工程项目安装工程合同标准模板(通用5篇)

第页共页工程工程安装工程合同标准模板(通用5篇)标准工程建筑施工安装工程范文模板(篇一)发包方〔甲方〕：代表人：承包方〔乙方〕：负责人：根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原那么，为明确双方的权利义务，结合本工程的详细情况，甲乙双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工作内容：4、承包方式：二、产品的安装、调试1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：〔1〕_______年_____月_____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开场安装施工；〔2〕_______年_____月_____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；〔3〕_______年_____月_____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全局部管式空调工程完工及验收，与装修开工时一同进展。所需材料均按双方约定时间进场到位。2、安装质量标准按国家标准及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。三、双方责任1、甲方责任〔1〕甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。〔2〕派人到施工工地现场与建立方及其它各施工工种进展协调；以及施工图纸的更改和签证。〔3〕按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进展追款，所造成的任何后果由甲方负责。〔4〕空调主机根底由甲方根据施工图进展制作，费用由甲方负责。〔5〕受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。2、乙方责任〔1〕严格遵守建立方的管理规定，做到平安文明施工，保证不酒后作业。〔2〕严格按照施工进度，施工质量进展施工。〔3〕乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进展施工，如有更改，甲方必须提早通知乙方，由于施工图或甲方原因所进展的更改增加的费用由甲方承当；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进展施工。四、验收1、乙方于工程开工当天通知甲方验收。2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进展验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单〔表〕上签字盖章。五、付款方式1、合同总价款为人民币_______元。2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______元，验收完毕后甲方一次性付清。六、工程保修期工程系统由乙方免费保修_______年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。七、违约责任1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。2、假设合同履行过程中，一方要求提早解除合同，应提早一个月通知对方，并且责任方应承当对方为履行合同支付的准备金。八、其它约定1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进展解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。甲方：地址：联络人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_______年_____月_____日乙方：地址：联络人：联络方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_______年_____月_____日标准工程建筑施工安装工程范文模板(篇二)甲方：_________________________________________法定代表人：___________________________________身份证号码：___________________________________：_________________________________________地址：_________________________________________乙方：_________________________________________法定代表人：___________________________________身份证号码：___________________________________：_________________________________________地址：_________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，甲乙双方通过友好协商就热水器安装事宜签订本合同，以咨共同遵守。一、工程情况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程范围：热水器设备供货、安装、调试及双方共同确认事项。施工日期：乙方收到甲方预付款起______个工作日内安装调试完毕。二、设备型号：1、名称：_________________，规格型号：__________________，数量：______，单价：__________________。2、名称：_________________，规格型号：__________________，数量：______，单价：__________________。3、名称：_________________，规格型号：__________________，数量：______，单价：__________________。三、合同总价：合同总价为人民币____________________元整，〔小写：￥__________元〕。四、双方责任：_________________五、甲方责任：：_________________1、负责工程提供施工场地、施工用水、用电及施工材料放置的场所，并配合乙方施工事宜；2、负责将冷热主水管管口及主电线接至设备安装处；3、甲方在签订合同后必须将工程内部管路图、线路图提供给乙方；4、在施工过程中，需与其它工种〔如土建、电工、装修公司等〕配合的工作由甲方或由甲方指定代理人负责协调；5、甲方必须在乙方设备安装完毕前完善工程内部管路，以便乙方安装设备完后的调试验收工作能顺利完成；6、乙方货送到工地现场当日，甲方必须及时到现场验收设备，假设乙方将货送到现场无人签收，乙方有权将设备运回，所产生的费用将由甲方承当；设备到场后，由甲方负责工地的财产平安。六、乙方责任：1、负责空气能热水器设备安装和调试，但不包括设备安装场所需要的根底加固；2、负责电器控制系统的安装和调试；3、负责设备与设备之间的管道连接，包括与冷热水主管的连接；4、在施工期间，乙方必须注意平安，造成自身的财物和人身损害，由乙方承当，且承当由此给甲方带来的一切损失；5、乙方进场后应注意装修工程的成品保护，并负责乙方安装现场的施工及防火平安；七、付款方式：1、签定本合同当日，甲方支付合同总价的______%，即人民币____________________元整，〔小写：￥__________元〕作为预付款；2、工程安装调试完毕当日，经甲方验收后，乙方出具收据，甲方在当日支付合同总价的______%，即人民币____________________元整，〔小写：￥__________元〕；3、支付方式为以下第_______种形式〔1〕现金支付〔2〕以银行转账方式支付费用开户行：__________________________________户名：____________________________________银行账号：________________________________〔3〕其他：_______________________________八、工程验收：乙方安装完毕通知甲方验收，甲方须安排人员验收，验收标准参照甲方所购设备清单，如甲方在接到乙方验收通知______日内仍未组织验收，即视为整个工程验收合格。