建设工程合同管理模拟试题

2008年监理工程师执业资格考试建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题题（共50题，每题1分。每题的的备选项中，只只有1个最符合题题意）1.工程建设单单位与某设计计单位签订合合同，购买该该设计单位已已完成设计的的图纸，该合合同法律关系系的客体是（）。A.物B..财C.行为D.智力成果2．委托代理人人与第三人签签订合同的法法律特征表现现为()。A．以代理人的的名义与对方方谈判B．商签的合同同内应有代理理人权利和义义务的条款C．代理人在合合同谈判过程程中自主地提提出自己的要要求D．所形成的合合同由委托人人和代理人共共同履行3．法人的法定定代表人超越越权限订立的的合同，（）。A．该代表行为为一律无效B．除相对人知知道或者应当当知道其超越越权限以外，该该代表行为无无效C．该代表行为为一律有效D．除相对人知知道或者应当当知道其超越越权限以外，该该代表行为有有效4.建设单位将将自己开发的的房地产项目目抵押给银行行，订立了抵抵押合同，后后来又办理了了抵押登记。则则（）。A.项目目转移给银行行占有，抵押押合同自签订订之日起生效效B.项目目转移给银行行占有，抵押押合同自登记记之日起生效效C.项目不不转移占有，抵抵押合同自签签订之日起生生效D.项目不转移移占有，抵押押合同自登记记之日起生效效5.某建筑工程程，业主投保保了建筑工程程一切险。工工程竣工移交交后，在合同同约定保险期期限内发生地地震，造成部部分建筑物损损坏，业主向向保险公司提提出索赔。则则应由（）。A.保险公公司承担全部部损失B.保险公公司承担除外外责任以外的的全部损失C.业主自自行承担全部部损失D.业主和和保险公司协协商分担损失失6.对于受要约约人延误的承承诺，该承诺诺（）。A.有效B.无效C.要约人未表表示不接受有有效D.要约人虽表表示接受也无无效7．A公司欠银银行贷款200万元，现该该公司将一部部分资产分离离出去，另成成立B公司。对于于公司分立后后这笔债务的的清偿责任问问题，存在以以下意见，其其中正确的是是（）。A．应当由由A公司承担清清偿责任B．应当由由B公司承担清清偿责任C．应当由由A公司和B公司承担连连带责任D．请求法法院或仲裁机机构撤销债务务人行为8．因债务人无无偿转移财产产，对债权人人造成损害，债债权人可行使使的撤销权是是指（）。A．单方宣宣布合同终止止B．请求法院撤撤销债务人行行为C．请求政府行行使主管部门门授予撤销权权D．请求法法院或仲裁机机构撤销债务务人行为9.经发包人同同意后，承包包人可以将部部分工程的施施工分包给分分包人完成。该该条款所依据据的法律基础础是《合同法法》中有关（）的规定。A.债权转转让B.债务承承担C.债务人人向第三人履履行债务D.由第第三人向债权权人履行债务务10．双方恶意意串通，损害害国家或者第第三人利益的的合同，应当当采取的措施施不包括（）。A．将财产返还还给对方BB．赔偿损失失C．继续履行DD．追缴财产产11.施工合同同示范文本中中规定，如果果发包人不按按合同的约定定支付工程进进度款，承包包人发出催付付通知和停工工通知后仍不不能获得工程程款，可在停停工通知发出出7天后停止施施工。该条款款依据的是《合合同法》中关关于（）的规定。A.撤销权权B.不安抗辩权权C.后履行方抗抗辩权D.同时履行抗抗辩权12．当合同履履行过程中发发现，对给付付货币地点，合合同中没有明明确约定，事事后双方又未未能达成补充充协议，依据据《合同法》，应应在()履行。A．支付货币一一方所在地B．接受货币币一方所在地地C．货币存放地地D．货币使用用地13．执行政府府定价的合同同，当事人一一方逾期提取取货物，遇到到政府上调价价格时，应当当按（）执行。A.原价格格B.新价格C.市场价格D.原价和新价价的平均价格格14.依据《合合同法》关于于违约责任的的规定，下列列说法中不正正确的是（）。A.既约定定违约金也约约定赔偿金的的，两者可任任选其一B.约定违违约金高于造造成的损失时时，应当相应应减少违约金金C.处置违违约行为后果果时，违约金金与定金不能能同时使用D.