简易劳务聘用合同（精选3篇）

简易劳务聘用合同（精选3篇）简易劳务聘用合同（精选3篇）

简易劳务聘用合同篇1

演员聘用合同本协议由以下双方于________年____月____日在北京签署：甲方：地址：邮编：电话：乙方：地址：电话：传真：乙方签约艺人：【艺人】身份证件号：常住地：联系方式：鉴于甲方就拍摄剧拟聘请演员，现就剧（暂定名，以下简称“该剧”）聘用演员事宜，甲、乙双方经过友好协商，在自愿公平的基础上达成如下合作协议，以资信守。

第一条聘用内容

1.各方同意，甲方聘用乙方签约艺人担当剧演员工作，扮演：

(1)完成本角色的艺术创作及表演工作；

(2)完成本角色的配音工作。

2.乙方签约艺人的工作地点。

其次条聘用期

1.该剧的拍摄周期共计天，聘用时间自________年____月____日起至________年____月____日止，乙方签约艺人应于________年____月____日到摄制组。

2.如因不行抗力等缘由造成甲方拍摄不能如期完成的，延期在【15】日内的，乙方签约艺人同意乐观协作甲方完成剩余戏量，如延期超过【15】日的，甲方应与乙方签约艺人协商拍摄时间并支付酬劳。如因甲方缘由造成不能根据拍摄周期完成拍摄的，就拍摄时间、增加酬劳各方再行协商。

第三条酬金及付酬方式

1.就本协议项下的聘用，甲方同意向乙方支付聘用酬金总计为人民币万元整（此金额为税后数额，甲方负责向乙方供应完税证明），乙方自行负责向乙方签约艺人支付商定酬金。

2.酬金支付时间为：

(1)签订本合同之日起____日内，甲方向乙方支付总酬金的%，即人民币元整；

(2)________年月____日或乙方签约艺人扮演的角色戏量完成过半（以发生早者为准），甲方向乙方支付总酬金的%，即元整；

(3)________年月____日或乙方签约艺人扮演的角色戏量全部完成（以发生早者为准），甲方向乙方支付总酬金的%，即元整。

3.甲方根据本合同的商定按时足额的将酬金付至乙方如下账户：开户名：开户行：账号：

第四条甲方的权利义务

1.该剧剧组实行制片人负责制，由甲方授权该剧的制片人及制片主任负责该剧的详细摄制工作，并对乙方签约艺人有调度和管理的权利。为能按时完成拍摄工作，甲方有权依据该剧的拍摄要求，支配乙方签约艺人的工作时间和内容，但甲方应支配和协调好乙方签约艺人合理的休息时间。

2.如因创作问题乙方签约艺人与甲方及其导演发生分歧时，双方要仔细讨论、善意沟通，甲方应充分敬重乙方签约艺人的看法。该剧剧本的拍摄内容、形式、规律及剧情所要求的特别拍摄手段、环境、场景、气候、发型、造型等，甲方应与乙方签约艺人进行充分的沟通。

3.甲方有按合同商定向乙方支付酬金的义务。

4.在拍摄期间，甲方应担当如下费用：

(1)乙方签约艺人来回摄制组的机票一套及在摄制组期间的食宿费用，中途因个人原因离组的费用甲方不负责担当。甲方供应乙方签约艺人住宿条件为剧组驻地酒店内【标准单间】一间。

(2)乙方签约艺人在拍摄期间一名助理人员的食宿和交通费用（飞机票经济舱来回一套）。

(3)乙方签约艺人出席甲方为该剧支配的宣扬活动的差旅费、食宿费。

(4)乙方经纪人探班一次的来回经济舱机票一套以及食宿费用。

(5)【其他费用】。

5.甲方应当为乙方签约艺人购买拍摄期间的人身意外保险和短期医疗保险，乙方及乙方签约艺人同意遵守甲方所指定之保险公司的赔偿条款；乙方签约艺人在本合同期间因拍摄工作所受损害的医疗费用、误工费用等（不低于工伤保险待遇）均由甲方担当。

6.甲方应保证拍摄过程合法、不侵害

第三方权利，保证乙方人员和乙方签约艺人的安全。

第五条乙方及乙方签约艺人的权利义务

1.乙方有按合同商定取得酬劳的权利。

2.乙方应督促乙方签约艺人根据本协议的商定履行相应的义务。

3.为能按时完成拍摄工作，自本合同聘用期开头之日起，乙方签约艺人应马上参与该剧的筹备工作并乐观协作甲方的工作支配。本合同有效期内，乙方签约艺人有权在不影响本合约履行的状况下参加其他工作。

