钢结构劳务分包合同优质资料

钢结构劳务分包合同优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）

钢结构劳务分包合同优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）钢结构分包合同工程名称：发包方：承包方：身份证号：家庭住址：联系方式：签约时间：年月日甲方(全称):乙方(全称):甲方将所承建的石羊场综合楼附属楼工程，本着互惠互利的原则委托于乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，双方本着自愿、诚信、平等的原则，经过友好协商，达成如下共识，订立本协议，双方共同遵守执行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围及内容：完成施工图纸内所有的钢结构、系杆、支撑、剪刀撑、地脚锚栓、墙面屋面檩条、楼承板、外墙面彩钢板等施工图所示的全部钢结构以及配件等其他钢结构内容。序号项目名称项目特征描述计量

单位工程量单价合价（元）1箱型钢柱1.钢材品种、规格：箱型钢柱采用Q345B钢材级别及规格综合，详设计施工图

2.钢材表面采用喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求

3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑

4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满足钢结构的防火极限的要求.

5.钢构件运输距离投标人自行考虑

6.焊接要求:符合设计及相关规范要求

7.钢构吊装费用已含在综合单价内不再另行计取

8.具体做法及部位：详设计t26.932H型钢梁1.钢材品种、规格：H型钢梁采用Q345B钢材级别及规格综合，详设计施工图

2.钢材表面采用喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求

3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑

4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满足钢结构的防火极限的要求.

5.钢构件运输距离投标人自行考虑

6.焊接要求:符合设计及相关规范要求

7.钢构吊装费用已含在综合单价t56.753钢板楼板1.钢材品种、规格：压型钢板钢材级别及规格综合，详设计施工图

2.钢材表面采用喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求

3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍

数应满足钢结构的防火极限的要求.

5.钢构件运输距离投标人自行考虑

6.焊接要求:符合设计及相关规范要求

7.钢构吊装费用已含在综合单价m2957.144钢支撑1.钢材品种、规格：钢支撑采用Q345B钢材级别及规格综合，详设计施工图

2.钢材表面采用喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求

3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑

4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满足钢结构的防火极限的要求.

5.钢构件运输距离投标人自行考虑

6.焊接要求:符合设计及相关规范要求

7.钢构吊装费用已含在综合单价内不再另行计取

8.具体做法及部位：详设计t2.85钢拉条1.钢材品种、规格：钢拉条采用Q345B钢材级别及规格综合，详设计施工图

2.钢材表面采用喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑

4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满足钢结构的防火极限的要求.

5.钢构件运输距离投标人自行考虑

6.焊接要求:符合设计及相关规范要求

7.钢构吊装费用已含在综合单价内不再另行计取

8.具体做法及部位：详设计t0.56钢墙架1.钢材品种、规格：钢墙架采用Q345B钢材级别及规格综合，详设计施工图

2.钢材表面采用喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求

3.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑

4.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满足钢结构的防火极限的要求.

5.钢构件运输距离投标人自行考虑

6.焊接要求:符合设计及相关规范要求t9.67钢梯1.室内钢楼梯、吊车钢梯

2.钢材品种、规格：钢材级别及规格综合，详设计施工图

3.钢材表面采用喷砂或抛丸除锈处理，除锈质量等级应符合相关规范要求

4.油漆品种、刷漆遍数：底刷防锈漆两道，面刷深灰色醇酸调和面漆两道，漆膜厚度综合考虑

5.防火涂料的喷涂厚度、喷涂遍数应满足钢结构的防火极限的要求.

