租房装修合同模板

第页共页租房装修合同模板租房装修合同模板。越来越多人认识到纸质证明的重要性，撰写合同成为了我们的必修课。我们应该如何拟制合同呢？请你阅读我们辑为你编辑整理的《租房装修合同》，欢送您阅读本网页的内容！租房装修合同【篇1】出租方：〔以下简称甲方〕身份证号：承租方：〔以下简称乙方〕身份证号：双方经友好协商，根据《合同法》及国家、____对房屋租赁的有关规定，就租赁房屋一事达成以下协议。第一条出租房屋坐落地址＿＿＿＿＿。第二条房屋名称、规格、等级、间数、面积、单价、金额、地面质量第三条租赁期限。租期为＿＿＿年＿＿＿月，从＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日起至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。甲方应按照合同规定时间和标准，将出租的房屋及时交给乙方使用居住。第四条租金和租金交纳期限。乙方每月向甲方缴纳租金人民币＿＿＿＿＿元整，甲方应出具收据。租金在当月＿＿＿＿＿天内交清，交租金地点在＿＿＿＿＿。第五条甲方的责任。1．甲方如未按本合同规定的时间向乙方提供租赁房屋，应按延迟期间内乙方应交租金的＿＿＿＿＿％计算，向乙方偿付违约金。2．租赁期间，出租房屋的维修由甲方负责，如租赁房发生重大自然损坏或有倾倒危险而甲方又不修缮时，乙方可以退租或代甲方修缮，并可以用修缮费用收据抵消租金。3．租赁期间，如甲方确需收回房屋自主，必须提早＿＿＿＿＿个月书面通知乙方，解除合同，甲方应付给乙方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的＿＿＿＿＿％计算。第六条乙方的责任。1．乙方依约交付租金，甲方如无正当理由拒收，乙方不负迟延交租的责任；乙方假如拖欠租金，应按中国人民银行延期付款的规定向甲方偿付违约金。乙方如拖欠租金达＿＿＿＿＿月以上，甲方可以从乙方履约金〔如乙方付有履约金〕中扣除租金，并可收回出租之房屋。2．租赁期间，房屋管理费、水电费由乙方负担。3．租赁期间，如乙方确因特殊情况需要退房，必须提早＿＿个月书面通知甲方，解除合同，应付给甲方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的'＿＿＿％计算。4．租赁期间，乙方不得擅自改变房屋的构造及用处，乙方如因成心或过失造成租用房屋和设备的毁损，应负责恢复原状或赔偿经济损失。乙方如需装修墙窗，须事先征得甲方同意。5．租赁期满或合同解除，乙方必须按时搬出全部物件。搬迁后＿日内房屋里如仍有余物，视为乙方放弃所有权，由甲方处理。6．租赁期满或合同解除，如乙方逾期不搬迁，乙方应赔偿甲方因此所受的损失，必要时甲方可以向人民法院起诉和申请执行。第七条合同期满，如甲方的租赁房屋需继续出租或出卖，乙方享有优先权。第八条房屋如因不可抗力的自然灾害导致毁损，本合同那么自然终止，互不承当责任。第九条这份合同如有未尽事宜，须经双方协商作出补充规定。关于补充规定与这份合同具有同等效力。这份合同执行中如发生纠纷，应通过甲乙双方协商解决。假如协商不成，可提请当地房管部门调解或人民法院裁决。这份合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效。出租人：承租人：联络：联络：年月日年月日租房装修合同【篇2】出租方：_____承租方：_____甲、乙双方根据《民法典》等有关法律规定，本着互惠互利、友好合作的宗旨，在充分理解本合同各条款的根底上达成共识，特签定本合同以便共同遵守。一、门面位置、面积及用处：_____甲方将位于栋楼号房屋，面积约平方米租赁给乙方使用，用于经营。二、租赁期限：_____1、本着赁合同期限为___，即从_______月____日起至_______月____日止。2、合同期届满，如乙方需续签本合同，应于期满前四十五天向甲方提出书面恳求，经双方协商一致前方可续签，否那么视为乙方放弃优先承租的权利。3、合同期满前，如乙方不租赁经营，应于四十五天前以书面形式提出申请，经甲方同意后可终止合同;假设未经同意单方终止合同，属于乙方违约，乙方交纳的保证金不予退还。三、租金及支付时间：_____本合同期内___租金为元，于签合同时一次性付清，在合同期内因市场行情发生变化需调整租金，双方协商随行情而定。四、合同保证金的约定：_____签订合同时乙方须向甲方交纳合同保证金元。合同期满乙方按照甲方要求办理退租的相关手续，并由甲方对其所承租房屋进展验收合格后，方可凭租赁合同和收据退还保证金。五、房屋装修：_____1、乙方进展装修不得影响、破坏房屋整体构造和建筑风格，装修费用由乙方自行承当。2、租赁期届满，对乙方装修未撤除局部，甲方不于补偿，其所有权属甲方享有。六、其他费用：_____1、水、电等费用按照乙方日常使用数，按相关部门统一收费标准按月缴纳。2、乙方经营所发生的各项税费，由其自行承当。七、双方的权利、义务：_____1、甲方的权利、义务：_____甲方应保证租赁物的完好并可以正常使用;对乙方使用的租赁物装修时的方案进展审批，适时提出修改建议，并对方案的施行进展监视;2、乙方的权利、义务：_____按国家法律、法规和商业公司规定的经营范围进展合法经营;乙方在经营中的债权债务及因经营活动所引起的赔偿责任由乙方自行承当;乙方不得利用所承租门店进展非法活动，不得私自转租;对租赁房屋装修时，执行甲方审批同意的装修方案;合同期内，除房屋主体外的其他设施由乙方负责维修，费用由乙方承当;合同有效期内，对所租赁的房屋及配套设施拥有合法的使用权;八、违约责任：_____以上条款甲、乙双方共同遵守，如一方违约，违约方应向守约方赔偿实际发生的各种经济损失。租赁期内如因国家政策、____市规划和甲方不可抗拒的因素致使合同不能履行，本合同自行终止，双方均不承当违约责任。九、补充条款：_____未尽事宜，甲、乙双方协商处理。十、附那么：_____本协议一式两份，双方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日即生效。甲方：_____：_____乙方：_____：______________年____月____日______年____月____日租房装修合同【篇3】甲方：_________________。乙方：_________________。身份证号(或营业执照号)：_________________身份证号：_________________：_________________：_________________：_________________：_________________地址：_________________地址：_________________邮政编码：_________________邮政编码：_________________房产证号：_________________房地产经纪机构资质证书号码：_________________签约代表：_________________签约日期：_________________年月日签约日期：_________________年月日签约地点：_________________签约地点：_________________设施、设备清单本《设施清单》为(甲方)同(乙方)所签订的编号为房屋租赁合同的附件。