2021-2022一级建造师之一建通信与广电工程实务题库附答案（典型题）

2021-2022一级建造师之一建通信与广电工程实务题库附答案（典型题）单选题（共80题）1、选择广播电视中心场地时，应使用精密声级计的（）测量其噪声环境A.慢档B.快档C.脉冲或脉冲保持D.峰值保持【答案】A2、在正常情况下，阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池()。A.正极会产生氧气，而负极会产生氢气B.正极不会产生氧气，而负极会产生氢气C.正极会产生氢气，而负极会产生氧气D.正极会产生氧气，而负极不会产生氢气【答案】D3、光缆对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小，适用于管道布放；光纤密度大，可上千芯至数千芯；施工接续中无须清除阻水油膏，接续效率高的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】C4、阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约()。A.300～500次B.500～800次C.800～1000次D.1000～1200次【答案】D5、由于直射波与地面反射波到达收信端时，因相位不同发生相互干涉而造成的微波衰落。这种衰落是()。A.大气吸收衰落B.闪烁衰落C.K型衰落D.波导型衰落【答案】C6、某施工队在某县城建通信管道，施工时正确的做法是（）。A.开凿路面挖出的石块与泥土混合堆放B.堆土紧靠土坯墙C.堆土高度为1.4mD.土堆的坡脚边距离沟20cm【答案】C7、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B8、防洪标准等级为Ⅰ级的通信局站是()。A.移动基站B.宽带接人站C.微波通信站D.卫星地球站【答案】D9、交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是()。A.传输分析仪B.模拟呼叫器C.光谱分析仪D.多波长计【答案】B10、6／4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅲ类地球站天线直径为()。A.3.4～5mB.3.5～5mC.3.6～5mD.3.7～5m【答案】D11、建设单段长度为300m的管道，宜采用的管材是()。A.栅格管B.梅花管C.ABS管D.硅芯管【答案】D12、下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续【答案】C13、直流工作接地的主要作用是（）。A.避免三相负载不平衡B.保证电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备【答案】B14、适用于远距离国际广播的频段是()。A.长波B.中波C.短波D.超短波【答案】C15、分组交换的主要缺点（）A.传输误码率高B.经济性差C.链路利用率低D.实现技术复杂【答案】D16、4G无线接入网(E-UTRAN)由多个()组成。A.BTSB.BSC.RNCD.eNodeB【答案】D17、光纤接入网根据（）的不同，可以划分为FTTC、FTTH、FTTO、FTTDp。A.承载业务带宽B.网络单元位置C.是否有电源D.连接方式【答案】B18、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D19、下列不属于天馈线系统测试的是()。A.天线方向B.交叉极化鉴别率C.天线海拔高度差D.馈线电压驻波比【答案】C20、在市内街道，架空光缆与街道平行时，架设高度要求为()。A.4mB.4.5mC.5mD.5.5m【答案】B21、与交换机或终端设备相连的两个数字配线架(或其等效设备)间用来传送一种规定速率的数字信号的全部装置便构成一个()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】D22、基站全向天线离塔体间距应大于（）。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】B23、机房设备安装施工中，关于电缆布放的说法，错误的是（）。A.电源线、地线及信号线应分开布放、绑扎B.电缆转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应大于电缆直径的10倍C.同一机柜不同线缆的垂直部分的扎带在绑扎时应尽量保持在同一水平面上D.使用扎带绑扎时，扎带扣应朝向操作正面，扎带扣修剪平齐【答案】D24、JETnet常用微管规格有()两种。A.5／3.5mm和8／6mmB.7／5.5mm和8／6mmC.5／3.5mm和10／8mmD.7／5.5mm和10／8mm【答案】D25、有线电视系统室内应设置共同接地线，所有室内设备均应良好接地，接地电阻小于3Ω，接地线可用钢材或铜导线，接地体要求用()，规格根据接地电阻而定。A.铅块B.铜块C.铜排D.钢块【答案】D26、柴油发电机组燃油管的涂漆颜色为（）。A.浅蓝色B.深蓝色C.棕红色D.银粉色【答案】C27、关于架空杆路施工的说法，错误的是（）。A.热闹市区的拉线应加装绝缘子B.在与10kv以上高压输电线交越处，两侧电杆避雷线应断开50mm间隙C.拉线地锚应埋设端正,拉线盘与地面垂直D.易被行人碰触的拉线应用绝缘材料保护【答案】C28、走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护接地排，接地线宜采用35mm2黄绿色()电缆。A.多股铜芯B.单股铜芯C.多股铝芯D.单股铝芯【答案】A29、通信行政监督部门依法履行安全生产检查职责时，如有（）的行为，施工单位有权予以拒绝。A.要求被检查单位停工接受检查B.要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料C.进入被检查单位施工现场进行检查、拍照、录像D.对检查中发现的安全生产违法行为，要求限期改正【答案】A30、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应（）。