装饰设计合同范本-1_第1页
装饰设计合同范本-1_第2页
装饰设计合同范本-1_第3页
装饰设计合同范本-1_第4页
装饰设计合同范本-1_第5页
已阅读5页,还剩76页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页装饰设计合同范本装饰设计合同范本【三篇】。装饰设计的任务要到达建筑物本身的使用功能,合理进步室内环境的物质水准,使人从精神上得以满足,进步室内空间的生理和心理环境质量。所以需要合同约定。以下是合同范本网整理的“装饰设计合同范本”,可。【篇一】委托方(甲方):承接方(乙方):工程工程:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。第一条:工程概况1。工程地址:___________________________________2。居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫,总计施工面积____________平方米。3。施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。4。委托方式:____________________________________________5。工程开工日期:______年______月______日6。工程开工日期:______年______月______日工程总天数:________天第二条:工程价款工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。1、材料款__________元;2、人工费__________元;3、设计费__________元;4、施工清运费__________元;5、搬卸费__________元;6、管理费__________元;7、其他费用(注明内容)______________元。第三条:质量要求1。工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。2。工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。3。施工中,甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。4。凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5。甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。第四条:材料供给1。乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应制止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。3。甲方负责采购供给的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供给到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处分。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第五条:付款方式1。合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程开工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约约行为,乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。2。工程施工中如有工程增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减工程的价款,当场结清。3。甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4。甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第六条:工程工期1。假如因乙方原因此延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2。由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承当,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承当,工期不变。3。在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。4。施工中假如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承当全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承当责任,工期不变。5。施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第七条:工程验收1。工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部完毕后,乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。2。乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。3。甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期,并承当乙方的看管费和相关费用。第八条:其他事项1。甲方责任1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进展现场交底。2)二次装饰工程,应全部腾空或局部腾空房屋,去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承当费用。3)如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。2。乙方责任1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。2)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。3)负责施工现场的平安,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。4)严格履行合同,实行信誉工期,假如因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。5)在装潢施工范围内承当保修责任,保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起,为12个月。第九条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进展补偿。第十条:争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十一条:合同的变更和终止1。合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。2。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十二条:合同生效1。本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。2。补充合同与本合同具有同等的法律效力。3。本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方各执份。