九、变更1、在施工过程中对其施工图作出设计变更，需要提供合理理由、工程影响及造价变更并征得甲方同意；2、如因甲方理由产生变更，乙方应在______日内提供工程签证并需甲方负责人确认工程量，因此造成费用，由甲方承当。十、保修：1、同益空气能热水器免费保修______个月，控制电箱及电气保修______年，其它配件按厂家承诺保修期保修，人为原因及不可抗力造成的损坏不属于保修范围；2、保修期满后，乙方有义务对热水器系统提供维修效劳，但相应的费用由使用方承当，乙方承诺对同益空气能热水器实行终身的售后效劳；3、当甲方热水器出现故障时，从接到通知起，乙方派维修技术人员同城24小时内异地48小时内赶到现场，并尽____除故障，保证正常工作；4、乙方免费对甲方的操作人员进展设备的使用和维护培训。十一、违约责任1、甲方须在合同约定的期限内向乙方支付上述各款项，假设甲方逾期支付，每逾期一天，按工程总价的______‰向乙方支付违约金；2、乙方须在合同约定的期限内完成工程安装调试，假设乙方逾期完成，每逾期一天，甲方有权扣除乙方工程总价的______‰作为违约金；3、甲乙双方单方面取消合同即属于违约，违约方须向对方支付工程总造价的______%金额作为违约金，即人民币____________________元整，〔小写：￥__________元〕。十二、争议解决方式所有因履行本合同义务或合同有关的一切争议，应首先由争议各方通过友好协商加以解决；假设争议各方无法提出解决方案并达成协议，选择以下第_______种方式解决争议。〔1〕甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进展仲裁，该仲裁应是终局的，并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。〔2〕提交_________法院诉讼解决。十三、其他约定1、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时，以国家、法规、政策为准。2、______________________________________________________________3、______________________________________________________________十四、合同生效及补充1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，其中甲方执________份，乙方执________份，具有同等效力。2、对于本合同未尽事宜，双方可随时签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题作出补充、说明、解释。本合同的补充协议和附件为其不可分的局部，与本合同具有同等法律效力。甲方〔签章〕：___________________乙方〔签章〕：___________________法定代表人：___________________法定代表人：___________________联络方式：_____________________联络方式：____________________________年_______月_______日_______年_______月_______日标准工程建筑施工安装工程范文模板(篇三)发包单位：湖南省第一工程公司宜华湘江名城工程部〔以下简称：甲方〕承包人：〔以下简称：乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建立部与国家工商行政管理局的《建立工程施工合同〔示范文本〕》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省湘潭市有关规定及本工程的详细情况，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：湘潭市宜华地产水电安装工程〔以下简称：本工程〕；工程地点：湘潭市东泗路西侧；宜华~湘江名城一期工程工程内容：水电安装工程；强电：按所有水电施工完毕弱电：〔包括电视，，安防〕从室内第一个转换箱开场施工，室内所有施工预埋管完毕，但转换箱主线需预埋管至室外1.5米，进户线等施工完成。防雷：包括防雷接地，等电位联接，电进户箱做重复接地等。给水：室内按给水图施工完毕。雨水：落水，阳台排水，空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：宜华湘江名城一期工程栋中水电安装工程包含的内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：、乙方包人工、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格〔确保优良〕。2、承包范围：包消防预留洞孔、弱电预留预埋〔并穿好钢丝〕、室内等所有一切给排水。室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、调试检测工作。3、承包的主要内容：施工图纸方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、电信、电视、智能化安防系统预埋、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目的顺利实现。本合同约定本工程总工期为**日历天；开工日期为：**年**月**日，开工日期为：**年**月**日。2、乙方必须服从和执行甲方工程部下达的施工消费方案，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、标准名称为〔包括但不限于以下〕：①建立强迫性条文；②《建筑工程质量检验评定标准》；③《建筑电气工程施工质量验收标准》；④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》；⑤《采暖与卫生施工验收标准》；⑥《电气安装工程施工及验收标准》⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》；⑧省、市相关部门的各种规章制度；⑨甲方制定的工程质量验收施行细那么。2、本合同约定本工程质量必须到达“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进展验收评定。假设工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至到达本合同约定“优良”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承当。假设因乙方返工导致甲方工期延误，承当全部的违约责任。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项工程部，工程部根据班组自检结果组织班组进展实测验收评定后报监理公司，监理公司根据工程部初评结果组织工程部、工程部、和施工班组进展现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、文明工地、平安标化标准：1、遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的平安要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，假设因乙方平安文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。2、在施工中应做到精心筹划、施行，乙方违规操作以及为完本钱工程雇佣的人员造成别人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承当全部责任。六、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，本合同约定本工程人工单价明细如下：①人工价：元/㎡；②计时工：按60.00元/工日计算；2、工程量的计量：〔1〕结算工程量以图纸实际建筑面积为准〔本合同约定建筑面积计算规那么以《湖南省建筑工程单位估价表》20xx版执行，下同〕。〔2〕零星工程：工程量以“工日”为单位进展计算。〔3〕工程量确实认及申报按甲方相关制度进展。3、结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各局部所占比例明细为：①构造预埋局部占本合同约定综合单价的15%；②墙体预埋局部占本合同约定综合单价的25%；③安装局部占本合同约定综合单价的40%〔其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%〕；④调试验收局部占本合同约定综合单价的30%七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起2日内，乙方就必须向听从甲的工作安排，报好材料方案。