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C31、在电源系统中，（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C32、广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（）等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D33、管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用()方法。A.活塞气吹头敷设B.无活塞气吹头敷设C.增加润滑剂加入量D.增加压缩机出气口气压【答案】B34、无线广播电视监测网主要由数据分析处理中心、遥控站和（）组成。A.基站台B.监测台C.观测台D.电视台【答案】B35、SDH设备和波分复用设备相同的测试项目是()。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.抖动转移特性【答案】D36、下列关于电源线敷设说法错误的是（）。A.电源线必须采用整段线料，中间不得有接头B.10mm2及以下的单芯电力线宜采用打接头圈方式连接C.铜鼻子压接管外侧应采用绝缘材料保护，正极用红色、负极用蓝色、保护地用黄色D.电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，电缆接线端子(或端头)采用绝缘材料包裹严实，依次连接工作地、保护地和工作电源，先连接供电侧端子后连接受电侧端子【答案】D37、被称为“信息高速公路”的是()系统，它是一个模块化、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输系统。A.终端系统B.综合布线系统C.管理子系统D.工作区子系统【答案】B38、核心网设备的标称直流工作电压一般为()v。A.-24B.-36C.-48D.-60【答案】C39、CDMA采用的多址方式是（）。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.扩频多址【答案】D40、4G系统能够以()Mbps的速度下载，比拨号上网快2000倍。A.200B.1000C.100D.500【答案】C41、在机房设备安装中，立柱应垂直，垂直偏差应不大于立柱全长的（）。A.1%B.1‰C.2‰D.3‰【答案】B42、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报()重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】A43、卫星接收天线的基座螺栓接地应良好，接地电阻最大为()Ω。A.1B.2C.3D.4【答案】D44、光缆配盘中对于端别的说法错误的是（）。A.一般干线工程中，南北向时北为A端，南为B端；B.一般干线工程中，东西向时西为A端，东为B端。C.城域网工程中，中心局侧为A端，支局侧为B端。D.分支光缆的端别应服从主干光缆的端别。【答案】B45、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B46、双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用直通连接或交叉连接方式制作（）插头。A.RJ-45B.RJ-11C.RJ-25D.RJ-60【答案】A47、安装600*300*2600机柜说法正确的是()A.可使用2个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在2.5mm以内【答案】D48、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为()。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C49、7／8”同轴电缆和1／2”软馈线的曲率半径应分别不小于()。A.300ram及150mmB.150mm及300mmC.250ram及120mmD.120mm及250ram【答案】C50、下列关于通信工程安全施工要求说法错误的是（）。A.在电力线.电力设备下方或危险范围内，严禁使用金属伸缩梯B.35kv以下为2.5m，35kV以上为4mC.用砂轮切割机时，严禁在砂轮切割片侧面磨削D.拆除吊线时，如遇角杆，操作人员必须站在电杆转向角的正面【答案】D51、广电中心的防火要求：建筑面积（）m2以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.200B.150C.120D.100【答案】D52、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商D.电信管理机关【答案】D53、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】A54、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C55、通过优化软切换门限方案，()系统可以实现无缝切换。A.GSMB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA【答案】C56、关于通信设施安装要求的说法，错误的是（）。A.新建局站的接地不得采用联合接地方式B.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室C.柴油发电机组的地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋D.布放的电源线必须是整条线料【答案】A57、线管不便于直接敷设到位时，采用()连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】D58、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A59、某县移动公司在民用建筑上建移动基站，应按（）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A60、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A61、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A62、管理部门用于移动用户管理的数据、MSC所管辖区域中的移动台的相关数据以及用于系统的安全性管理和移动台设备参数信息存储在()的数据库中。A.移动台MSB.基站子系统BSSC.操作维护子系统OSSD.