《建设工程合同管理》模拟试题

《建设工程合同管理》模拟试题

一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1合同法律关系（A）,是参加合同法律关系，享有相应权

利、承担相应义务的当事人。

A主体B客体

C内容D事实

2企业法人（D）取得法人资格。

A成立之日B注册资金到位后

C建立组织机构后D经工商行政管理机关核准

登记后

3合同法律关系内容包括（B）。

A行为B权利

C当事人D智力成果

4在下列经济法律关系主体中，（B）是法人。

A公司经理B施工企业

C公司董事长D施工队

5能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是

（B）o

A法律关系主体B法律事实

C法律关系客体D法律关系内容

6法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权

力和承担民事义务的（D）。

A自然人B公民

C领导者D组织

7违约是法律事实中的（A）。

A违法行为B合法行为

C自然事件D社会事件

8对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（D）。

A合法行为B违法行为

C自然事件D社会事件

9对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D）。

A合法行为B违法行为

C自然事件D社会事件

10代理是代理人在代理权限内，以（B）的名义实施的、

其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A代理人和被代理人B被代理人

C第三人D自己

11监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损

失，施工单位应当要求（A）赔偿损失。

A建设单位B监理单位

C监理工程师D项目经理

12在下列各项中，符合代理特征的是（C）。

A代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为

B代理人以自己的名义实施代理行为

C代理人在授权范围内独立地表现自己的意志

D代理行为的民事责任由代理人承担

13工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法

律后果应当由（B）承担。

A乙项目经理B甲施工企业

C建设单位D具体施工人员

14施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建

设单位应当要求（A）赔偿。

A施工企业B施工企业的法定代表人

C施工企业的项目经理D具体的施工人员

15施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种

代理是（A）代理。

A委托B法定

c指定D再

16在工程建设中涉及的代理主要是（A）。

A委托代理B法定代理

C指定代理D再代理

17施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为

施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（B）提出支付

合同款的要求。

A监理单位B施工单位

C项目经理D建设单位

18下列关于保证的说法不正确的是（B）。

A保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权

人

B保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人

C保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担

保证责任

19能够作为保证人的为（B）。

A法人的职能部门B公司

C学校D幼儿园

20债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务

履行担保的担保方式是（C）。

A定金B留置

C抵押D质押

21下列哪些财产可以抵押（C）。

A土地所有权

B抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C抵押人所有的房屋

D有争议的财产

22下列财产中，（A）不得抵押。

A土地所有权B土地使用权

C房屋D交通运输工具

23定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一

方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，

但不得超过主合同标的额的（B）o

A10B20

C25D30

24工程建设的过程中，（C）保证的金额是可以随时间变

化的。

A施工投标保证B施工合同的履约保证

C施工预付款保证D工程保险

25在工程建设的过程中，（C）是最为常用的一种担保方

式。

A抵押B留置

C保证D定金

26采用《建设工程施工合同（示范文本）》应当由（A）

投保建筑工程一切险。

A发包人B工程师

C承包人D项目经理

27采用FIDIC《施工合同条件》时，应当由（C）投

保建筑工程一切险。

A发包人B工程师

C承包人D项目经理

28一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履

行期届满之日起（B）。

A3个月B6个月

C12个月D24个月

29当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（B）之日起

生效。

A签订B登记

C履行D主合同生效

30经过公证后，具有强制执行效力的文书是（D）。

A遗嘱文书B施工合同文书

C保险合同文书D追偿债款的债权文书

31下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是

（B）o

A公证一般实行自愿申请原则，签证反之

B签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为

C公证与签证的效力等同

D公证和签证在我国域内和域外都有法律效力

32某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签

订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,

此时应当认（C）。

A尚无合同关系

B合同没有成立

C合同已经成立

D由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承

担责任

33A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲

已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买

一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（D）。

A要求甲支付电视机的货款

BA公司向B公司无偿退货

C由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款

D由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款

34在下列合同中，（C）合同是可变更的合同。

A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的

B以合法活动掩盖非法目的的

C因重大误解而订立的

D损害社会公共利益的

35合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应

当采用（A）确定价款。

A补充协议B合同有关条款

C交易习惯D按照通常标准

36合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定

是不明确的，最后应当采用（D）确定。

A补充协议B合同有关条款

C交易习惯D在接收货币一方所在地履行

37一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，

双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过

错方（75过错），损失承担应为（C）。

A各自承担自己的损失B甲方赔偿乙方1万元的损

失

C甲方赔偿乙方05万元的损失D甲方赔偿乙方2万元

的损失

38在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常

见的原因。

A债务清偿B合同解除

C免除债务D债务抵消

39仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方

当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有

关规定向（B）申请执行。

A当地人民政府B人民法院

C仲裁委员会D调解委员会

40表见代理的法律后果由（B）承担。

A无权代理人B被代理人

C善意第三人D保险公司

41可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（D）撤

销。

A建设行政主管部门B设计单位

C监理单位D人民法院

