




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
关于工程居间合同模板集合八篇订立合同双方:
建立单位:_____,以下简称甲方;
设计单位:_____,以下简称乙方;
经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建立地点甲方托付乙方担当____工程的设计工程,建筑安装面积为_____平方米,批准总投资为___万元,建立地点在____.其次条甲方的义务1.甲方应在____年__月__日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前,应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料的精确性负责。
2.准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进展设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参与竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进展工作时,甲方应供应必要的工作条件,并在生活上予以便利,在设计和施工过程中因技术上的特别需要进展试制试验,所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必需维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建立范围。
6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未经许可,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必需在____年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式___份,技术设计文件一式___份,施工图设计文件一式___份,甲方另需增加文件份数需要模型费,另行收费。___年__月__日以前,乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视详细状况分阶段进展设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同。详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期。
2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等提出勘察技术要求和进展设计,提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责担当。
4.设计单位对所担当设计任务的建立工程应协作施工,进展施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参与隐藏工程验收和工程竣工验收。
第四条设计的修改和停顿
1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按___元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进展了的设计费用的支付,按前条方法计算。
工程居间合同篇2
托付人:以下简称甲方
居间人:以下简称乙方
依据合同法相关居间条文,双方遵循资源共享、合作共赢,诚信自愿的原则就居间合作事项,经双方友好协商达本钱合同如下条款,以资各方共同遵照实行。
第一条
乙方向甲方[以下简称设计方]介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波[以下简称开发商],开发的吉首市城区商住楼,该小区规划总用地近百亩,总建筑面积20多万平方,其中一期有9万多平方的建筑设计任务,甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意,故现托付乙方进展搭桥媒介效劳、促成该小区的设计合同成立;详细细节均在正式签订设计合同中表达。
其次条酬劳计算:
居间人促成合同成立的居间酬劳效劳费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳效劳费。本酬劳包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。
笫三条居间效劳费的支付
设计合同成立生效后,伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次,如此类推。
第四条相关责任事项
1、甲方假如没有与开发商签订该工程设计合同的,甲方不需支付本酬劳效劳费;甲方如私自与开发商进展协商签订本工程设计合同或介绍给他方,无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳效劳费。
2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜,乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成马上视为完成甲方所托付事项,本合同即随之生效。
3、甲方向乙方承诺本工程设计合同成立后,保证不得以任何理由拒付或延付酬劳效劳费;如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全,由此造成的后果均由甲方担当全部经济法律责任。
第五条本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效,本合同一式二份,双方各执一份。
托付人签字:居间人签字:
年月日:
工程居间合同篇3
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》其次十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定,经双方协商全都,订立条款,共同遵照执行。
施工承包方:
居间人:
工程名称:
工程总价:
施工地点:
一、托付人与建立方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总造价支付给居间人作为酬金。
二、居间酬金付款方式分三交性付清,详细方式(承包方第一次拨款时给付中间费15%,其次次拨款付中间费60%,第三次全部付清中间费)。
三、居间人促成托付方与建立方或承包方合同成立的托付,应当根据商定支付酬金。
四、如托付人不按时支付酬金给居间人间,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权托付业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金不担当交纳税金等一切费用。
六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕后自动失效。
注:1、该托付人托付以上居间人联系取得本工程工程。