移动交换子系统NSS【答案】D63、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组（）。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A64、WCDMA和CDMA2000的主要区别在于()。A.切换技术B.功率控制C.分集技术D.基站间同步【答案】D65、世界各国卫星电视广播普遍采用C频段和Ku频段，其中C频段的范围是()。A.3.7～4.2GHzB.5.7～6.4GHzC.9.7～10.4GHzD.11.7～12.75GHz【答案】A66、移动通信网络建设过程中的矛盾是（）。A.容量.覆盖B.容量.质量C.覆盖.质量D.覆盖.容量.质量【答案】C67、移动核心网在（）时代只有电路域。A.2GB.3GC.4GD.5G【答案】A68、广播发射机频率范围为3．2～26．1MHz，适用于远距离的国际广播是()。A.长波B.中波C.中短波D.短波【答案】D69、通常摄像管式彩色摄像机的最佳照明条件是：镜头光圈在F4位置，照度()。A.800lxB.1200lxC.1600lxD.2000lx【答案】D70、在五类双绞电缆中传输的信号频率越高，（）。A.衰减越小，近端串音衰减越小B.衰减越大，近端串音衰减越大C.衰减越小，近端串音衰减越大D.衰减越大，近端串音衰减越小【答案】D71、不适用于实时会话业务的交换方式是()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】B72、调整机架垂直度时，可在机架底角处放置()，最多只能垫机架的三个底角。A.塑料瓶B.厚纸片C.金属片D.砖【答案】C73、NFV最核心的内容是（）。A.SDNB.IPC.网络切片D.软件解耦【答案】C74、执法人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的《行政处罚(当场)决定书》，当场交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法()。A.申请行政复议或者提起民事诉讼B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼C.提起民事诉讼或者提起刑事诉讼D.申请行政复议或者提起行政诉讼【答案】D75、世界各国卫星电视广播普遍采用（）波段。A.LB.SC.CD.X【答案】C76、有线电视系统室内应设置共同接地线，所有室内设备均应良好接地，接地电阻小于3Ω，接地线可用钢材或铜导线，接地体要求用()，规格根据接地电阻而定。A.铅块B.铜块C.铜排D.钢块【答案】D77、DWDM系统中()的性能优劣对系统的传输质量有决定性影响。A.光合波器B.光分波器C.光波长转换器D.光分叉复用器【答案】A78、假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为48.8v，加上负载后，测得端电压为46.2v，电流为0.5A，则电池组内阻为（）。A.5.2B.1.3C.2.6D.6【答案】A79、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器（DC/DC）【答案】B80、终端节点功能包括()。A.接收信令和输出信息的处理B.发送信号和接收信号C.用户信息和信令信息的处理D.接收信号和用户信息【答案】C多选题（共35题）1、5G网络架构将引入全新的网络技术，（）将成为5G网络的重要特征。A.SDNB.NFVC.IPD.SDHE.WDM【答案】AB2、PTN的网络结构可分为()A.通道层B.通路层C.电路层D.控制层E.传输媒介层【答案】AB3、下列电源线布放的做法，正确的有（）。A.电源线，信号线缆分离布放B.利用铜管压接两段电源线C.电源线连接前将溶丝断开D.依次连接保护地、工作地和工作电源E.先连接供电侧端子，后连接受电侧端子【答案】ACD4、光缆的单盘检验中光电性能检验的内容包括()。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测量C.光纤后向散射信号曲线观察D.光缆护层的绝缘检查E.光缆外护层目视检查【答案】ABC5、当事人在听证中的权利和义务包括()。A.有权对案件涉及的事实、适用法律及相关隋况进行陈述和申辩B.有权对案件调查人员提出的证据质证并提出新的证据C.如实回答主持人的提问D.遵守听证程序E.核实听证参加人名单【答案】ABCD6、SDH传送网的特点有()。A.是一个独立于各类业务网的业务公共传送平台B.具有强大的网络管理功能C.采用异步复用和灵活的复用映射结构D.不同厂商设备间信号可互通E.信号的复用、交叉链接和交换过程复杂【答案】ABD7、CDMA按照其采用的扩频调制方式的不同，可以分为()。A.直接序列扩频B.跳频扩频C.跳码扩频D.跳时扩频E.复合式扩频【答案】ABD8、分组传送网(PTN)的技术特点包括()。A.可扩展性B.高性能OAM机制C.完善的QoS机制D.多业务承载E.提高频谱效率【答案】ABCD9、通信主管部门作出给予行政处罚决定的，应当制作《行政处罚决定书》。行政处罚决定书应当载明的事项包括()。A.当事人的姓名或者名称、地址B.违反法律、法规或者规章的事实和证据C.行政处罚的种类和依据D.行政处罚的履行方式和期限E.不服行政处罚决定的起诉条件【答案】ABCD10、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护，在沿线增设宣传牌。该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的费用C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB11、通信设备的抗震措施应包括()。A.通信设备顶部应与列架上梁可靠加固，设备下部应与不可移动的地面加固B.机房的承重房柱应采用“包柱”方式与机房加固件连为一体C.地震多发地区列架必须考虑与房柱加固D.墙终端一侧，如是玻璃窗户无法加固时，应使用扁钢跨过窗户进行加固E.抗震支架要求横平竖直，连接牢固【答案】AB12、光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用OTDR监测法，该方法在精确测量接头损耗的同时，还能测试（）指标。A.光纤通道总衰减B.光纤单位长度损耗C.光纤长度D.光纤偏振膜色散E.光缆对地绝缘【答案】BC13、移动通信3G系统采用的新技术有（）。A.波分复用传送技术B.