甲方向乙方提供以下设施、设备：_________________一、燃气管道[]煤气罐[]二、暖气管道[]三、热水管道[]四、燃气热水器[]型号：_________________电热水器[]型号：_________________五、空调[]型号及数量：_________________六、家具[]型号及数量：_________________七、电器[]型号及数量：_________________八、水表现数：_________________电表现数：_________________燃气表现数：_________________九、装修状况：_________________十、其它设施、设备：_________________甲方〔盖章〕：_______________乙方〔盖章〕：___________________甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________地址：_______________________地址：___________________________：_______________________：___________________________：_______________________：___________________________日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日1、要求房东出具房产证原件以及房东本人身份证，各复印一份，经核实无假前方可签约。签“租凭合同”时要写明租房期限，租房详细地址，要求所填详细地址与房产证上保持一致。2、在合同中写清楚室内包含设施，包括房内家具家电等，如需装修也应在合同中注明，防止以后退租时引起不必要的纠纷。明确写出水电费、宽带网费、物业费、有线电线闭路费等由哪方支付。3、在写明房屋租金条款后注上“乙方在租用期间，甲方不得再收取以任何名义为由的任何附加费用”。另需注意的是，如房东委托他亲戚或是朋友帮助代理租房事宜的，可以的话，签合同时需要房东亲自来签，假设不然，要他的亲戚或是朋友出具一份“受权委托书”，里面详细写明委托人和代理人姓名、身份证号码、工作单位等，还要写上“本人特委托上列代理人替本人办理相关租房事宜、签署有关文件”。4、假设出租人并非房东，签租赁合同必须注意，签订的租赁合同必须房东认可，租赁期限不能超过原租赁合同。如有附加条件如平安、环境因素等，与房东商议后，争取写入合同附加条件1、过错方应当赔偿损失：_________________假如造成租房合同无效的过错方，还应当赔偿对方所造成的损失，双方都有过错的，应当各自承当相应的责任，即所对应的经济赔偿。2、合同无效装修纠纷的处理：_________________假设是房客或房东恳求赔偿因合同无效受到的损失，在无效合同执行期间，即房客经房东同意对房屋装饰装修，而在租房合同无效时，房东同意利用这些房屋装饰的，可折价归房东所有;假设是不同意利用的，可由房客撤除，值得注意的是，在撤除过程当中应注意将房屋恢复原状。但是房客未经房东同意装饰装修，由房客承当相应的经济损失。房客与房东在执行无效合同期间的争议，假设是双方协调不成，可以直接通过法律渠道去解决相关事宜。租房装修合同【篇4】甲方：__________________________乙方：__________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理方法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，结合本装饰装修工程施工详细情况，双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1工程地点：____。2工程内容：总建筑面积平方米。3承包范围;装饰装修人工费用;4开工日期：20____年____月____日;开工日期：20____年____月____日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。第二条;合同价款1装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。4、工程开工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程开工验收后的一年内支付，￥：。第三条;甲方责任1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进展监视检查，和其他事宜。2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3向承包人提供施工所需的水、电，并说明使用考前须知。负责协调与周围的邻里关系。4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进展现场交底。5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条;乙方责任1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2严格按照图纸进展施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4工程开工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。5保证装饰装修现场的整洁，开工前做好卫生清扫和处理工作。第五条;材料供给1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、消费厂厂名、厂址等。制止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承当。3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、标准和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。假设已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条;平安责任1发包人提供确认的图纸施工说明，违背有关平安操作规程、消防规定和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，发包人应承当由此产生的一切经济损失。2承包人进展装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，按照规定采取必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进展焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的平安。3由于承包人在施工过程中违背有关平安操作规程，导致发生平安事故(包括人身事故)，应承当由此引发的一切责任。第七条;质量验收1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予成认。