浙江大型住宅区深基坑支护工程施工合同万

XX新城西区高层月彩苑深基坑支护工程施工合合同合同协议条款将将由招标人与与中标人依据据《建设工程程施工合同(示范文本)》结合具体体工程情况，协协商后签订。发包方（全称）：：XX房地产开发发有限公司（甲方）承包方（全称）：：XX建设有限公公司（乙方）双方经友好协商商，本着平等等互利的精神神，就XX新城西区高高层XX项目深基坑支支护工程，达达成以下条款款，供双方信信守。3.1工程价款款与支付工程合同暂定价价：为人民币币3114..1413万万元，人民币币大写：=3114\*CHINESENUM2叁仟仟壹佰壹拾肆肆万壹仟肆佰壹壹拾叁元，最最终造价以结结算为准。支付方式：本工程不支付预预付款，进度度款按月支付付已完合格工工作量的80%，甲供材料按按实际领用量量及投标暂定定价在每月支支付工程款中中同比例扣除除。基坑支护工工程完成后，支支付至已完合合格工作量的的85%，甲供材料料全额扣除。围围护桩检测合合格（资料交交齐后由总包包单位签字）并并经结算后支支付至结算价价的90%；地下室结结构完成后付付至结算价的的95%，留5%作为保修金金，主体结构构结顶之日起起七日内退还还，保修金不不计利息。施施工所用水、电电费用按实际际用量（含总总分表损耗分分摊）和实际际价格在支付付工程款时全全额扣除。施工工期：至最最后一根围护护桩施工完毕毕总工期为660日历天。达达不到工期要要求，工期履履约保证金全全部扣除。开开工日期以监监理发出开工工令后第3天为准。由由于甲方原因因导致工程延延误，工期经经甲方签证后后相应顺延，由由此可能给乙乙方造成的经经济损失不作作补偿。3.2工程结算算结算时工程量以以甲方、监理理签证认可的的打桩记录（包包括每根桩的的隐蔽工程验验收、造孔质质量合格证等等现场施工记记录表）及竣竣工图为准。在工程施工过程程中除经发包包人签证认可可的变更和合合同中明确可可调整工程造造价的允许调调整外，其余余不得变动。施工过程中因设设计变更而引引起费用增减减的计算办法法：变更内容容经发包人现现场代表和监监理工程师核核准，工程量量根据变更联联系单按实计计算。其价格格，投标书中中有相同子目目的，按相同同子目的价格格；有相似子子目的，按相相似子目换算算后的价格；；施工过程中因设设计变更等原原因，而发生生的新增子目目，即原投标标书无相同或或相似子目的的计算方法，定定额套用《浙浙江省建筑工工程预算定额额（2003版）》及省省市有关计价价文件，材料料价格按原投投标报价，无无相同材料的的价格根据市市场情况经发发包人签证认认可（市场询询价价格，不不计利润等其其他费用），该该部分价差仅仅计税金，材材料损耗按定定额，取费标标准同投标书书，优惠幅度度同比例。施工过程中因设设计变更等原原因，同子目目发生的材料料品牌、品种种、规格、型型号、质量等等级改变，除除材料价格允允许根据市场场情况经发包包人签证认可可（市场询价价价格，不计计利润等其他他费用）计补补价外差，该该部分价差仅仅计税金外，其其余不予调整整。招标时发包人提提供暂定价的的材料（仅指指主材价格），工工程结算时，根根据发包人签签证的实际价价格（市场询询价价格，不不计利润等其其他费用）与与暂定价调整整差价，差价价部分仅计税税金。结算时甲供材料料（特别注明明的除外）按按发包人实际际平均采购价价计入结算(指平均采购购价与招标暂暂定价调整差差价，差价部部分仅计税金金)；扣除甲供供材料款时按按实际平均采采购价和承包包人实际领用用量扣回，如如实际领用量量超过投标分分析用量的，超超过部分按采采购的最高价价扣回。采保保费根据定额额规定按实供供材料金额的的1％计取，超超过应供量的的超供部分不不计；材料进进场后的常规规检验试验费费已包括在合合同价内。