工程合同怎么写模板

第页共页工程合同怎么写模板工程合同怎么写模板。工程合同怎么写篇1(编号：zs×××-×××-[20××]-×××号)甲方：(工程部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着老实信誉原那么，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：2、合同范围2.1主要合同内容，详细以施工图(含业主同意变更的局部)为准。2.2主要施工工序(1)，(2)，(3)，以及为完本钱合同工程所做的其它一切准备工作。2.3主要工程量序号工程单位数量备注2.4合同工期2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。节点控制工期见下表：节点工期要求序号工程名称完工日期备注2.4.2工期延误假如关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a.重大设计变更;b.不可抗力;c.由于业主原因要求停工;d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，那么视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，那么乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承当由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5业主及甲方需提早完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进展承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。假设在合同签订个日历天之后，因国家公布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响工程的单价或总价;否那么合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1合同总价合同总价：(人民币)大写元，小写：(含%税金)，固定总价/暂定总价。4.2合同单价合同单价见附件b《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工工程所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承当由于任何风险引起的费用。4.3税费的承当营业税、城市维护建立税及教育附加费等均由乙方承当，税金%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度方案安排、组织、协调工作及工程质量、进度、平安、环保、文明施工的管理、监视、检查。工程合同怎么写篇2甲方：xxx乙方：xxx按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将“xxx办公大楼布线工程”〔工程地址：xxx〕工程委托给乙方设计、安装、调试及维护。经甲、乙双方协商，达成如下协议：第一条工程范围综合布线系统：按所附清单xx设备及材料，并完成98个信息点〔其中数据点65个，语音点34个〕的安装、调试；工程完工后xx所有信息点的测试数据报告。x络系统：按所附清单xx设备及材料，并负责所有交换机的安装、调试。所有工程施工按照“xxx办公大楼布线xx”〔以下简称“xx”执行〕。第二条工程承包方式工程承包方式采取包工包料，工程涉及的所有材料、设备数量按照“xx”执行，详见“xx”及合同附件。第三条工程总造价及付款方式1、工程总造价工程总造价为：￥元整〔大写：xxx〕。注：以上价格组成详见附件。合同价款的调整：当工程工程内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。2、付款方式①工程验收合格后，甲方应在5日内将合同金额的97%，即xxx元整〔大写：xxx〕一次性付清给乙方。②工程质保金为合同金额的3%，即xxx；工程质保金在工程验收合格之日起满一年后付清给乙方。注：工程款项均以银行转帐的方式支付。第四条工程工期1、合同生效之日起xxx日内，乙方工程经理进场确定详细的施工图纸及施工xx〔由乙方负责制作〕，并指定现场督导工程师。施工图纸及xx经甲乙双方工程负责人签字〔盖章〕确认前方可施行。2、工程开工日期为：xxx。3、假设确需对“设计xx”做改动，由双方工程负责人确认前方可施行。4、如因甲方原因使工程未能按时进展，乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方核实并签字〔盖章〕确认后乙方可将工期顺延。5、甲方因故停顿施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延；如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。6、乙方应在xxx前完成工程的施行，并向甲方提交工程开工报告。第五条工程验收1、乙方开工后3日内，向甲方提出书面验收申请并xx完好的开工资料〔工程开工报告、设备材料验收记录、工程结算书等〕和工程开工图纸壹套；2、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起90天内审计完毕，并组织有关人员进展验收，逾期不验收那么视为验收合格；验收标准按“xxx办公大楼布线xx”，以及《电子计算机机房设计标准》〔gb50174—93〕、《计算站场地技术条件》〔gb2887—XX〕等有关国家标准的要求执行；3、验收通过后由乙方出具验收报告，甲乙双方工程负责人在验收报告上签字〔盖章〕。