2、主体封顶前，保证班组生活费，每人每月按800元，主体封顶后经质监站等相关部门验收合格后，支付完成工程量40%的工程款3、主体封顶后交付的装饰，完成所有零星工程后，支付完成工程量的10%。4、装饰工程完成后，在向乙方支付完成工程量20%的工程款。5、工程开工，乙方移交全部工程开工资料〔包括结算资料〕，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开场办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在一年后〔自工程开工之日起计〕20日内甲方在扣除应由乙方承当的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。6、假设乙方工程质量、工期和平安文明施工未到达本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承当，乙方对此无异议。八、甲、乙的权利和义务：1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程到达合格标准并更好；参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进展下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进展验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予成认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。5、当乙方回绝执行甲方或业主〔或监理〕的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承当。6、对乙方工作人员不遵守工程部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进展调换。7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换、后果均有乙方承当，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，那么由乙方代交，在工程款中扣除。8、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的〔设计变更除外〕，每处分款800元。9、乙方必须按照设计及施工标准要求施工，严禁偷工减料。10、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日，双枪季节未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗。否那么乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。11、乙方全体员工必须树立产品保护意识〔包括工地其他单位产品〕，对产品必须采取相应保护措施，在工程开工验收前，乙方承当产品保护责任。12、乙方负责在承包的，设备的装车，卸车及搬运和甲方工具及设备。13、甲方负责资金的及时到位，及关系协调义务。九、施工管理标准乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和方法：1、施工现场临时用电平安技术标准。2、建筑机械使用平安技术规程。3、建筑施工平安检查标准。4、建筑施工高处作业平安技术标准。5、湘潭市建立工程现场文明施工管理方法。6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法〔条例〕7、湘潭市治安管理处分条例。十、合同生效：1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份。3、本合同为尽事宜，双方协商解决。4、本合同订立时间：**年**月**日。5、签订地点：湘潭市雨湖区甲方：乙方：日期：日期：标准工程建筑施工安装工程范文模板(篇四)合同编号：编号HNAC/QES.Ⅳ-1115发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：华自科技股份甲、乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程根据：施工图纸、报价清单、附件(系本合同的有效组成文件)。4、工程承包方式：□包材料□包人工。二、承包范围甲方安装工程施工内容包括，详细详见工程图纸、报价清单、附件。三、合同价款：1、其中设备价款：2、其中安装价款：合计人民币(大写)：元整(￥元整)。3、合同总价款：合计人民币(大写)：元整(￥元整)。四、工期要求：1、开工日期：预付款到账且甲方提供或确认的图纸资料齐全后天内开工。2、工期正常为工作日(甲方现场满足施工条件情况下)。五、付款：1、付款方式：甲方支付到乙方指定账号。2、预付款：合同签订3个工作日内预付总价款的30%，计人民币元整(￥元整)。3、进度款：工程主材(如：)到甲方现场，3个工作日内付总价款的%，计人民币元整(￥元整)。4、安装完工款：工程全部安装完工后，3个工作日内或乙方设备(如有)到现场一个月内(以两者时间先到为准)付总价款的%，计人民币元整(￥元整);如非乙方原因，工期不能如期完工，超过二个月那么视同完工，甲方应结清相应款项，否那么视为违约。5、验收款：工程通过开工验收后3个工作日内，甲方支付乙方总价款的%，计人民币元整(￥元整)。如因非乙方原因不能组织验收，超过15个工作日那么视同验收合格，应结清验收款。6、质保金：%质保金自验收之日起一年内或乙方设备(如有)到现场13个月内付清(以两者时间先到的为准)，计人民币元整(￥元整)。7、发票开具：设备局部由乙方对甲方开具增值税发票;安装局部由乙方对甲方开具建安发票。8、如非乙方原因，甲方延迟支付合同款，那么甲方每天按相应款项的1‰支付乙方资金占用费。六、违约及争议处理：本合同在履行期间，双方发生争议时，应积极协商解决;协商不成时，可向人民法院起诉。七、其它条款1、本合同及专用合同条款签署后，双方必须严格履行，未尽事宜双方可根据详细情况结合有关规定达成补充协议，补充协议与本合同、专用合同条款具有同等效力。2、本合同、专用合同条款、合同附件及补充协议，投标书、招标文件和中标通知书，施工图纸、报价清单，标准、标准及有关技术文件，明确双方权利义务的、会议纪要，变更协议，现场工程师的有关书面通知等书面文件均为本合同的有效组成文件。3、本合同中有关词语含义、未明确约定的事项均以专用合同条款中的约定为准。4、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：年月日：标准工程建筑施工安装工程范文模板(篇五)编号:在ZH/NM/LW20xxNO内蒙古邮苑小区〔北区〕工程机电安装工程施工合同发包方：淮安市镇淮建筑工程内蒙古邮苑小区工程部承包方：施工地址：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧20xx年月日发包方〔全称〕：淮安市镇淮建筑工程内蒙古邮苑小区工程部〔简称：甲方〕承包方〔全称〕：〔简称：乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建立工程平安管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿和老实信誉的原那么，结合本工程的详细情况和呼和浩特市建筑相关管理制度的有关规定，就内蒙古邮政消费指挥调度中心水、暖、电气构造预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，详细内容如下：第一条工程工程一、工程名称：内蒙古邮苑小区〔北区〕工程机电安装工程。二、工程地点：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含〔含开工前所发生的全部设计变更、工程洽商等〕的地上、地下局部等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护〔即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程〕。四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包平安文明施工。