露天非煤矿山采掘工程施工合同

SX1888硅石矿采掘工程施工合同合同编号：发包人（全称）：X承包人（全称）：X依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采掘工程施工事项协商一致，订立本合同。工程概况工程名称：X。工程地点：X。工程内容：硅石矿露天开采及破碎加工。工程承包范围承包范围：包工包料、包工期、包安全文明施工和工程质量。工程所需的爆炸物品和电力由发包人在指定地点向承包人按定额消耗提供，费用在每月工程结算中扣除。承包人根据发包人提供的设计图纸、规范和施工通知书等要求，实施工业场地平整与建设、硅石矿露天开采、按要求的规格破碎加工及分装分运、分级堆存等。合同价款金额(大写)：X(人民币约X.00万元，具体数额以最终结算为准）。具体价款以承包方实际完成的合格工程量按本合同约定的“工程量清单单价”进行计算。附：工程量清单单价表。双方权利和义务发包人施工现场的负责人：姓名：X，电话：X，其职权是：代表发包人对本工程项目进行现场管理、指挥、签证，督促承包人加强安全管理，按合同考核施工进度。重大方案变更调整、工程量月度计量、结算的最终审核须上报公司批准，否则，未经公司审核批准不能做为结算依据。发包人应完成的工作：(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地及部分临时设施等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；(2)向承包人提供采掘施工场地的工程地质资料和施工通知书等，对资料的真实准确性负责；(3)组织向承包人进行施工图纸会审和设计技术交底；(4)按合同约定及时支付工程款项；(5)协助处理施工现场外协工作；(6)检查、督促承包人做好安全生产工作；(7)根据承包人的申请，及时对工程进行质量验收，协助处理施工中的异常情况；(8)按照法律法规规定，发包人应做的其他工作。承包人派驻的施工项目经理：姓名:X，电话：X，其职权是：代表承包人履行施工合同约定，全面负责承包人所承担工程项目的施工进度、质量和安全管理，签收发包人发出的工程地质资料、作业规范、施工通知书、文件、指令、规章制度等文件，代表承包人进行现场签证、计量、结算、相关事宜协商。承包人应完成的工作：与施工区域内所有雇佣人员签订劳动合同，确保承包人施工区域内所有人员安全，为其进行每半年一次的职业健康体检以及购买不低于100万保额的商业保险，否则按安全事故所损失金额接受发包人的等额罚款；按照发包人的要求和本合同的约定，完成所承揽工程项目的施工作业任务；向发包人提供月、季度工程（采掘）进度计划及相应进度报表；根据工程需要，办理承包人施工所需的相关手续，提供和维修施工使用的安全生产设施，并负责安全保卫；按月申请发包人对已完工工程进行验收签证（2人以上），以此作为月度工程结算的依据；遵守当地政府有关主管部门对施工场地交通和环境保护等管理规定和要求，按规定办理有关手续，并将办理结果以书面形式通知发包人，相关费用及因承包人责任造成的罚款由承包人承担；施工中应做好施工场地邻近建筑物、构筑物的保护工作；保证施工场地清洁、文明，交工前应对现场进行清理，达到环境卫生管理的有关规定要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；独立在瓜州县工商、税务、安全、公安等政府行政部门完成注册或登记备案，向相关部门报告和联系工作，独立承担经济和法律责任；法律法规规定的承包人应做的其他工作。承包人未能完成上述工作，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人损失。五、施工组织设计和进度承包人必须保证开工时管理人员、技术人员、施工人员、设备全部到位，进场时将上述人员名单、资质报发包人备案，人员发生变动应及时以书面形式报告发包人。承包人应在开工前将详细的施工组织设计或施工方案提交发包人批准，方案变更应及时履行变更手续。承包人按发包人确认的方案组织施工，接受发包人的检查、监督与考核。因承包人的原因导致实际进度达不到发包人月考核计划的进度要求，发包人可以给予进度处罚并要求承包人提出改进措施，经发包人确认后执行，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。若因发包人的原因导致的，发包人则需追加合同价款。承包人在施工中因非发包人的原因，连续二个月不能达到发包人月考核计划进度的80％，视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同，承包人在接到解除合同的通知之日起，七天内撤离现场，并承担由此发生的一切费用和给发包人造成的一切损失，同时不得损坏已经形成的工程实体，并不得影响新的施工单位进场施工。否则，给发包和新施工单位造成的损失由承包人承担。六、开工、暂停施工及工期延误承包人应当按照发包人指定的开停工日期开工、停工。因发包人要求暂停施工时，承包人应当立即停止施工，并妥善保护已完工程。承包人停工期满后，可以书面形式提出复工要求，发包人应当及时答复。48小时内未予答复，承包人可自行复工。因以下原因造成工程进度影响，经发包人确认后应及时给承包人签出“影响时间确认单”作为月计量考核生产进度的依据。(1)发包人未能按约定提供图纸及开工条件；(2)发包人未按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(3)设计变更造成的工程量增加或新增合同中未约定单价的项目；(4)非承包人原因停电造成连续停工超过8小时的;(5)不可抗力； (6)地质原因影响造成的施工进度不能正常进行。 