6.钢构件运输距离投标人自行考虑

7.焊接要求:符合设计及相关规范要求

8.柱脚底板灌浆等费用投标人自行综合考虑在投标报价中

9.钢构吊装费用已含在综合单价内不再另行计取

10.具体做法及部位：详西南02401，T4A12、02J401,2/101t4.358零星钢构件1.钢材品种、规格：钢梁、钢柱

与砼结构相结合处及其它部位等t0.3529预埋铁件1.钢材种类：预埋铁件

2.部位：地脚螺栓等位置

3.规格：详见设计施工图

4.铁件尺寸：综合

5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求t0.39610彩钢板墙面1.龙骨材料种类、规格、中距：详设计

2.基层材料种类、规格：详设计

3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：0.47mm840型，规格详设计m2883总价4、其他约定：1、甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。2、以上工程量为暂估数，工程完工后按实际发生量结算，单价不变。3、以上报价均包含制作、安装、五金件及辅材等，全部包干。4、钢结构相关检测由乙方负责，价格包含在综合报价中，钢结构工程资料及竣工图由乙方负责完成。第二条：付款及结算方式1、钢结构安装完毕，经项目经理部验收认可签字后，甲方付至合同款中主钢结构的给乙方。2、工程竣工，交工资料交齐，经业主、监理等相关部门验收合格后，甲方付至合同总价款的给乙方。3、工程审计完成后付至总工程款的95%给乙方。4、留5%余款作为质量保证金，在两年的质保期满后无任何质量问题，甲方于两周内付清余款给乙方。5、甲方每次向乙方支付工程款时，乙方应提供以下内容：①乙方应提供与每次付款额相等的材料发票（增值税发票）。②乙方应提供经现场施工人员亲笔签名后的工资清单。第三条：工期本工程合同工期30日历天。1、开工日期：本合同工程暂定于年月日开工。竣工日期：于年月日竣工。由于业主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影响时，工期顺延。开工时间为暂定时间。工程延期罚款：未按合同要求日期竣工，每延误一天，按2000元/天进行罚款。2、乙方进入现场须保证施工高峰最低人数不得少于人，如达不到要求，甲方有权按300元/天/人进行处罚并有权安排其他施工队进场。3、因停电、停水、刮风、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窝工，甲方不予支付任何费用。4、因甲方原因（如构件影响、材料影响）造成的停工、窝工，五个工作日内甲方不予支付费用，但超过五个工作日以上，经现场项目经理签证、认可后，可以支付一定比例的停工工资（注：可按当时工人日工资的市场价的60%商议）。5、由于业主拖延工程款的支付造成现场无法施工，经公司同意施工队应配合项目部共同向业主索要工程款，要款期间的工人工资由甲方据实支付。但停工时间不能超过五天，五天后施工队可以分流工人，甲方不再支付工人停工工资。第四条：图纸资料本合同生效后，甲方向乙方提供施工图纸及有关技术资料1份。负责向乙方进行技术和安全交底并提供技术服务。工程施工过程中乙方应无偿配合甲方做一些现场实测数据等工作，并在工程竣工时配合甲方进行资料整理和收集工作。第五条：材料供应1、钢材、高强螺栓、节点补漆用油漆、角驰支架、地脚螺母等均由乙方提供。2、普通螺栓、垫圈、垫片、用于调整标高的垫板、氧气、乙炔、焊条、自攻螺丝、拉铆钉、硅酮胶、雨水帽均由乙方自备并承担全部费用。3、安装所需配套工具及机具、脚手架、安全防护用品、劳动保护用品以及施工措施用料由乙方自备并承担全部费用。4、乙方负责到达现场的构件、材料、配件及设备等的卸车，以上物品到场后，甲方组织乙方共同验收合格后，交由乙方保管、使用，乙方应确定专人负责此项工作，如有丢失或损坏，乙方自行承担。5、现场加工设备、装车、吊车及二次倒运费用由乙方负责并承担费用。第六条：工程变更1、业主或监理工程师发出工程变更指令，甲方收到后24小时内要转发给乙方，乙方收到后应立即按变更指令执行，不得以任何理由拒绝。2、乙方收到变更指令后三天内向甲方提交因工程变更而发生工程量增减和工期影响的报告，经甲方审核并递交业主或监理工程师批准，甲方依据业主或监理工程师批准后的增减工程数量调整工程价款和工期，乙方应予以接受，不得因调减工程量而造成减少的收入向甲方索赔。