3.2.8除甲甲方原因造成成工期延误外外，工程施工工期间，市场场价格波动以以及政策调整整所产生的费费用变化等情情况结算时不不作调整。3.2.9承包包人应遵循实实事求是的原原则编制工程程造价和变更更引起的增减减费用，对于于工程审计（预预算、清单、结结算、结算报报审前变更联联系单费用等等的审核）费费用支付的约约定：工程审审计费用基本本费由发包人人承担；核减减追加费按核核减超过送审审造价5%的幅度以外外的核减额为为基数计取5％的费用，核核增追加费按按核增额的5％计算费用用，核增额与与核减额不作作抵扣，核减减、核增追加加费由承包人人承担，即核核增减追加费费＝（核减额额-送审造价×5%）×5%+核增额×5%；对于变更更联系单按单单份计算审核核费。无论是是否委托咨询询单位审计，由由发包人从应应付工程款中中直接扣缴。(1)工程竣工工验收合格后后60天内，承包包人应向发包包人提交承包包人盖章、项项目经理签字字、结算编制制人员盖章的的竣工结算报报告及完整、有有效的结算资资料，发包人人工程师对结结算资料进行行审核，符合合要求的在竣竣工结算资料料回执上签字字并加盖发包包人公章后方方可视为发包包人收到竣工工结算资料；；（2）在工程结结算审核过程程中，承包人人不得再增加加任何结算资资料（图纸、签签证变更单、价价格凭证等）。在在结算审核中中发现结算资资料无效或不不完整的，审审价延误的责责任由承包人人承担；（3）承包人未未按本条款约约定的时间向向发包人提交交竣工结算报报告和资料的的，发包人将将不能保证按按以下条规定定的时间内完完成审核，并并且发包人有有权根据已有有资料进行审审查，责任由由承包人自行行承担。自完整、有效的的结算资料收收到之日起90天内，发包包人自行或委委托有资质的的造价咨询单单位进行审核核，给予确认认或提出修改改意见，并将将审核结果通通知承包人。承承包人确认同同意的，则发发包人审定的的价款为双方方竣工结算价价款的最终依依据；如承包包人不同意的的，双方针对对争议部分进进行核对和协协商；经核对对协商不能解解决的争议部部分，双方共共同申请当地地工程造价管管理部门进行行解释和协调调解决；经以以上协商仍不不能解决的，则则按3.15条约定处理理钻孔灌注桩工程程量计算口径径按《浙江省建筑工工程预算定额额（2003版）》执行行，混凝土充充盈系数和泥泥浆计算方法法按《浙江省省建筑工程预预算定额（2003版）》规定定不作调整。3.3施工队伍伍乙方不得将工程程转包、分包包、挂靠，否否则作违约处处理，扣罚履履约保证金，直直至终止合同同；乙方项目经理为为XX，国家贰贰级项目经理理，确保到位位率为95%，即每月到到岗天数不少少于28天，每天天在本项目的的时间不少于于4小时。如如达不到上述述到岗率，甲甲方有权按1000元/天进行处罚(到位率均以以日历天计)，主要管理理人员（含项项目副经理、技技术负责人、施施工员、质量量员、安全员员等）的到位位率保证每周周6天以上，如如达不到，则则处以每人500元/天的罚款；项项目班子参加加每周一次的的例会,项目经理处处以1000元/次罚款，其其他人员不到到处以100无/人.次罚款，直直到扣除全部部未履行项目目经理及主要要施工管理人人员到场承诺诺违约金。乙方必须派出足足够的施工队队伍，如施工工队伍素质、力力量、现场管管理班子、机机械设备不符符合投标书的的承诺，造成成现场管理混混乱、工程质质量和进度达达不到要求时时，甲方有权权要求调整、充充实施工力量量，乙方必须须接受，否则则作违约处理理，直至终止止合同。本工程的主要施施工设备按照照乙方投标书书中的承诺配配置，甲方经经实地考察认认可，乙方应应确保该设备备的到位率并并在甲方工地地上的正常使使用，否则作作违约处理，甲甲方有权扣除除设备到位履履约保证金；；3.4材料供应应本工程围护桩支支撑系统工程程所用钢筋甲甲供；除上述甲供外其其他材料由乙乙方自行采购购。