七、质量与检验1、一级品硅石矿（1）矿石质量应达到合格标准（SiO品质99.3%以上），因承包2人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。（2）质量等级评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。质量要求：规格3～8cm，硅石加工后的粒度过筛通过率在95%以上。单价58.2元/吨，结算吨位按实际完成的合格矿石量进行计算（该单价组成包含但不限于开采、破碎、转运、装车等）。2、二级品硅石矿矿石质量应达到合格标准（SiO品质99%～97%以上），因承2包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。质量等级评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。质量要求：规格4～12cm，硅石加工后的粒度过筛通过率在95%以上。单价50元/吨，结算吨位按发包人实际销售矿石量进行计算（该单价组成包含但不限于开采、破碎、转运、装车等）。3、弃渣堆放：安全文明生产，对3cm以下的优质矿石及废石应按甲方要求，转运至指定地点，分级堆放。八、安全施工承包人应持其安全生产方面的资格、证照等，到工程所在地的安全生产监督管理部门进行注册、登记或备案，直接向政府安全管理部门报告和联系工作，接受政府安全管理部门监督、检查、管理以及对施工安全事故的处理。本合同约定的单价(或结算标准)已包括承包人按图施工所需的所有安全投入(设备、设施、工器具、人员工资及工伤保险、医保、社保等其它一切相关费用)。承包人应遵守国家安全生产有关管理规定，执行本合同约定的法律、法规和规范、标准，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要、合理的安全防护措施，消除事故隐患。承包人在施工前应向发包人提出详细、具体的安全生产管理措施，经发包人确认后实施并接受发包方监管，实施安全措施的费用由承包人承担（包括但不限于安全标识、安全防护等）。承包人在施工中的特种作业，必须按照相关的规定，由合格的持证人员承担，承包人应保证足够的特种作业人员数量，并按照相关部门或行业规定的程序进行特种作业。承包人发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，并承担发生的一切费用及相关法律责任。发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。为强化安全管理，发包人、承包人特别约定：承包人向发包人交纳安全风险保证金人民币：壹拾万元整（10.00万元），如在本工程施工期间，承包人发生伤亡事故，该保证金不予退还，承包人发生的非责任事故除外。九、结算及工程款支付1、发包人按月度确认承包人当月实际完成的合格采掘等工程量，依据本合同约定的单价和考核办法计算承包人当月应得的工程款项。2、发包人按月度结算的工程款额支付承包人工程款，承包人每月25日根据当月完成合格一级品矿石量及发包人实际销售二级品的结算数据，向发包人提交结算报告。发包人接到结算报告后于次月10日前审定结算报告并交予承包人开具16%增值税专用发票，于25日前完成相关结算。本合同约定的“工程量清单单价”，是工程结算的基本准则，合同双方任何一方不得擅自改变。遇下款所列情况时，合同双方另行协商确定调整的范围和幅度。“工程量清单单价”调整的条件(1)法律、行政法规和国家有关政策变化；(2)施工中出现地勘部门认定的恶劣及不良的地质情况(如流沙地层、地下河流、大型的溶洞涌水、间断滴水或不断滴水)；(3)施工中出现地勘部门认定的岩石硬度系数偏离本合同给定标准幅度超过20%时；（4）经发包方单位同意，对施工用材料进行替换或代用。承包人在每月25日前向发包人提交当月完成工程量的报告，发包人接到报告后与承包人约定计量验收时间。承包人未经发包人同意实施的超出设计图纸或施工通知范围，或因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量验收。材料、设备供应发包人对承包人生产、生活及管理用电装表计量收费，承包人每月使用的电费双方核实后办理结算手续每月从承包人工程款中扣除。采掘过程中的爆破工作所使用的火工材料由发包人购买，火工材料购买费用及运输费用由承包人负责支付（承包人与爆破公司签订的民爆器材使用专项合同并报发包人备案），由发包人代扣代付。承包人应按设计、规范和有关标准认定合格的材料进场，对材料、设备质量负责，并在材料设备进场时通知发包人进行验收、登记。若承包人采购的材料、设备与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购合格的产品，并承担由此发生的费用。发包人发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料、设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用。承包人需要使用代用材料时，应经设计单位和发包人认可后才能使用。工程变更因变更导致工程量的增、减，按本合同的相关条款规定，计算工程价款。施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失。违约、索赔和争议当发生下列情况时，属发包人违约，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。(1)未与承包人协商一致，发包人单方面提高合同约定的工程质量等级或提高工程质量验收标准；(2)本合同规定的其他违约情况。当发生下列情况时，属承包人违约，承包人承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失。