甲方(业主):(签章)乙方:(签章)住所地址:企业地址:邮政编码:邮政编码:工作单位:法人代表:委托代理人:委托代理人:::签约地址:签约日期【篇二】甲方:乙方(房屋产权人或使用人):乙方房屋的根本情况:房屋位置:建筑面积:为标准上述房屋的装饰装修行为,保证房屋的整体质量和使用平安,保障全体物业产权人、使用人的合法权益,根据国家有关法律法规及万达·江畔人家《前期物业管理效劳协议》约定,经协商,甲乙双方达成如下协议:第一条乙方承诺装修房屋时,遵守国家《住宅室内装饰装修管理方法》及本小区万达·江畔人家《业主手册》中装修有关管理规定。第二条乙方装修房屋前,须填写《业户装修施工申报审批表》报甲方审核,办理施工答应证、装修人员施工卡后,方可施工。施工人员进入施工现场后,应当首先安装大便器,严禁随地大小便。第三条凡涉及拆改主体构造、非承重墙体和明显加大荷载的(如改装地热供暖),乙方须自行到吉林市房屋平安行政主管部门审批后,方可施工,改装地热必须除去地面抹灰层,以减轻楼体负荷。第四条乙方装饰装修房屋时,制止以下行为:1、超过设计标准或标准增加楼面荷载。2、将无防水要求的房间改成有防水要求的房间。3、拆改或损坏原有节能设施,降低节能效果。4、搭建建筑物或构筑物,改变住宅立面(如封闭阳台等)。5、侵占公共空间,损害公共部位,擅自拆改供水、供暖、供电、供气、有线、通讯、烟道、通风口、下水管等公共设施,取消进户总阀门。6、安装太阳能热水器、燃气热水器和未按规定位置安装空调。7、擅自刨凿楼板,切断楼板中受力钢筋、变动建筑主体和承重构造。8、擅自在墙上开门窗等洞口或扩大墙上原有的门窗等洞口尺寸。9、封闭主下水管线检查口及卫生间棚面下水检查口。10、撤除自来水表防盗环。11、未经甲方答应私自攀登屋面,破坏屋面防水和安装设施、设备。12、其他影响建筑构造平安、使用平安、周围房屋使用和损害公共利益的行为。如确需拆改自用供暖、供用燃气设施,乙方应自行到相关部门或单位办理审批手续,供用燃气设施改造必须由燃气管理单位指定的专业施工队伍施工,并将审批手续复印件交甲方存档。第五条乙方应当保证其所聘请的承当装修义务的公司及相关人员遵守国家建立部《住宅室内装饰装修管理方法》及本小区相关规定和本协议的相关条款,否那么因违章装修造成甲方损失,甲方有权根据损坏程度直接追究乙方赔偿责任并有权向吉林市房屋平安行政主管部门申请追究赔偿金。第六条乙方办理入伙手续时,同意委托甲方有偿清运装修垃圾,并向甲方缴纳装修垃圾清运费每户2元/平方米(按建筑面积),假如改做地热供暖,另缴纳2元/平方米(按建筑面积)。装饰装修房屋所产生的装饰装修垃圾由乙方负责装袋后,自行清运到甲方指定地点,由甲方统一进展有偿清运。第七条装修人员施工卡,由乙方或装修公司负责人持装修施工人员的照片2张、身份证(外地人员持公安机关颁发的暂住证)及复印件1张到甲方效劳中心登记办理,并交纳施工卡工本费(每卡3元),装修完毕后必须交还甲方;如遗失所带来的后果由乙方负责。装修施工人员进入施工现场必须佩带施工卡,否那么甲方有权回绝其进入本小区。乙方必须向装修施工人员详细介绍本小区的有关管理规定。如装修施工人员违章作业造成损失,由乙方和装修公司承当连带责任。装修全过程应无条件承受当地公安机关和甲方工作人员的监视、检查,无身份证、无暂住证、无固定住址等“三无”人员不得在本小区内进展装修施工。第八条乙方装修时不得使用超过环保所规定的高噪音设备,装修施工时间为每天上午8:00时至11:30时、下午13:00时至18:00时,拆打时间为每天上午8:30时至11:30时、下午14:00时至17:00时(周六、周日和重大节假日施工制止扰民),其他时间不得施工。第九条乙方装修期间,施工现场必须装备灭火器并采取必要的平安防火措施。第十条乙方在装修期间,进入小区的散装材料(如水泥、沙子、鹅卵石、红砖等容易污染环境的物料)须由运入人员到效劳中心交纳保证金500元,并签定《协议书》后放行;在本小区公共区域装卸此类物料,需铺垫布和遮盖布,搬运后需立即清扫干净。材料按《协议书》规定运入装修单元后,由房管员根据《协议书》规定检查合格后,返还保证金本金;如有违约情况,按《协议书》规定办理;其它装修材料和工具进入,保安员将根据《业户装修施工申报审批表》内容给予放行;物品外搬必须有甲方开具的《放行条》。第十一条乙方装修时,必须保证房屋及其附属设施的平安和毗邻住户的正常使用,房屋共用设施设备(如上下水主管线、天然气、供热管线、排烟道、排风道、智能化系统等)及与此相关的设施设备(如上水阀门、下水检查口等),不得进展封闭式装修,否那么当进展设施维修时,如需撤除装修,其损失由乙方自行承当。第十二条因乙方装修造成下水道堵塞、渗漏、停电、停水、火灾及损坏别人物品等,由乙方负责修复和赔偿所造成的一切损失。第十三条因乙方在装修过程中对房屋共用部位和设施设备造成损坏的,乙方应按要求予以恢复或赔偿损失。逾期未完成,甲方有权要求其停顿施工;如由甲方恢复,所需一切费用由乙方赔偿给甲方。第十四条乙方装修过程中,如在包窗口时除去窗口保温沙浆,造成窗口透风、透寒、返潮、霉变等后果,由乙方自行负责。第十五条乙方在安装窗台板时,不能去除窗台保温沙浆,否那么发生窗台漏水、返水、玻璃结露等现象,由乙方自行负责。第十六条乙方在本小区的公共部位一律不准从事装修、堆放等活动,如不遵守此规定,甲方有权要求其停工,并由乙方赔偿所造成的一切损失。第十七条乙方违章装修的必须予以恢复,并承当违约责任,同时甲方可根据情节做如下处理:1、要求停工;2、要求恢复原状;3、报请吉林市房屋平安行政主管部门处理;4、向乙方追索赔偿金;5、向人民法院提起诉讼,由此造成的一切后果由乙方承当。第十八条乙方装修完毕后,应向甲方申请核验,甲方将在接到报验后的3日内进展初验,发现问题告知业主整改;3个月后,乙方提出终验要求,甲方会同吉林市房屋平安行政主管部门对装修工程进展终验。1、终验后确定无违背国家关于装修的有关规定和本协议条款的装修工程,视为验收合格。2、有违背国家关于装修的有关规定和本协议条款的装修工程,乙方应承当赔偿责任,甲方有权向乙方追索赔偿金。3、甲方应将赔偿金作为本物业的房屋维修费用,专款专用。第十九条本协议未尽事宜均遵照万达·江畔人家《前期物业管理效劳协议》国家有关法律、法规和规章执行。第二十条本协议自签订之日起生效。甲方签章:乙方签章:代表人:代理人:年月日年月日【篇三】根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程详细情况,本着精益求精、精诚合作的原那么,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:一、工程概况:1。工程地点:2。建筑面积:3。使用性质:4。房屋构造:二、设计程序:1。甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积〔如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。〕m2元/m2计取,设计费总计元。2。设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。3。乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进展实地勘测后在天内,提出设计设想,形成设计方案平面图,创意*草图,由甲方审阅。4。在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图〔共公区域效果图一张〕,立、剖面图等。5。施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。6。甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图本钱费〔效果图元/张〕。现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。7。施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否那么应为无效,乙方不对所有施工图负责。8。其它约定:。三、双方责任:一、甲方责任:1。