第六条双方责任甲方责任：1、按合同要求支付工程款；2、协调有关部门给乙方xx材料存放场所；3、协调有关部门给乙方xx施工过程中所需的水、电；4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系，以保证工程的顺利施行；5、工程验收合格后，系统的保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承当；6、甲方指派xxx协助乙方在该工程施工过程中的工作，负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认，当xxx不在时由xxx代签。乙方责任：1、合同生效后，xxx日内进场确定施工xx；2、工程涉及的材料、设备保证xx原厂优质产品；3、按质按量按期完成施工内容；4、在施工期间，必须遵守工地的平安文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，假设因违背上述规定而造成的经济损失及后果，将由乙方自行承当；5、整个布线系统工程xx5年保用期，工程涉及的设备的保修期详见《附件》中的“售后”说明，但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内；6、响应效劳时间在2小时以内，需现场解决的故障保证在24小时内到现场解决问题〔法定休息日除外〕；7、编写工程开工、验收及管理文档，xx实际的x线布线图和每一个信息点、语音点的fulke书面测试报告。第七条违约责任1、如乙方不能在合同规定时间内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。2、如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。3、假如由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，假设未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给第三方，应承当因此造成的对方的损失。5、如因某方违背本合同造成对方损失，按《中华人民共和国合同法》的有关条款进展处理。6、如本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。第八条其它本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字〔盖章〕后起生效。甲方：xxx乙方：xxx法人代表或受权代理人：xxx法人代表或受权代理人：xxx签章〔公章〕：xxx签章〔公章〕：xxxxxx年xx月xx日xxx年xx月xx日工程工程名称：xxx委托方：xxx效劳方：xxx工程合同怎么写篇3【关键词】：^p工程造价有两种含义：广义地讲，是指工程工程从筹建一直到开工验收的全过程中建立单位所花费用的总和；狭义地讲，是指在施工阶段施工单位进展工程建立所花费的本钱以及在工程发包阶段其投标价格和在工程结算阶段从建立单位所得到的工程建立费用(预期花费或实际花费)。造价控制就是指把建立工程工程造价控制在预定限额内，对建立单位、施工单位以及其他相关各方都具有非常重要的作用。造价控制应从多方面入手，如合理设置建立工程造价控制目的，加强建立工程施工合同管理等。其中加强建立工程施工合同管理就是控制工程造价的重要手段之一。建立工程施工合同的管理，就财政部门而言，其本质就是建立工程造价管理，是对工程造价的合理确定和有效控制。这是合同当事人双方关心的核心问题之一，也是招投标等工作的主要内容。施工合同中关于工程造价确定和支付的相关条款，是整个建立工程施工合同中的重要条款。在当前建立工程市场发育尚未成熟、市场主体行为不标准、市场信誉体系和风险保障体系不健全、政府投资工程管理体制有待改良的情况下，在施工合同管理工作中难免会出现许多不标准之处。1工程合同中管理存在的问题1.1法律意识淡薄，合同签订不标准建立工程耗资宏大、涉及面广、个性差异大和履约时间长。因此，客观上要求合同条款细致严密，尽可能做到面面俱到。在实际工作中，甲、乙双方由于缺乏施工合同管理的经历，订立的合同约束条款不全、内容不明、职责不清等现象经常发生。有些建立工程在签订合同时为了回避业务，不采用标准的合同文本，而采用一些自制的、不标准的文本进展签约。通过自制的、笼统的、模糊的文本条件，避重就轻，转嫁工程风险。有的甚至仍然采用口头委托和政府命令的方式下达任务，待工程完工后，再补签合同，这样的合同根本起不到任何约束作用。如在建立工程招投标中，有的当事人为了获取不正当利益，在签订中标合同前后，往往就同一工程工程再签订一份或者多份与中标合同价款等本质性内容不一致的合同，这就是我们通常所说的“阴阳合同”，待工程施行起来，一旦涉及到经济利益，将容易导致工程纠纷的发生。1.2无视合同的严肃性，违犯等价有偿的原那么自觉执行合同条款，全面履行合同义务，是合同当事人一切行为的最高准那么。签订合同的甲、乙双方，经济法律地位是平等的，没有主从关系。在实际工作中，承发包双方无视合同的严肃性，违犯合同的等价有偿原那么，以各自的经济利益为中心，随意违犯合同条款。甲、乙双方的这些违约行为，最终导致工程经济纠纷的发生。合同文件存在合同双方权利、义务不对等现象。从目前施行的建立施工合同文本看，施工合同中绝大多数条款是由发包方制定的，其中大多强调了承包方的义务，对业主的制约条款偏少，特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不详细，也缺少行之有效的处分方法。这不利于施工合同的公平、公正履行，成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。同时，由于目前建筑市场的剧烈竞争和不标准管理，大量的施工队伍与建立规模严重失衡，致使业主在建立工程承包中占据主导地位，提出一些苛刻和不平等的条件，将自身的风险转移到承包商身上。由于建筑市场处于买方市场，承包商为了获得工程，只好承受。个别承包商在施行这样的工程合同时，为了使自己的利益不受损失，就会采取偷工减料或非法分包甚至非法转包等手段，给工程建立带来隐患。