42一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同

发生纠纷后，施工企业应当向（B）人民法院提出诉讼申请。

A施工企业所在地B工程所在地

C合同签订地D建设单位所在地

43根据我国合同法的有关规定，下列（A）情形的要约可

以撤销。

A主要约已经到达受要约人

B要约人确定了承诺期限

C要约人明示要约不可撤销

D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作

了准备工作

44下列可以构成一个有效的承诺是（B）。

A承诺是由非受要约人做出

B承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效

C承诺的内容对要约的数量提出适当变更的

D向不特定的多数人同时做出承诺

45我国合同法规定要约生效的原则是（B）时。

A发出要约B要约到达对方

C对方了解要约内容D对方作出承诺

46合同生效应当具备的条件不包括（D）。

A当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B意思表示真实

C不违反法律或者社会公共利益

D必须采用一定的合同形式

47下列关于合同生效的时间说法不正确的是（C）。

A一般说来，依法成立的合同，自成立时生效

B书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C附解除条件的合同，自条件成就时生效

D附生效条件的合同，自条件成就时生效

48法人的法定代表人超越权限订立的合同，（D）。

A该代表行为一律无效

B除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效

C该代表行为一律有效

D除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效

49无效合同从（C）时起就没有法律效力。

A被确认无效B履行

C订立D谈判

50可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（D）变

更。

A建设行政主管部门B设计单位

C监理单位D人民法院

51在下列几种情形中，（D）合同是可变更的合同。

A损害公共利益的

B以合法活动掩盖非法目的的

C恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的

52在下列合同中，（C）合同是可撤销的合同。

A造成对方人身伤害而免责的

B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的

C在订立时显失公平的

D违反法律强制规定的

53合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过

其他方法确定，可以按照（B）价格履行。

A订立合同时订立地的市场B订立合同时履行地的市场

C履行合同时订立地的市场D履行合同时履行地的市场

54合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约

定是不明确的，最后应当采用（D）确定。

A补充协议B合同有关条款

C交易习惯D在不动产所在地履行

55一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月

1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定20

00年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖

方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1

日调整为每千克120元，买方

应当按照每千克（A）元向卖方付款。

A90B100

C110D120

56一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立

合同是价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货,

违约金为每千克10元，交货后10日内付款。但卖方2000年

4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克1

20元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千

克（D）元向卖方付款。

A100B110

C120D130

57甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行

之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权

拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（C）。

A先履行抗辩权B先诉抗辩权

C同时履行抗辩权D不安抗辩权

58应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（D）

情形的，但仍不能中止履行自己的债务。

A经营状况严重恶化

B转移财产、抽逃资金，以逃避债务

C丧失商业信誉

D有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适

当的担保

59下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的

(C)O

A是合同当事人双方基于合同内的约定

B债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第

三人向债权人履行债务

C合同当事人之间的债权和债务关系因此改变

D合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变

60下列关于违约责任的说法不正确的是（A）。

A承担违约责任的条件采用过错责任原则

B承担违约责任的条件采用严格责任原则

C承担违约责任是以补偿性为原则的

D承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性

61在下列解决合同纠纷的方式中，（D）是不以双方自愿

为前提的。

A协商B调解

C仲裁D诉讼

62工程建设合同纠纷的仲裁由（D）的仲裁委员会仲裁。

A工程所在地B建设单位所在地

C施工单位所在地D双方选定

63当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，

（C）承担赔偿责任。

A未违约方只能依据定金条款要求对方

B违约方有权选择适用的违约金或定金条款

C未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方

D未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方

64当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起

（C）内提出。

A1个月B3个月

C6个月D12个月

65无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（D）撤

销。

A建设行政主管部门B质量监督机构

C监理单位D仲裁委员会

66合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（A）。

A标的B数量

C质量D价款

67建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人

认为合同无效，应当由（C）确定合同的效力。

A发包人确认B工程师确认

C仲裁委员会D人民法院

68双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取

（C）的措施。

A将财产返还给对方B赔偿损失

C继续履行D追缴财产

69因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人

可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人

的（A）。

A代位权B撤销权

C先履行抗辩权D后履行抗辩权

70仲裁应当（B）进行。

A不开庭B开庭但不公开

C公开开庭D书面审理，当事人不

出庭

71.在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经

仲裁庭许可中途退庭的，可以（A）。

A视为撤回仲裁申请B视为无仲裁协议

C缺席裁决D移交人民法院判决

72在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未

经仲裁庭许可中途退庭的，可以（C）。

A视为撤回仲裁申请B视为无仲裁协议

C缺席裁决D移交人民法院判决

73当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向

(D)申请撤销裁决。

A该仲裁委员会

B仲裁委员会所在地的行政机关

C仲裁委员会所在地的基层人民法院

D仲裁委员会所在地的中级人民法院

74具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起(C)