第七条:工程质量及竣工验收1、乙方应严格按施工图纸及国家相关的技术规范精心组织施工，在保证安全、质量、工期的前提下，争创优质工程。2、乙方施工结束，应书面通知甲方，甲方组织相关人员进行验收，未通过验收的工程，乙方应立即组织修复、返工，并限期完成，其费用由乙方负担。3、由于建设单位或甲方原因，造成质量缺陷达不到规定的标准时，由甲乙双方会同建设单位根据实际情况协商解决，其费用由责任方承担。4、隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方书面通知甲方验收，办理隐蔽工程验收手续后才能继续施工。如甲方逾期未能参加隐蔽工程验收，乙方有权自行检验，并做好记录，甲方应予以承认。5、工程完工后，乙方协助提供竣工验收资料，协助甲方在3日内办理竣工手续。6、本工程乙方不得以任何形式转包或分包给其它施工单位。确应特殊原因必须外包，须经公司相关负责人认可，并办理书面手续后才可分包，未经发包方同意，发生以上情况，发包方有权解除合同。第八条：文明施工及成品保护1、现场材料、构件、机具、设备按照施工总平面图要求码放整齐并进行标识，材料使用完毕及时清理、入库。2、成品、半成品材料及构件应按照大型临时设施平面布置图放于专项存放场地，需防潮的应有防雨、防潮措施，不准有水浸现象。3、电焊机必须搭设临建棚，棚顶应采用防雨材料，其他电动机械亦采取有效的防晒、防雨措施，随时保持机电设备的清洁。〖玻璃丝棉应集中堆放（注意不要淋湿）；单板及复合板应放置平整地面上且需用木方垫平〗。4、施工人员进入现场需统一着装，佩戴安全帽。第九条：工程保修从工程验收之日起，工程保修期为两年，防水工程五年，属于乙方制作安装引起的质量问题，乙方负责修理，费用由乙方支付；属于甲方原因引起的质量问题，乙方修理，甲方负责费用。第十条：双方责任1、乙方在施工过程中要爱护原材料，由于野蛮作业和责任心不强，造成现场产品和材料损坏或丢失的，由乙方负责，需补发的材料按出厂价从乙方施工费用中扣除。2、甲方负责构件、材料的工厂发运，乙方负责构件、材料的清点验收，以及验收后的保管工作。3、由于乙方的原因造成延误工期，乙方应承担甲方与建设单位或发包方合同中规定的违约金。4、乙方人员在施工现场的食宿由乙方自行解决，施工及生活用水、用电费用由乙方自行承担。5、乙方人员在现场施工过程中必须服从甲方现场项目经理的安排、指挥，如有违章行为项目经理有权罚款。6、乙方在施工人员进场前需向甲方提供每名施工人员真是有效的身份证明，并登记成册。7、乙方现场用电必须聘用有上岗证的专业电工和焊工；并自备完好无损的配电箱及电缆、电线。第十一条：工程奖罚工程一次交验不合格，乙方要积极进行修复或返工，并限期完成，如二次交验还不合格，甲方将按合同总金额5%进行扣罚，直至扣除全部余款。第十二条：保险、保证1、乙方必须为所有施工人员办理意外伤害保险，并为从事高空危险作业的职工办理双份意外伤害保险。2、保险事故发生时，甲方和乙方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。3、乙方必须将为职工办理的保险单复印件交于甲方现场项目经理。4、乙方必须保证所提供的职工身份证明、保险单据真实有效，否则一旦出现问题，乙方承担由此引起的一切法律责任。第十三条：合同的解除：1、双方协商一致，可以解除合同。2、承包方因自身原因或无故停工超过三天，发包人有权解除合同，承包方承担由此造成的全部损失。3、因不可抗力致使合同无法履行。第十四条：其它约定1、本合同生效后。由于单方面终止或修改合同的，责任方要承担另一方的直接和间接经济损失。。2、本合同一式2份具有同等法律效力，甲乙双方各执正本一份。3、本合同双方代理人签字盖章后生效，工程竣工验收保修期满结清工程款后终止。4、合同有效顺序：施工合同、施工图纸、技术变更、安全协议书、技术协议书、国家有关施工标准。5、施工队全体施工人员花名册，需注明身份证号、家庭详细住址等。6、本合同后附以下资料：①安全施工协议书②技术协议书③施工网络进度表④乙方所有人员身份证复印件等相关资料7、以上附件与合同具有同等法律效力。8、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方（公章）：乙方（公章）：公司代表签字：乙方代表签字：日期：年月日日期：年月日附件一安全管理目标责任书为了贯彻贯彻执行中华人民共和国（安全生产法），落实“安全第一，预防为主”的方针，真正做到安全生产，人人有责。