1.3缺乏健全的合同管理机构政府有关部门要对建立工程施工合同施行监视、检查等管理。施工单位、建立单位更要对施工合同进展管理。有些地方的合同管理机构不健全，对合同的审查、监视和检查不得力。建立单位没有建立工程施工合同管理的力量，遇有建立工程，便委托给监理公司，而目前监理公司的____不标准，合同管理力量薄弱，往往很难胜任建立单位的委托；施工单位，特别是中、小型施工单位，重视公关和预算管理，轻视施工合同管理，甚至没有专门机构从事施工合同管理工作。1.4合同管理专业人才缺乏建立合同涉及内容多，专业面广，合同管理人员需要有一定的专业技术知识、法律知识和造价管理知识。很多建立工程管理机构中，没有专业技术人员管理合同，或合同管理人员缺少培训，将合同管理简单地视为一种事务性工作。甚至有的.领导直接敲定由一般办公人员办理合同。一旦发生合同纠纷，缺少必要的法律支援。2控制工程造价，抓好合同管理的几个环节2.1把好合同签订关签订工程合同时，最重要的要根据各工程的特点，应选择恰当的发包方式和价款调整条件(指工程设计变更或工程签证导致工程增减的结算条件和结算方法)，因为不同的发包方式和价款调整条件，直接关系工程造价的控制效果。合同文本应尽可能选用由国家颁发的通用性合同文本，再根据拟建工程的特点和招标文件以及发包人承包商双方会谈结果来起草。合同文本必须准确表达双方会谈确定的意思，做到条款不漏项；标的物表达清楚、标的额计算准确；质量有标准，检验有方法；包装物、提(交)货或移交工程成品、运输方式和结算方式明确；违约责任及违约金(或赔偿金)计算方法准确；文字表达严谨，不使用模棱两可、模糊不清词语。在合同正式签订前应进展严格的审查把关。其要点是：施工合同是否合法，业主的审批手续是否完备健全，合同是否需要公证和批准；合同是否完好无误，包括合同文件的完备和合同条款的完备；与其对照有无差异；合同双方责任和权益是否失衡，确定如何制约；合同施行会带来什么后果，完不成的法律责任是什么以及如何补救；双方合同的理解是否一致，发现歧义及时沟通。2.2做好合同施行管理工程合同一经签订，确定了合同价款和结算方式之后，影响工程造价的主要因素便是工程设计变更或签证，以及工程施行过程中的不确定因素，所以，深化理解合同的每一个条款，实在加强日常管理，使管理行为正规化、标准化，作好处理合同纠纷的各种准备，特别是索赔与反索赔的研究在工程造价控制管理中是非常必要，也是非常重要的。索赔与反索赔是合同管理的一个重要内容，是合同双方攻与守的关系，是矛与盾的关系。工程发承包的理论经历证明，没有一个承包商不要求索赔，即要求调增合同价款，因此，要搞好工程造价控制，就必须进展索赔与反索赔的研究。2.3重视合同后评估合同后评估是合同管理的总结阶段，往往不为人所重视，其实合同后评估工作是件很重要工作，它是对合同好坏、管理得失的评估，它可为下一工程工程造价控制提供可借鉴的经历。合同后评估工作主要是总结合同执行情况，对合同管理好的经历加以总结推广，对过时、不符合现行法律法规，以及不严谨、容易被对方索赔的条款要加以改正。影响工程造价的不确定因素可分为可预见和不可预见因素，可预见不确定因素应作为普遍性问题，不可预见不确定因素作为可追溯事件加以标识，通过合同后评估加以鉴别，并在以后工程合同中加以明示或制定相应的预防措施。3控制工程造价，加强合同管理的几项措施3.1合同管理精细化目前，各省级人大常会审议通过并公布了各省级《合同监视条例》，指导各级工商行政管理部门和其他有关行政主管部门进展合同的监视和管理。但是，由于合同的种类繁多，《条例》内容只能对合同的监视和管理做出粗线条的规定，无法满足对建立工程施工合同管理工作的详细需要。各级建立工程行业主管部门针对建立工程施工合同的特点，制定出一套建立工程施工合同“管理细那么”已经迫在眉睫。作为政府工程投资主体的各级财政部门应积极参与“细那么”的制定与审核，尤其在对工程造价的控制上，对政府投资工程就做出细致、明确的规定。工程建立各方要重视合同管理____、合同归口管理工作。做好合同签订、合同审查、合同受权、合同公证、合同履行的监视管理。建立健全合同管理制度，严格按照规定程序进展操作，以进步合同管理程度。3.2管理人员专业化人是合同管理中最活泼的角色，也是合同管理中最关键的环节。建立单位应设置合同管理人员从事合同管理工作，并应执有《施工合同管理人员资质证书》，加强对建立单位合同管理人员的职业道德素养和专业技术素养的培训。根据建立工程施工合同的特点，总结以住政府投资工程合同管理、工程造价管理方面的经历与教训，对工程建立过程中可能出现的各种情况，在合同的签订过程中做出有利于工程造价控制的对策，从而为国家财政节省建立资金。加强建立工程合同管理队伍建立，加强合同管理人才的培养，实行合同管理人员持证上岗制度，亦是进步建立工程合同管理效果的重要举措。目前，我国己正式推行注册造价工程师制度，造价工程师的一项重要职责就是搞好建立工程的投资控制和合同管理。因此，建议在建立工程管理机构中设置注册造价工程师岗位，专司合同管理职责。3.3合同索赔研究程序化我国工程承包双方在合同履行中对工程索赔认识缺乏，缺乏推行工程索赔所需的意识和动力。因此，进步索赔意识是合同管理亟待解决的问题。施工合同是索赔的根据，索赔那么是合同管理的延续。因为工程合同一经签订，确定了合同价款和结算方式之后，影响工程造价的主要因素便是工程设计变更或签证，以及工程施行过程中的不确定因素，所以，深化理解合同的每一个条款，实在加强日常管理，使管理行为正规化、标准化，作好处理合同纠纷的各种准备，特别是索赔与反索赔的研究在工程造价控制管理中是非常必要，也是非常重要的。索赔与反索赔是合同管理的一个重要内容，是合同双方攻与守的关系，是矛与盾的关系。工程发承包的理论经历证明，没有一个承包商不要求索赔，即要求调增合同价款，因此，要搞好工程造价控制，就必须进展索赔与反索赔的研究。3.4工程建立代建科学化所谓“代建制”，就是由政府组织理论素养高、理论经历丰富的工程管理专业人员，根据行业性质不同，形成专业化的建立队伍，专门从事政府投资工程的工程管理。