甲方保证提交的资料真实有效,假设提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。2。在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开场设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开场设计的,甲方应根据乙方已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。3。事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。4。对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。5。施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋构造或装修内部构造,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。6。甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的工程,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。7。负责承当要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。8。凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。二、乙方责任:1。乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。2。乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失局部的设计费。3。合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。4。乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。四、其它:1。本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的形的设计,而不含原有建筑构造的平安鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。假设业主需要应另行委托设计。2。凡本设计在施行前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关标准与要求。假设有差异均应以标准或审批结论为准,否那么乙方不承当责任。甲方或施工企业在施行前均应与设计师进展图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。3。如本设计工程非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方屡次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方元/次的外出费,甲方承当交通费及旅差费。4。对甲方提出的有违背设计标准的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强迫采纳设计的,乙方不承当由此引起的一切后果。5。本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请舟山市定海区人民法院解决。6。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。7。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。甲方名称〔签字盖章〕:乙方名称〔盖章〕:甲方代表:法定人::代表人:现地址::签订日期:装饰设计合同(3篇)_合同范本甲方:_________乙方:_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签定稿。五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。六、图纸装裱要求:乙方交付壹套a3设计图纸,超出局部费用甲方自理,甲方结清设计尾款。七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。九、双方权利义务:1.甲方(1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件,并对其完好性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,_________天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。(4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开场设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的,甲方应根据业乙方已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。(5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推延设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承当应支付金额_________%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。2.乙方(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准,标准进展设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。(2)设计合理使用年限为_________年。(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失局部的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%,总额不得超过总设计费。(4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的_________%。(5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签后生效。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________代表人(签):_________代表人(签):__________________年____月____日_________年____月____日2023装饰设计合同〔2〕上诉人北京梦潮海岸国际康体俱乐部(以下简称梦潮海岸公司)因与被上诉人北京景泰装饰设计(以下简称景泰装饰公司)凭样品买卖合同纠纷一案,不服北京市丰台区人民法院(XX)丰民初第09160号民事判决,向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后,依法组成由法官徐庆担任审讯长,法官盛涵、刘斌参加的合议庭审理了本案。本案现已审理终结。景泰装饰公司一审诉称:XX年3月14日,景泰装饰公司与梦潮海岸公司签订《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》,合同约定:由景泰装饰公司为梦潮海岸公司所在的位于黑龙江省大庆市泰康县天湖路的泰康温泉假日酒店经营场所男女浴区安装“易天梭拉蓬天花造型吊顶”。