2、居间酬金以现金或转账支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居间合同篇4
签订日期:
签订地点:
甲方(托付方):
乙方(托付方):
依据《中华人民共和国合同法》其次十三章第四百二十四条,四百二十五条,四百二十六条,四百二十七条及相关法律法规之规定,经双方协商,甲方就工程工程施工事宜,托付乙方负责对该工程的业主方进展工程承包的前期洽谈和协商工作,乙方承受此托付,特订立本合同。
一、根本状况
1、工程名称:。2、工程地址:。3、工程内容:施工合同内商定的图纸内的全部施工工程。
4、合同总价:万元人民币(按定额计算,最终以实际结算为准)。
二、甲方责任和义务
1、负责供应工程业主方所需的资料和资信证明,并负责其资料的真实性、合法性和牢靠性。
2、积极协作乙方办理相关手续。
3、维护乙方的正值合法权益。
三、乙方责任和义务
1、充分发挥自身资源优势,负责对该工程工程承包的前期洽谈和协商工作,并向甲方供应工程方的相关资料和证明材料,明确合作方案。在乙方办理完甲方与工程业主方的工程承包合同签订工作后,乙方的全部工作即视为完成。
2、全面协调甲方与工程业主方的关系。
3、维护甲方的正值合法权益。
四、居间效劳费的计算方法、支付的时间和方式
1、计算方法:甲方按实际工程总价的%约万元人民币居间效劳费(税后所得),转入乙方指定的银行帐户内,由乙方自行支配和使用。
2、支付时间和方式:合同签定后按合同总金额%支付居间费用,甲方进场施工第一次拨款后,按合同总金额%支付居间费用,第三次拨款后,按合同总金额%支付居间费用,余下局部按实际结算金额支付%,签章局部额外增加支付居间费用%。
3、合同签定月内,完成第一项工程合同的签定。
4、居间人未促成合同成立的,不得要求支付酬劳,但可以要求托付人支付从事居间活动支出的必要费用。
五、违约责任
1、该工程在实施过程中,甲乙双方应积极协作,甲方不得因工程负责人或财务人员的变动而拖欠居间效劳费或拒绝履行本合同,否则,乙方有权要求工程业主方在甲方工程款中予以扣除。
2、甲方应保证将居间效劳费全额支付到乙方指定帐户,每延误一天,甲方按应付总额的5‰向乙方支付滞纳金,若未按上述条款支付居间效劳费超过15日的,还须按应付金额的10%的担当违约金。
六、合同生效及其它
1、本居间效劳托付合同在甲方与工程业主方正式签订工程承包合同前签订,经甲乙双方签字盖章后,在甲方与工程业主方所签工程承包合同生效之日起本合同生效,履约完毕后自行终止。
2、凡与该工程有关的所增加的相关工程内容和工程量,其居间效劳费亦按上述条款执行。
3、如因国家政策调整及甲方未能与工程业主方签订工程承包协议的,双方对此不担当违约责任,本合同无效。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商解决,协商不成的,可提交有管辖权的.仲裁会员会进展仲裁或向人民法院提起诉讼,裁决是终局的,甲乙双方须共同遵守,仲裁费、诉讼费、律师费及相关费用由败诉方担当。
6、本合同内容双方均有义务保守机密,不得擅自对外泄露。
托付方(章):托付方(章):
住宅:住宅:
法定代表人:法定代表人:
公民身份证号码:公民身份证号码:
托付代理人:托付代理人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
工程居间合同篇5
甲方:
乙方:
甲方托付乙方为其供应、招揽工程业务,甲方承诺向乙方支付酬劳。为明确双方权利义务,经双方充分协商,订立合同如下:
一、甲方托付乙方,为其单位供应、招揽工程业务,双方其他业务,不受此合同约束。
二、乙方负责为甲方供应信息并联系,以促成甲方实际与建立方签订工程合同。
三、酬劳及给付方式:在乙方促成的工程合同签订后,甲方承诺将工程单价元/平米以外的局部工程款给付乙方作为酬劳;给付方式:建立方每向甲方支付一笔工程款后三日内,甲方即向乙方支付相应的酬劳,以此类推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付,需另给付乙方应付酬劳的日万分之五的滞纳金。
四、乙方保证:在未促成甲方与建立方签订工程施工合同之前,不得向甲方收取任何费用。
五、目前确定乙方为甲方供应的工程为:
六、甲方依据相关法律、法规履行与建立方签订的建立合同,因此合同与建立方发生任何纠纷与乙方无关。
七、甲方依据相关法律、法规合法经营,因甲方违法、违规等缘由造成乙方为其供应、招揽的业务丢失,甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方酬劳。
八、乙方保证为甲方供应业务的合法性,对违法业务,甲方有权拒绝,并不对乙方支付任何费用。
九、本合同对甲、乙双方长期有效。
十、本合同未尽事宜,由双方协商解决。解决不成的,可向原告住宅或被告住宅地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
双方签字:
甲方:乙方:
20xx年xx月xx日
工程居间合同篇6
(甲方)托付人(施工承包方):_________________________________________
(乙方)居间人(托付受理方):_________________________________________
工程名称:___________________________________________________________
依据《中华人民共和国合同法》其次十三章居间第四百二十条,第四百二十六条之规定,经当事人双方协商全都,订立如下条款,共同遵照执行
工程条款:
(一)、居间人促成托付人与工程发包方签订工程施工合同完善,皆视居间方已完成托付方的要求,托付方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言,作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、款待、福利等综合费用。
(二)、居间酬金付款方法:按工程总造价____%计算共计人民币___________________万元,分____次税后现金支付。详细按:
(三)、如托付人不按时支付酬金给居间人时,居间人有权托付工程发包方支付酬金,甲方不得有异议,居间人可凭此合同向法院起诉,申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误,订不到工程合同,甲方不付分文。
(四)、居间受理方不担当托付方与工程发包方的经济纠纷,不担当工程发包方任何风险责任。
(五)、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕失效。
(六)、签约地点:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居间合同篇7
甲方(托付人)乙方(居间人)
联系地址联系地址
本着优势互补,互惠互利的宗旨。依据《中华人民共和国合同法》。经双方充分协商。依公平自愿,等价有偿的原则。达成如下协议。
一托付事项。
1,乙方承受甲方托付,负责就沅江市水立方大酒店室内装修工程工程。引荐甲方参与该工程一标或分期多标的装饰工作,向甲方供应该工程工程的重要信息,并最终促进甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包合同。