财政部门应积极参与工程“代建制”的推行，加强对代建机构的监视管理力度，并利用“代建制”在合同管理中的优势，彻底消除在政府投资工程建立过程中存在的工程建、管、用不能别离的弊端，对政府投资工程的工程造价进展合理确定和有效控制。3.5合同签订审核标准化建立单位应组织技术经济等各方面的专家，审核合同条款是否真实、齐全，并对承包方投标文件进展理解。通过审核理解，对不合理、不合法的条款及时予以纠正，不齐全的条款要补齐，使建立工程施工合同在施行中减少合同纠纷和违约，防止对建立单位造成不必要的损失。3.6合同施行交底制度化财政部门应催促实行政府投资管理的建立单位做好向各层次管理者做“合同交底”的工作，把合同责任详细落实到各责任人和合同施行的详细工作中。特别是在工程使用非标准的合同文本或有关人员不熟悉合同文本时，这个“合同交底”工作就显得更为重要。【参考文献】：^p1何伯森.国际工程合同管理[M].北京：中国建筑工业出版社，20xx2卢谦.建立工程招标与合同管理[M].北京：中国水利水电出版社，20xx3中国建立监理协会.全国监理工程师培训考试教材:建立工程合同管理[M].北京：知识产权出版社，20xx工程合同怎么写篇4工程合同索赔管理1.索赔的分类1)按索赔的根据分类：(1)合同内索赔(2)合同外索赔2)按索赔当事人分类：(1)承包商与发包方间的索赔(2)承包商与分包商间的索赔(3)承包商与供货商间的索赔(4)业主与监理单位间的索赔3)按索赔的目的分类：(1)费用索赔(2)工期索赔4)按索赔事件的性质分类：(1)工程延误索赔(2)工程变更索赔(3)工程终止索赔(4)工程加速索赔(5)意外风险和不可预见因素索赔(6)其他索赔。2.施工合同条件中规定的程序1)当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人承当责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。(1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。(3)当该索赔事件持续进展，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。假如工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。3.工期索赔值的计算1)业主及工程师原因引起的延期。主要有：业主拖延交付现场，拖延交付图纸，工程师拖延审批图纸、方案，拖延支付工程款，不按时组织验收造成下道工序受到影响，业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后，影响了工期，工期就应顺延。2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误，特殊风险如战争、叛乱、____、核装置污染等造成的延误，不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误，工期应顺延。工程合同怎么写篇5第1题某材料采购合同中，双方约定的违约金是15万元，由于供货方违约不能交货，采购方为防止停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款30万元(无其他损失)，假设停工待料采购方的损失为75万元。供货方应支付的违约金应为()万元。A.15B.30C.45D.75正确答案：B第2题在投标文件的报价单中，假如出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应()。A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标受权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标受权人予以签字确认正确答案：D第3题通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为()。A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数正确答案：D第4题甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的选项是()。A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，假设合同对方当事人不同意，那么丙公司对该合同承当连带责任正确答案：D第5题以下关于代理的表达，不正确的选项是()。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承当D.代理人只能在代理权限内施行代理行为正确答案：C某工程工程，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照()计算。A.估算平均工日产值B.概算平均工日产量C.预算平均工日产量D.实际平均工日产值正确答案：C第6题(20xx年)按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保存金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单正确答案：B第7题采购合同履行中，要求变更或解除合同一方应及时将自己的'意图通知对方，对方也应在接到书面通知后的()天或合同约定的时间内予以答复，逾期不答复的视为默认。A.7B.10C.14D.15正确答案：D第8题FIDIC合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于()。A.专用条款B.协议书C.通用条款D.合同清单正确答案：C第9题在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，那么合同成立的时间为()目。