工程初定造价为:097.5元,实际合同额为176400元,梦潮海岸公司先后共支付景泰装饰公司款项90000元,尚欠86400元未付。景泰装饰公司诉至法院恳求判令梦潮海岸公司给付景泰装饰公司合同款86400元和延期付款违约金50000元,并承当本案诉讼费用。梦潮海岸公司一审辩称:景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司主体有误。XX年3月14日,与景泰装饰公司签订《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》的并非梦潮海岸公司,而是北京象牙海岸商务会馆(以下简称商务会馆)。根据XX年10月15日黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(XX)杜民商初第6号民事判决书,因商务会馆没有注册,所以应由其创办人周丽东作为诉讼主体。本案与(XX)杜民商初第6号民事案件是基于同一合同引起的纠纷,本案诉讼主体有误。另外,(XX)杜民商初第6号民事判决认定本案合同约定的价款为108000元。对于XX年11月11日和XX年11月21日景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订的两份《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》,梦潮海岸公司受商务会馆的委托与景泰装饰公司和解,商务会馆负责前期装修,梦潮海岸公司负责商务会馆的经营。梦潮海岸公司恳求法院驳回景泰装饰公司的起诉。一审法院经审理查明:XX年3月14日,景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》,商务会馆签约代表是刘广辉。合同约定:景泰装饰公司为大庆市泰康阳光温泉假日酒店供给“易天梭”拉蓬天花吊顶,并负责安装;造价“按实际施工面积结算”,单价为180元/平方米;工程付款结算方式:甲方在双方签订本合同后,向乙方预付材料款计人民币30000元(30%)整,在铝合金专用龙骨安装完成后、软膜安装前付材料款计人民币50000(50%)元整;安装效劳完毕后,三个工作日内结清材料款计人民币15000(15%)元整。留5%作为质保金,工程施工后一年内付清。甲方指派尹荣山为甲方驻地代表,负责合同履行、安装质量及进度进展监视检查,办理验收、变更等相关事宜。乙方指派许术新、许伟为乙方驻地代表。双方共同验收,验收无误后,双方负责人员需共同签。甲方不按合同的约定付款,每拖延一天,按应付款的5‰向乙方支付滞纳金。合同签订后,北京象牙海岸国际康体俱乐部(以下简称康体俱乐部)分别于XX年3月15日、XX年4月17日、XX年4月21日和XX年5月8日向景泰装饰公司支付货款90000元。景泰装饰公司按合同约定于XX年4月30日履行了供货及安装义务。甲方驻地代表尹荣山和乙方驻地代表许术新签确认了安装拉膜面积(男浴区765平方米、女浴区215平方米),但商务会馆未按合同约定支付全部货款。一审法院另查明:XX年11月8日,工商行政管理机关就刘广辉申请北京象牙海岸国际康体俱乐部企业名称进展核准,有效期3个月,自XX年11月8日至XX年2月7日。在有效期内,该名称不得用于从事经营活动。XX年11月11日和XX年11月21日,景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)分别签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》各一份,商务会馆签约代表是刘广辉。因商务会馆拖欠施工款,且商务会馆未进展工商注册,景泰装饰公司以康体俱乐部为被告诉至法院,康体俱乐部应诉,并于XX年1月10日与景泰装饰公司达成庭外和解协议,后景泰装饰公司于XX年1月15日撤诉。商务会馆经营方为康体俱乐部。XX年4月8日,北京象牙海岸国际康体俱乐部变更名称为北京梦潮海岸国际康体俱乐部(即本案原审被告梦潮海岸公司)。一审法院认为:梦潮海岸公司在未经工商登记注册时,使用商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年11月11日和XX年11月21日签订了两份《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》,并在XX年1月10日以其登记注册的康体俱乐部与景泰装饰公司达成庭外和解协议。梦潮海岸公司经工商登记注册后,仍以商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年3月14日签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》,并按合同约定向景泰装饰公司支付了局部货款。梦潮海岸公司虽否认所支付的局部货款不是该合同货款,但未提供相应证据加以证明,且梦潮海岸公司是商务会馆的经营方。综上,商务会馆于XX年3月14日与景泰装饰公司签订的《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》应视为景泰装饰公司与梦潮海岸公司所签,该合同是景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方自愿协商达成,不违背国家相关的法律规定,应认定为有效。依法成立的合同,对双方当事人即具有法律约束力,景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方均应按照合同,履行合同规定的义务。现景泰装饰公司依约履行了合同义务,并与梦潮海岸公司驻地代表验收签确认了安装拉膜面积,其要求梦潮海岸公司依约履行付款义务和支付迟延付款滞纳金等诉讼恳求,并无不当,法院予以支持。梦潮海岸公司辩称(XX)杜民商初第6号民事判决书认定的是合同约定的价款108000元,而不是景泰装饰公司起诉要求的数额。由于(XX)杜民商初第6号民事判决书并非生效判决,且梦潮海岸公司未提供足以****景泰装饰公司提供的实际履行合同价款的证据,故对梦潮海岸公司的抗辩,法院不予采信。按照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百一十四条的规定,判决如下:一、梦潮海岸公司内给付景泰装饰公司货款86400元;二、梦潮海岸公司给付景泰装饰公司滞纳金50000元。假如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。梦潮海岸公司不服一审讯决,向本院提起上诉,其主要上诉理由为:一、一审违背诉讼管辖的法律规定,致使一案两审。根据____关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》假设干问题的意见)第33条规定,XX年1月28日,商务会馆创办人周丽东就本案审理的合同争议向黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(以下简称自治县法院)起诉,自治县法院也依法立案并开庭审理。然而,景泰装饰公司却在两个月后(XX年3月27日)就同一合同争议向一审法院起诉。XX年10月15日,自治县法院就本案合同争议依法判决。就本案合同争议,自治县法院管辖在先,一审法院管辖在后,一审法院应将本案移送自治县法院审理。一审强行审理本案违背了法律规定。二、一审断定梦潮海岸公司为原审被告,认定事实不清,适用法律错误。1、一审法院断定梦潮海岸公司为合同甲方,违背诉讼程序。一审法院不但没有将本案移送自治县法院审理,还自行判决认定梦潮海岸公司为合同甲方,该违法认定直接导致该同一个合同争议,两个法院却分别断定合同甲方为两个不同民事主体。2、一审法院断定上诉人为合同甲方,认定事实有误,适用法律错误。第一,从本案合同内容来看,合同启始甲方表述为泰康阳光温泉假日酒店,而合同签章处甲方签章主体却是商务会馆。因此,合同甲方的表述和确认签章可以充分证明,梦潮海岸公司并非本案争议合同的甲方。第二,刘广辉仅是以商务会馆委托代理人的身份签,依法应由商务会馆创办人周丽东承当责任。