第三方违约约行为造成对对方的损失应应由当事人赔赔偿15.某勘察合合同，委托方方向勘察单位位支付了合同同约定的定金金。合同履行行过程中，委委托方进行阶阶段支付时，（）。A.每次按按已完成工作作量占总工作作量比例相应应的定金冲抵抵部分勘察费费B.每次按按已完成工作作价值占合同同总价比例扣扣回定金C.每次阶阶段支付时均均不允许扣减减定金D.勘察单单位完成合同同总价20％工作后的的后续支付中中分次平均扣扣回定金16.按照诉讼讼的地域管辖辖规定，建设设工程合同纠纠纷应由（）的人民法法院管辖。A.工程所所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地地17．当出现招招标文件中的的某项规定与与招标人对投投标人质疑问问题的书面回回答不一致时时，应以（）为为准。A．招标文件中中的规定B．现场考察时时招标单位的的口头解释C．招标单位在在会议上的口口头解答D．发给每个投投标人的书面面质疑解答文文件18.招标的资资格预审须知知中规定，采采用限制合格格者数量为6家的方式。当当排名第六的的投标人放弃弃投标时，应应当（）。A.仅允许许排名前5名的投标人人参加投标B.改变预预审合格标准准，只设合格格分，不限制制合格者数量量C.由排名名第七的递补补，维持6家投标人D.重新进进行资格预审审19.某项目的的招标人具有有编制招标文文件和组织评评标的能力，则则招标人（）。A.可以采采用直接委托托方式发包B.可以自自行招标，但但应当备案C.可以自自行招标，无无需备案D.必须委委托中介机构构代理招标20.某建设项项目采用评标标价法评标，其其中一位投标标人的投标报报价为3000万元，工期期提前获得评评标优惠100万元，评标标时未考虑其其他因素，则则评标价和合合同价分别为为（）。A.29000万元，3000万元B.29000万元，2900万元C.31000万元，3000万元D.3100万万元，2900万元21．监理合同同在履行过程程中，由于非非监理方的原原因导致双方方在“工程建设监监理合同”中写明的日日期未能完成成预定的全部部监理业务，则则监理责任期期应理解为（）。A．合同内写明明的监理业务务开始实行到到完成时间B．从合同签字字之日起至合合同内写明的的完成之日止止C．从合同签字字之日起至实实际完成全部部预定监理业业务之日止D．从实际开始始监理业务之之日起至实际际完成全部预预定监理业务务之日止22.委托监理理合同履行过过程中，监理理人可以按合合同约定的程程序单方解除除合同的情形形是（）。A.委托人人增加监理工工作内容较多多B.执行监监理业务时间间已到合同约约定日期而工工程施工还未未结束C.委托人人订购的大型型设备延误到到货，工程停停工超过半年年D.委托人不及及时提供与监监理业务有关关的信息资料料23．监理单位位出现失职行行为，按照监监理合同规定定，委托人可可（）。A．发出终止合合同通知，令令监理合同即即行终止B．发出未履行行义务通知后后在第21天单方终终止合同C．发出未履行行义务通知后后21天内未能能得到答复，进进一步发出终终止合同通知知，在该终止止合同通知发发出后的第335天，监理理合同即行终终止D．首先发出未未履行义务通通知，21天内未能能得到满意答答复后，在第第一个通知发发出35天内发出出终止合同通通知，监理合合同即行终止止24.某工程施施工需要中断断主要公路交交通10天，发包包人通知该项项目监理机构构到交通管理理部门办理相相关的批准手手续。按照监监理合同示范范文本的规定定，监理单位位完成的此项项工作属于（）的范围。A.正常监监理工作B.额外监理工工作C.变更监监理工作D.附加监理工工作25.设计合同同履行过程中中，设计审批批部门拖延对对设计文件审审批的损失应应由（）。A.发包人承担担B.设计人承担C.双方各自承承担D.设计审批部部门承担26.按照建设设工程设计合合同示范文本本规定，设计计人按合同规规定时限交付付设计资料及及文件后，如如果在1年内项目未未开始施工，则则设计人（）。A.不再负负责处理有关关设计问题B.仍应无无偿负责处理理有关设计问问题C.