4.乙方签约艺人充分理解影视剧制作时间紧、加班加点、工作作息无规律的特点，工作时间听从甲方统一调度支配并不受节假日的限制，当需加班、改戏、补戏、加戏时，乙方签约艺人须听从甲方支配。

5.乙方签约艺人应按剧情要求完成角色扮演，甲方与乙方签约艺人对剧本、情节、角色取得全都看法后，乙方签约艺人应顾全全剧利益，协作其它部门工作，并充分敬重艺术创作规律。

6.乙方签约艺人应尽职尽责的完成拍摄工作，并听从甲方拍摄方案支配，但乙方签约艺人有权拒绝暴力、淫秽、危急及色情演出，甲方同时保证不会让乙方签约艺人、不会用替身替代乙方签约艺人演出任何色情或暴露胴体之镜头。

7.乙方签约艺人应遵守演员职业道德、遵守甲方所订立的剧组管理规定。乙方签约艺人保证在合同期限内应肯定按甲方要求按时到位，严格遵守甲方的化妆时间、拍摄时间。在拍摄期间，乙方签约艺人不得迟到、早退，不得旷工、酗酒、赌博，斗殴。乙方签约艺人在本剧组期间与组内及组外人士发生纠纷引起打架等不良大事造成的他（她）人伤亡或自身伤亡事故及个人、集体、国家财产损失，均由其自身担当相应责任。

8.乙方签约艺人不得以任何理由及形式损坏、扣留剧组的财产及财物，否则，因乙方签约艺人给甲方造成损失的，乙方签约艺人应负责向甲方赔偿。

9.被聘期间未经甲方同意，不能离组。假如因特殊事由请假，须在事前提出正值理由并征得甲方的书面同意。乙方签约艺人在获准请假期间应向甲方供应活动去向及本人精确     有效的联系电话，请假外出不得关闭手机。确保甲方可准时与乙方签约艺人联系。

10.为了更好的提高该剧知名度，乙方签约艺人有责任于该剧拍摄制作完成后，参与甲方有关该剧的宣扬活动次，但甲方应事先与乙方签约艺人确认时间支配。

第六条学问产权

1.除本协议另有商定外，【甲方在全世界范围内根据本合同的商定拥有该剧著作权、邻接权等权利，如有任何国家法律规定乙方签约艺人享有上述著作权，则乙方签约艺人同意将有关法律权利转让给甲方。】甲方拥有的著作权包括但不限于该剧的`文学剧本、小说改编著作权，全部声音及画面、剧照、DDCDCD、电影胶片拷贝的全球播放、出版及全球电视网络播出权。

2.乙方签约艺人在该剧中享有署名权，甲方应依据乙方签约艺人的工作内容为乙方签约艺人署名。

3.乙方及乙方签约艺人有权在接受新闻媒体采访、个人介绍、个人履历及视听专辑、自传、出书等状况时使用该剧相片、剧照，并无需支付费用，但仅限于包含乙方签约艺人在内的相片、剧照。

4.该剧各类衍生产品（包括电脑嬉戏软件、食品、日用品、植入广告的拍摄等）如需使用乙方签约艺人形象与声音的，各方就权利归属及利益安排另行协商。

第七条合同的终止和解除

1.由于甲方方案变更停止拍摄或无限期推迟拍摄而终止合同，因此造成的给乙方及乙方签约艺人的全部损失由甲方负责。因甲方缘由导致本合同终止的，甲方应向乙方支付本合同商定的全额酬劳，并赔偿乙方和乙方签约艺人患病的全部损失，合同终止后甲方依据本合同获得的权利全部丢失。

2.因政策、自然灾难等不行抗力因素，致使该剧不能拍摄，剧组解散时，本合同自行终止，已经支付的酬劳不予退还，尚未支付的部分由甲方根据本合同商定的酬劳标准根据乙方签约艺人实际工作天数进行折算。

3.如任何一方有合理理由认为乙方签约艺人不适于扮演本协议商定的角色，任何一方可提出与其他方解除本合同；如甲方提出解除本合同时，甲方应按该剧的实际拍摄进度、实际工作日，依据本合同确定的酬劳标准按日进行结算，向乙方支付酬金。本合同解除后，乙方及乙方签约艺人让渡的相关的权利全部收回，甲方不得再擅自使用乙方签约艺人形象与声音。