根据国家及省市有关安全生产的规定和“谁主管，谁负责”的原则，为加强施工现场的安全生产管理工作，给劳动者提高安全，文明工作环境，保证安全生产，从而有效地预防和控制各类重大事故的发生，为明确其责任，甲、乙双方签订本责任书。一、依照（安全生产法）和其它有关法律，行政法规的规定，乙方为项目部选送，输送的劳务人员必须合格，并符合双方签订的（工程劳务分包合同）的相关规定。二、乙方在签订安全生产责任书时，必须出具“四川省建筑企业安全业绩评价手册”同时将“四川省建筑企业安全业绩评价手册”复印一份交工程部安全科备查。无此证的单位，不能签订安全生产责任书。三、依照（安全生产法）和其它有关法律，行政法规的规定，乙方主要负责人对本单位的安全生产工作负全面责任，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施管理。四、依照（安全生产法）第十九条规定，乙方必须设置安全生产管理机构，配备人员监督安全生产执行情况。五、根据施工现场的用工实际情况，输送合格的人员，乙方如果给甲方输送了不合格人员，造成的后果由乙方担。六、乙方的法人是安全生产第一责任人，应对本单位职工的安全负责，做好安全生产的宣传教育和防范措施的落实工作，制定相应的安全生产措施和各项规章制度，同时应遵守甲方安全生产各项规定和要求，达到安全生产的目的。七、乙方主管安全生产的负责人，要从对生民高度负责的精神出发，要经常对本单位职工进行安全生产宣传，教育，在计划、布置、检查、总结、评比安全工作的同时，要注重对职工的安全教育效果，不断加强职工的安全防范意识和安全生产观念。八、乙方应加强安全教育和安全管理，认真执行《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查标准等规范》，所承担的分部项工程，不得发生重伤、死亡事故。工伤事故频率控制在15‰以内。九、乙方专业主管安全生产的负责人必须在人员进场后及时将入场安全教育名单提供一份给项目部，民工在50人以下的配备1名安全员，50人---200人以内的配备2名安全员，200人以上的应根据承担的分部分项施工危险实际情况增配不少于企业总人数的5%。十、乙方所有进入施工现场人员，在施工生产过程中必须遵守国家及省市有关安全生产法律，法规和安全技术操作规程遵守本工地的安全纪律和有关规章制度，不得违章指挥，违章作业和违反劳动纪律。十一、现场操作人员，必须正确佩戴各种劳动保护用品，如安全帽，绝缘鞋，护目镜等，高处悬空作业系好安全带，严禁私自拆除一切防护设施，严禁从窗口传递或抛物，严禁从高处抛甩物体，严禁私自乱拉电源线路。十二、乙方人员应服从项目部的监督检查和违章处罚管理，非特种作业人员严禁操作各种机械设备，特种作业人员必须持有效双证件上岗。十三、乙方人员违章指挥，违章作业，违反劳动纪律所造成的伤亡事故或机械设备事故，不管是伤及内部或是外部人员，都应按规定保护现场，同时严格按照“四不放过”的原则自行组织调查处理，并按照国家有关伤亡事故的规定上报本单位主管部门，若上级部门确认需成立事故联合调查小组，则甲，乙双方联合组成调查小组，对事故进行调查了解，确定责任。十四、乙方在项目工程中搭设的各种脚手架及其它安全防护设施，乙方有责任进行自查，确认安全可靠后，由项目部组织验收合格后，方可使用，并做好日常维护工作，对项目提供的器具及机具设备有责任检查和妥善保管，在确认安全完好后，方可使用作业，若乙方不自检确认安全后就随意使用，发生事故由乙方负责。十五、建立建全应急救援组织机构，成立以第一责任人为组长的应急救援领导小组，从业人员发生安全事故后，应立即报告单位负责人，负责人接到报告后应立即采取有效措施，组织抢救。十六、特种作业人员必须持双证上岗，凡违章指挥，违章作业无证操作机器，设备，由此造成的事故由乙方承担，并给予2万元以上的罚款。十七、教育民工在作业过程中，严格遵守本单位项目部的安全规章制度和操作规程，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急能力，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品。