仍应负负责处理有关关设计问题，但但可适当收取取咨询服务费费D.仍应负负责处理有关关设计问题，但但可不再负责责设计变更27．施工期间间施工承包人人从节约工程程投资的角度度，向监理工工程师提出变变更部分工程程设计的建议议。发包人接接受建议后，由由于设计人当当时因人力资资源的限制不不能在要求的的时间内完成成变更任务，与与设计人协商商并经设计人人同意将此部部分工作委托托其他设计单单位完成。变变更图纸经过过监理工程师师审核后用于于施工，但施施工中发现修修改的设计存存在重大缺陷陷。应由（）承承担责任。A．发包人B．．设计人C．施工承包人人D．监理工程程师28．设计人完完成了规定设设计任务的225%时，发发包人由于建建设资金的融融资遇到问题题而被迫停建建工程项目。发发包人向设计计人发出终止止合同的通知知后，其后果果处理应为（）。A．设计人没收收发包人支付付的定金B．设计人没收收定金，发包包人再支付合合同价25%%的设计费C．发包人应支支付合同价的的50%的设计计费D．设计人没收收定金，发包包人再支付合合同价50%%的设计费29．关于工程程量计算，正正确的处理方方法是（）。A．工程师接到到承包人的报报告后，应按按工程量清单单的量作为计计量的工程量量B．工程师接到到承包人的报报告后，应通通知承包人共共同计量C．若工程师未未通知承包人人参加的单方方计量的结果果也有效D．承包人实际际完成的（包包括涨线部分分）所有工程程量均应在计计量的范围内内30.按照施工工合同示范文文本的规定，工工程师接到承承包人提交的的进度计划后后，应在合同同约定的时间间内予以确认认或提出修改改意见。如果果工程师没有有在约定时间间内予以确认认或提出修改改意见，则视视为（）。A.工程师师已经确认，承承包人不再承承担计划的缺缺陷责任B.工程师师已经确认，承承包人仍应承承担计划的缺缺陷责任C.工程师师未确认，承承包人应修改改进度计划D.工程师师未确认，承承包人应等待待工程师的进进一步指示31.按照施工工合同示范文文本的规定，工工程师接到承承包人提交的的进度计划后后，应在合同同约定的时间间内予以确认认或提出修改改意见。如果果工程师没有有在约定时间间内予以确认认或提出修改改意见，则视视为（）。A.工程师师已经确认，承承包人不再承承担计划的缺缺陷责任B.工程师师已经确认，承承包人仍应承承担计划的缺缺陷责任C.工程师师未确认，承承包人应修改改进度计划D.工程师师未确认，承承包人应等待待工程师的进进一步指示32．关于隐蔽蔽工程与重新新检验的说法法不正确的是是（）。A．工程师未能能按规定时间间提出延期要要求，又未能能按时参加验验收，承包人人可自行组织织验收，该检检验应视为工工程师在场情情况下进行的的验收B．工程师没有有参加验收，当当其对某部分分的工程质量量有怀疑，不不能要求承包包人对已经隐隐蔽的工程进进行重新验收收C．无论工程师师是否参加了了验收，当其其对某部分的的工程质量有有怀疑，均可可要求承包人人对已经隐蔽蔽的工程进行行重新检验D．重新检验表表明质量不合合格，承包人人承担由此发发生的费用和和工期损失33．施工合同同文本规定，承承包人有权（）。A．自主决定分分包所承包的的部分工程B．自主决定分分包和转让所所承担的工程程C．经发包人同同意转包所承承担的工程D．经发包人同同意分包所承承担的部分工工程34．在工程施施工中由于（）原原因导致的工工期延误，承承包方应当承承担违约责任任。A．不可抗力BB．承包方的的设备损坏C．设计变更DD．工程量变变化35.依据施工工合同示范文文本的规定，由由发包人采购购材料交付承承包人保管时时，下列表述述中正确的是是（）。A.材料运运抵施工现场场后，工程师师与发包人共共同清点B.到货材材料的种类与与合同约定不不符，承包人人应该代为调调剂串换C.供货商商延误到货影影响施工时，发发包人应赔偿偿承包人的损损失D.到货材材料数量多于于合同的约定定时，承包人人应将多余部部分运出工地地36.某施工合合同约定设备备由承包人负负责采购，因因设备制造原原因试车达不不到验收要求求，则应由（）。A.承包人人承担相关费费用，工期不不予顺延B.承包人人承担相关费费用，工期相相应顺延C.