五、工程范围及内容：5.1给排水、采暖安装工程给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹〔冲〕洗〔脱脂〕试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。1〉给水系统本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于：A：一、二次构造局部预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。B：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共局部卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件〔附件〕安装。C：所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆；D：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装；E：图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等；F：所施工管道穿一、二次构造预留预埋套管之内的封堵、穿二次构造套管外封堵及除构造预留洞以外的管洞封堵，构造预留以外的预留预埋工作；G：设计图纸、标准、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容；H：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装；I：住宅局部户内卫生器具安装；J：所施工范围之内所有系统〔含阀门〕的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。2〉排水系统本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限于：A：一、二次构造局部预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。B：自室内各用户厨房、卫生间洁具〔含地漏〕开场至管井内所有排水管干、立、支管〔含透气管及透气帽〕出户管道〔至距外墙皮1.5米〕安装；C：屋面各机房排水管道、地漏安装；D：管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装；F：所属管道套管〔墙体、顶板按标准要求〕制作安装，套管内管道封堵及构造预留洞以外的管洞封堵；G：管道支、吊、托架的制作安装；管道及支架的防腐、刷漆；管道设计、标准要求的管道防腐、保温、防结露；H：设计图纸、标准、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的所有技术要求；I：管道安装、设备阀门、仪表安装；J：公共局部卫生间、各功能房间排水系统管道安装、卫生器具〔含地漏〕及给排水配件安装；K：所有排水系统设备、管道色环及文字标识；L：所有施工系统〔含阀门〕的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。3〉雨水、空调冷凝水系统：本系统施工范围内包括工程图纸〔含土建局部图纸〕范围内全部雨水、空调冷凝水工程，工程内容包括但不限于：A：从雨水斗开场，各种雨水、冷凝水立管、支管、程度管〔建筑物外墙皮1.5米以内〕等管道〔含屋顶机房外排雨水〕及配件的检查、清扫、安装及灌水等试验；B：各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验；C：一、二次构造局部预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。D：各种吊架与支架的制作安装及刷漆等；E：除一次构造预留预埋以外的其余局部的预留预埋；F：设计图纸、标准、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计家底及甲方工程技术部门提出的技术要求；G：混凝土预留洞内加套管及二次构造内加套管〔含预留洞〕以及套管内加填料、堵洞、套管与管之间缝隙的封堵；H：所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。J：所施工范围之内的系统的灌水试验、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；5〉热水系统：本系统施工范围包括图纸范围内的全部热水工程，工程内容包括但不限于：A：各住宅用户的热水器至厨房间、卫生间各用水点之间的管道及管道附属阀门安装、配件〔附件〕安装等；B：所安装管道范围之内的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、刷漆、防腐；C：所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装；D：所有施工系统〔含阀门〕的强度严密试验、水压试验、消毒冲洗、通水、最终管道吹洗、系统运行调试及资料的搜集、配合资料员编制整理归档的全部工作；E：设计图纸、标准、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的内容；F：所施工范围之内的系统得强度严密性试验、冲洗、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；6〉采暖系统：本系统施工范围包括全部工程图纸范围内的全部采暖工程，工程内容包括但不限于：A：一、二次构造局部预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。B：建筑物外墙面1.5米至至各用户采暖终端处的管道干、立、支管的安装，所属管道阀门安装、仪表安装、分集水器的制作安装、散热器安装及其配件〔附件〕安装；C：所有管道、阀门及设备的刷漆、防腐、保温、文字标识、色环标识及水流方向标识等；D：所属管道穿一、二次构造〔墙体、顶板〕套管制作安装，套管内封堵及除构造预留洞以外的管洞封堵；E：所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐；F：设计图纸、标准、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出技术要求之内的内容；I：所有施工系统〔含阀门等〕的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作；5.2电气安装工程1〉动力配电及照明系统和弱电系统等：本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更范围内所示住宅、配电室、电气竖井、电梯井道及楼内其他公共局部的全部电气工程，工程内容包括但不限于：1.照明系统：A：配电系统：从低基配电室π接柜出线至配电间至各层配电表箱至户箱至各建筑收尾阶段的安装工程合同文件(通用5篇)建筑收尾阶段的安装工程合同文件(篇一)甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：断桥铝窗制作安装。工期：配合总体工程进度施工，于年月日完工。第二条：合同价款：1、断桥铝窗工程预计总面积㎡，肯德基门预计总面积㎡2、断桥铝窗每平方米元，肯德基门每平方米元3.白钢感应门每平方米元，白钢感应门预计总面积㎡4、断桥铝门窗总造价大写：元小写元5肯德基门总造价大写：元小写元6.白钢感应门总造价大写：元小写元第三条：支付方式：1、乙方开工甲方付合同总价的40%作为工程进度款。2、工程完工验收合格付60%。第四条：材料质量：1、型材：断桥铝、均符合国家有关标准，颜色茶青色，2、玻璃为4+4中空玻璃，玻璃均符合国家有关标准，1,5平以上为单面钢化3、按国家有关法律、法规、标准验收。4﹐肯德基门框厚度为2个厚，扇为3个厚5、感应门由白钢板和镀锡管加工感应器外配第五条：双方责任：一、甲方责任：1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效根据，由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的'损失由甲方负责。2、甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用，3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方案和组织开工验收工作：二、乙方责任：1、服从甲方、监理、建立单位的统一领导和调度。