第三,刘广辉虽然曾申请过梦潮海岸公司的名称,但其将梦潮海岸公司名赞答应别人使用并注册企业法人。按照法律规定,自梦潮海岸公司工商注册完成之日即具有独立企业法人民事主体资格。并且,梦潮海岸公司注册成立后,本案合同甲方签约人仍然不是梦潮海岸公司,由此,该合同责任应由签章责任人承当。第四,合同责任约束的是合同签约方,而合同以外第三人即使参与合同相关活动,只要其没有明确承诺愿意承当合同责任,那么合同签约任何一方无权就合同责任提出要求。梦潮海岸公司虽然曾向景泰装饰公司付过款,但付款行为与本案合同争议无关。虽然景泰装饰公司主张梦潮海岸公司支付的就是本案合同款,但至今没有依法承当举证责任并出具证明佐证。假使按一审认定梦潮海岸公司支付的是本案合同款,该付款行为也仅是代为垫付款项,而非承诺承当合同责任。同理,在本合同签署前,景泰装饰公司曾与商务会馆签署另外两份合同,此后就该局部合同景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司,梦潮海岸公司依法应诉并与景泰装饰公司达成庭外和解。但双方达成和解仅表示梦潮海岸公司愿意就该局部合同承当责任,但是对于其他合同责任梦潮海岸公司并没有给予承诺。假如按一审讯决推论,那么任何第三人只要承诺承当一系列彼此独立合同中的某一份合同责任,就必须承当所有合同责任,因此,一审讯决的推定适用法律错误。同时,梦潮海岸公司作为独立的民事主体,只是负责管理由商务会馆的经营活动,而非承诺承当合同责任。一审因梦潮海岸公司为经营者就认定由梦潮海岸公司承当合同责任,属于主观臆断。三、一审法院认定事实存在重大失误。1、景泰装饰公司起诉称合同初定造价为097.5元,但梦潮海岸公司出具的合同上明确写明初定造价为108000元,该事实充分证明景泰装饰公司计算合同款项有误。景泰装饰公司证明合同总价款的证据仅为一张便条,该便条上只有所谓甲方代表伊荣山的签。但是梦潮海岸公司出具的合同中,甲方现场负责人处是空白,并不是景泰装饰公司在自己保存的合同中填写的伊荣山。根据法律规定,签约各方所保存的合同如有差异,那么各方仅受自己保存合同文本的约束。因此,一审法院仅凭借景泰装饰公司单方填写的合同,就武断认定伊荣山为合同甲方现场负责人,并确认总价款便条合法有效,该推定适用法律错误。并且,自治县法院判决已经认定本案合同总价款为108000元。自治县法院判决在先,一审讯决在后,且两份判决中合同总价款不同,一审讯决错误。2、一审讯决就交工期限的认定错误。一审讯决认定景泰装饰公司XX年4月30日履行了供货及安装义务,并据此判决梦潮海岸公司支付滞纳金。但梦潮海岸公司已经出具证据(包括自治县法院判决)证明,景泰装饰公司在自治县法院已经确认延迟半个月完工。综上,梦潮海岸公司恳求二审撤销原判,驳回景泰装饰公司的诉讼恳求,或发回重审,并由景泰设计公司承当本案全部诉讼费用。2023装饰设计合同〔3〕委托方〔甲方〕:_________设计方〔乙方〕:_________甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进展室内装饰工程设计。为保证工作顺利进展,双方特签订本合同供共同遵守执行。第一条工程概况一、工程地点:_________二、设计内容:_________三、设计面积:_________四、设计规格┌──────┬───────┬───────┬───────┐│文件名称│张数│内容要求│提交时间│├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││└──────┴───────┴───────┴───────┘第二条价格、计价和支付方式、时间一、本工程设计费为人民币〔大写〕_________元。二、本工程设计费按:每平方米设计费_________元。建筑面积平方米×元/平方米=_________元。三、付款方式:1.合同一经签订,甲方3天内应付首期款合同总额_________%,计_________元。2.乙方提交设计方案,甲方3天内应付款合同总额_________%,计_________元。3.设计图纸完成提交后,甲方3天内付清设计余款合同总额_________%,计_________元。4.如有增加设计工程,设计费另计。第三条违约责任:1.合同经双方签生效后,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新补订协议。2.甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3.甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方假如逾期付费超过10天以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止合同。合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。4.合同生效后,在合同履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金合同总额的_________%。5.甲方擅自解除合同,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同,乙方应付还甲方双倍设计费。第四条争议解议1.合同履行期间如发生争议,双方协商友好解决。2.协商不成,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第五条未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计图纸,方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为,乙方有权索赔。第六条合同生效1.本合同由甲、乙双方盖章、签后生效。2.补充合同与本合同具有同等法律效力。3.本合同签订后不得转包。甲方〔盖章〕:_________乙方〔盖章〕:_________代表〔签〕:_________代表〔签〕:__________________年____月____日_________年____月____日装饰设计合同〔4〕甲方:_________乙方:_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签定稿。五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。六、图纸装裱要求:乙方交付壹套a3设计图纸,超出局部费用甲方自理,甲方结清设计尾款。七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。1.甲方(1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件,并对其完好性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,_________天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。(4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开场设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的,甲方应根据业乙方已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。(5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推延设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承当应支付金额_________%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准,标准进展设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。