2021-2022一级建造师之一建矿业工程实务每日一练试卷B卷含答案

2021-2022一级建造师之一建矿业工程实务每日一练试卷B卷含答案单选题（共80题）1、工程中使用的“耐候钢”指的是专门的（）钢材。A.耐腐蚀B.耐疲劳C.耐高温D.耐热耐火【答案】A2、以下炸药中属于含水炸药的是()。A.改性铵油炸药B.膨化硝铵炸药C.粉状乳化炸药D.普通铵油炸药【答案】C3、国家对放射性污染的防治，实行()方针。A.预防为主、防治结合、严格管理、安全第一B.严格管理、科学使用、安全第一、专项治理C.预防为主、科学管理、有疑必治、安全第一D.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理【答案】A4、按炸药使用条件，工业炸药分为()大类。A.三B.四C.五D.六【答案】A5、允许在有瓦斯和煤尘爆炸危险的工作面使用的起爆器材是()。A.导爆管B.导火索C.导爆索D.安全导爆索【答案】D6、关于加快矿业工程项目施工进度的方法，说法正确的是()。A.只要施工队伍多，就可以加快?B.巷道只能完一条再干一条地推进?C.进度快慢和环境条件很有关系?D.井下的环境条件没法改变【答案】C7、选矿厂地面广场设施的布置应（）。A.尽量采用单体建筑，以减少各加工车间的相互影响B.尽量采用地下结构，少占土地C.尽量利用地形、地势条件，采用立体布置D.锅炉房应与办公楼相邻，布置在受污染较小的地方【答案】C8、巷道与硐室的钻眼爆破法施工，其基本程序不包括()。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B9、副井系统的硐室包括（）。A.装载硐室B.翻矸硐室C.管子道D.清理硐室【答案】C10、矿井项目的现场准备工作内容，说法不正确的是（）。A.做好施工场地的控制网测量施测工作B.平整工业广场，清除障碍物C.提出设备、机具、材料进场计划D.完成“二通一平”工作【答案】D11、立井井筒工程竣工验收时，通常不检查（）。A.井筒中心坐标和断面大小B.井壁质量C.井筒涌水量的大小D.通过井筒的风速大小【答案】D12、下列行为中，一般不会引起静电危及炸药爆破问题的行为是（）。A.发生雷电袭击B.仪器进行电网络测试C.穿有化纤衣服D.戴有机械手表【答案】D13、毫秒延时爆破采用毫秒延时雷管使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术。A.1B.2C.3D.4【答案】A14、一般条件下确定围岩级别时采用岩石单轴湿饱和抗压强度为准;对于跨度（）、服务年限小于10年的工程，可采用点荷载强度指标，可不做岩体声波指标测试。A.小于5mB.大于5mC.小于10mD.大于10m【答案】A15、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A16、可采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过2年的永久性支护的工程土层条件是（）。A.未经处理的有机质土B.液限大于50％的土层C.对密实度小于0.3的土层D.湿陷性黄土土层【答案】D17、根据矿井防治水工作的相关规定，关于井下探放水的要求，错误的是()。A.采用煤电钻在煤层中进行钻孔探放水B.主要探水孔的位置应由测量人员标定C.打钻地点附近应安设专用电话D.打探水钻孔前应先清理巷道和排水沟【答案】A18、矿井井筒施工阶段，进度控制的要点是（）。A.优化井筒施工提升方案，保证井筒施工提升能力B.选用大型抓岩机，加快井筒施工的出渣速度C.认真处理好主井井筒与装载硐室的施工D.做好主、副井交替装备工作【答案】C19、下面属于分项工程的是（）。A.尾矿坝工程中的护坡工程B.尾矿坝工程中的导流工程C.露天煤矿道路工程中的基层工程D.井筒施工中的掘进工程【答案】D20、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同施工年度C.不同工程部位D.不同施工工种【答案】B21、混凝土中的含砂率是指（）。A.砂子与骨料总的质量之比B.砂子与骨料总的体积之比C.砂子与混凝土总的质量之比D.砂子与混凝土总的体积之比【答案】A22、在井点降水方法中，属于真空抽水的是（）。A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】A23、无人员伤亡、直接经济损失520万元的质量事故属于（）A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事放【答案】D24、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是()。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B25、关于联系测量工作的说法中，不正确的是（）。A.通往地面的井巷，原则上都应进行联系测量B.联系测量必须在井口附近建立近井点、高程基点C.两次独立导入高程的互差不超过井深的1/8000D.斜井导入高程一般用水准测量方法【答案】D26、一般用于露天或无瓦斯、无矿尘爆炸危险的爆破工程的是（）A.普通铵油炸药B.改性铵油炸药C.重铵油炸药D.膨化硝铵炸药【答案】B27、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为（）。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C28、关于微差爆破的说法，错误的是（）。A.能增加单位炸药消耗量B.可降低爆炸产生的地震效应C.能减少抛掷使用D.可实现巷道全断面一次爆破【答案】A29、下列施工机械起重机中，()能在比较狭窄的场地使用，制作简单，但灵活性较差、移动较困难，适用于安装比较集中的工程。A.桅杆式起重机B.塔式起重机C.轮胎式起重机D.汽车式起重机【答案】A30、单项工程施工组织设计适用于（）。