乙方如采采用不合格的的材料，甲方方、监理有权权制止使用，并并由乙方承担担全部的经济济损失和责任任。无论甲方方或监理单位位是否发现和和制止，由于于使用劣质建建材施工所引引起的一切后后果均由乙方方负全责。3.5施工和设设计变更所有设计变更（包包括乙方因施施工方便而提提出的设计变变更等）均须须由设计单位位确认并经甲甲方和监理单单位签证同意意后才能实施施，乙方不得得擅自实施。乙乙方因施工方方便而提出的的设计变更不不予增加费用用。3.6施工场地地交接甲方应向乙方提提供所必须的的施工场地，水水、电由甲方方接至规划红红线内，并办办理交接手续续，乙方负责责从红线内指指定点接至施施工点，并装装表计量，经经甲方认可。乙乙方进场后需需提供场布图图经甲方认可可后方可实施施，未经甲方方认可甲方有有权要求乙方方返工，乙方方擅自实施引引起的返工所所涉及的一切切费用由乙方方承担。甲方向乙方提供供测量基准点点（包括定位位和标高基准准点），施工工桩位、轴线线由乙方根据据甲方提供的的资料及点线线进行放样。所有基坑支护工工程施工完成成后，施工现现场应保持土土地平整、场场地整洁、现现场设施完好好，损坏赔偿偿。乙方现场场的砼硬地坪坪或泥浆池等等由乙方施工工期间产生的的构筑物必须须无条件无偿偿全部凿除、清清理、外运，如如乙方不积极极配合清场，甲甲方有权通知知其它单位处处理，所发生生的全部费用用双倍从当期期工程款中直直接扣除，与与总包单位交交接（场地交交接、定位和和标高基准点点交接）乙方方需无条件无无偿配合。3.7工程质量量及其管理乙方必须严格按按施工图纸及及有关设计说说明和双方确确认的施工组组织设计及国国家现行的施施工验收规范范组织施工。.1工程质量符符合国家有关关施工验收规规范，设计图图纸及说明要要求，桩基分分项合格。.2发生重大质质量事故或不不能一次性通通过合格验收收，扣罚全部部履约保证金金。.3双方对工程程质量有争议议时，由双方方同意的工程程质量检测部部门进行；若若检测全部为为合格，则检检测费由甲方方承担；若检检测后未能达达到全部合格格标准，则检检测费由乙方方承担，并扣扣罚全部质量量保证金，乙乙方承担因质质量原因给甲甲方造成的一一切经济损失失。.4围护桩质量量Ⅰ类桩须达到90％以上，无Ⅲ类桩，且无无接桩，露筋筋等缺陷桩，否否则，所需返返工、补救措措施等费用由由乙方承担，并并扣罚质量保保证金。.5所有砼工程程必须按集团团公司节点要要求进行二次次振捣，如发发现未采用二二次振捣工艺艺，罚款5000元/次，从当月月工程款中直直接扣除。乙方在施工中如如发现设计缺缺陷等问题，应应及时和甲方方、监理单位位及设计联系系，共同协商商妥善处理。乙方向甲方交付付竣工资料包包括如下内容容：a.八套围护桩桩竣工图；电电子版本竣工工图二套。b.围护桩工程程全过程原始始记录及验收收单。c.材料质保书书、检验签证证单、材料试试验报告。d.有关设计变变更的技术资资料。e.围护工程的的检测数据、质质量评定报告告。f.工程竣工决决算的全部资资料。g.其他按规定定应提交的资资料。3.8工期、开开工要求合同工期为600日历天，乙乙方应在此总总工期内完成成合同范围内内全部深基坑坑围护体系工工程桩施工任任务，开工日日期以监理发发出开工令后后第3日开始计算算，竣工日期期以所有桩基基完成、必要要的资料和现现场已向总包包移交，且全全部桩机退场场后次日为准准。在施工工期内如如遇下列情况况，经双方协协商，以经甲甲方签证的联联系单为准，工工期可作顺延延，但费用不不予补偿：a.合同履行中中发生重大设设计变更直接接影响施工进进度；b.不可抗力因因素。3.9安全文明明施工为保证结构砼的的观感质量，要要求进场模板板采用18mm厚的新模板.