第八条违约责任

1.甲方如不按时向乙方支付合同商定酬金，乙方签约艺人有权停止工作直至甲方完全履行其付款义务；如拖延超过天，乙方有权解除本合同，甲方应向乙方支付本合同商定的全额酬劳作为赔偿，甲方依据本合同获得的权利全部丢失。

2.除本合同另有商定外，任何一方违反本合约条款时，针对违约方违约行为，另一方有权向对方发出订正违约行为的通知，该通知发出后【30】天内违约方仍未订正的，守约方有权解除本合同，并要求对方赔偿由此患病的损失。

第九条争议的解决甲乙双方发生争议时，应秉承互信互助的精神，友好协商解决，协商不成，可提交北京仲裁委员会，根据申请仲裁时该会现行有效的仲裁规章通过仲裁解决。在争议解决期间，双方对无争议部分的条款应连续履行，以利各方。争议解决适用中华人民共和国的有关法律。

第十条其他

1.乙方签约艺人保证：除本合约外，乙方签约艺人绝无其它职务之约束以使

第三方对乙方签约艺人接受甲方聘用存在异议或对甲方有经济要求。乙方签约艺人若违反上述保证，应赔偿甲方因此而患病的全部损失。

2.本合同中未尽事宜，双方另行签订书面补充协议方为有效。

3.本合同壹式叁份，由甲、乙、丙各方各持壹份，一经签署后马上生效。以下无正文本合同由以下各方于开头所列日期签署：甲方：（公X）授权代表：（签字）乙方：（公X）授权代表：（签字）乙方签约艺人：（签字

简易劳务聘用合同篇2

建设工程涉及到人民的生命安全和国家重大财产的安全,因此国家严格规定了建筑业的从业资格,要求建设工程承包合同当事人应当具备适格的主体资格，我今日下面就给大家整理承包合同，盼望大家参考哦简易劳务承包合同范文依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议：

一、工程概况：本工程位于跃进路58号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商。(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括全部施工用料)。

二、双方责任：

1、甲方供应施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方供应工程所需水、电源费用由甲方支付。

2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方支配人员看管工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员支配。

3、乙方应本着安全

第一的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监督。

4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除全部钢结构。

三、工程质量和施工期限：

1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所需要的费用由乙方担当。因不行抗力因素和自然灾难导致损失的费用乙方不负责，假如是乙方施工的责任，质量由乙方负责，假如是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。

2、乙方施工工期从________年____月____日至________年____月____日止。共计25天，将该工程交给甲方验收。

四、工程款支付方式：在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日劳务承包合同简洁版范文甲方：(发包方)乙方：(承包方)依据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，依法爱护双方的权利和义务，就位于____县产业集聚区河南XX科技有限公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜，在公正、公正、自愿合作的原则下，经协商全都，签订本合同。

一、工程名称：

1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积平方米。

2、厂区道路(砼层厚度为公分)管网(不含路基工程，但对路基质量应由乙方检查确认)。

3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)以上工程乙方应按甲方供应的设计部门设计图纸施工，不得随便变更和修改，如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)全都同意，并书面记录双方存档。

二、承包方式：包工包料(俗称大包)。

三、工程工期：办公楼工期为180个有效工作日(因人力不行抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为个有效工作日。

四、工程价款：

1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为万元。(其中材料价格根据____省08定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%;道路管网按工程竣工决算总价下浮10%;附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。

2、付款方式：

1.乙方进场开工所需100万元，甲方预付50万元，(承兑汇票)，乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%，砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%，工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%，余款5%为质保金，________年质保期满无质量问题后付清质保金。

2.门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%，验收合格并交付甲方后付至95%，余款5%为质保金，________年质保期满无质量问题后付清质保金。

五、施工安全：乙方对施工安全负全部责任，甲方不担当任何安全事故的责任。

六、工程质量：

1、办公楼工程质量为优良工程，优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。

2、工程竣工未阅历收和验收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付担当责任。

七、双方权利义务：

1、对乙方施工质量(包括建材质量)，除由甲方托付的监理公司(站)进行监理外，甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。

2、甲方应按商定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款，因特别缘由延迟拨款时间不得超过30天。

3、甲方不得随便致工程中途停建、缓建。

4、在签订本合同前，乙方应向甲方出具不属于商业隐秘的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。

5、乙方必需确保按质、按量、按期完成工程。

6、工程质量按国家标准，没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内，乙方对由于主观缘由导致工程质量问题终局负责。

