勘察欧尚新星店二期

建设工程勘察合同（一工程名称：欧尚宁波店二工程地点：宁波环城西路合同编号： (由勘察人编填) 勘察等级：综合类甲级120010-kj发包人：勘察人：签订日期：201161中民建设国家工商行政管理局发包人宁波颐莫尚置业勘察人浙江省工程勘察发包人委托勘察人承担欧尚宁波店二期勘察任务根《中民合同法及国家有关规定结合本工人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概工程名称：欧尚宁波店二期勘工程建设地点 宁波海曙工程规模、特征：欧尚宁波店二期工程，位于路商业性（2~5层高低错落有致型较复杂层高一般5.5~6.0m，建筑最高高度为32.5m，设一层室，主要为收货区、停车场等，开挖深度3.4~7.0m（±0.000以下，框架结构，柱间距9m，拟采用桩基础基础埋深8.0m，单柱荷载标准值>7500KN，单桩承载力特征1000KN，基础沉降量<150mm。工程勘察任务委托文号、日求：按承接方式 招预计勘察工作量 控制性探孔15个，控制性约米；静探26个，约50米性、可靠性负责。（复印件（附红线范围、施工、勘察等批件（复印件。提供本工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。提供勘察工作范围已有埋藏物的资（如电力电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具置分布图。察人支付相应费用。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份包人要求增份数另行第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和标准及式开工及提交勘察成果资料的本工程的勘察工作201162日开工年619日提交详细勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合（响以及非勘察人员原因造成停、窝工等）时，工期顺延。标准及方本工程勘察按国家规定的现行标准计取费“（元（元12二期工程基坑结本工程勘察114000.00（大写壹拾壹万肆仟元整料并提交付款后90天内，发包人支付勘察费90,000元（大写玖（元（元12二期工程基坑结第五条：发包人、勘察人责发包人责发包人委托任务时必须以形式向勘察人明确勘任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。、（段人应负责查清埋藏物若因未提供上述资料图纸或提供的资料图纸不可靠埋藏物不清致使勘察人在勘察工作过程中发生人身或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。、发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作和出现的问（如土地征用青苗树木赔偿拆除地上障，并承担其费用。若勘察现场需要看守特别是在有害等现场作业时发包人应派人负责安全工作按国家有关规定对从事作业的现场人员进行防护，并承担费用。人应按实际发生的工作量支付勘察费。；如不能提供时，应付给勘察人临时设施费/元。由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停窝工（计算方法见6.1发包人若要求在合同规定时间内提前完（或提交勘察成果资料时发包人应按每提前一天向勘察人支付/ 元计算加班费。（方法人同意发包人不得不得擅自修改传送或，勘察人有权索赔本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其任勘察人责的勘察成果资料，并对其负责。负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，经济损失或工程事故时勘察人除应负和免收直接损（工作或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。及其它有关的规章制度，承担其有关资料义务。本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其责第六条：违约责（算的平均工日产值计算，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。50%50的勘察费计/元；完成的工作量超过50%察人支付预算额100的勘察费。（日期应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。（日期料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。勘察人不履行合同时，双倍返还定金。充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项 第九条本合同发生争议发包人勘察人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解协商或调解不成时发包人勘察人同意由 仲裁仲裁发包人勘察人未在本合同中约定仲裁机构事后又未达成仲裁协议的可向人民。级建设行政主管部门规定的部门备案发包人勘察人认为必要本合同4份，发包人2份、勘察人2份发包人名称

(盖章

勘察人名称：浙江省工程勘(盖章法定代表人：(签字 法定代表人：(签字委托人：(签字 委托人：(签字 所 所：宁波市宝善路