乙方应精心组织织施工，按嘉嘉兴市建筑安安全文明施工工标准化工地地有关要求文文明施工，现现场必须标准准化管理，保保持现场及周周围环境道路路清洁畅通，保保证配备足够够的人员和冲冲洗设备，保保证进出车辆辆的清洁，若若承包人未做做到上述要求求，发包人有有权作出1000元/辆的处罚。强强化安全意识识，抓好安全全生产，杜绝绝一切事故的的发生，施工工中发生安全全及人身事故故责任，均由由乙方负责处处理，全部费费用由乙方承承担；本工程程必须达到安安全文明标化化工地，无安安全事故。若若达不到标化化标准，扣罚罚全部安全文文明施工履约约保证金。3.10保修保修期限为设计计文件规定的的该工程合理理使用年限，质质量保修期自自工程竣工验验收合格之日日起计算。在合同保修期间间，对属于乙乙方责任的工工程质量问题题，应负责无无偿修补，由由此给甲方造造成的损失予予以赔偿。在在国家规定的的保修期外，如如承包人承建建的工程出现现质量问题系系承包人偷工工减料或使用用不合格原材材料、成品、半成品引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失。3.11违约责责任乙方违约，除其其履约保证金金归甲方所有有外，还应承承担全部直接接经济损失。按合同总工期竣竣工和提前竣竣工，不予奖奖励；每延误误一天，扣罚工程款5000元/天，直至罚罚没全部工期期履约保证金金。一类桩比率每降降低(与90%相比)0.5%，扣罚工程程款20000元；每出现现一根三类及及以下桩，扣扣罚工程款20000元，直至罚罚没全部质量量履约保证金金。3.12履约担担保履约担担保的形式为为：中标价3％的保证金金（用于质量量担保），中中标价7％的银行保函（保保函有效期至至结构施工到到±0.0000后）。履约保证金在围围护工程验收收合格、资料料齐全由总包包单位签字接接收移交且结结构施工到±0.0000后，如无违违约行为，则则全数退返，不不计利息。3.13.保险险：13.1发包人人委托承包人人办理的保险险事项:无。13.2承包人人投保内容:承包人按国国家、省市、地地方、行业等等规定自行投投保，费用自自理。3.14其它：：3.14.1围围护工程验收收通过后，乙乙方必须按甲甲方要求的格格式报送结算算书，并附（1）甲方有关关部门会签的的《工程结算算审批表》；；（2）经甲方工工程人员、监监理人员签字字确认的竣工工图、竣工资资料和桩位图图各两套；（3）总包方、甲甲方工程人员员签字确认收收到归档资料料的凭证。否否则甲方不予予受理结算书书。乙方在施工过程程中无论遇到到何种困难（经经甲方同意除除外）均不得得以任何理由由（如甲方未未签证费用）擅擅自停工或变变相停工，否否则由此造成成的一切经济济损失均由乙乙方承担，同同时甲方有权权对乙方处以以一定的经济济处罚。在灌注桩施工过过程中，应严严格按图施工工，确保桩顶顶标高符合设设计要求，如如果桩芯砼灌灌注没达到设设计要求或浇浇灌超过设计计标高，造成成压顶梁加高高或凿桩费用用均由乙方承承担。在工程桩检测过过程中，因出出现承载力不不足或成桩质质量不良，而而需要增加桩桩的检测数量量的，则该批批增加的桩检检测费用由乙乙方承担；在在检测后，如如确认有承载载力不足或成成桩质量不良良的桩需要补补桩或进行基基础处理的，该该费用均由乙乙方承担。在实际施工中，由由于施工图纸纸桩位或轴线线尺寸、标高高有明显错误误而未发现的的，且影响后后续施工需要要处理或返工工的，由此引引起的返工费费用由乙方负负责。根据目前的用电电、用水形势势，乙方应在在现场自备足足够的柴油发发电机，以备备停电时使用用，在现场设设置蓄水池以以备停水时使使用，备足够够的排水泵，实实行有组织排排水，同时应应充分考虑停停电对工期的的影响。3.14.7乙乙方安排专职职人员，组织织土方工程的的放样、放坡坡、测标高，及及时督促土方方单位进行土土方外运工作作。3.14.8总总包进场前，乙乙方需完成现现场建筑垃圾圾清理工作，恢恢复场地标高高至桩基施工工前的标高。