A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届至正确答案：B第10题某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定开工日为10月20日。业主在10月10日提早占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了开工检验，那么该工程的开工日为()。A.10月10日B.10月13日C.10月20日D.10月30日正确答案：A工程合同怎么写篇6第1题施工合同履行中，假如发包人拖欠工程款，那么承包人可以放慢施工进度，甚至停顿施工，这是承包人行使的。A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权正确答案：D第2题在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔的情况是。A.公共当局引起的延误B.对开工检验的干扰C.业主提早占用工程D.施工中遇到古迹正确答案：C第3题某工程招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标正确答案：D第4题工程所需清理、修复费用，由承当。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人协商D.发包人和承包人共同正确答案：A第5题合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的进展修订或调整所达成的协议。A.形式B.内容C.主体D.客体正确答案：B第6题承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，假设建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，那么。A.须经工程师同意B.不需经工程师同意C.不需要经发包方同意D.发生的费用由承包人承当正确答案：A第7题监理公司指派总监理工程师负责工程工程监理，这种行为的法律性质属于。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理正确答案：A第8题在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指。A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B.合同管理之日起至设立之日止的期间C.开工之日起至结清单生效之日止的期间D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间正确答案：D第9题承包人发出索赔意向通知后，可以在监理工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报告，即在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔。A.建立单位B.监理工程师C.法人代表D.承包人正确答案：B第10题法律事实是指可以引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体正确答案：C工程合同怎么写篇7第1题根据《合同法》关于违约责任的规定，以下说法中不正确的选项是。A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应增加违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿正确答案：B第2题《建立工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是。A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率正确答案：C第3题发包人供给的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由负责检查试验，费用由发包人负责。A.工程师B.发包人C.承包人D.供货人正确答案：C第4题FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为基准日。从此日期起至止的期间内，有经历承包商在投标阶段不能合理预见的风险归建立单位承当。A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书日正确答案：D第5题根据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议奖正确答案：B第6题工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是根据进展分类。A.索赔事件的性质B.索赔的目的C.索赔的合同根据D.索赔的起因正确答案：A第7题在施工索赔中，工程师处理索赔的决定。A.承包人必须承受B.不具有强迫性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖正确答案：B第8题工程建立单位与某设计单位签订合同，购置该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是。A.物B.财C.行为D.智力成果正确答案：D第9题设备监造是指采购方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进展监视和协调，但质量监造不解除对合同设备质量应负的责任。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货人正确答案：D第10题假如当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按的规定，请标准化管理部门的质量监视检验机构进展仲裁检验。A.