2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由乙方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。3、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承当。5、确保平安作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现平安、质量事故时由乙方负责。6、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。第六条：违约责任：本合同双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。第七条：争议处理：甲乙双方发生纠纷，甲乙双方本着合作精神协商解决，解决不了，向当地人民法院提起诉讼。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：：：日期：日期：建筑收尾阶段的安装工程合同文件(篇二)发包人〔甲方〕：地址：承包人〔乙方〕：地址：经甲乙双方共同协商，甲方将______________工程的通风空调安装工程交由乙方进展施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程地点：2、承包方式：3、承包范围：4、工程期限：〔1〕方案开工日期：_______年_______月_______日，方案完工期限：_______年_______月_______日，总工期：_______天。〔2〕甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。二、双方职责1、甲方职责〔1〕甲方有义务对乙方本次工程施工进展协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。〔2〕甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。〔3〕甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。〔4〕甲方应在收到乙方的验收通知时，三日内组织人员进展验收。2、乙方的责任、权利与义务〔1〕乙方为本次工程的施工主体，有责任承当本次工程的施工准备与施行、施工人员的组织和管理。〔2〕乙方负责为本次工程施工完毕后提供开工报告，乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。〔3〕乙方应保证平安文明施工，制止酒后作业。〔4〕工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。〔5〕乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。三、付款方式1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。2、工程完毕，完成验收时支付工程款的________%，剩余________%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。四、质量要求本工程的质量应满足国家以及行业的标准，假设工程所在地有更严格的标准，那么本合同适用更严的标准。假设该工程，质量达不到要求，乙方应承当返工所有的费用，及承当迟延履行给甲方造成的损失。五、验收标准本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。六、工程量变更说明1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商；2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的附件，调整效劳价格和完工时间；3、假设乙方不同意变更，那么允许乙方提早通知甲方解除合同。七、违约责任在本合同的履行过程中，任何一方违背本合同的条款给守约方造成宏大损失的，均应全部赔偿；假设造成的损失不大，不影响合同的履行，那么双方应继续履行合同，责任方要给守约方补偿工程款的_______%，共计_______元作为违约金。八、纠纷解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。九、附那么1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。2、经甲乙双方同意，本合同可提早终止。3、本合同一式_______份，双方各持_______份。具有同等法律效力。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：联络方式：工程所在地：签订时间：_______年_______月_______日乙方：负责人：联络方式：工程所在地：签订时间：_______年_______月_______日建筑收尾阶段的安装工程合同文件(篇三)甲方：乙方：xxx(以下简称乙方)经甲乙双方协商同意，现甲方将该乙方包工，包工程验收合格。为了保证工程质量，为了确保工人施工平安，为了工程能顺利进展和按时完工，为了明确双方责任，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动合同法》订立如下条款，以便双方共同遵守和执行。一、工程概况1、该工程座落在，面积约x㎡。二、工程承包内容1、乙方承包x工程图纸注明和甲方与建立单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建立单位负责)。2、排水管按图施工，室内至各楼层排水点，室外至雨水沙井口。排污按图施工，室内至各楼层排水点，室外至化粪池。室外排水及排污管道，如是水泥或陶土管，由土建完成至化粪池;如是塑胶管道，那么由乙方安装铺设。3、给水管道按图施工，室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装，热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。4、电气局部按图施工，线路完成至地下室配电室(高压局部除外)。弱电局部(除消防局部外)按图完成管道的预埋及洞口的预留，不包括穿线和调试，消防水泵的供电线路由水电班完成。5、风施局部，乙方完成所有风机的电和管线预留。6、给水在供电单位指定的水阀接入，排水排至室外检查井，排污排至化粪池，强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。7、材料由甲方购置(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道，管线预埋、预留，管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建立单位验收合格(开工验收)、二年内保(维)修等工作。三、承包方式：1、包工不包料，包质量，包平安，包工期，包验收。2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。3、乙方负责工人的施工平安工作。四、质量要求1、按图纸和标准要求施工，电气工程要符合(GB50300—20xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB50242—20xx)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他工程要符合有关单位的验收标准。2、各项工程完工自检和调试合格后，要一次性经各有关单位和人员验收合格。假如出现返工现象的，其一切工料费用均由乙方负责。五、甲方的责任和义务1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印)，图纸会审记录(由乙方向设计提出问题)，设计变更等。2、甲方要提早10天备料，但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作，共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题，确保乙方工程顺利进展和按时完成。4、工程部(甲方)和乙方工人办理工伤保险，工程部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费，估计收取乙方保险费5000元。甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故，保险金缺乏赔偿的，甲方垫支七成，乙方垫支三成。