设备制制造商承担相相应费用，工工期不予顺延延D.设备制制造商承担相相应费用，工工期相应顺延延37．根据国务务院颁布的《建建设工程质量量管理条例》，建建设工程在正正常使用条件件下的最低保保修期限正确确的为（）。A．基础设施工工程、房屋建建筑的地基基基础工程和主主体工程，为为设计文件规规定的该工程程的合理使用用年限B．屋面防水工工程、有防水水要求的卫生生间和外墙面面的防渗漏，为为３年C．供热与供冷冷系统，为１１个采暖期、供供冷期D．电气管线、给给排水管道、设设备安装和装装修工程，为为１年38．设备安装装完毕进行试试车检验的结结果表明，由由于工程设计计原因未能满满足验收要求求。承包人依依据工程师的的指示按照修修改后的设计计将设备拆除除、修正施工工并重新安装装。按照合同同责任应（）。A．追加合同价价款单工期不不予顺延B．由承包人承承担费用和工工期的损失C．追加合同价价款并相应顺顺延合同工期期D．工期相应顺顺延但不补厂厂承包人的费费用39．以下文件件均成为施工工合同文件的的组成部分，但但从文件的解解释顺序来看看，（）是错错误的。A．合同协议书书、中标通知知书B．施工合同通通用条件、施施工合同专用用条件C．标准及有关关技术文件、图图纸D．投标书、工工程量清单40．施工合同同示范文本中中所称的费用用包括（）。A．发包人延误误施工现场导导致承包人的的停工损失费费B．由于设计变变更导致承包包人增加的施施工成本C．施工质量缺缺陷的修复开开支D．发包人补偿偿承包人施工工期间地方税税增加需要多多缴纳的款额额41.施工中需需要使用专利利技术及特殊殊工艺时，按按照施工合同同示范文本的的规定，如果果是（）。A.发包人人要求使用，由由发包人办理理相应手续，发发包人承担相相应费用B.发包人人要求使用，由由承包人办理理相应手续，发发包人承担相相应费用C.承包人人提出使用，由由发包人办理理相应手续，承承包人承担相相应费用D.承包人人提出使用，由由承包人办理理相应手续，发发包人承担相相应费用42．我国对工工程保险尽管管没有强制性性的规定，但但工程项目参参加保险的情情况越来越多多。双方保险险义务的分担担原则之一为为()。A．发包人为承承、发包双方方人员办理保保险、支付保保险费用B．承包人为承承、发包双方方人员办理保保险、支付保保险费用C．运至施工现现场用于工程程的材料和待待安装设备，由由发包人办理理保险、支付付保险费用D．运至施工现现场用于工程程的材料和待待安装设备，由由承包人办理理保险、支付付保险费用·43．依据材料料采购合同的的约定，供货货方对（）承担责任任。A．因使用不当当导致的质量量下降B．到货检验时时采购方提出出的质量异议议C．因交货后保保管不善导致致的质量下降降D．超过合同约约定时间采购购方提出的质质量异议44．FIDIIC施工合合同条件中，规规定合同对业业主和承包商商有约束力的的期限，指从从合同签字日日起至（）日日止的时间间间隔。Ａ．接收证书中中指明的竣工工Ｂ．颁发履约证证书Ｃ．承包商提交交竣工报表Ｄ．业主按结算算清单中注明明的金额结算算支付45．施工合同同专用条款约约定某部分工工程应于开工工后的第10个月竣工移移交。施工过过程中由于变变更工程师批批准顺延工期期0.5个月；工程程师批准承包包商的索赔顺顺延工期0.5个月；由于于业主严重拖拖欠支付工程程进度款承包包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条条件相应通用用条款的规定定，（）个月应作作为判定承包包商该部分工工程施工是否否提前竣工获获得奖励标准准。Ａ．10Ｂ．110.5Ｃ．．11Ｄ．11.5546．FIDIIC合同条件件中规定的合合同有效期的的结束时间是是以（）为标标志。A．工程接收证证书签发B．颁发履约约证书C．结清单生效效D．提交竣工工报表47．FIDIIC合同条件件下，（）属属于承包商应应承担的风险险。A．施工遇到图图纸上未标明明的地下构筑筑物B．社会动乱导导致施工暂停停C．专用条款内内约定为固定定汇率，合同同履行过程中中汇率的变化化D．施工过程中中当地税费的的增加48．