机电工程管理与实务模拟精编

内部真题资料，考试必过，答案附后单项选择题()仅适用于定心精度要求不高、载荷平稳和低速的连接。A:平键B:楔键半圆键花键参考答案:B当感抗小于容抗时，则电压滞后电流，电路呈()。A:理性B:容性C:感性电路谐振参考答案:B()是机械设备安装工程中关键的一环，它直接影响安装工程的质量。精度检验与调整设备固定润滑与设备加油设备就位参考答案:A电缆沟转角处要挖成()，以满足电缆的最小允许弯曲半径的需要。A:梯形长方形圆形正方形参考答案:C拉线施工中，拉线的方向必须是不平衡力的反方向。拉线与电杆之间的夹角一般为()。A:30°B:35°C:40°D:45°参考答案:D使用降阻剂时，一般认为垂直极灌降阻剂直径以()为好。100～250mm120～240mm130～200mm150～200mm参考答案:C()属于热力学不稳定金属。A:铝B:铁不锈钢钢参考答案:A()是保冷结构的内层。A:防锈层B:绝热层C:防潮层保护层参考答案:A()不适用于多孔性材料的检验。超声检验射线检验压力检验渗透检验参考答案:D()的特点是吊装速度快，幅度利用率高，台班费低。A:自行式起重机桥架式起重机塔式起重机臂架式起重机参考答案:C()是指建筑安装工程中的对卫生、安全、环境保护和对公众利益起决定性作用的项目。A:一般项目B:主控项目C:保证项目D:基本项目参考答案:B()对本工程项目的安全生产负技术责任。项目经理项目总工程师工长工程部门负责人参考答案:B把机电工程资料分为管理类、经济类等是按()分___C____类的。A:描述对象B:工作任务C:自然属性管理功能参考答案:C机电工程资料的形成要求符合性、真实性、正确性、及时性和()。A:规范性B:实施性C:可靠性D:科学性参考答案:A负荷试运行应避开()。A:春季B:夏季C:秋季D:冬季参考答案:D()简称公差，是指允许尺寸的变动量。标准公差公差带基本公差尺寸公差参考答案:D()指材料在外力作用下产生变形能够恢复的性能。A:刚度B:弹性C:塑性D:韧性参考答案:B计量检定按其检定的目的和性质分为首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和()。A:仲裁检定B:强制性检定C:非强制性检定D:使用后检定参考答案:A()是一种比较新的施工方法，这种方法在保证施工质量的前提下，可以节约大量的钢材。地脚螺栓垫铁无垫铁设备灌浆参考答案:C提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调()的作用。A:料B:人C:法D:环参考答案:B多项选择题链传动与齿轮传动相比的主要特点是()。A:结构紧凑中心距较大时，其传动结构简单制造和安装精度要求较低瞬时链速和瞬时传动比不是常数，传动平稳性较差参考答案:CDE下列属于硅酸盐材料的是()。A:水泥B:玻璃C:耐火材料D:陶瓷E:塑料参考答案:ABCD给定控制方式的特点是()。A:控制原理简单控制的精度准确性较差控制结构简单、调整方便、成本低控制作用的传递具有单向性控制的精度准确性较差参考答案:ACDE压力实验的方法有()。A:气压试验高压试验液压试验真空度试验渗透试验参考答案:ACDE喷射或抛射除锈金属表面预处理质量等级分为()。A:Sa1B:St2手工或电动工具用St表示C:Sa2D:Sa3St3参考答案:ACD吊装方法的选择原则为()。A:安全B:有序C:快捷D:经济E:规范参考答案:ABCD设备监造验收的范围是()。设备设计设备包装设备运输设备制造设备检验参考答案:ADE分部工程质量验收评定是在所含各分项工程验收的基础上进行，其质量验收评定为“合格”的条件是()。有关的资料文件应完整各分项工程必须已验收合格且相应的质量控制文件必须完整有关安全及重要使用功能的安装部分工程应进行有关见证取样，送样是试验或抽样检测，且必须合格观感质量验收，采用观察、触摸或简单的方式进行对主要使用功能必须进行抽查参考答案:BCD工业安装工程具有()的特点。A:质量要求高B:经济效益高管理水平高专业种类多技术复杂参考答案:ADE职业健康、安全与环境风险管理的基本原则是()。A:坚持“安全第一，预防为主”的方针B:在实施中坚持“以人为本，领导承诺、风险化减”的基本原则在实施中坚持“全员参加、持续改进”的基本原则要把承诺和控制目标分解成一系列可操作的文件和程序，以实现项目的职业健康、安全与环境管理目标坚持以工程质量为主参考答案:ABCD案例分析题（一）某机电工程项目，业主通过招标与甲施工单位签订了合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了如下图所示的网络进度计划。该工程施工过程中发生了以下事件。事件一：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。事件二：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致，甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天。事件三：甲施工单位因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。事件四：乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失12万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。问题施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。________参考答案:对索赔要求的判定如下：(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因A工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于B工作是非关键工作，因为已经对AX作补偿工期，B工作延误的15天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使C工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。 因未对乙公司造成影响，业主不对乙公司补偿。 (4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。 由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失， 业主应给予补偿。您的答案:如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?________注：计算结果保留一位小数。参考答案:工期和费用补偿的计算方法如下：(1)．甲公司应得到工期补偿如下：事件一：业主预制桩供应不及时，应补偿工期7天。事件四：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿5天。工期补偿合计12天。甲公司应得到费用补偿为： 事件一：7×6000=42000(元)=4.2(万元) 事件二：5.0(万元)事件四：5×6000=30000(元)=3.0(万元)费用补偿合计12.2万元。(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿 7天。乙公司应得到费用补偿为；事件一补偿；7×6000=42000(元)=4.2(万元)事件四罚款；5×6000=30000(元)=3.0(万元)费用补偿合计4.2-3.0=1.2(万元)您的答案:该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同约定：桩基分项工程的综合单价为180元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?________注：计算结果保留一位小数。