(2)设计合理使用年限为_________年。(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失局部的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%,总额不得超过总设计费。(4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的_________%。(5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签后生效。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________代表人(签):_________代表人(签):__________________年____月____日_________年____月____日装饰设计合同4篇甲方:_________乙方:_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料________日内绘出平面布置图。二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签定稿。五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。六、图纸装裱要求:乙方交付壹套a3设计图纸,超出局部费用甲方自理,甲方结清设计尾款。七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。九、双方权利义务1.甲方(1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件,并对其完好性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,_________天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。(4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开场设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的,甲方应根据业乙方已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。(5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推延设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承当应支付金额_________%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。2.乙方(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准,标准进展设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。(2)设计合理使用年限为_________年。(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失局部的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%,总额不得超过总设计费。(4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的_________%。(5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签后生效。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________代表人(签):_______代表人(签):________________年____月____日_________年____月____日汕头市室内装饰设计合同范本装饰设计合同〔2〕委托方〔甲方〕:_________设计方〔乙方〕:_________甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进展室内装饰工程设计。为保证工作顺利进展,双方特签订本合同供共同遵守执行。第一条工程概况一、工程地点:_________二、设计内容:_________三、设计面积:_________四、设计规格┌──────┬───────┬───────┬───────┐│文件名称│张数│内容要求│提交时间│├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││└──────┴───────┴───────┴───────┘第二条价格、计价和支付方式、时间一、本工程设计费为人民币〔大写〕_________元。二、本工程设计费按:每平方米设计费_________元。建筑面积平方米元/平方米=_________元。三、付款方式:1.合同一经签订,甲方3天内应付首期款合同总额_________%,计_________元。2.乙方提交设计方案,甲方3天内应付款合同总额_________%,计_________元。3.设计图纸完成提交后,甲方3天内付清设计余款合同总额_________%,计_________元。4.如有增加设计工程,设计费另计。第三条违约责任:1.合同经双方签生效后,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新补订协议。2.甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3.甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方假如逾期付费超过10天以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止合同。合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。4.合同生效后,在合同履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金合同总额的_________%。5.甲方擅自解除合同,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同,乙方应付还甲方双倍设计费。第四条争议解议1.合同履行期间如发生争议,双方协商友好解决。2.协商不成,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第五条未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计图纸,方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为,乙方有权索赔。第六条合同生效1.本合同由甲、乙双方盖章、签后生效。2.补充合同与本合同具有同等法律效力。3.本合同签订后不得转包。甲方〔盖章〕:_________乙方〔盖章〕:_________家居装饰设计委托合同书范本装饰设计合同〔3〕甲方:_________乙方:_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签定稿。五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。六、图纸装裱要求:乙方交付壹套a3设计图纸,超出局部费用甲方自理,甲方结清设计尾款。七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。