十八、乙方除了定期组织对自己所施工的范围进行安全检查外，须配合支持项目部搞好标准化工地，绿色环保工地，和上级部门临时安排的各项活动，并不能推诿与拖延。十九、乙方应严格执行（工程劳务分包合同）中有关安全生产的条款。二十、责任书从双方签章之日起执行。甲方：乙方：联系人：联系人：年月日附件二工程治安消防安全责任书项目部（以下简称甲方）将土建，安装工程的所有工程项目，委托劳务公司（以下简称乙方）协助完成。根据省、市政府有关治安、消防文件的规定和“谁主管，谁负责”的原则，为加强施工现场治安、保卫、消防安全管理工作，维护生产、治安秩序，保障国家财产和职工人身安全，双方签订本责任书。第一条甲，乙双方签订（工程劳务分包合同）之后，乙方负责人即为该工程治安保卫、消防安全责任人，全面负责施工现场的治安保卫消防工作。第二条乙方人员进场时乙方负责人必须凭居民身份证造具人员花名册，在一周内到当地派出所办理暂住户口证，交甲方保卫科存查。第三条乙方负责人的治安保卫，消防安全工作的主要职责是：一、加强遵纪守法教育，组织所属人员学习治安，消防法规，执行施工现场治安，消防管理制度，配合甲方维护好施工现场治安秩序，保证生产顺利进行。二、建立治安消防组织，乙方进场人员在10人以上，要确定一名治安员，进场在50人以上，要建立治安消防小组（至少3人）。三、所属人员在施工现场有违纪，违法或犯罪行为，应立即加以制止，并向甲方治安部门负责，接受甲方治安部门的处置，触犯刑法的交由司法机关处理。四、所属人员维护治安秩序，制止违法犯罪行为，保护国家财产和职工人身安全方面成绩显著者，应给予表扬和鼓励。五、按时参加甲方治安部门召开的有关会议。第四条所属人员有下列行为之一者，乙方负责人应按第三条规定的“职责三”执行。一、偷盗，赌博，流氓，打架斗殴，酿酒，肇事，无理取闹二、出售违禁物品，淫秽书刊，伪造票证，非法携带枪支，弹药，匕首。三、违章作业，擅自开动机器，车辆，损坏器材，设备，或其他物品。四、擅自留宿，男女混居。五、拒绝治安部门和护厂队的检查，阻碍公务。六、违反甲方（内部职工治安，消防安全管理规定）。第五条乙方所属人员因违反治安消防管理规定，寻衅滋事，打架斗殴，酿酒等造成的伤，残，死亡，和经济损失，一律由直接责任者和乙方全部负责。第六条奖惩一、乙方负责人认真落实治安保卫，消防安全措施：遵守各项规章制度，无违法犯罪行为发生，成绩显著者，甲方给予表彰或奖励。二、乙方人员因违反治安，消防管理规定，造成经济损失或严重后果除按（劳务协作合同）执行外，对乙方负责人处以500—5000元的罚款。第七条本责任书从双方签章之日起执行。甲方：乙方：联系人：联系人：年月日合同编号：钢结构电梯井道合同钢结构电梯井道合同合同订立单位需方：（以下简称“甲方”）供方：（以下简称“乙方”）单位名称：单位名称：渝北区龙溪街道汇胜金属制品加工厂地址：地址：：：：法定代理人：法定代理人：经办人：经办人：()：()：开户银行：：账号：开户银行：中国银行重庆五里店支行企业代码：账号：合同签订地点：合同签订日期：年月日依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲乙双方经友好协商，双方达成如下协议,共同遵照执行。第一条标的价格及付款方式（一）、价格（人民币：元）名称形状层站高度数量（台）单价（台）金额（元）备注电梯外挂井道长方形/无机房合计人民币（大写）备注：1、工程范围：电梯钢结构井道和电梯井道玻璃幕墙及底坑混泥土。2、井道净尺寸：㎜宽×㎜深；顶层净高度：㎜；两档圈梁之间距离：≤2500㎜；垂直误差以电梯安装需要为准。3、如果由于电梯安装需要增加井道高度，则甲方需另外支付增加部分的费用（计算公式：合同总价÷合同约定高度×增加高度）。4、项目地点：（二）、付款方式1、双方签订合同时,甲方向乙方支付合同总款的40%，作为定金；2、进场施工时,甲方向乙方支付合同总款的40%；3、玻璃安装完毕时,甲方向乙方支付合同总款的20%。第二条主要材料规格（其它见设计图）序号材料名称材料部位所用材料规格备注1井道立柱立柱矩形钢管150㎜×150㎜×5㎜（厚）2井道横梁钢梁150㎜×100㎜×4㎜（厚）主机承重梁矩形钢管150㎜×150㎜×5㎜（厚）井道四壁围护入口左面钢化安全玻璃厚度为12㎜门厅面围护及装饰甲方自理入口右面钢化安全玻璃厚度为12㎜入口对面钢化安全玻璃厚度为12㎜3玻璃连接井道外壁不锈钢驳接爪200型玻璃安装钢化玻璃每档一个平面壹块玻璃两块玻璃间隙用玻璃胶封玻璃装饰4钢材颜色油漆钢结构专用防锈油漆刷灰色5底坑底部混泥土甲方自理四壁混泥土甲方自理内外壁装饰甲方自理第三条质量及验收3.1、以甲乙双方认可后的设计图纸、作法说明、设计变更和《钢结构加工合同》中约定的条款为评定验收标准。