5、乙方工人进场开工第三天，乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送工程部存档，没有花名册和复印件存档的工人，其工伤的一切费用全部由乙方负责。6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权利，并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进展当场罚款处理。六、乙方的责任和义务1、乙方在合同签订后，要组织有技术、责任心强的人员进场施工，要保证该工程按合同约定的时间，按设计要求完工并验收合格。2、提早看透看懂施工图纸，对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见，确保不浪费材料和出过失，保证交工验收符合设计要求。3、乙方要对新进场人员进展平安教育，不懂平安消费的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进展一次质量和平安检查，发现问题和隐患要及时整改，发现大问题要向工程部或总工反映，要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工，不得随意开动各种机械(指定持证人员开机)，假如强行冒险作业而发生平安事故的，其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。假如发生大的平安事故，乙方要保护好事故现场，并马上报工程部或打急救抢救受伤人员。建筑收尾阶段的安装工程合同文件(篇四)发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容及材料要求：喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。四、工程计价方式：本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。五、工程造价：小写：元〔大写：〕六、工期：天，开工日期为20年月日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。七、验收方式及提出异议的期限：工程开工调试完工后，甲方按相关标准和双方认可的效果进展验收。八、结算方式及期限预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。九、违约责任：1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承当一切损失。2.除不可抗力原因外，假如甲方未能按本合同规定支付款项，那么甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一〔壹〕周，〔缺乏一周按一周计〕，违约金为延误局部金额的百分之零点五〔0.5%〕。此违约金最高不得超过延误局部合同金额的百分之五〔5%〕。3.除不可抗力原因外，假如乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一〔壹〕周，〔缺乏一周按一周计〕，违约金为延误局部金额的百分之零点五〔0.5%〕。十、质量保证产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料本钱费和运输费，不收取维修费。十一、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：20年月日建筑收尾阶段的安装工程合同文件(篇五)甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原那么，甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进展协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。一、工程概况：1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程;2、工程地点：新邵县文化路;3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、平安文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。二、承包施工范围：1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备;2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门)3、消火栓系统;4、喷淋系统;5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防播送、及控制线路等);6、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制;7、消防电梯系统相关消防控制线路;8、防火卷帘门设备及控制线路;9、切断非消防电线路，消防的监控及反应系统;二、承包单价：综合单价29.8元/m2。不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中假如出现问题由甲方自行处理，施工中消防工程的深化设计由乙方自行处理不增加任何费用.四、工期：以甲方工程进度为准，接到甲方通知后，施工工期为天。如影响甲方移交时间，每延迟一天罚款500元/天。五、资质：乙方施工单位及施工人员必须具备施工资质，材料必须符合设计和国家标准。六、付款方式：1、材料进场经历收合格后支付材料进价款的70%。每月25号按照完成的工程进度支付工程款。2、工程施工完毕经甲方验收合格后支付至工程款的85%：3、出具消防验收合格证付至工程款的95%。七、工程质量：乙方必须严格按国家施工标准质量验收标准标准，施工确保工程质量到达合格。八、文明施工平安及质保：乙方应严格按照文明施工平安规定组织施工，如出现平安问题由乙方全权负责;要做到工完场清，不准打架斗殴，每违背一次罚款500元。质保方面：保质期一年，以甲方整体移交日为准，质保金按整个工程价款的5%，保质期满后一个月内付清。质保期内如出现工程质量问题，接到甲方通知后的24小时内必须赶到现场处理问题。假如是甲方问题，乙方须无条件支付其所有费用。因主体原因影响消防验收无需乙方负责。无需出具税票。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日年月日必须的工程安装工程标准合同范本【荐】必须的工程安装工程标准合同范本(篇一)甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国经济合同法》及国家建立部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：综合机电系统工程〔空调、消防专业修改〕二、质量标准：合格技术要求：按施工图纸文件，国家和上海市的有关法规标准，标准执行。三、工程造价及结算的约定1、工程造价为单价合同，以甲乙双方确认的施工图纸、文件、报价明细为根据〔附件一〕。2、合同总价：RMB〔大写：〕。3、本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付工程款：理。5、质保期1年。6、上述付款以支票兑现/电汇确认到账后为准。7、乙方收到工程款后，提供对应金额的正规发票。四、工程保修保修内容包括：合同图纸所包含的工程工程、变更或修改全部内容〔开工后甲方使用，人为造成的质量问题除外〕五、双方责任1、甲、乙双方共同遵守国家有关平安消费的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企如因设计原因导致工程量变化，将以合同单价为根底，按实际发生的工作量做变更项处业平安技术标准。2、甲方负责乙方与小业主之间的协调工作。3、乙方必须配合甲方的施工进度，工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。4、乙方严格按照施工图纸施工。遵守消费标准组织施工，建立完好的平安消费、防火规章制度，设立专职平安员，对施工人员进展岗前平安、防火教育，做到平安施工、文明施工，杜绝平安事故，如有违规施工所造成的平安事故，由乙方承当所造成的一切经济损失并承当相应的责任。5、甲方负责购置工程一切险〔CAR〕。6、本工程综合机电系统工程〔空调、消防专业修改〕工程，乙方按合约图纸进展施工、开工并在质量保修期内承当的工程保修责任。六、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承当。