九、双方权利义务:1.甲方(1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件,并对其完好性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,_________天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。(4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开场设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的,甲方应根据业乙方已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。(5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推延设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承当应支付金额_________%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。2.乙方(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准,标准进展设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。(2)设计合理使用年限为_________年。(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失局部的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%,总额不得超过总设计费。(4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的_________%。(5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签后生效。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________代表人(签):_________代表人(签):__________________年____月____日_________年____月____日家居装饰设计委托的合同范本装饰设计合同〔4〕甲方:_________乙方:_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅,双方应设计事宜达成以下协议:一、甲方将房屋委托乙方设计,乙方将根据甲方的要求,结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。二、甲方确认平面方案,确认后,甲、乙双方签订本设计委托书,同时,甲方交付首期设计定金,金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条),乙方下现场实地尽寸复合。三、签约后,乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。四、设计内容:设计平面方案图,全部施工图。含配套专业:体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图,与业主沟通,审核后,双方签定稿。五、乙方根据立面方案制作效果图,(效果图制作收取标准详见第七条)。六、图纸装裱要求:乙方交付壹套a3设计图纸,超出局部费用甲方自理,甲方结清设计尾款。七、设计费收取标准:平面_________元/平方米,复式_________元/平方米,别墅_________元/平方米,本套私宅总设计费大写:_________(小写_________元),签定本协议时,甲方需交付设计定金大写:_________(小写_________元),余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。八、效果图制作收取标准:标准客厅_________元/张,复式_________元/张,卧室_________元/张,本套私宅效果图制作费大写:_________(小写_________元)。1.甲方(1)按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件,并对其完好性,正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限,_________天以内的,乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。(4)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开场设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的,甲方应根据业乙方已进展的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。(5)甲方必须按合同规定支付定金,收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金,乙方有权推延设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承当应支付金额_________%的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准,标准进展设计,按本合同第六条规定的内容,时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。(2)设计合理使用年限为_________年。(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失局部的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%,总额不得超过总设计费。(4)由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的_________%。(5)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还发包人已支付的定金。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签后生效。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________代表人(签):_________代表人(签):__________________年____月____日_________年____月____日家居装饰设计委托协议书范本家居装饰设计委托合同范本北京景泰装饰设计凭样品买卖合同纠纷精选装饰设计公司合同家居装饰设计合同装饰设计合同室内装饰设计合同书汕头市室内装饰设计合同〔草案〕装饰设计公司合同装饰设计合同范本汕头市室内装饰设计合同家居装饰设计委托协议书装饰装潢设计合同委托人:_____________________________〔以下简称“业方”〕受托人:______,注册办事处位于_____〔以下简称“设计方”〕鉴于业方请设计方就“__________假日酒店”工程〔以下简称“本工程”〕提供室内装潢设计效劳,而设计方亦同意就以下所述条款与条件,担任本工程所委托之设计方。业方及设计方兹就本工程之室内装潢设计效劳,同意订定以下条款以资遵循:1.委托及工作内容1.1业方委任设计方担任本工程之专任室内装潢设计方,并指定本工程主设计师由设计方的__________先生担任〔Mr.H.L.LIM〕,设计方同意承受此项委任。