3.2、由于乙方提供的材料、附件质量不合格而影响钢结构质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延。如材料到现场甲方在规定时间（二十四小时）内不进行验收，视为乙方材料合格。3.3、钢结构竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到完工通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，则视为甲方默认合格。3.4、若甲方需要申请专职机构验收,乙方不承担一切相关费用,但有责任对验收不合格部分进行整改,本钢结构外挂井道以电梯验收合格为最终合格。3.5、本电梯外挂井道在甲方未按时付清本合同规定的款项时，乙方有权对其作出处理。第四条甲方工作4.1、开工前五天，甲方向乙方提供经确认的设计图纸或作法说明，否则乙方有权按照自己设计方案加工，但最终必须满足电梯的安装。4.2、甲方指派为现场代表，负责合同履行。对钢结构质量、进度进行监督检查、变更和其他事宜。4.3、监督乙方严格按照国家标准、规范和甲方要求进行加工。4.4、对材料及安装质量进行监督把关。乙方在加工过程中未满足有关质量，甲方有权向乙方提出整改，若乙方每项加工完工后甲方才提出异议，则视为乙方该项合格。4.5、协调与其他施工单位的配合关系。4.6、甲方无偿提供安全方便的临时库房、临时宿舍、现场加工中用水用电（安装至现场）。4.7、甲方按时付给乙方款项，因付款不及时而发生的一切损失由甲方负责且乙方有权停工或终止本合同。4.8、甲方负责申报增加观光电梯所需的当地主管部门的全套手续并承担其费用。4.9、甲方负责钢结构外挂井道施工范围内障碍物（如：水管或天燃气管、混泥土圈梁、下水道、光缆等）的免费拆除。4.10、甲方无偿为钢结构外挂井道修好后的土建部分的修复和装饰。4.11、甲方购买的电梯需要安装安全锁，否则电梯厅门验收距离超标（按照电梯验收标准规定尺寸）的整改费用由甲方承担。第五条乙方工作5.1、按照设计图纸要求组织施工、保质、保量、按期完成任务。5.2、乙方所购材料需经甲方确认后加工，否则由此引起的损失由乙方承担。5.3、遵守甲方及现场的安全要求。5.4、钢结构在施工期间，乙方负责钢结构的保护工作，保护期间发生材料丢失或损坏由乙方自己承担。第六条工期的约定6.1、进场时间（甲方现场必需具备施工条件）：乙方按期收到“付款方式”中第1条的款项后，且乙方收到甲方的书面通知后,于年月日前进场，否则工期顺延。6.2、总工期：90天（暂定）。=1\*GB2⑴、钢结构框架以乙方开工之日起20天（特殊情况除外）。=2\*GB2⑵、玻璃以乙方玻璃进场后7天（特殊情况除外）。6.3、因甲方原因或下雨天、高温天气等因素造成工程不能施工，工期顺延。6.4、不可抗力：指因国家政策、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲、乙、丙方责任造成的爆炸、火灾，以及大风、雨、雪、震等对钢结构造成损害的自然灾害，工期顺延。第七条违约责任7.1、本合同生效后，除不可抗力（战争、地震、水灾、山崩、暴风雪、交通阻断及国家政策因素等）可以解除合同外，任何一方终止合同，违约方应向守约方偿付合同总款的10%作为违约金。7.2、乙方在三十天内未收到本合同约定的款项，则视为甲方违约，且乙方有权终止本合同并不承一切相关费用。第八条解决合同纠纷的方式甲乙双方发生争议时，应友好协商，如协商失败，任何一方可提交当地仲裁委员仲裁或依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项9.1、本合同经甲乙双方签字或盖公章后立即生效。9.2、钢结构完工后乙方需向甲方提供钢材质量保证书和玻璃质量保证书。9.3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律法律效力。第十条其他未尽事项双方共同协商处理。