通信工程施工合同范本

通信工程施工合同工程名称：建设单位：施工单位:：******建设工程局局合同编号:：局局合同字号通信工程程施工合同发包人：（以下简称称甲方）承包人：******建设工程局（以下简称称乙方）签约地点：*****根据的的委托，*****建设工程局局承担工程的施工工任务。为分分工负责，协协作配合，经经双方协商一一致，特签订订本合同，共共同信守。第一部分工工程概况第一条：工程概概况1.1工程名称称：1.2工程地点点（段）：1.3工程总投投资：1.4工程总工工日：其中技工工工日：普工工日：：1.5主要工程程量：第二条：工期依据邮邮电部工期定定额要求，经经双方商定，本本工程于200年月日开工，200年月日竣工，有有效工期天。第三条：承包方方式及合同价价款3.1承包方式式：3.2合同价款款：本工程合合同价款总额额为人民币元元，大写人民民币元。（详见《工程费费用明细表》）第二部分双双方职责第四条：施工工工地代表4.1甲方施工工工地代表：：4.2乙方施工工工地代表：：4.3在施工期期间甲乙双方方工地代表各各自代表其工工地日常工作作，并负责签签署各种有关关文件。第五条：甲方职职责。5.1组织乙方方、设计单位位和质量检查查部门进行设设计交底与设设计会审，并并整理会审及及交底纪要。5.2检查工程程质量，及时时签署有关证证件。在接到到隐蔽工程检检查证24小时内予以以签署，否则则按自检合格格对待。5.3监督工程程进度，组织织竣工验收。5.4办理拨付付工程款和办办理结算手续续。5.5保质保量量提供各种设设备和材料。5.6办理投资资许可证、建建设规划许可可证：临时占占地、占道许许可证，委托托质量监督手手续。5.7负责对外外联系，协助助办理各种施施工手续；办办理各种赔偿偿事宜。5.8提供施工工条件，密切切配合施工，提提供必要的真真实性原始资资料。5.9其它它。第六条：乙方职职责。6.1提供施工工组织设计（计计划）和相应应的进度报表表，确保工程程质量和工程程顺利实施。6.2严格按照照原“邮电部颁发发的施工规范范”和施工图设设计要求组织织文明施工，安安全生产，不不得发生质量量事故。如若若发生，应及及时向甲方工工地代表和有有关部门报告告。6.3遵守当地地人民政府和和有关部门对对施工使用车车辆交通管理理规定，会同同甲方办理有有关施工手续续，甲方承担担由此发生的的费用。因乙乙方责任造成成的费用和罚罚款由乙方承承担。6.4对市容环环境卫生及施施工现场进行行严格管理，坚坚持文明施工工，做到工程程完、场地清清。6.5若由乙方方供应材料或或由乙方代购购材料，要保保质保量提供供各种设备和和材料。6.6若甲方委委托乙方负责责对外联系，乙乙方应有偿办办理和健全各各种施工执照照和施工手续续。6.7乙方对已已竣工工程，但但未交付甲方方之前，且由由于乙方原因因造成损坏应应负责修复，并并接受甲方对对已完工采取取日常维护的的要求；但甲甲方提前使用用所造成损坏坏的维修费由由甲方承担。6.8参加甲方方组织的设计计会审和设计计交底。6.9负责办理理合同登记和和准予施工通通知单。6.10其它。第三部分质质量第七条：标准及及其保证措施施。乙方应严格按照照部颁标准、规规范以及施工工图设计要求求组织施工，认认真贯彻执行行GB/TII9001—2000idtISO90001:20000质量管理和和质量保证体体系，随时接接受甲方代表表及其委派人人员（或监理理单位）和有有关部门的检检查检验，为为检查检验提提供便利条件件。7.1施工中经经检查检验工工程质量不合合格，乙方应应按甲方代表表、质检部门门（或监理单单位）的要求求进行返工、修修改，承担其其返工、修改改费用。非乙乙方原因而导导致返工、修修改的费用由由甲方承担。7.2以上检查查检验不影响响施工的正常常进行。第四部分工程预付款款及工程价款款结算第八条：工程预预付款8.1根据原邮邮电部颁发的的626文件规定，通通信建设工程程按包工、包包材料（主要要材料）的方方式承包时，预预付款按施工工承包价值的的60%支付乙方。8.2通信建设设工程按包工工、不包材料料的方式承包包时，其工程程预付款按通通信设备安装装工程、通信信线路工程、通通信管道工程程分别为施工工合同总价值值的20%、30%、40%支付。8.3工程预付付款的拨款时时限，为合同同生效后的十十天内甲方支支付乙方。第九条：工程价价款结算。9.1甲方应根根据乙方提供供的月进度报报表拨付工程程款，至承包包合同总价值值的95%（含预付工工程款）时停停止拨付，其其余款在工程程验收后结清清。甲方接到到月报表后的的十日内应按按规定拨付工工程款。9.2由于甲方方的原因造成成停工、窝工工损失，应根根据双方签证证资料按实进进行结算，停停、窝工损失失全部由甲方方负责，计费费办法按原邮邮电部（1995）626号文件执行行即：损失的的人工工日×工日单价×（1+现场管理费费率）且工期期顺延；由乙乙方原因造成成的停、窝工工全部损失由由乙方自负，且且工期不得顺顺延。9.3工程施工工中甲方委托托乙方承担合合同（设计）以以外的工作，有有定额规定的的按定额计算算，没有定额额规定的按实实际发生劳力力结算劳务费费。