7、乙方不得拖欠国家税、费和农夫工工资，否则乙方负全部责任。

8、乙方不得将办公楼主体工程转包给

第三人或肢解以后以分包名义转包给

第三人，否则由此发生的一切问题由乙方担当。

八、违约责任：合同一经签订对双方均有约束力，均应自觉遵守履行。任何一方违约，应担当违约责任，并按工程决算总价款的%向对支付违约金。

九、如有未尽事宜，经双方协商订立补充条款，其条款与主合同有同等效力。

十、甲乙双方如发生纠纷，相互协商解决;协商无果，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十

一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。十

二、本合同双方或一方如由托付代理人签字，须提交托付书作为本合同的附件。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。双方各执两份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日表达简洁劳务承包合同发包人：(全称)(以下简称甲方)承包人：(全称)(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平，公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。

第一条：工程概况及承包工作内容

1.1工程名称：高

1、

2、6楼、2人防工程。

1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、全部安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)

其次条：承包方式劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。

第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积全部包干单价元，(人防单价)，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。

第四条：付款方式进场

第一个月不结算、

其次个月底开头支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留________年保修金。

第五条：安全施工，及安全事故责任

5.1发包人、承包人必需贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

5.2承包方在工程施工期间必需做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，消失安全事故，承包方自己负责。

5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全惩罚措施条例。

第六条：工程质量，验收与保修

6.1工程质量应达到设计图纸要求及商定标准和质量目标。

6.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必需在自检合格的基础上报验。

6.3承包方必需编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。

6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量惩罚措施条例。

6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及施工图为依据。

6.6在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人担当。

6.7工程验收承包方必需组织人员参与验收，并做好验收前的预备工作，如发觉施工质量问题马上整改返修并担当一切经济责任。

第七条：工期要求

7.1施工工期;合同内主体结构20________年____月____日前全部封顶、延误工期按每天0元罚款。

7.2必需严格执行双方商定工期，承包方依据工期要求组织素养高的施工人员进场，编制施工进度方案，严格按进度方案施工。

第八条：文明施工

8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工，保持现场干净，做到工完料清，材料码放整齐。

8.2对宿舍区标准，双方商定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必需报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。

第九条：材料机具供应

9.1本工程由发包人供应的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。

9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等

9.3全部防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方担当。

9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、

9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签字。

9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁铺张材料，发觉材料铺张，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按方案提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过商定工期的租赁费由承包人担当。

第十条：发包人的权利及义务

10.1负责供应场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。

10.2负责供应施工图纸(一栋楼一套)，供应必要的技术资料。

10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。

10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期掌握方案，审查承包人编制的具体施工进度方案和专项方案。

10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发觉有违反商定规定，发包人提出整改看法，督促承包人进行整改，承包人担当造成的损失。

10.7负责组织工程验收工作。

第十一条：承包人的权利和义务1

1.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证工人的政治素养，身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。1

1.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特别工种证件及身份证复印件)。1

1.3在施工生产过程中，承包人必需保证作业人员相对稳定，不能随便变更备案人员，听从发包人的统一支配。1

1.4承包人必需按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应留意成品爱护、爱惜使用发包人供应的机械设备及其机具。1

1.5承包人必需听从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。乐观做好各项预备工作。1

1.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。1

1.7承包人负责全部作业人员的三险。1

1.8承包人必需向发包人供应劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特别工种操作证。

第十二条：承包人违约责任1

2.1因承包人缘由、造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在____日内退出施工现场，承包人必需无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。1

2.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。1

2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。

第十三条：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不情愿和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。

第十四条：合同生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。

第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日

返

简易劳务聘用合同篇3

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲方承建的工程，由甲方将部分工程发包给乙方采纳包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着相互帮助及分工负责等原则，依据本工程的状况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容

二、承包单价及承包方式

采纳单价包干形式(机械、人工等均有乙方担当)，按设计要求施工的路基挖方元/方，路基填筑/方，浆砌片石边沟、止水带、挡土墙、急流槽元/方，石灰稳定土基层元/平方，水泥砼路面元/平方，路肩元/平方。

三、付款方式

按实际完成工程量结算，工程款直接转入公司账户

户名：

账号：

开户行：

四、组织领导

1)甲、乙双方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2)乙方必需确保进场人员的政治素养及身体、技术素养，严禁使用童工、女工。特别工种必需持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随便更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3)乙方应听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

五、双方责任：

1、甲方责任：

1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章