复杂的编译码及调制解调算法C.快速功率控制D.多址干扰对消E.智能天线【答案】BCD14、互联网的基本应用中，信息需求方面一般包括()应用模式。A.网络新闻B.搜索引擎C.知识分享D.网络游戏E.个人空间【答案】ABC15、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端电源的（）。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】AD16、下列位置，宜设置手孔的位置是（）。A.单位门口B.低洼地带C.小区内部管道D.简易塑料管道E.分支引上管道【答案】CD17、核心网网管测试项目包括()管理功能。A.配置B.告警C.性能D.安全E.呼叫失败率【答案】ABCD18、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成。其中有线部分完成网络功能，包括()等。A.交换B.用户管理C.用户终端的接入D.漫游E.鉴权【答案】ABD19、拨打测试(CQT)的选点原则有()。A.选择尽量多的地点B.选择涵盖各种有代表性的地点C.选择用户相对集中的地点D.选择用户相对分散的边缘地点E.选点不宜超过30个【答案】ABC20、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应用万用表检查电池端（）。A.电压B.电阻C.电流D.杂音E.极性【答案】A21、铅酸蓄电池充放电正确的是（）。A.充放电期间温度不大于45°CB.设定充电电压时，浮充值应大于均充值C.初次放电每个单体电池的终了电压不应小于1.8VD.初充电结束时，电池电压连续3h以上不变E.10小时放电率放电比3小时测得的电池容量更大【答案】ACD22、在通信网中属于业务节点的主要功能有()。A.实现独立于交换节点的业务的执行和控制B.为用户提供智能化、个性化、有差异的服务C.实现对交换节点呼叫建立的控制D.用户业务的集中和接入功能E.用户信息的处理【答案】ABC23、下列位置，宜设置手孔的位置是（）。A.单位门口B.低洼地带C.小区内部管道D.简易塑料管道E.分支引上管道【答案】CD24、随着现代通信网的技术发展，为“三网融合”铺平了道路，“三网”是指（）？A.移动互联网B.物联网C.计算机通信网D.有线电视网E.电话通信网【答案】CD25、网络优化的过程实际上就是一个平衡（）之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.效益E.安全【答案】ABC26、根据网络单元位置的不同，光纤接入网可以划分为（）。A.混合光纤／同轴电缆接入B.光纤到办公室C.光纤到路边D.光纤到户E.移动无线接入【答案】BCD27、数字微波通道的测试包括()。A.误码性能测试B.设备故障测试C.SDH网络输入端抖动容限的测试D.联络公务信道的测试E.工作误码测试【答案】ACD28、直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.稳定性D.杂音E.功率【答案】AD29、分组传送网线性保护倒换包括()方式。A.1+1B.N+1C.1：1D.N：1E.1：N【答案】AC30、通信局（站）的馈线防雷措施应包括（）。A.天线必须安装避雷针，避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m以上B.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧加装保安器C.出入微波站的电缆内芯线在进站处应作保护接地D.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等E.电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器【答案】AD31、通信建设工程企业专职安全生产管理人员的安全生产职责包括（）A.认真贯彻执行国际安全生产方针政策B.对安全生产进行现场监督检查C.保证安全生产费用的有效使用D.及时、如实报告通信工程生产安全事故E.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程【答案】ABD32、在LTE工程初验时，服务网关和分组数据网关均需进行验证测试的主要功能有（）。A.会话管理B.路由选择和数据转发C.IP地址分配D.计费E.用户鉴权【答案】ABD33、SDH设备的抖动测试项目包括（）。A.输入抖动容限及频偏B.中心频率与偏离C.输出抖动D.映射抖动和结合抖动E.再生器抖动转移特性【答案】ACD34、通信机房的环境要求包括（）。A.温度B.湿度C.防尘D.绝缘E.照明【答案】ABC35、下列关于城域网光缆单盘检验与配盘做法正确的是（）。A.测量单盘损耗时增加1公里尾纤B.用0TDR测单盘损耗C.按光纤折射率测光缆长度D.端别设北为A端，南为B端E.选单盘长1.5公里的光缆为进局光缆【答案】ABD大题（共18题）一、某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。【问题】1．根据工程特点，该施工单位需要重点控制的工序有哪些?2．本工程所进行的安全技术交底还应包含什么内容?3．识别本工程的环境因素。4．管道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1．施工单位需重点控制的工序：(1)管道基础；(2)塑料管铺设；(3)回填土方、夯填；(4)入孔内井壁抹灰；(5)管道试通；(6)管道沟槽的支护或放坡。2．安全技术交底还应包含的内容：(1)安全措施；(2)关键工序和质量控制点；(3)施工工艺；(4)质量通病预防及注意事项；(5)施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。3．本工程环境因素：(1)路面切割机工作时的噪声和扬尘；(2)开挖管道沟槽时的扬尘；(3)发电机、抽水机工作时的废气和噪声；(4)清洗搅拌机产生的污水、搅拌机装料时产生的扬尘；(5)打夯机产生的噪声。4．需注意的安全防护有：(1)临时用电设施安装漏电保护装置；(2)公路上施工设警示标志；(3)管道沟槽壁支护牢固。