3.14.9总总包单位确定定后，乙方必必须服从总包包单位的管理理，工程质量量和文明施工工现场等的各各项验收必须须经总包单位位签字认可。3.14.100乙方要协助助甲方处理招招投标和质量量监督等工作作，承担起处处理好与质量量监督、城建建监察等政府府部门之间的的关系的责任任，确保项目目顺利进行。3.15甲乙双方在在履行合同时时发生争议，可可以和解或者者要求有关主主管部门调解解。当事人不不愿和解、调调解或者和解解、调解不成成的，向工程程所在地的人人民法院起诉诉。3.16水、电电结算采用装装表计量，损损耗部分由各各参建单位按按电表读数比比例分摊，如如甲方代交，按按实际价格和和用量扣除。3.17与总包包单位的协调调由乙方自行行处理，发生生的一切费用用由乙方承担担。3.18在本合合同履行过程程中，乙方不不得拖欠民工工工资，否则则由此给甲方方造成的一切切损失均由乙乙方承担。3.19本协议议未尽事宜，双双方另行协商商，补充协议议及招标文件件、投标书、询询标记录、中中标通知书具具有同等法律律效力。3.20本协议议自乙方盖章章，法定代表表人(或委托代理理人)签字后，且且乙方向甲方方交纳履约担担保后生效，至至工程竣工、保保修期满，结结清全部工程程款后自动失失效。3.21施工单单位有行贿行行为的，一经经发现甲方将将对乙方处以以行贿额100倍的罚款，并并保留追究相相关责任的权权力，并将《绿绿城员工职务务行为准则》作作为合同附件件。3.22本协议议设正本陆份，副本陆份，甲、乙乙方各执正本本叁份、副本本叁份。发包人：（公章章）承包人：（公公章）法定代表人(或或委托代理人人)：法定代表人(或委托代理理人)：电话：电话：日期:日期:附件1：治安、防火安全全责任书甲方：XX房地地产开发有限限公司（以下简称称甲方）乙方：（以下下简称乙方）为认真贯彻执执行国家及工工程所在地有有关建筑工地地文明施工相相关规定，进进一步明确职职责，切实落落实责任，维维护建筑工地地的治安秩序序和防火安全全，保护施工工场所财产和和人身安全，提提高施工场所所自治、自防防能力，保证证建设工程顺顺利进行，甲甲方与乙方特特订立本责任任书。一、乙方治安、防防火工作的主主要职责：乙方项目部经理理是施工场所所的治安、防防火安全第一一责任人，对对施工场所治治安、防火总总负责。必须建立健全各各项治安、防防火安全制度度及相关的奖奖罚制度并将将治安、防火火、安全目标标管理责任切切实分解落实实到班组和职职工。各项制制度复印件上上交甲方一份份。负责宣传教育所所属职工遵纪纪守法，遵守守施工场所规规定的各项制制度。必须至少设一名名主管治安、防防火安全的安安全员，负责责及时调解处处理内部矛盾盾纠纷和日常常内部的检查查及联络，按按照工程所在在地有关外来来务工人员管管理制度对所所属职工造册册登记。由于本工地配备备专业保安人人员负责工地地24小时的值班班和巡逻，所所有施工单位位的现场管理理人员以及施施工工人须配配合现场保安安人员正常合合理的巡察管管理。做到文明施工，消消除火险隐患患，“动火”必须先审批批，防火措施施落实后，“动火”现场需要有有人监护，特特殊工种需持持证上岗，操操作工人建立立义务消防组组，并对义务务消防人员进进行消防知识识教育和灭火火技能培训，义义务消防人员员名单上报甲甲方。易燃易爆等危险险物品，必须须严格按规定定存放，并挂挂警示牌。甲方对乙方检查查提出的有关关治安、防火火安全方面的的问题，必须须及时落实整整改。二、甲方治安、防防火安全工作作的主要职责责：协调各乙方间的的关系，配合合乙方与当地地主管部门联联络。召集各乙方治安安、防火安全全责任人、主主管人员开会会、通报情况况、布置任务务。组织检查施工场场所的治安，防防火安全情况况，发现隐患患及时督促整整改。