内没有行使撤销权，撤销权消失。

A3个月B6个月

C1年D2年

75采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是

(C)O

A发件人的主营业地B发件人的经常居住地

C收件人的主营业地D收件人的经常居住地

76缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是(C)。

A当事人有损失B当事人有过错

C合同尚未成立D过错与损失之间的因果关

系

77在下列各种合同中，一般情况下（C）订立的合同有效。

A限制民事行为能力人B无代理权人

C法定代表人越权D无处分权人处分他人财产

78对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请

求（C）确认无效。

A人民法院B监理单位

C建设行政主管部门D建设单位

79监理服务的采购，单项合同估算价在（C）万元人民币

以上的项目，必须进行招标。

A50B100

C200D500

80与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（D）。

A节省招标费用

B招标时间短

C减小合同履行过程中承包不违约的风险

D竞争激烈

81建设项目施工规模在（C）万元人民币以上估算价的必

须进行招标。

A50B100

C200D300

82工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（C）。

A设计取费高低B设计单位的资历

C设计方案的优劣D设计任务完成的进度

83招标投标法规定，应由（D）监督招标活动是否依法进

行。

A招标人的董事会B招标代理机构

C仲裁机构D建设行政主管部门

84建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以

(A)o

A参加开标会B作为评标委员

C决定中标人D参加定标投票

85应以（B）为最优投标书。

A投标价最低B评审标价最低

C评审标价最高D评标得分最低

86当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的

书面回答不一致时，应以（D）为准。

A招标文件中的规定

B现场考察时招标单位的口头解释

C招标单位在会议上的口头解答

D发给每个投标人的书面质疑解答文件

87“评标价”是指（D）。

A标底价格

B中标的合同价格

C投标书中标明的报价

D以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

88招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（C）。

A初步设计编制的概算价B施工图设计编制的预算价

C投标书中标明的报价D评标委员会算出的评标价

89招标文件中投标须知是为了（A）。

A指导投标人正确报价B避免投标人中标后拒签合同

C避免泄漏标底D进行资格预审

90评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（C）。

A变更投标工期B变更投标报价

C投标书中含有的技术细节D中标通知书的主要内容

91工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（B）的选择。

A报价B能力

C资历信誉D规模和经济实力

92招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由

（A）决定中标人。

A招标人B评标委员会

C招标代理机构D建设行政主管部门

93投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是

(D)o

A市场行为B企业行为

C正当竞争行为D不正当竞争行为

94工程施工投标的主体是（C）。

A业主B监理工程师

C承包商D设备供应单位

95从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（A）。

A全过程承包B施工总承包

C设计总承包D联合承包

96设计招标方式有（B）。

A公开招标B公开招标、邀请招标

C公开招标、邀请招标、议标D邀请招标、议标

97下列各项中，（C）不属于工程建设施工招标应具备的

前提条件。

A建设用地征用完毕，施工图纸完成

B概算已经批准，建设项目已正式列入计划

C招标文件已经编制好

D建设资金、建材、设备来源已经落实

98施工招标文件的内容一般不包括(B)。

A工程量清单B资格预审条件

C合同条件D投标须知

99对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于

(B)o

A2家B3家

C5家D没有限制

100招标代理行为属于(A)。

A委托代理B法定代理

C指定代理D复代理

101公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为

(A)o

A是否进行资格预审B是否组织现场考察

C是否解答投标单位的质疑D是否公开开标

1o2工程标底是工程项目的（B）。

A中标合同价格B招标预期价格

C施工结算价格D工程概算总价格

103招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应

来自（D）。

A参与竞争的投标人B招标单位的董事会

C上级行政主管部门D省、市政府部门提供的专

家名册

104投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（C）。

A提供的投标担保有瑕疵B货物包装方式不符合招标文

件的要求

C个别地方存在漏项D明显不符合技术规格要求

105监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在

“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务,

则监理责任期应理解为（C）。

A合同内写明的监理业务开始实行到完成时间

B从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止

C从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止

D从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日

止

1o6由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项

工作应属于（B）。

A正常工作B附加工作

C额外工作D意外工作

107监理合同示范文本规定，（D）属于监理服务的额外

工作。

A由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工

作持续时间

B合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担

C应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作

D出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务

的善后工作

108监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施

改由监理单位自备，则应按（D）计算设施使用补偿费。

A补偿金额=设备在工程上使用的时间X设备原值

B补偿金额=设备原值X设备在工程上使用时间X设备折旧率

C补偿金额=设备原值X设备折旧率+管理费

D补偿金额=设备在工程上使用的时间占折旧年限比例X设备原

值+管理费

1o9不属于委托监理合同监理人义务的内容是（B）。

A在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B负责建设工程外部协调工作

C按合同约定派驻人员

D不得泄露申明的秘密

110在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工

程的方法是（C）。