(1)因承包人原因施工进度连续二个月不能达约定采掘进度的80％；(2)因承包人原因工程进度、质量达不到协议书约定的进度与质量标准；(3)承包人投标承诺的工程施工设备、人员及管理力量没有到位；(4)符合“工程量清单单价”调整条件的和“工程量清单单价”未包括的项目，发包人与承包人正在协商中，承包人单方面停工或怠工；(5)承包人非经发包人同意，擅自将承担工程项目分包、或者承包人将其承担的工程转包给他人，或将其承担的工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。(6)本合同约定的其他承包人违约的情形。3、索赔事件发生后,当甲乙双方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。索赔分时间(工期)索赔和经济损失索赔两种。被索赔方应积极与索赔方协商，不能协商一致时，按争议处理。发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用下列方式予以解决：(1)双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁；(2)向瓜州县人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；(2)调解要求停止施工，且为双方接受;(3)仲裁机构要求停止施工；(4)法院要求停止施工。工程分包l、承包人非经发包人书面同意，不得将承担工程项目分包。2、承包人不得将其承担的工程转包给他人，也不得将其承担的工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。不可抗力1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及罕见(政府专门机构认定)的风、雨、雪、洪、地震等自然灾害。2，不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后，承包人向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人或承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；(3)承包人用于施工的机械设备及材料损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。合同解除与终止发生下列情况，可以解除合同：(1)发包人与承包人协商一致，可以解除合同；(2)发包人延迟两个月仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同；(3)承包人将其承包的工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同；(4)因承包人原因，承包人连续二个月不能达到本合同约定的月采掘进度的80％，发包人有权解除合同；(5)因不可抗力致使合同无法履行，双方协商解除合同；(6)因一方(发包人或承包人)违约致使合同无法履行。一方依据上述条件要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知。合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力，即违约处罚条款的效力。合同终止：本合同期满即告终止。其他1、履约保证：本合同约定履约保证金和安全风险金各壹拾万元（小写：10万元整），共计贰拾万元整（小写：20万元整），承包人承担的工程项目完工退场时退还给承包人，不计利息。出现下列情况时履约保证金或安全风险金不予退还：(1)因承包人的原因造成重大安全事故（按国家规定），安全风险金不予以退还；(2)因承包人的原因工程进度连续二个月达不到发包人下达的月考核计划的80%而解除合同时，履约保证金不予以退还；(3)经查证本承包人擅自将工程转包时，履约保证金不予以退还；(4)不按发包人的要求时间进场开工，时间超过五天的，履约保证金不予以退还；(5)不按发包人要求的时间全部退场完毕，时间超过五天的，履约保证金不予以退还；(6)与发包人单位或员工私自进行材料、矿石交易或串通发包人单位、员工弄虚作假的，或采取其它不正当手段谋取利益的，履约保证金不予以退还。在工程结算中发包人可以转账、电汇或支付银行承兑汇票等。承包人申请付款时提供人民银行颁发的“基本账户开户许可证”复印件并加盖公章，发包人支付现汇工程款给承包人时，汇入承包人基本账户。每次拨付工程款时，承包人应向发包人提交不拖欠民工工资并有民工班长签字的承诺书，并附有通信号码，若出现因拖欠民工工资上访事件，一人次处罚10000元。负责做好现场的综合治理工作，要求无刑事案件、无治安案件、无灾害性治安案件、无聚众闹事或集体上访事件，否则按违约论处，不退还履约保证金。本合同未尽事宜由双方协商后签订补充协议。合同份数：本合同(包括协议书、通用条款、专用条款、附件)一式八份，其中正本两份，副本六份，发包人、承包人各执一份正本和三份副本。十七、语言文字和适用法律、标准及规范本合同使用汉语。适用法律和法规：《建筑法》、《安全生产法》、《矿山安全法》、《招标投标法》、《合同法》、《建设工程安全生产管理条例》以及其他相关的法律、法规。适用标准、规范：《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213—90)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）、《金属非金属矿山安全规程》（GBl6423—2006)、《化学矿山安