1.2合同工作内容将限定以下范围内之室内装潢设计:1.2.1酒店区域〔指除酒店内的厨房、机房等专业封闭场所外的所有客用区域,如餐饮场所、客房、安康中心、俱乐部,公共区域中的大堂、门庭、楼梯、浮廊通道、消防楼梯间、后台等整体酒店区域包括但不限于以下所列场所〕地下层BM2地下停车库客用区域、电梯间、相应走廊及消防楼梯间。地下层BM1-男女员工更衣室-员工餐厅-员工通道及相应电梯间、楼梯间。地下层B1-宾客电梯厅及通道-男女更衣室-健身房-室内游泳池-美容院-康乐中心首层大堂门庭、过道、消防门及通道-酒店大堂及接待前台-大堂休息厅-宾客电梯厅及内装-前台办公室-一组男女卫生间-大堂客用扶梯及浮廊第2层-宾客电梯厅及通道-全日营业餐厅〔西餐厅、咖啡吧〕-主题餐厅-一组男女卫生间-客用楼梯及浮廊第3层-宾客电梯厅及通道-商务中心-宴会前厅-宴会厅-___间会议室-设有____个贵宾的中式餐馆-行政休闲厅-_____组男女卫生间第4层-宾客电梯厅及通道-所有客房及套房共_____间〔其中包括所有豪华标准间、套房〕-行政办公室-一组男女卫生间第5至9层-宾客电梯及通道-所有客房及套房共______间〔其中包括豪华标准间、套房、行政楼层、总统套房〕-9层上达10层城市俱乐部的客用楼梯间、楼梯及浮廊第10层-宾客电梯及通道-城市俱乐部及水疗中心〔SpA〕-一组男女卫生间﹡﹡本工程中的酒店效劳式公寓区域﹡﹡本工程中的国际女装中心商场区域﹡﹡本工程中的建筑外立面﹡﹡本工程中的外围景观设计1.3设计方就前述工作位置进展之工作应尽量与业方之工程协调员完全配合,一切工作方案亦需要完全配合业方之规划时程、设计整合及施工顺序。2.效劳范围2.1设计方的效劳分为四〔4〕个阶段完成。此四段如下页第3.0条中之说明。2.2设计方之效劳范围需要包括设计、平面配置及空间分隔规划、色系及配色方案、材料及内装之规格与范围、家具及陈设之遴选,以及与业方委任之工程协调员极其它参谋之间的协调与咨询。2.3设计方之效劳范围需要包括与业方或其委任之参谋的咨询与协商,以获取致一经过整合之设计方案。2.4设计方之效劳范围需包括参加由业方或其委托之工程协调员及其它参谋在任何工地所召集之一般会议〔请参照本案第5.13、6.9、8.1〔a〕及8.1〔b〕条款〕。2.5对与本案标有〔*〕的区域,设计方的效劳范围需包括色系与配色方案、材料及内装之规格与标准、家具及陈设之遴选,以及与业方委任之其它参谋之间的协调,但不包括任何细部设计和绘制图说。该细部设计和绘制图说应由业方或其工程协调员或其委任之参谋提供。2.6对本案标有〔**〕的区域,设计方的效劳范围将只限于为获致一整合之设计方案的咨询效劳。3.内装设计业方本着对设计方的完全信任,同时在对设计方的设计成果给予高度期望的前提下委托设计方担当杭州____________假日酒店的室内装修整体设计。设计方承诺明了业方的建立杭州西湖畔高标准的,富有特色,环境高雅的五星级酒店的整体意图及要求,对业方所有的杭州____________假日酒店工程进展内部装修整体设计。在详细的设计过程之中,设计方应本着节省工程业方用于酒店固定本钱投入的原那么,在不影响设计效果的前提下尽量降低投入的装修本钱。同时在物料的选择,施工工艺的运用上都应尽量考虑其经济效益并保持设计的独特性、可操作性和经济性,以减少本工程本身投入使用后的经营本钱压力。3.1第一阶段:空间设计与家具陈设配置3.1.1与业方举行前置作业会议或讨论会,确认并建立所有设计与功能之需求内容、设计程序、进度时程及开展各楼层之平面配置大样。3.1.2与业方及其工程协调员或受其委任之其它参谋分别协商以建立内装之设计范围及内容。3.1.3针对上述第1.2条中指定之所有区域的概要平面设计的开展整合建筑师之设计理念、业方之需求,以及作出推荐。3.1.4设计方根据第1.2条约定,与提送所有区域之概要平面设计予业方后,视为本设计合同第一阶段的完成。平面配置大样应能反映功能需求、空间规划,包括地面标高、天棚净高、平面家俱配置、隔断位置等。3.2第二阶段:理念3.2.1第二阶段需于设计方对设计进度确实认后开场。第二阶段也可在业方的指示之下开场。于此阶段,设计方需开展色系及配色系统之规划和家具之遴选、地面墙面天花布置、初期施工图、立面图和透视图之描绘〔请参照8.1〔c〕条款〕以便清理室内装潢的根本理念。3.2.2设计方需送交一份执行内装设计所需包含内部家饰、松动家具、地毯、装饰灯具、墙纸、艺术品等的估计费用。固定式之内装,其估计费用应由业方的建筑师或经业方任命的估算师决定。设计方需协助提供估算师所有估算费用所需之装修配置方案以及建议单价。3.2.3设计方于提交业方本阶段所需完成之设计图说、装修材料及内部家饰、松动家具、地毯、装饰灯具、墙纸、艺术品等的估计费用后,视为本设计合同第二阶段完成。本阶段设计方提交的成果应充分考虑到构造、水、电、暖通、照明、音响等其它专业的需求,并按4.0条款给出意见。A.家俱配置图。陈述所有固定装置、家俱图样上配合每件家俱和装饰拟定规格表标明编号,以便查阅材料标准说明。B.建筑资料图陈述关键性地点构形,如间隔墙位置,标明尺寸等资料以供建筑师使用。C.天花图陈述所有有关天花资料如物料、造型、饰面、颜色、灯具铺设、灯具之选择、机械资料,以供特聘之专业参谋,如灯光设计人员,综合于其设计内。D.配电图陈述有关电器/设备所需之机电插座位置、机械设备构形及位置,如地台电制、墙身风冷系统、出回风隔栅等。E.地坪饰面图陈述所需地坪饰面、颜色、材料规格、地台高差、新地坪标高。所有工程将配合材料规格编号。3.3第三阶段:施工图说与施工标准3.3.1第三阶段需于设计方对设计进度确实认后开场。第三阶段亦可在业方的指示之下开场。于次阶段,业方、其内装协调员或其委任的其他参谋应已提供所有设计方认为必需的数据、图说等,使设计方可以着手进展最后细部设计、绘制图说和施工标准的准备工作。3.3.2设计方需将用于第1.2条之区域中所需之所有材料和家饰,制作成图表及详细清单,并需列明合格供货商之材料。本项图表或可提供为将来采购和安装之根本数据,其方式如后述:〔a〕图说清册及详细目录。〔b〕图表详列家饰、松动家具、地毯、装饰灯具、墙纸、艺术品等。〔c〕在需要时,为不同装修材料和装修方式提供颜色款式和材质样品。施工图应至少包括以下内容:〔a〕室内立面图陈述墙身高度、饰面、保安系统位置、机电资料及固定装置工程、艺术摆设位置资料、配合材料规格及施工标准、标明编号。〔b〕施工大样图陈述所有固定位置详细资料及配置。〔c〕客房样品规格包括有关饰面、规格说明、图样、家具详图、数量、相片、物料样板资料。〔d〕公共区域样品规格包括有关饰面、窗帘、地毯、艺术品摆设之规格说明。设计方无需为电力、机械系统设计出工程图纸,但需提供图纸显示出器具位置使用系统回路设计图,并注明水、电、空调等动力需要量及正确位置并配合专业设计师的要求提出自己所知的建议。3.3.3设计方应在业方进展邀请承包商投标或对内装设计工作报价的过程上,协助业方或其工程协调员。惟所有承包商之选定均属业方的权责,设计方对承包商之任何举措、忽略或不履约的行为不负担任何责任和义务。3.3.4设计方应在业方进展审批承包商标单或报价的过程上,协助业方、其工程协调员或其估算师,以确认投标者之投标案均符合设计之设计图与标准的要求及选定之材料。任何与设计图说、规格不同或使用替代之同级材料,均需经设计方审验同意。3.4第四阶段:协调与检验3.4.1设计方需定期视察施工场所,并需与业方、其建筑师或工程管理单位要求时到场,惟本项要求需于合理的时间内提早通知设计方。业方于提出要求后,设计方应在合理时间和间隔下依工作的进展。关切业方的承包商或次承包商之合同执行,以确保所有室内装修工作均已照施工图说、标准与设计之理念进展。3.4.2设计方需在业方的要求和指示下依本案第7.0条提供一名全职的工地协调员〔以下称为“工地协调员”〕在施工现场对关于室内装修之工作进展检验,联络并与业方、其工程协调员或其它参谋、承包商或其次承包商进展协调。工地内装协调员应逐日核对数据并提供此数据予任何需要单位,以利室内装修施工与安装作业进展。3

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论