9.4本工程按按原邮电部有有关规定实行行保修六个月月的承诺服务务，在保修期期间，乙方应应对由于乙方方原因而造成成的质量问题题负责无偿修修复。9.5工程价款款结算时限：：验收后十天天内，由乙方方负责编报工工程结算文件件（一式两份份，双方各持持一份），甲甲方接到工程程结算文件后后十五日内审审核完毕（如如有争议时应应在该时限内内通知乙方），并并于20日内付清工工程总价款。9.6甲方支付付乙方工程价价款时，要按按合同指定的的乙方账户汇汇款。其他账账户一律无效效。第五部分材料、设备备供应第十条：甲方供供应材料和设设备。10.1甲方提提供材料种类类、规格、数数量、单价、质质量等级和所所提供供货的的时间、地点点等应另外附附加清单，作作为合同附件件。10.2按邮电电部[19955]626号文件规定定，甲方支付付乙方50%的材料采购购保管费。第十一条：乙方方采购材料、设设备。11.1由甲方方指定生产厂厂家或对质量量规格有特殊殊要求的材料料、设备，应应将其名称、价价格、数量、提提供时间另外外附加清单；；如材料、设设备有价差时时，甲方应予予承认，并按按实承担价差差。11.2各种材材料均由乙方方自行采购的的，其材料差差价按有关调调整差价文件件的规定办理理。11.3甲方委委托乙方代购购材料时，由由甲方承担发发生的经济支支出。11.4甲方供供应和乙方采采购的材料，均均应附有合格格证明，材料料进场时双方方均应参加验验收。第六部分交交工与竣工验验收第十二条：交工工。12.1有关施施工工艺及隐隐蔽工程，采采取随工验收收的办法，合合格时办理检检查签证手续续，作为竣工工资料的一部部分；其余项项目采取终期期交工相结合合的办法。12.2施工及及验收均按邮邮电部部颁施施工及验收规规范和会审后后的施工图设设计要求进行行，个别标准准不太明确的的项目，双方方可事先议定定，或报请上上级主管部门门解决。第十三条：竣工工验收。13.1工程具具备验收条件件，乙方向甲甲方提交竣工工验收报告（交交工通知）和和完整竣工资资料一式四份份。13.2工程未未经验收，甲甲方提前使用用或擅自动用用，由此发生生的质量安全全及其他问题题，由甲方承承担责任。13.3甲方接接到乙方交工工通知十天内内未组织验收收时，自超过过之日起至验验收之日终，由由甲方支付乙乙方维护费，维维护费按每日日元计算，所所用车辆按台台班元计算，逾期验验收不得超过过三十日，否否则视为乙方方工程合格。13.4竣工工工程质量验收收不合格，乙乙方应按质量量监督部门或或有关单位提提出的要求进进行返工、修修改，直到符符合合格条件件要求。并承承担返工、修修改所发生的的经济（费用用）支出。第七部分其它第十四条：安全全施工。14.1乙方按按有关规定采采取严格的安安全保护措施施，承担由于于自身安全措措施不力造成成事故责任和和因此发生的的费用，非乙乙方责任造成成的伤亡事故故，由责任方方承担和有关关费用支出。若若发生重大伤伤亡事故，乙乙方工地代表表应及时上报报有关部门并并通知甲方工工地代表，甲甲方要积极配配合并为抢救救提供必要的的条件。14.2乙方在在动力设备、高高压线路、易易燃易爆地段段以及临街交交通要道附近近施工前，应应向甲方代表表提出安全措措施，经甲方方工地地表批批准后实施，由由甲方承担防防护措施费用用。14.3在有害害、有毒环境境中施工，甲甲方应按有关关规定提供相相应的防护措措施，并承担担有关的经济济支出。第十五条：设计计变更。15.1甲、乙乙双方均必须须坚持按会审审后的施工图图设计施工，任任何一方不得得随意变更设设计，确需变变更设计时，需需经原设计单单位同意，并并出具变更文文件或图纸。15.2设计变变更根据承包包方式凭签证证结算。15.3设计外外发生的工程程量价款另外外计算。15.4本工程程仅保证本工工程设计范围围的实物工作作量符合规范范标准，对于于新、旧衔接接处，双方要要严格履行签签证手续，避避免发生纠纷纷。第十六条：遇有有下列情形时时，可依据实实际情况调整整承包值。国家统一调整物物价运价、定定额及费用等等。遇有人力不可抗抗拒的自然灾灾害时。地质、建筑物发发生变化时。第十七条：违约约责任。双方任何一一方未履行或或未完全履行行本协议约定定的任何条款款均构成违约约，由违约方方承担返工、维维修、补救、赔赔偿等责任。第十七条：合同同的生效与终终止。本合同自双方盖盖章之日起生生效，各条款款履行完毕，合合同终止。第十八条：如合合同履行中发发生争议，甲甲乙双方应友友好协商，协协商不成可向向合同签约地地人民法院起起诉。第十九条：本合合同其它未尽尽事宜，双方方可在补充说说明中另行约约定，作为合合同附件。补补充条款不得得与国家、部部、省及地方方有关法律相相抵偿触。第二十条：本合合同一式份，正本份，副本份。甲、乙乙双方各执份；由甲、乙乙双方分送有有关部门备案案。本合同工程名称称：；合同值值元。建设单位（章）：：施工单位（章章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人人：委托代理人：委委托代理人：：经办人：经办人：开户银行行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：：年月日年月日工程费用用明细表工程名称：年月