A按监理工程概预算百分比计收

B按委托人和监理人商定的方法计收

C按参与监理工作的年度平均人数计收

D按监理工程估算价百分比计数

111因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理

单位（A）。

A不承担责任B监理单位承担全部责任

C监理单位承担监督不力的责任D监理单位承担连带责任

112合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监

理工作后，监理单位（D）。

A向委托人支付使用费并归还委托人

B可将设备免费带走

C可向委托人支付使用期间的折旧费后带走

D不需向委托人支付任务费用归还委托人

113承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施

工成本，此时监理单位(D)。

A应从委托人方获得附加监理酬金

B应从委托人方获得额外监理酬金

C应从承包方获得合理化建议的奖金

D不应从任何一方获得额外奖励或酬金

114监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可

(D)o

A发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发

出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同

即行终止

D首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在

第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止

115监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由

（D）o

A监理单位自费收集B向委托人付费索取

C向设计单位付费索取D委托人免费提供

116依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约

赔偿责任的情况是（D）。

A工程总投资超过预期金额

B因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长

C承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长

D监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故

117监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，

开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆

使用费用应由（A）。

A监理单位承担B承包商承担

C委托人补偿，属于附加监理费用D委托人补偿，属于额外

监理费用

118建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示

范文本，《建设工程设计合同》（二）［GF—2000—021

0］与（一）［GF—2000—0209］中条款内容差异的主

要原因是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的（C）

任务。

A勘察、设计B设计、施工

C专业工程设计D民用建筑工程设计

119设计合同生效的时间是指（C）之日。

A设计人收到中标通知书

B当事人双方在合同签字盖章

C设计人收到发包人的定金

D设计人实际开始工作

120设计合同正常履行情况下，应在（D）时终止合同。

A提交设计文件B设计文件通过审批

C设计人向施工单位完成设计交底D工程施工完成竣工验

收

121施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程

师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人

当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计

人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更

图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存

在重大缺陷。就设计合同而言，应由（A）承担责任。

A发包人B设计人

C施工承包人D监理工程师

122设计人完成了规定设计任务的25时，发包人由于建

设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出

终止合同的通知后，其后果处理应为（C）。

A设计人没收发包人支付的定金

B设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费

C发包人应支付合同价50%的设计费

D设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费

123由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况

下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（C）。

A不再承担其他赔偿责任B返还设计合同规定的

定金

C免收直接损失部分的设计费D双倍返还设计合同规

定的定金

124设计合同履行过程中，（A）属于设计人的责任。

A确定设计参数的取值

B组织对设计成果的鉴定

C办理设计成果的报批手续

D为现场的设计人员提供必要的工作条件

125设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包

人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出

解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）。

A没收全部定金补偿损失

B要求发包人支付双倍的定金

C要求发包人补偿实际发生的损失

D要求发包人付给合同约定设计费用的50

126根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特

殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。

A通用条款B专用条款

C监理合同D协议书

127施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计

算。

A合同签字日起按投标文件中承诺

B合同签字日起按招标文件中要求

C合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D合同约定的开工日起按招标文件中要求

128在施工合同中，项目经理是（B）授权的，派驻施工

场地的承包人的总负责人。

A发包人单位法定代表人B承包人单位法定代表人

C总监理工程师D发包人代表

129下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是

（D）。

A在合同协议书内应明确注明开工日期

B在合同协议书内应明确注明竣工日期

C在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天

数

130建设单位在（D）合同中承担了项目的全部风险。

A单价B总价可调

C总价不可调D成本加酬金合同

131某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用（D）

合同。

A可调价的总价B不可调价的总价

C单价D成本加酬金

132组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。

当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是

（C）o

A合同专用条款B投标书

C协议书D合同通用条款

133在下列合同文件中，（D）具有优先的解释效力。

A合同履行中工程洽商协议B施工合同通用条款