参考答案:工程价款的计算：桩购置费为：800×950=760000(元)=76(万元)桩基础工程合同价款：800×9×180=1296000(元)=129.6(万元)甲公司桩基础施工应得工程价款为：129.6-76=53.6(万元)您的答案:（二）某机电工程项目的招标人于2000年10月11日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书，其中说明，10月17～18日两日的9～16时在该招标人总工程师室领取招标文件，11月8日14时为投标截止时间。该5家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误， 遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。 开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有 B、C、D、E4家承包商投标，并宣读该 4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。 评标委员会委员由招标人直接确定，共由 7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术专家2人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、C、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于11日收到中标通知书。由于从报价情况来看，4个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E，因此，从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判，结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平，最终双方于12月12日签订了书面合同。问题从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么?________参考答案:在本案例中，要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。您的答案:从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中存在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定?请逐一说明。________参考答案:在该项目招标投标程序中，有以下几个方面不符合《招标投标法》的有关规定；招标人不应仅宣布4家承包商参加投标。我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众拆封、宣读。这一规定是比较模糊的，仅按字面理解，已撤回的投标文件也应当宣读，但这显然与有关撤回投标文件的规定的初衷不符。按国际惯例，虽然承包商A在投标截止时间前已撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读其名称，但不宣读其投标文件的其他内容。(2)评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，对于一般招标项目应采取(从专家库中)随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。(3)评标过程中不应要求承包商考虑降价问题。按规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。(4)中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。(5)订立书面合同的时间过迟。按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起30日内订立书面合同，而本案例为32日。您的答案:（三）某机电安装公司就某发电厂设备安装与建设单位签订了安装施工合同，该安装公司充分利用土建主体结构完工的工程，对安装条件进行临设的选点并优化，以达到施工总平面图设计使临设的布置更经济合理。问题施工总平面图设计时应考虑哪些方面的因素?________参考答案:机电安装工程项目施工总平面图设计，应考虑以下方面：(1)根据机电安装工程施工特点进行策划和设计；(2)以机电安装为主的总承包(含土建)，施工平面图总体设计时应考虑土建分承包方的需要，还要给其他分承包的需要留有空间，明确区域划分范围、共用设施和管电线路铺设及其实施和维护的责任划分；(3)含设备供应的机电安装总承包的工程，设备和备件的仓储场地或仓库的容量、装卸能力、进出道路(含桥梁)的通过能力应符合要求。您的答案:施工总平面图设计的优化方法有哪些?________参考答案: 施工总平面图设计的优化方法有： (1)场地分配优化法；(2)区域叠合优化法；选点归邻优化法；(4)最小树选线优化法。您的答案:施工总平面图设计是否是单位工程施工组织设计的核心?如不是，请指出其核心是什么?________参考答案:施工总平面图设计不是单位工程施工组织设计的核心，施工方案才是单位工程施工组织设计的核心。您的答案:（四）某机电工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同；与B公司签订了设备安装合同；与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对建设单位提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件：事件一：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商 D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。事件二：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。事件三：顶层结构数板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。问题事件一中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?________参考答案:A公司的做法不符合国家有关法律的规定。A公司的行为属于非法转包行为，这是《招标投标法》中禁止的行为。您的答案:事件二中B公司向A公司提出索赔是否正确?如不正确，请说明正确的做法。________参考答案:事件二中B公司向A公司提出的索赔不正确。正确做法：B公司就因A公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，应向建设单位提出索赔。您的答案:事件三中C公司向建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么?________参考答案:事件三中C公司向建设单位提出的索赔是合理的。理由：在施工合同中约定，建设单位应协调现场其他施工单位为承包单位创造可利用条件。您的答案:42. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些 ?________参考答案:根据《建设工程质量管理条例》的规定，违法分包行为主要有：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可、承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。您的答案:（五）某机电设备工程公司承揽了28层电梯的安装任务，该公司对公司内部各工种工人进行了调配，组成了一个经验丰富的项目经理部对该工程进行施工。施工前，项目经理部制定了安全技术措施和施工程序，特别是对电梯的调试提出了具体的措施。问题电梯安装工程的施工程序是