固原火车站大桥桥塔工程施工合同发包方（甲方）：公司固原火车站大桥项目经理部承包方（乙方）：施工合同发包人（全称）：固原市火车站大桥施工工程项目部（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）合同签订地点：宁夏回族自治区固原市合同签订时间：201依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利互惠的原则，双方就本工程的具体事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：固原市火车站大桥施工工程；2、工程地点：宁夏回族自治区固原市；3、工程内容：等工作。二、工程承包范围承包范围：涉及桥塔安装以及甲方指定的全部工作。承包方式:专业承包施工，至验收合格。三、合同工期开工日期：2021年月日竣工日期：2021年月日合同工期总：上述开交工起止时间工作日，安装工作6月18日四、质量标准本工程质量标准：《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50－2021）；《钢结构工程施工质量验收规范》（GB55-2001）；《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2021。五、合同价款单价：元/吨，约吨，合计金额（人民币，以下同）：（大写）万元整（暂定）；（小写）¥万元整。六、付款约定1、工程进度款支付：合同签订后付工程总价的%作为预付款；材料及其工人进场后支付至合同总价的%；钢塔加工完成，付至总价%；钢塔安装完毕付至总价%；验收后付至总价%；其余5%为质保金，质保期为三年，届时无质量问题，甲方在七日之内将质保金无息返还乙方。工程进度款支付期间：付款期限均为工程相关施工节点完成后的七个工作日内拨付，给付方式为电汇，不得以物抵债，不得给付承兑汇票，乙方按规定出具税务发票。2、结算方式：（1）以现场实物计重支付。（2）拨付工程款时，乙方须按规定提供拨款部分工程资料，包括：工程建设单位及其工程监理单位签认的相应部分的工程质量资料，工程计量资料。3、其他约定：乙方若果拖欠工人工资，导致工人到甲方反应，甲方有权扣留资金直接发放工人工资。4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担；若因乙方原因造成工程延期，由乙方承担全部损失，甲方有权给予每天一千元罚款。七、双方工地代表责任和权利（一）甲方工地代表1、甲方项目部经理及其项目负责人为甲方本合同的执行人。2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，须经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。3、甲方签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理）后即对双方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。4、乙方对甲方发出的指令、通知等有异议时，应在48小时内向甲方书面提出。特殊情况时，甲方代表可向乙方发出口头指令，并应在48小时内再予书面确认。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方应在接到异议后48小时内作出答复，逾期则视为同意乙方的异议。5、甲方应在提交给乙方施工图后，按规定组织图纸会审。（二）乙方工地代表1、乙方派驻工地代表称为项目经理，项目经理是乙方执行本合同的代表。项目经理应具有相关执业资格证，负责现场安装施工、组织指挥和协调等执行本工程实施相关的活动，无缔约权。2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达甲方代表即发生法律约束力，但与本合同相悖的签单无效，除非经乙方追认。3、项目经理代表乙方发往甲方的各种书面函件，经甲方代表在回执上签名后即对双方发生法律效力。4、乙方不得更换项目经理，否则每更换一次罚款5万元，在当期工程进度款中扣除。5、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。6、乙方派驻工地的项目经理姓名：。（三）工程监理及其建设单位1、监督单位工程师为本工程项目建设单位和监理单位派驻现场的监督人员，代表建设单位和监理单位对乙方施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等进行检查、监督，乙方无条件接受其管理和监督。