C图纸D施工合同专用条款

134在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（A）。

A保护施工现场地下管线

B办理土地征用

C进行设计交底

D协调处理施工现场周围地下管线的保护

135在施工合同中，（D）是承包人的义务。

A提供施工场地

B办理土地征用

C在保修期内负责照管工程现场

D工程施工期内对施工现场的照管负责

136如果承包人要求延期开工，应当由（B）批准。

A发包人B工程师

C承包人代表D建设行政主管部门

137发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包

人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头

指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏,

则应由（A）。

A发包人承担损失责任

B保管员负责赔偿损失

C承包人负责赔偿损失

D发包人和承包人各承担损失的50

138承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后

的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新

检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新

隐蔽的费用损失和工期处理为（B）。

A费用和工期损失全部由业主承担

B费用和工期损失全部由承包商承担

C费用由承包商承担，工期给予顺延

D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

139设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原

因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计

将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应（C）。

A追加合同价款但工期不予顺延

B由承包人承担费用和工期的损失

C追加合同价款并相应顺延合同工期

D工期相应顺延但不补偿承包人的费用

140施工合同文本规定，承包人有权（D）。

A自主决定分包所承包的部分工程

B自主决定分包和转让所承担的工程

C经发包人同意转包所承担的工程

D经发包人同意分包所承担的部分工程

141在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施

工前需重新检验的，（D）。

A检验由发包人负责，费用由承包人负责

B检验由发包人负责，费用由发包人负责

C检验由承包人负责，费用由承包人负责

D检验由承包人负责，费用由发包人负责

142在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处

理是（A）。

A如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责

办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用

B如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责

办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用

C若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程

师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用

D若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程

师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

143关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（B）。

A工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承

包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收

B工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能

要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑,

均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期

损失

144在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程

师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C）承担。

A发包人B工程师

C承包人D监理单位

145因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时

停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出

了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未

及时作出任何答复，此时承包人应（A）。

A继续后续工作的施工

B向发包人发出请求复工的通知

C向工程师再次发出请求复工的通知

D向发包人发出解除合同的通知

146在工程施工中由于（B）原因导致的工期延误，承包

方应当承担违约责任。

A不可抗力B承包方的设备损坏

C设计变更D工程量变化

147关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（A）。

A施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类

B施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更

C承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化

建议，可以无须经工程师的同意

D施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出

变更申请

148建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包

括（D）。

A更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

B增减合同中约定的工程量

C改变有关工程的施工时间和顺序

D变更合同中约定的价款

149建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是

（A）o

A确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性

水平

B合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合

同价款

C合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合

同价款

D合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当

的变更价格，经工程师确认后执行

150关于工程量计量，正确的处理方法是（B）。

A工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的

工程量

B工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量

C若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的

范围内

151如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要