2、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。3、其它未尽事宜由双方协商解决。4、合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字生效，并具有同等法律效力。甲方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日必须的工程安装工程标准合同范本(篇二)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。第一条工程工程一、工程名称：路灯安装工程二、工程地点：城区320国道长龙至楮塘段、兴廉大道、车站路三、承包范围和内容：范围：按招标方提供的工程量清单除甲方提供的的材料清单以外的'所有路灯安装、调试、管道敷设、路灯根底等相关工程直至亮灯验收。(清单附后)内容：1、人工挖、恢复路灯线沟槽土方;2、路灯安装、调试、铺设路灯线、路灯基座;3、残渣外运。四、工程合同造价：第二条施工准备一、甲方：1、负责办好工程施工答应手续。2、负责提供地下自来水管线布置情况，为乙方施工提供临时用水、用电的施工场地，提供临时设施所需场地。3、负责组织承、甲方和设计人员及有关部门参加施工要求交底会审，交付道路或管线平面、测量控制点和路灯安装点。二、乙方：1、负责施工区域所有矛盾处理及用水、电的水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作，并缴纳用水、用电费。2、编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工总进度方案、材料设备、成品、半成品等进场方案(包括月方案)及用水、用电方案并送甲方。3、负责维护施工范围甲方交付的测量控制点，维护施工区域出现的文物、古迹等。4、做好施工区域交通秩序维护。第三条工程期限一、工程总工期天(日历天)，自年月日开工至年月日开工验收。二、如遇以下情况之一，经甲方现场代表(或监理工程师)签证后工期相应顺延：1、甲方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。2、重大设计变更，致使施工无法进展而影响进度。3、人力不可抗拒因素(如台风、水灾、地震等)而延误工期。第四条工程施工一、本工程质量除甲方特别要求以外均要到达国家合格标准。二、本工程以市政工程质量检验评定标准为评定工程质量等级根据，由邵东县建筑工程质量监视站实行质量监视。三、乙方必须严格按照施工方案、说明文件和国家公布的建筑工程标准、规程和标准进展施工，并承受甲方派驻代表(或监理工程师)的监视。四、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，经甲方验收检验合格方可用于工程施工。2、对材料改变或代用必须甲方同意并发正式书面通知，经甲方派驻代表(或监理工程师)签证后，方可用于工程。3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查、验收签章后，方可进展下一道工序。4、乙方应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员对工程进展分项、分部工程和单位工程质量进展评定，并及时将单位质量评定结果送甲方(或监理单位)和质量监视站。5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门。一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位);重大质量事故的处理方案，应经甲方、监理单位、设计单位共同研究并签证后才能施行。6、工程开工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过开工验收之日算起。7、乙方严格施工操作规程，确保工程施工平安，否那么，因此引起的一切质量事故及平安事故概由乙方自负。第五条建筑材料、设备的供给、验收一、除甲方供给的路灯全套、线材等(见附材料清单)以外其他材料、设备由乙方采购，乙方对甲方交付的材料均要签字确认，对甲方交付后的材料造成的损坏和浪费均由乙方负责(包括灯具的调试等)。二、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程，甲方为对乙方提供的材料需复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由乙方承当。第六条工程价款的支付与结算方式一、工程款支付：本工程由乙方垫资施工。乙方在单项工程开工验收后，将开工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件审查完毕后一年内拨付工程款的95%，5%留作质量保证金，质量保证金不计利息。工程保修期为两年，质保金保修期满并经复查验收合格前方可支付，甲方未按时支付的工程款按银行同期存款利息计息。二、乙方所交的工程保证金30万元在机械、材料进场时拨付5万元，工程完成一半时再拨付10万元，工程完工时拨付清。三、工程结算1、工程计量：根据甲方的预算价和工程清单双方代表现场签证单计算增加减工程量。2、计价、取费根据《湖南省建立工程计价方法》(湘建价【20xx】406号文件)及现行有关补充文件。定额按20xx年《湖南省市政工程消耗量标准》，计价方法按工程量清单计价，取费不包括养老保险3、主要材料价风格整：施工时的材料价格涨幅均与甲方无关，如因第二条第三款工期延误原因造成的其材料价格涨幅必须经甲乙双方代表共同签证认可。4、按上述结算方式进展造价计算，总造价下浮%做为该工程结算造价。第七条施工与设计变更一、甲方交付的设计要求、说明和有关技术资料，作为施工的有效根据，承、甲方双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计文件进展施工。增加造价时，必须甲乙双方另行协商好后乙方才予施行。第八条奖罚条件一、工期提早或拖延的奖罚：按合同工期完工者不奖不罚;对合同工期每延期一天(按日历天)，由乙方按200元/天向甲方支付违约金。二、工程质量的奖罚：到达合同约定条件，不奖不罚;由于乙方原因，达不到合同约定条件，乙方承当返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，乙方承当违约责任。工程质量的合格均由当地工程质量监视部门评定。第九条工程维修质保期内，该工程假设出现质量问题，乙方应及时维修，所需费用由乙方负责，假设乙方不及时修复，甲方有权另请别人维修，费用在乙方质保金或工程款中扣除。工程质保期从工程开工验收合格之日起开场计算。第十条附那么一、未尽事宜，双方协商解决。二、本合同的组成局部包括：招标公告、招标须知、甲方提供的工程量清单、甲方提供的材料清单、甲方工程预算造价。三、本合同一式六份，承、包方各执三份，合同自签订之日起生效，工程开工验收，符合要求结清工程款后终止。甲方：乙方：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：：：本合同签订日期：日必须的工程安装工程标准合同范本(篇三)发包方〔以下简称甲方〕：_____________承包方〔以下简称乙方〕：_____________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程二、承包范围：施工图纸中所包含的所有消防系统设备；以上消防系统设备的安装、售后效劳，整体消防系统〔含消防水系统〕的安装调试开通并经消防监视部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。三、承包方式：按中标价四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试完毕之日为该工程工期。总工期60个工作日。六、合同价款：〔人民币〕_____________________七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监视部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。八、工程质量：1．工程质量要求到达合格标准，并配合主体工程创优质工程。2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工标准进展施工并承受甲方、监理、总包单位的监视。3．