二、某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程，工程加工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期，在施工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑；部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌；部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。【问题】1．项目经理的安全控制存在哪些问题2．冲塌的光缆沟，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求3．由于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡质量问题提出警告处罚为什么4．直埋光缆埋深不符合要求应采取哪些预防措施。【答案】1．项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况，没有对施工现场的环境状况进行具体分析，没有辨识和评价施工现场的危险源，从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑。2．对施工过程中被冲毁的光缆沟，项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题，应考虑：合同中是否约定了暴雨为不可抗力；此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨。如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨，则不可将其作为不可抗力看待，项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出。如所下的暴雨确实为历年来罕见，项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后，在规定时间内向监理单位(或建设单位)提出索赔申请。3．质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚。因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督，是质量监督机构的工作职责。质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评；对于不重视工程质量，玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣，遗留隐患多的单位，责令其停工整顿，并按国家和信息产业部有关规定进行处罚。虽然此工程尚未完工，但质量监督机构在质量检查中发现了项目经理部的质量问题，应及时地对项目经理部提出警告，以防止项目经理部因此而造成材料的浪费和工期的延误。4．应采取如下预防措施：(1)缆沟开挖深度严格按照设计要求和有关验收标准执行。(2)放缆前应清理沟底杂物，全面检查沟底深度，重点检查沟、坎等特殊点沟底的深度，并保持沟底平整。(3)光缆应顺直地贴在沟底。(4)回填土应满足规范要求。三、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查，发现如下问题：A区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大；B区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下。D区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题：1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场：并简述架设吊线的质量控制点。3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象？4、说明c现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害？5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理。【答案】1、1)、由专职安全员进行安全技术交底详细讲解正确做法：应由负责项目管理的技术人员技术负责人进行安全技术交底详细讲解2）、安全交底内容不全正确做法：安全技术交底还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施等内容3）、交底后立即带领作业人员进场施工正确做法：安全技术交底会议结束后应组织参会人员（交底人和被交底人）在交底记录上签字。2、吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电）缆程式分段进行，分档检查，每档吊线垂度都要满足规范要求；在吊线收紧时，不得使吊线过紧；吊线上的电缆负荷应满足要求；线路的杆距不宜过大；终端拉线制作应满足要求。架设吊线的质量控制点：钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度；架设时空中障碍物、电力线交越的处置。四、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：①衰减系数；②传输长度；③通道总衰减；④后向散射曲线；⑤偏振模色散（PMD）；⑥光缆对地绝缘；⑦接头衰耗。五、某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的16mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2．6m的DDF架垂直偏差为3．4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2．6m高的立柱垂直偏差为2．6mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。【问题】1．根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内容并说明原因。2．ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?3．本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?4．指出竣工测试记录中缺少的部分。【答案】1．DDF需要返工，因偏差大于1‰，不合格。