资产处置工程合同

**有限公司佳木斯第二厂汽机,主控变及附属设施购销拆除施工承包合同甲方：**公司乙方：**有限公司年月日甲方：乙方：按照《中华人民共和国合法法》的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方经过充分协商，达成一致意见，在签订本合同之前乙方技术人员已往施工地点作实地勘察并充分了解及分析施工现场安全风险评估，签订如下购销拆除施工承包合同合同款，以共同遵照执行。一、工程名称大唐佳木斯第厂汽机，高变所，主控室设备及附件二、工程地点**第二发电厂内三、工程概况1、工程内容：汽机房（以锅炉房为界）高变所，主控室及三处连接之间所有的电缆及桥架和附件2、工程结构：钢结构3、施工方法：气割配合机械拆除4、工程量：约三万平方米四、工期1、重新通电起两个半月内完工2、暂停施工：甲方在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方停止施工，妥善保护已完成工程。甲方未在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期：停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。因甲方不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。3、工期延误：对因以下原因造成完工日期推迟的延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）工程量变化和设计变化；（2）一周内，非乙方原因造成停水、停电、停气或因相邻单位及周边群众围攻、干扰等造成停工累计超过24小时。（3）合同中约定或甲方同意给予顺延的其它情况。非上述原因，工程不能按合同期完工，乙方承担违约责任。五、工程质量与技术要求1、工程质量：拆除施工效果应符合甲方和业主工艺要求标准，承包区内设备及附件应全部拆除。2、技术要求，乙方严格按照拆除工程的行业标准或通常标准开展工作，期间若发现甲方提供的拆除要求不合理，应当及时通知甲方：甲方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知甲方，因此造成损失，由甲方赔偿。六、验收标准和方法1、以甲方及业主的质量检验评定标准、规范和设计的要求作为验收标准。2、甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应向甲方提并必需的技术资料和有关标准。3、当事人双方对工程质量的在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。七、工程价款与支付方式1、设备总价款为：仟佰万元整（3000万元整）。工程价款一经确定，任何一方不得擅自改变。2、付款方式及期限：合同签订，乙方进场前付给甲方定金叁佰万元整，乙方进场施工后七天内付壹仟贰佰万元整，余款叁佰万在开工后四十天内全额付清。八、甲方权利与义务1、对乙方的工程进度和施工安全实施检查监督。2、免费提供乙方施工及生活用水、电和施工人员食宿场所，地磅。3、提供拆除范围内地内隐伏设施（水、电、气、通讯等）的详细资料或原业主技术人员陈述以保证设施和乙方施工安全。因甲方提供的资料仅供乙方参考。4、负责协调与相邻单位和周围群众的关系，以保证乙方正常、如期施工，否则承担相应的违约责任。5、乙方设备和人员进场后，如有外界人为干扰，甲方应协助解决。6、甲方保证本合项下的拆除对象的权属不存在争议，否则由此所造成的损失由甲方自行承担。九、乙方权利与义务1、负责办理拆除施工的相关审批手续。提供拆除相关资质及特种岗位员工操作证和岗前安全教育、素质教育。2、提交拆除方案和安全保证措施，并承担安全责任，因甲方主观原因引发的事故除外。3、按甲方要求完成施工，以符合国家或专业的质量检验评定标准、规范和设计的要求。4、文明施工，按合同的要求做好施工现场邻近建筑物、消防设施、公共照明设施、构筑物的保护工作。5、如乙方施工人员在现场有偷盗甲方物资行为，查一罚十情节严重者交当地派出所处理并负相应刑事责任，在承包期内乙方一切施工人员发生的安全，人身伤亡和火灾均由乙方承担负责。甲方只出面协调，产生费用由乙方承担。7、乙方自带施工器械、氧气、丙烷，食、宿及交通费乙方自理。8、未经甲方同意，乙方不得将工程分包转包。十、违约责任甲方不能及时给出必要指令、确认，中途变更设备签订时的数量和拆除方案，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行行为，应承担违约责任（包括支付因其违约约导致乙方增加的经济支出和从应付之日起计算的应付款项的利息等）,相应顺延工期：按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的停工、窝工、机械设备闲置等损失。乙方不能按合同工期完工，施工质量达不到甲方设计的要求，或发生使其它合同无法履行的行为，按协议条款约定支付违约金，赔偿其违约给甲方造成的损失。一方违约的，应当向对方支付工程价款20%（20—60%）的违约金。需要赔偿的，以给对方造成的实际损失额来计算除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。十一、纠纷的处理合同履行过程中发生纠纷时，当事人双方协商解决，协商不成的向施工地点裁委员会申请仲裁处理。十二、其它1、本合同自双方签字盖章起生效，未经双方协商，任何一方无权随意变更和解除合同，工程款支付完毕合同自行终止。2、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方共同协商，作出补充规定，被充规定与本合具有同等效力。3、本合同虽未经公证，同样具法律效能。4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：法定代表人：法