乙方在施工过程中必须遵守以下规定：〔1〕由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批前方可用于工程；〔2〕隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进展下一道工序；〔3〕工程开工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过开工验收之日算起。九、工程验收〔一〕全部设备由乙方进展安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承当。〔二〕工程开工后乙方应向消防监视部门及甲方提交如下技术资料：1．设备合格证2．系统工程开工图3．按舞钢市消防监视部门的规定提交全部资料4．开工报告及开工通知书〔三〕开工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。十、质保期质保期为一年〔以投标文件承诺的为准〕，自验收合格签字之日起开场计算十二个月连续运转正常良好。〔验收以当地消防监视部门验收为准〕在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进展保修。如属乙方原因延迟验收，那么质保期计算为验收后的十八个月。十一、售后效劳措施〔一〕人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进展培训；〔二〕培训内容为：1．报警和灭火的根本原理；2．设备的操作使用和维护；3．紧急情况的处理程序和补救措施。〔三〕效劳措施：1．在保修期内，乙方每月应定时进展巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进展处理，并做好处理记录。十二、双方责任：〔一〕乙方责任：1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承当由此造成的一切费用。2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。4．乙方应做到平安文明施工，保证平安施工并承受监理人员的监视。因施工措施不当引起的各类平安事故的全部责任和费用由承包人承当。5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。〔二〕甲方责任：1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，开工工期相应顺延。2．工程未经历收，甲方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承当责任。3．乙方开工通知书送达十日内无正当理由不进展验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。十三、纠纷解决方法执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。十四、合同解释顺序：〔一〕本合同文件〔二〕招标文件及其答疑补充文件〔三〕投标文件及乙方在评标中的询标承诺十五、其它条款：1．未经甲方答应，乙方擅自将工程或工程的一局部转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违背本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承当经济责任。3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中假设发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。4．本工程假设有设计变更，按设计单位出具的变更通知进展签证并调整合同价款。5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。合同签订时间：________签订地点：________发包方〔章〕：________承包方〔章〕：____代表签字：____________代表签字：________：________________:_____________地址：________________地址：____________开户银行：____________开户银行：________银行账号：____________银行账号：________必须的工程安装工程标准合同范本(篇四)发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容及材料要求：喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。四、工程计价方式：本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。五、工程造价：小写：元〔大写：〕六、工期：天，开工日期为20年月日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。七、验收方式及提出异议的期限：工程开工调试完工后，甲方按相关标准和双方认可的效果进展验收。八、结算方式及期限预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。九、违约责任：1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承当一切损失。2.除不可抗力原因外，假如甲方未能按本合同规定支付款项，那么甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一〔壹〕周，〔缺乏一周按一周计〕，违约金为延误局部金额的百分之零点五〔0.5%〕。此违约金最高不得超过延误局部合同金额的百分之五〔5%〕。3.除不可抗力原因外，假如乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一〔壹〕周，〔缺乏一周按一周计〕，违约金为延误局部金额的百分之零点五〔0.5%〕。十、质量保证产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料本钱费和运输费，不收取维修费。十一、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：20年月日必须的工程安装工程标准合同范本(篇五)订立合同双方发包方：_____________________(以下简称甲方)承包方：_____________________(以下简称乙方)为按期完成____________消防安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规，遵守平等、自愿、公平和老实信誉的原那么：为明确双方在施工过程中的权利、义务、经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条：工程概括工程名称：______________工程地点：______________承包范围和内容：______________________________________，并对火灾自动报警联动控制系统进展调试(详见预{决｝算书)。承包形式：按乙方预算中全部工程量实行包工、包料、保证合同范围内施工工艺质量验收合格，并由合同签定人协助办理消防工程相关证件。第二条：工程工期_________________________交付使用(非乙方原因耽误工期，工期顺延)。第三条：合同付款及支付方式1、工程取费按二类工程集体三级以上企业进展收费。2、合同价款按合同内容承包价：____________。3、设备、材料进场后甲方付工程款_____________，工程设备安装完毕调试前，支付工程款________;工程开工合格交付给甲方，支付工程款_________。第四条：甲、乙双方权利和义务一、甲方的权利和义务：1、无偿提供水、电接口并满足施工过程中的用水用电需求。2、提供材料加工场地及施工现场的机具、设备、材料堆放场地。3、指派专人对施工全过程进展配合与协调。二、乙方的权利及义务：1、进入工程地点后遵守甲方的规章制度，服从甲方的管理。2、平安施工、文明作业、不破坏甲方的消费作业环境，施工过程中确保甲方人员、设备、物资平安。3、遵守施工现场的防火规定，采取确定、有效的防火措施。第五条：质量承诺与售后效劳一、质量承诺：本工程中乙方采购的所有设备、材料必须为经国家相关检测机构检验的合格产品，并提供合格证：施工工艺质量符合相关施工技术验收标准要求。二、售后效劳：工程开工验收后一年内为质保期，质保期内乙方免费对工程实行保修(包括材料费在内)非乙方原因不在此列。三、工程未经历收甲方提早使用或擅自动用，由此而引起质量或其他问题由甲方负责。第六条：解决纠纷方法合同未尽事宜甲、乙双方协商解决，任何一方违背合同规定，双方