FIDIIC合同条件规规定的“暂定金额”特点之一是()A．该笔费用的的金额包括在在中标的合同同价内B．业主有权根根据施工的实实际需要控制制使用C．此项费用的的支出只能用用于中标承包包商的施工D．工程竣工前前该笔费用必必须全部使用用49．由于业主主提供的设计计图纸错误分分包工程返工工，为此分包包商向承包商商提出索赔，承承包商（）。A．因不属于自自己的原因拒拒绝索赔要求求B．认为要求合合理，先行支支付后再向业业主索要C．不予支付，以以自己的名义义向工程师提提交索赔报告告D．不予支付，以以分包商的名名义向工程师师提交索赔报报告50.工程师在在处理索赔时时应注意自己己的职责范围围，工程师无无权决定的情情况是（）。A.当工程程师与承包人人就补偿达不不成一致做出出处理决定B.认为必必要时，要求求承包人提供供索赔证据的的补充资料C.批准承承包人缩短合合同工期D.将批准准的索赔额纳纳入月进度款款中二、多项选择题题（共30题，每题2分。每题的的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.法人应当当具备（）等条件。A.依法成成立B.有必要的财财产或者经费费C.有自己的名名称、组织机机构和场所D.能够独立承承担民事责任任E.经上级行政政主管机关批批准52．可以是第第三人作出担担保的方式有有())A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金53．合同公证证与鉴证的（）等等相同。A．性质B．效效力C．内容D．范围E．目的答案：C2DEE54．在建筑工工程一切险中中，保险人对对（）等原因因造成的损失失负责赔偿。A．自然事件BB．设计错误误C．意外事件件D．自然磨损EE．维修养护护答案：AC455.缔约过失失责任的构成成必须具备的的条件包括（）。A.缔约一方受受有损失B.缔约一方有有违约行为C.缔约当事人人有过错D.合同尚未成成立E.合同已已经成立56．《合同法法》规定的无无效合同条件件包括()A．一方以胁迫迫手段订立合合同，损害国国家利益B．损害社会公公共利益C．在订立合同同时显失公平平D．恶意串通损损害第三人利利益E．违反行政法法规的强制性性规定57．根据《合合同法》规定定，生效的要要约可因一定定事由的发生生而失效，这这些事由包括括()。A．要约人依法法撤回要约B．要约人依依法撤销要约约C．拒绝要约的的通知到达要要约人D．受要约人人对要约内容容作出变更E．承诺期限届届满，受要约约人未作出承承诺58．合同生效效后，当事人人对履行方式式约定不明确确的，可以按按照（）确定定履行方式。A．协议补充BB．按照有利利于债务人的的方式履行C．按照交易习习惯确定D．按照有利利于债权人的的方式履行E．按照有利于于实现合同目目的的方式履履行59．在合同仲仲裁制度中，首首席仲裁员由由（）。A．当事人共同同选定B．仲裁申请请人选定C．未申请仲裁裁一方当事人人选定D．当事人共共同委托仲裁裁委员会主任任指定E．仲裁委员会会主任无须经经委托可以直直接指定60．下列关于于合同不当履履行中的保全全措施的说法法正确的有（）。A．保全措施包包括代位权和和撤销权两种种B．代位权是指指债权人可以以向人民法院院请求以自己己的名义代位位行使债务人人的债权C．代位权是指指债权人可以以向人民法院院请求以债务务人名义代位位行使债务人人的债权D．债权人请求求人民法院撤撤销债务人的的行为的前提提是债务人以以明显不合理理低价转让财财产，对债权权人造成损害害的，并且受受让人知道该该情形E．撤销权自债债权人知道或或应当知道撤撤销事由之日日起2年内行使61．《合同法法》规定可以以解除合同的的条件有（）。A．不可抗力发发生B．在履行期限限届满之前，当当事人明确表表明不履行主主要债务的C．当事人迟延延履行主要债债务D．当事人违约约使合同目的的无法实现E．在履行期限限届满之前，当当事人以自己己的行为表明明不履行主要要债务62．监理招标标评审投标书书中的人员配配备情况时，主主要优选出（）的的标书。A．总监理工程程师的素质高高B．拟派驻监理理人员的数量量多C．专业方面满满足监理工作作范围的需要要D．