过桥走道需要返工，因水平偏差大于2mm／m，不合格。2．项目部施工管理缺陷：(1)没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位；(2)没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位。3．竣工技术文件应补充内容：(1)开工报告；(2)已安装设备明细表；(3)停工报告；(4)复工报告；(5)交接书；(6)验收证书。4．竣工测试记录缺少本机测试记录和系统测试记录。六、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60d，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。【问题】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?2．建设单位提出“工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出这个要求，应做哪些工作?3．建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?5．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题?为什么?【答案】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然过程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2．如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3．建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4．建设单位在竣工验收后15d内备案；备案的单位选择错误，竣工验收的备案中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5．施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。七、某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程，部分工程利旧，合同约7月10号开工，10月30号完工。开工前，项目部进行安全交底是针对高空作业提出了下列具体措施：1)作业人员必须佩戴安全帽，穿安全服，工作鞋；2)施工时划定安全禁区，并设置警示标志；3)遇到6级以及以上大风或气温高过40℃时停止塔上作业；4)作业前禁止饮酒;保持作业人员精力集中，情绪稳定；5)服从统一指挥。8月下旬，施工单位质检员在对已安装的站点的测试检查发现多个站点的天馈线电压驻波比不合格。9月下旬，个别站点机房接地网仍未做好，建设单位要求先安装设备及天馈线，待地网完成后，再加电开通设备，以保证工期。问题：1.针对高空作业的还应补充哪些安全防护措施？2.施工单位应采取哪些管理措施？3.建设单位在接地网没有完工的前提下要求施工单位进行设备安装和天馈线安装，是不是合理？说明理由。4.按设备安装工程验收规范要求，馈线进入室内应采取哪些措施？【答案】1.还应补充以下措施：①高处作业必须持证上岗；②作业人员必须正确佩戴安全帽；③多人上下塔时，应保持一定距离；④雷雨天禁止上塔作业；⑤塔上器材、工具应采取防坠落措施，严禁抛接工具。2.施工单位应采取的安全管理措施是：①建立健全安全生产管理制度；②做好安全教育及施工前安全技术交底，使作业人员掌握安全操作规范；③配备必要的防护装备和救援装备；④做好应急预案及演练；3.（1）建设单位的要求不合理；（2）理由：接地网未做等于系统不能接地，不能安装天馈线和设备，否则遇到雷击时，无法迅速释放雷电引起的强电流，不能保障人身及设备安全。4.馈线进入室内时应采取以下措施：①馈线金属护层应在进入馈线窗外侧良好接触；②馈线在进入馈线窗前应做防水弯；③馈线进入室内与软跳线连接处应接防雷器；④封堵馈线孔。八、某工程公司承接了新建30公里PVC塑料管道工程。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘查报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。【问题】1．项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面?2．何为“三检”制度?质检员的主要职责是什么?3．列出质检员应重点控制的工序。4．在公路上作业应采取哪些安全防护措施?【答案】1．培训(教育)、交底、加强检查。2．“三检”是指自己检查(自检)、互相检查(互检)和专人检查(专检)。质检员的主要职责是：(1)主要工序的质量检验(质量把关)及认定；(2)对施工过程进行工序质量监控(控制)；(3)好或形成记录；(4)负责施工工具检查。3．质检员应重点控制的工序：(1)混凝土配比、浇筑、养护；(2)管道基础的夯实、抄平；(3)人孔的外形尺寸；(4)塑料管(PVC)敷设(布放)；(5)交越点开挖。4，公路上作业应采取的安全防护措施：(1)每个施工点都应设置安全员，负责按规定摆放安全标志(警示标志)，观察过往车辆；(2)夜间、雾天或其他能见度差的气候条件下禁止施工；(3)进入施工现场的人员必须穿戴安全标志服施工车辆装设明显标志；(4)施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行；(5)每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面清洁。九、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等，大部分地段管道埋深超过2米。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分PVC管管壁厚度偏小，误差超标。问题1．识别本工程的施工现场环境因素。2．说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3．现场勘察还应包括哪些内容?4．本工程设立临时设施的原则应是什么?5．对PVC管质量问题，施工单位应如何处理?【答案】1.本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2.