求，贝（J（C）o

A只需经过发包人的书面同意即可

B只需经过工程师的书面同意即可

C需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意

D任选发包人和工程师同意都行

152在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由

（D）组织试车。

A发包人B监理单位

C设备供应商D承包人

153设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（A）

组织试车。

A发包人B设计单位

C承包人D设备供应单位

154施工的竣工验收应当由（A）负责组织。

A发包人B工程师

C承包人D监理单位

155工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣

工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工

程，工程竣工报告还必须经（A）签署意见。

A总监理工程师B监理工程师

C发包人代表D质量监督机构负责人

156根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程

在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（A）。

A基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计

文件规定的该工程的合理使用年限

B屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3

年

C供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期

D电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年

157在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在

合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件

提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由

（B）承担。

A发包人B承包人

C工程师D发包人与承包人共同

158因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承

包人不能按照协议书约定的日期开工时，（A）推迟开工日期。

A工程师应以书面形式通知承包人B应当经过承包人批准

C发包人与承包人协商D应当经过建设行政主管部门

批准

159施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改

建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当

由（B）承担。

A发包人B承包人

C工程师D发包人与承包人共

同

160发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由

（B）保管。

A发包人B承包人

C工程师D发包人与承包人共

同

161工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实

际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加

合同价款和工期处理为（A）。

A追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延

D工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

162在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发

生的追加合同价款，由（B）承担。

A承包人B发包人

C工程师D工程师与发包人

共同

163因承包人的原因不能按期开工的，（B）推迟开工日

期。

A承包人应以书面形式通知工程师

B应当经过工程师批准

C承包人与发包人协商

D应当经过建设行政主管部门批准

164依据材料采购合同的约定，供货方对（B）承担责任。

A因使用不当导致的质量下降

B到货检验时采购方提出的质量异议

C因交货后保管不善导致的质量下降

D超过合同约定时间采购方提出的质量异议

165钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内

约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应

(A)o

A按订购数量及时支付货款

B按实际交货数量及时支付货款

C待供货方补齐短少的数量后再支付

D按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量

166设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由

(A)组织试车。

A发包人B承包人

C监理人D设备供应人

167在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工

期总日历天数。其中工期总日历天数应为(B)。

A招标文件要求的天数B投标书内承包人承诺

的天数

C工程实际需要施工的天数D经政府主管部门认可

的天数

168施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（A）

组织。

A发包人B承包人

C监理人D设计人

169承包人负责采购的材料和设备，应（C）。

A发包人负责检验试验，费用发包人承担

B发包人负责检验试验，费用承包人承担

C承包人负责检验试验，费用承包人承担

D承包人负责检验试验，费用发包人承担

170施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清

或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（D）。

A专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C中标通知书、投标书、协议书、图纸

D中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

171某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200

t,第二批供货100t,并约定了逾期交货的违约金。第一批水

泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程

施工产生不利影响，则采购方（C）。

A不必追究对方的违约责任B按300t的数量计算

违约金

C按100t的货款计算违约金D按逾期15天的时间计

算违约金

172订购80m3木材的合同，在合同约定的时间交付了60

m3木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通

知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则

对这20m3木材而言（D）。

A供货方不应再继续发运

B供货方发运后，采购方有权拒收

C供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款

D供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

173设备监理在（D）检验合格后签发的文件是对设备运

行性能达到合同要求的最终确认。

A无负荷试车B带负荷试车

C性能检验D保证期满

174FIDIC施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有

约束力的期限，指从合同签字日起至（D）日止的时间间隔。

A接收证书中指明的竣工

B颁发履约证书

C