人员的取费费标准最低E．人员派驻计计划合理63．公开招标标设置资格预预审程序的目目的是（）。A．选取中标人人B．减少评标工工程量C．优选最有实实力的承包商商参加投标D．迫使投标单单位降低投标标报价E．了解投标人人准备实施招招标项目的方方案64.在开标时时，如果发现现投标文件出出现（）等情况，应应按无效投标标文件处理。A.未按招招标文件的要要求予以密封封B.投标函未加加盖投标人的的企业公章C.联合体体投标未附联联合体协议书书D.明显不符合合技术标准要要求E.完成期期限超过招标标文件规定的的期限65．建设行政政主管部门发发现（）情情况时，可视视为招标人违违反招标投标标法的规定。A．没有编制标标底B．在资格预审审条件中设置置不允许外地地区承包商参参与投标的规规定C．在评标方法法中设置对外外系统投标人人压低分数的的规定D．强制投标人人必须结成联联营体投标E．没有委托代代理机构招标标66．建设工程程监理合同示示范文本中规规定属于额外外监理工作的的情况包括（）。A．因承包商严严重违约委托托人与其终止止合同后监理理单位完成的的善后工作B．由于非监理理单位原因导导致的建立服服务时间延长长C．原应由委托托人承担的义义务双方协议议改由监理单单位承担D．应委托人要要求监理单位位提出更改服服务内容建议议后增加的工工作内容E．不可抗力事事件发生导致致合同的履行行被迫暂停，事事件影响消失失后恢复监理理服务前的准准备工作67．根据《建建设工程委托托监理合同》的的规定，监理理人对（）有建议权权。A．生产工艺设设计变更B．工程分包人人的资格C．确定设计标标准D．调换承包人人工作不力的的有关人员E．选择工程总总承包人68．进行地质质勘察时，按按照《建设工工程勘察合同同》范本的要要求，应由发发包人承担责责任的情况包包括（）。A．钻机动力的的燃油费B．钻探设备的的进场费用C．修建进入勘勘查现场临时时道路的费用用D．雇用临时工工人平整钻机机平台场地的的费用E．地下钻探时时切断发包人人提供图纸中中未标明市政政供水管道修修复的赔偿费费69．设计合同同规定的设计计人的义务包包括（）。A．按约定时间间提交设计文文件B．组织设计审审查会C．负责设计交交底D．完成必要的的设计变更E．组织工程验验收70．在施工合合同中，（）属属于发包人应应当完成的工工作。A．使施工现场场具备施工条条件B．提供施工场场地的工程地地质资料C．提供工程进进度计划D．向工程师提提供在施工现现场办公的设设施E．开通施工场场地于城乡公公共道路的通通道71．按照《施施工合同示范范文本》规定定，在施工中中由于（）造造成工期延误误，经发包人人代表确认，竣竣工日期可以以顺延。A．承包人未能能及时调配施施工机械B．发生不可抗抗力C．雨季天数增增多D．工程量变化化和设计变更更E．一周内非承承包人员因停停电、停水、停停气等造成停停工累计超过过8小时。72.对于施工工中发生的不不可抗力，施施工合同示范范文本规定发发包人应承担担的损失包括括（）。A.工程所所需清理费B.由承包包人负责采购购，运至施工工场地用于施施工材料的损损失C.工程本本身的损害D.工程损损害导致第三三方人员伤亡亡E.承包人施工工机械的停工工损失73.下列有关关确定变更价价款的做法，正正确的有（）。A.变更确确定后承包人人及时提出追追加价款要求求的报告B.工程师师在规定时间间内对承包人人的要求作出出答复C.确定的的价款报送造造价管理部门门备案D.工程师师未在规定时时间内作出答答复，视为承承包人的要求求已批准E.承包人未提提出追加价款款报告，工程程师可单独决决定补偿额74．发包人出出于某种需要要希望工程能能提前竣工，则则他应做的工工作包括（）。A．向承包人发发出必须提前前竣工的指令令B．与承包人协协商并签订提提前竣工协议议C．负责修改施施工进度计划划D．为承包人提提供赶工的便便利条件E．减少对工程程质量的检测测试验项目75．竣工结算算中发包人应应承担的违约约责任有（）。A．发包人收到到竣工结算报报告及竣工结结算资料后228天内无正正当理由不支支付工程竣工工结算价款，从从第29天起按承承包人同期向向银行贷款资资料利