指导、督促乙方方治安、防火火安全责任人人落实各自公公司所制定的的制度。三、违反本责任任书处罚办法法：违反本责任书，经经甲方通知限限期还未能整整改的，甲方方将根据所指指定的奖罚制制度对乙方进进行处罚。未未经审批而进进行动火，甲甲方可对乙方方进行500元/次的罚款；；易燃易爆等等物品未按规规定存放，未未设置警示牌牌，甲方可对对乙方进行500元/次的罚款；；对于甲方提提出的有关治治安、防火安安全方面的问问题，未在规规定期限内整整改，甲方可可对乙方进行行200元/条/天进行处罚罚。如发生治安、防防火安全事故故，而造成的的工期延误、经经济损失、人人员伤亡等责责任，概由乙乙方负责，被被政府主管部部门处理的，根根据结果，甲甲方对乙方也也将作相应处处理。四、本责任书一一式两份，甲甲、乙双方各各执壹份，自自签订之日起起生效。乙方方退出现场自自动结束。甲方：乙方：代表人：代表人：年月日附件2：建筑工地安全文文明施工协议议甲方：XX房地地产开发有限限公司（以下简称称甲方）乙方：（以下简简称乙方）为认真贯彻执行行国家及工程程所在地有关关建筑工地文文明施工相关关规定，进一一步明确职责责，切实落实实责任，维护护建筑工地现现场的标化管管理，提高施施工场地形象象，保证建设设工程顺利进进行，甲方与与乙方特订立立本责任书。1、乙方在工程程建造期间负负责以下责任任：1.1环境保护护不得高空抛抛撒废物。不得将有有毒有害废物物作土方回填填。泥浆水未未经处理不得得直接排入城城市排水设施施或河道。并并按合同约定定外运。不具备合合格的防护装装置条件下，不不得在施工现现场熔融沥青青或者焚烧油油毡、油漆以以及其它产生生有毒有害烟烟尘和恶臭气气体的物质。应采取措措施降低工地地噪音，并对对震动较大的的区域采取减减震处理。1.2文明明施工在易发伤伤亡事故（或或危险）处设设置明显的、符符合国家标准准要求的安全全警示标志牌牌。施工现场场安全标志应应符合国标要要求、包括设设置位置及数数量。为便于对对分包单位的的管理，所有有本单位现场场施工人员必必须统一着装装带有本单位位标志的工作作服，配戴带带有本单位标标志的安全帽帽和胸牌。材料堆放放：材料、构构件、料具等等堆放时，悬悬挂有名称、品品种、规格等等检查合格标标牌。易燃、易易爆和有毒有有害物品应分分类存放并专专人保管。现场防火消防防器材配置合合理，符合消消防要求。生活垃圾应集集中存放，做做到经常外运运与清理且无无异味。固态态施工垃圾应应设置堆放场场地，液态施施工垃圾应采采用专用容器器；垃圾清运运应采用封闭闭运输，以防防二次污染。1.3临时设施现场办公生生活设施.1工地办公室室、食堂、厕厕所、饮水、休休息场所符合合卫生和安全全要求。施工现场场临时用电.1配电线路应应按照TN-S系统要求配配备电缆。按按要求架设临临时用电线路路，对靠近施施工现场的外外电线路设置置防护设施。.2配电箱开关关箱应按三级级配电，两级级保护的要求求选取符合容容量要求的总总配电箱和开开关箱中的漏漏电保护器；；各类电器应应是合格品。.3接地保护装装置：施工现现场的电气设设备须有可靠靠的接地保护护措施。1.4安安全施工临边洞口口、交叉处、高高处作业防护护.1四口临边边必须设置可可靠的围护，并并有明显的警警示标志。.2楼梯边防护护：设定型化化、工具化、标标准化的防护护栏杆及踢脚脚板。安全防护护用品.1不得使用不不合格的安全全防护用品。.2施工现场人人员均应使用用、并正确使使用安全防护护用品。1.5客户活动对客户参观观通道应有完完善的安全防防护，并保持持整洁。对来工地参参观的客户提提供安全防护护用品，并对对其进行相应应的安全教育育。各类标语、标标牌等应保持持整洁，不得得污染、破损损。执行业主统统一的工地形形象设计。1.6其他施工现场应应做好卫生防防疫工作，并并有防暑降温温和消毒措施施。应对发现的的文物古迹及及时予以