2、监督单位工程师的权力与甲方相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效力与甲方代表相同，除非有特别限制，同时应书面通知乙方。八、与设计方协调与施工（一）设计1、甲方应在本乙方进场后7日向乙方提供与本工程施工相关的依据、地质资料、水准坐标控制点、工程范围内空中高低压力网线和地下管线等资料，乙方应根据工程具体情况进行复核采用。2、乙方接到图纸后7天内，在甲方组织的相关单位图纸会审中，就图中有关问题进行解决。图纸会审后发现的问题，应在向甲方备案后，及时与设计单位（上海林同炎李国豪土建工程咨询）咨询解决，并将结果及时向甲方反馈，乙方及时组织制造和施工。（二）施工1、施工准备（1）乙方应在本合同签订后7日内，向甲方提交分部分项工程开工的资料，办理本工程开工所需的具备手续，如单位及个人资质报验、施工组织设计报批等。如因手续而引发的相关责任由乙方承担，包括由此引起的甲方被行政处罚、监理处罚及勒令停工损失等等。（2）甲方负责组织做好符合本工程钢结构安装要求的塔脚部分钢筋混凝土基础施工。（3）甲方负责确保本工程施工区域“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），有偿提供施工用水和电，道路必须满足可承载汽吊车辆的通行，地坪平整压实，有足够的钢结构堆放场地，施工区域地面和空中无障碍物。（4）乙方在进场前负责对安装场地进行勘察；对不具备条件进行整改，甲方应配合；甲方无偿提供挖土机、装载机和压路机各一台共乙方处理吊车基础使用，乙方须合理使用安排上述机械，不得浪费。（5）乙方负责编制施工组织设计和工程进度计划，并在进场时报给甲方及监督单位工程师。乙方按图纸及其批准的施工方案组织原、辅材料进行加工制作。（7）乙方负责组织项目管理人员、施工工作人员并落实好相关机械及运输设备。2、进度计划（1）乙方在进场前，应将施工组织设计提交甲方和监督单位工程师，甲方代表应在七天内予确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。（2）乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受监督单位工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。3、暂停施工甲方或监督单位工程师若发现乙方的施工行为违反技术要求和国家有关建筑规范，认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见。乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应在24小时内给予答复。甲方未在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。甲方原因造成停工的，甲方应承担由此给乙方造成的损失，并相应顺延工期；乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。4、工期延误（1）因以下原因造成工期延误，经甲方或监督单位工程师确认，工期相应顺延；a、甲方未按约定的条款提供开工条件；如未按期提供图纸、组织图纸会审、办理施工手续、场地不具备钢结构安装条件等。b、甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。c、甲方或监督单位工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。d、设计变更和工程量增加。e、一周内非乙方原因停水或停电造成停工累计超过8小时，按第8小时顺延一天计。f、遇不可抗因素（如地震、雨、雪、台风等）和国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延。（2）乙方在上述情况发生后7天内，就延误的工期及原因以书面形式向甲方和监督单位工程师提出报告。甲方和监督单位工程师在收到报告后7天内应予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。5、工