开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过2米或低于地下水时应进行必要的支护.3.(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响。(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施。(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4.设立临时设施的原则：（1）距离施工现场就近：(2)运输材料、设备、机具便利：(3)通信、倌息传递方便：(4)人身及物资安全一十、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘察人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后按照分工分别投入工程施工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查,并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生了以下事件：事件一：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件二：施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确认是由于光缆本身质量不合格造成的。问题1．指出安全技术交底工作的不妥之处并说明理由。2．说明进场检验工作有哪些不符合规定。3．监理工程师拒绝签字是否合理？简述理由。4．事件二发生后施工单位应该如何进行后续工作？相关损失分别由谁承担？5．列出至少四项本工程线缆敷设阶段的质量控制点。【答案】1．①项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥（不能兼任），项目应设专职安全管理人员。②由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥，应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底。③会议没有记录不妥，安全技术交底工作应保存书面的签字记录。2．光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检（逐一检验），不能抽测。3．监理工程师拒绝签字是合理的。根据规定，监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查（到场检验）确认合格后才能签字。4．①施工单位应向监理和建设单现场代表汇报（报告、通知）；②施工单位应对不合格的部分进行返工（重新布放）；③光缆损失由建设单位（供货单位）承担；④工期及人工损失由施工单位承担。5．成盘线缆拉开，成盘线缆抬放，穿越障碍点，埋深，光缆A／B端（光缆方向），敷设中的通信联络，敷设中的人员组织，敷设中的线缆安全（变度曲、曲率半径、打背扣、外皮损伤）。一十一、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十二、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。一十三、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？【答案】1.（1）不妥之处1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在施工前进行。（2）不妥之处2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；一十四、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。一十五、某施工单位中标一设备安装工程，项目开工前，项目要求专职安全员制定施工组织设计，并监督施工中重要工序的施工方案，并安排安全员对全体施工人员进行安全技术交底。安全员对高处作业提出以下要求：1、施工人员在5级以上阵风天线上下塔时，必须佩戴安全帽、安全带及其他安全防护用具，以确保上下塔安全2、在雷雨天气上下塔时，确认铁塔接地装置安全，同时规范穿戴绝缘鞋、绝缘手套与防护用具，放置触电3、高温天气施工时，应采取措施防止人员中暑，气温过高停止施工。4、施工单位应划定安全禁区，设置警示牌，禁止围观市民穿越施工现场。施工过程中，发生如下事件，一施工人员不慎从塔上跌落，同是其所带工具包内的工具将下方一上塔作业人员头部创伤，并致使地面一驻波比测试仪损坏，所幸两人均无生命危险，也无其他财产损失。问题：1.对安全员要求有什么不妥，并补充安全员职责2.指出高处作业不妥之处，并说明理由3.判断事故等级，并分析造成事故可能原因4.馈线安装的质量控制点有哪些。【答案】1.1）要求安全员制定施工组织设计不妥正确做法：项目负责人主持编制，施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批2）安全员对全体施工人员做安全技术交底不妥正确做法：工程施工前，应由施工单位技术人员进行安全技术交底安全员职责：认真落实安全规章管理制度，确保项目安全生产加强日常安全管理，参与编制事故应急救援和演练现场安全检查，消除安全隐患，发现问题及时处理，必要情况下下令停工检查监督危险性较大部分分部分项工程安全专项方案实施整理归档项目安全资料解析：安全技术交底5W，安全员职责属于较为综合题目2.1）施工人员在5级以上阵风上下塔作业不妥理由：根据相关规定，风力达到5级及以上严禁高处作业2）施工人员在雷雨天气上下塔作业不妥一十六、某电信工程公司在某地承接了40公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期40天。合同签订后，项目部组织相关技术人员编制了施工设计，主要内容包括：工程概况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计划，工程质量、安全、成本目标机其控制计划，车辆和工机具使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工程进行完成。下表为项目部编制的工程量统计表的一部分。问题1．指出本工程施工组织设计中缺少的主要内容。2．列出可能影响本工程进度的相关单位。3．按照下表格式列出各项工作的紧前工作和紧后Z-作（在