3工程开工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1发包人对工程工程及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进展该工程施工并以此为根据相应变更价款及工期。2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条;工程保修1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。第十条;违约责任1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承当赔偿责任。6未办理验收手续，发包人提早使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条;争议解决1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方(盖章)：_________承包方(盖章)：_________发包方承包方_________年____月____日_________年____月____日租房装修合同【篇5】甲方：_________________身份证号：_________________________________乙方：________________身份证号：_________________________________现经甲乙双方充分理解、协商，一致达成如下租房合同：_____一、房屋的坐落、面积、装修及设施、设备：_______________________。二、租赁期限：__________个月，即_______年______月_____日至_______年______月_____日。三、租金及交纳时间：_____每月_________元，乙方应每__________月付一次，先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时，将房租付给甲方，第二次及以后付租金，乙方应提早一个月付清。四、租房押金：_____乙方应于签约同时付给甲方押金________元，到期结算，多余归还。五、租赁期间的其他约定事项：_____1、甲乙双方应提供真实有效的房产证、身份证等证件。2、甲方提供完好的房屋、设施、设备，乙方应注意保护，不得破坏房屋装修、构造及设施、设备，否那么应按价赔偿。3、水、电、煤气、、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。入住日抄见：_____水__________度，电__________度，煤气__________度。所有费用乙方应按时付清。4、房屋只限乙方使用，乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用处。租下本房后，乙方应立即办好租赁登记、暂住人口登记等手续。假设发生非法事件，乙方自负后果。5、合同一经签订，双方都不得提早解除。租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的，本合同自然终止，双方互不承当违约责任。6、甲乙双方约定，乙方如需开具房租发票，因此产生的税费由乙方支付。7、此合同未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充条款，补充条款与本合同有同等效力。双方假如出现纠纷，先友好协商，协商不成的，由人民法院裁定。8、本合同经签字生效，本次租赁中介即告成功，乙方应立即支付丙方中介费__________元，逾期三天不付将被视作乙方违约，乙方除按约立即支付丙方中介费外，自愿另行支付丙方中介费等额的违约金，违约金缺乏以弥补丙方损失的，乙方须另行给予丙方赔偿。合同生效后，甲乙双方发生变更，中介费不得退回。9、其他约定事项：_______________________________________________________________________。六、违约责任：_____甲乙双方中任一方有违约情况发生的，违约方应向守约方支付违约金，违约金为__________元，损失超过违约金时，须另行追加赔偿。七、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，具有同等法律效力。甲方：____________________________乙方：____________________________联络方式：___________________________________联络方式：________________________________________________年____________月_________日_____________年____________月_________日租房装修合同【篇6】甲方(出租方)：_____________身份证号：_________________________________乙方(承租方)：_____________身份证号：_________________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条、房屋概况甲方将自有的坐落在______市______街______巷_____号______(小区)_____栋_____单元_____楼_____号的房屋_____间(套)，建筑面积_______平方米、使用面积_______平方米，类型_____出租给乙方作_____使用。装修及设备情况：________________________________________。第二条、租赁期限租赁期共_____个月，甲方从_____年_____月_____日起将出租房屋交付乙方使用，至_____年_____月_____日收回。乙方有以下情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与别人调剂交换的。2.利用承租房屋进展非法活动，损害公共利益的。3.拖欠租金____个月或空置____月的。合同期满后，如甲方仍继续出租房屋的，乙方拥有优先承租权。租赁合同因期满而终止时，如乙方确实无法找到房屋，可与甲方协商酌情延长租赁期限。第三条、租金、交纳期限和交纳方式甲乙双方议定月租金_____元，交纳方式为______支付，计人民币(大写)____________元(元)由乙方在_____年_____月_____日交纳给甲方。先付后用。以后每个_____月付款一次，应在付款期末前_____天支付。第四条、租赁期间的房屋修缮甲方对出租房屋及其设备应定期检查，及时修缮，做到不漏、不淹、三通(户内上水、下水、照明电)和门窗好，以保障乙方平安正常使用。乙方应当积极配合。第五条、租赁双方的变更1.如甲方按法定手续程序将房产所有权转移给第三方时，在无约定的情况下，本合同对新的房产所有者继续有效。2.乙方需要与第三人互换用房时，应事先征得甲方同意，甲方应当支持乙方的合理要求。第六条、租房考前须知乙方必须遵守当地暂住区域内的各项规章制度。按时交