《中华人民共和国标准化法》B.《中华人民共和国合同法》C.《中华人民共和国质量法》D.《中华人民共和国建筑法》正确答案：A工程合同怎么写篇8水电清包工程合同范本水电安装工程清包合同甲方：盱眙儿童医院〔以下简称甲方〕乙方：江苏裕昌市政工程〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同：一、工程概况工程地点：望城县丁字镇彩陶村工程名称：石渚坪广场—停车场及商业配套用房本工程层数2层，框架—剪力墙构造，总建筑面积约7000㎡。建立单位：湖南长沙铜官窑建立开发设计单位：长沙泰建筑设计二、承包方式包工不包主材的大清包方式三、工程包干承包范围及内容1、承包范围：a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程；b、施工期内平安文明施工和配合各项检查一切协助用工；c、按合同工期要求赶工费用和开工验收前清洁卫生工作。2、承包内容：a、从管线、洞孔预留、预埋开场→设备安装→调试等全部工作工程内容；b、自带本工程所需机械设备、消费工具用具、劳保平安防护用品〔甲方提供材料仓库及住房各一间，其余日常生活用品自理〕；c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用；d、除甲方供给的主材：阀门、电线、电缆、镀锌圆钢、镀锌扁铁，铁构件制作安装材料、配电箱、盒、开关、插座、卫生洁具、灯具及水电安装管材、管件及配套安装材料等外的乙方清包范围内水电安装施工过程中需要的辅材〔如铁丝、钢钉、塑料膨胀管、钢丝、扎丝、电焊条、切割片、泡沫板、胶带纸、扎带、黄腊管、号码筒、胶布、自攻螺丝、油漆等均由乙方自购，费用自理〕；e、材料第二次转运、穿插作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及平安的增加费用；f、配合各专业分包安装施工队伍施工〔包括送电、配合专业队伍设备调试等〕；g、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。四、施工范围界限1、排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备，由乙方送电至末端配电箱，其余配电箱设备安装以及出线局部施工由消防专业负责；2、消防照明应急灯、疏散指示灯，管线预埋及灯具安装由消防专业负责。3、配电间低压屏开关出线以后的工作以及外墙立面灯具安装由乙方负责，室外排水、亮化工程以及水电临时设施维护不属于乙方包干范围；4、给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内，室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内。地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责。屋顶生活水箱给水干管就近从消防水箱给水干管上开T接入，室外给水环管由消防队伍施工；5、消防信号弱电工程及综合布线工程不属于乙方承包范围。五、清包工期与土建同时进场，同时开工交验。六、质量标准工程质量：按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、平安消费、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强迫性要求规定。本工程必须到达质量评定合格等级，争创优良。合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同2、本合同附件七、标准标准除本工程另有约定外，本合同适用标准标准下：1、设计图纸中注明的与本工程有关的标准图集2、执行国家、省市强迫性标准条文八、图纸甲方应在乙方开工前三天向乙方提供图纸三套，与本合同有关的标准图集乙方自备。九、清包合同价款及调整1、本合同价款采用固定综合单价一次性包干方式确定，合同包干单价中已包含，承包范围内一切人工工资，辅材费、措施费、机械费、技术装备费、超高费、施工管理费、利润，以及其他不可预见费和风险系数包干费用等，合同价款的计算方法：a、根据施工工程包干承包范围内容，以及合同有关条款按建筑面积每平方米〔大写〕贰拾元〔￥20元/m〕包干结算。建筑面积按照1999年“湖南省建筑工程定额”关于建筑面积计算标准计算；b、材料价风格整：除甲方指定提供主材外。其余本工程所需安装辅材价格及人工工资不管市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数；c、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单价为准。2、双方约定合同价款的其他增减因素调整：a、本工程合同包干范围内图纸会审、交底资料以后因建立方及甲方发生的工程量变更，产生增减工程价款累计金额在合同总价款±3%内〔含3%〕不予调整合同总价款；变更工程价款累计金额超过合同总价款±3%，扣除增减变更工程价款累计金额±3%后按实增减合同总价款。在工程开工后办理结算；b、签证工程：因各种自然因素和施工质量问题以及施工安排不当造成窝工、停工等不属签证范围。签证单必须明确详细金额〔计时工按70元/工日计取〕；c、由于图纸存在明显错误，乙方未及时发现汇报，麻木施工造成的返工浪费损失全部由乙方承当；d、单次发生的变更以及图纸存在的设计缺陷，直接损失在贰佰元以内的不予签证。十、工程款〔进度款〕支付双方约定的工程款〔进度款〕支付的方式和时间：1、工程形象进度必须满足本合同约定，〔以甲方施工进度方案为准〕主体全部验收合格，经上级质监部门认定后，15日内甲方付至合同总价款的40%；2、外墙装饰全部施工完毕、外架全部撤除，经双方及监理验收合格后，20日内付至合同总价款的70%；3、工程全部开工交验到达合同约定要求，且工程结算资料全部上报建立方，双方按合同约定办理好损耗结算60日付至工程总价款的85%；4、余款不计利息，待结算文件