2,“居间胜利”是指甲方与建立单位就该工程工程的任一工程标段签订了专业承包施工合同。
二乙方责任和义务。
1,乙方应准时向甲方供应有关该工程工程的招标信息及文件,并有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。
2,乙方应保证该工程工程真实牢靠,各种施工手续齐全,并能正常施工。
3,乙方在甲方参加洽谈期间,应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务。帮助甲方做好谈判工作、若居间胜利,在施工过程中,乙方仍有义务负责协调甲方与建立单位的关系。
三甲方责任和义务。
1,甲方应根据建立单位的要求,供应甲方作为投标人证明其具备担当该工程工程的力量,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书,营业执照与相关资料,负责合同的起草。
2,假如居间胜利,则由甲方负责全面履行和建立单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利与义务,与乙方无关,甲方应在施工过程中保证质量,进度,并得到建立单位的签字认可。
3,假如居间胜利,则由甲方应按合同商定向乙方支付居间酬劳,如未准时支付,则按未支付金额的8%1天向乙方担当违约金。
4,甲方须自行担当在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联终运作等全部费用。
四居间酬劳的计算方法,支付时间和支付方式。
1,甲方应按该工程工程一标或多标合同与建立单位竣工结算总金额的6%支付居间费用。
2,居间胜利后,施工队进场后十日支付合同款的40%居间费用,其余随建立单位拨付工程进度款,按60%比例支付居间费用,在甲方施工完工7天内,应全部支付完合同居间费用,余下合同款外,待甲方与建立方结算完后一次性支付完。
3,甲方以现金支付居间费用。
五居间费用。
居间费用是指乙方为甲方付去的劳务费用。
六保密事项。
1,甲乙双方均充分保守本协议所涉及的商业隐秘。
2,双方不得以其在居间过程中猎取的商业隐秘作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方担当违约责任。
七合同终止。
1,本合同签字生效
2,居间胜利后,本合同完全履行完毕后终止。
3,甲乙双方协议解除合同或由其他法定事项时,本合同终止。
八争议解决方式,如发生合同争议,协议不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九其他事项。
1,乙方不得将本合同托付事项进展转托付。
2,本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章生效。
甲方乙方
法定代表
合同签订地合同签订日
工程居间合同篇8
甲方(居间人):
地址:
联系方式:
乙方(托付人):
地址:
联系方式:
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》,依公平、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:
一、托付事项
1、甲方承受乙方托付,负责就工程(以下简称“该工程工程”),向乙方供应关于该工程工程的重要信息,引荐乙方和该工程的招标单位洽谈,帮助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该工程工程的合同。
2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方供应信息,或为乙方供应的联络、帮助、撮合等效劳的,均视为托付事项未完成。
二、居间期限
从年月日至年月日。
三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本工程居间酬劳为工程签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。
2、居间胜利后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间酬劳的50%,并在收到其次笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间酬劳。
3、乙方应以的方式支付居间酬劳。
四、居间活动费用的担当
居间活动费用是指甲方为完成托付事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间人负担,并从居间酬劳中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
五、双方的权利和义务
1、甲方向乙方供应有关该工程工程的信息,并保证其供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。
2、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 8 网络新世界 (教学设计) -部编版道德与法治四年级上册
- 荆州学院《专项技能与实践1》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 东华大学《线性系统理论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 烟台科技学院《信息技术学科课程与教学论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 燕山大学《环境评价与工业环境管理》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 西安工商学院《翻译技术实践》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 长春健康职业学院《中国写意画》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 重庆海联职业技术学院《高等流体力学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 韶关学院《班主任工作方法与艺术》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 内蒙古鸿德文理学院《地下水动力学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 新大象版科学三年级下册全册知识点 (复习用)
- 《提案与方案优化设计》课件-第二部分 平面布局方案设计
- 2024年黑龙江省专升本考试生理学护理学专业测试题含解析
- 奥特康唑胶囊-临床用药解读
- 《新能源发电技术第2版》 课件全套 朱永强 第1-10章 能源概述- 分布式发电与能源互补
- 认识统计年报基本概念与作用
- 2024年内蒙古化工职业学院高职单招(英语/数学/语文)笔试历年参考题库含答案解析
- 民盟入盟申请书(通用6篇)
- XX精神科医生述职报告(四篇合集)
- 给家里人做一顿饭
- 《婴儿抚触》课件
评论
0/150
提交评论