A.矿区项目B.矿井项目C.井筒项目D.冻结井筒施工项目【答案】B31、钢筋混凝土预制桩打桩施工时应当()。A.轻锤低击B.轻锤重击C.重锤低击D.重锤重击【答案】C32、关于加快矿业工程项目施工进度的方法，说法正确的是()。A.只要施工队伍多，就可以加快?B.巷道只能完一条再干一条地推进?C.进度快慢和环境条件很有关系?D.井下的环境条件没法改变【答案】C33、边坡高度H大于（）为超高边坡。A.100mB.300mC.400mD.500m【答案】D34、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871—2002的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法【答案】B35、构成项目内容、可以独立发挥生产能力或效益的工程，称为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程【答案】A36、关于矿业工程设备购置的优先顺序，正确的是（）A.通用设备优于专用设备B.成套设备优于单体设备C.小型设备优于大型设备D.单体设备优于大型设备【答案】B37、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是（）。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B38、确定最小抵抗线方法不包括（）A.按巴隆公式计算B.根据最小抵抗线与孔径比值范围选取C.根据矿山实际资料选取D.根据最大抵抗线选取【答案】D39、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C40、当施工过程中发现地质条件有重大差别时，施工单位做法正确的是（）。A.静候建设单位提出主导意见B.根据实际情况改变施工方案C.与设计单位共同修改方案D.立即停止施工【答案】D41、有关露天矿安全评价相关概念的认识，正确的是()。A.“超高边坡”属于边坡危害等级划分的一个因素B.露天矿边坡危害等级的划分应考虑人员伤亡C.边坡工程的安全等级表述其露天矿边坡的安全程度D.露天矿边坡危害事故的经济损失由边坡高度反映【答案】B42、关于填方施工基本要求的说法，错误的是()。A.填土应尽量采用土质不同的土B.填土的含水量应符合压实要求C.基底松软的地方应排水或换土D.填土工作应由下而上分层铺填夯实【答案】A43、影响砂土工程性质的主要因素是砂土的()。A.颗粒大小B.黏性C.级配D.含水量【答案】C44、矿业工程项目合同价款调整中，出现合同价款调减事项后的()d内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料。A.5B.7C.10D.14【答案】D45、国家对放射性污染的防治，实行()方针。A.预防为主、防治结合、严格管理、安全第一B.严格管理、科学使用、安全第一、专项治理C.预防为主、科学管理、有疑必治、安全第一D.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理【答案】A46、下列水泥性能指标，属于废品的是（）。A.终凝不合格B.水化热高C.体积安定性不良D.强度高【答案】C47、矿业工程环境管理中，固体废物常含有一定量植物生长的肥分和微量元素，()可增强植物的抗倒伏能力，起硅钙肥的作用。A.粉煤灰B.锅炉渣C.徽珠D.自燃后的煤矸石【答案】D48、我国有关矿山部门规定，井下平面控制测量都应敷设成（）。A.三角网B.边角网C.闭(附)合导线或复测支导线D.环形网【答案】C49、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的（）（除实心板有不得超过1／2且不大于50MM的要求以外），同时不得超过钢筋最小间距的3/4。A.1／6B.1／4C.1／8D.1／16【答案】B50、沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之后起爆，以形成平整的轮廓面的爆破作业。是指（）A.光面爆破B.预裂爆破C.微差爆破D.毫秒延时爆破【答案】A51、在立井井筒施工中，抓岩机布置不正确的是()。A.抓岩机的布置要与吊桶位置协调B.中心回转抓岩机布置在井筒中心点位置C.长绳悬吊抓岩机的布置要有利于抓斗出矸D.环行轨道抓岩机的布置要与吊盘尺寸相匹配【答案】B52、钢筋混凝土剪力墙结构、砌体结构和木结构中墙是承重结构，受()作用。A.弯矩和剪力B.轴力和弯矩C.弯矩和轴力D.轴力和剪力【答案】B53、施工准备工作中的（）还要为确定仓库、堆场面积、组织运输准备之用。A.劳动力需要量计划B.施工机械需要量计划C.材料、设备供应计划D.工程进度计划【答案】C54、电子雷管采用电子控制模块取代传统雷管内的延时药，使延时精度有了质的提高，可达（）ms数量级A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】A55、关于矿井联系测量的说法,错误的是（）。A.联系测量就是使地面与井下测量控制网采用同一坐标系统B.平硐导入高程,可以用一般的井下几何水准测量来完成C.井口附近建立近井点，井底车场的岩石中埋设不超过3个永久导线点D.联系测量应至少独立进行两次【答案】C56、立井井筒表土段施工为冻结法施工时，其冻结深度应穿过风化带延深至稳定的基岩（）以上。A.8mB.10mC.15mD.20m【答案】B57、基坑的板桩维护结构，包括钢板桩和钢筋混凝土板桩，关于钢板桩说法中不正确的是（）。A.基坑施工完毕后可将槽钢拔出回收再次使用B.钢板桩可完全挡住水和土中的细小颗粒C.槽钢板桩可用于深度4m以内的较浅基坑或沟槽D.钢板桩打设方法有单独打入和屏风打入法【答案】B58、某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是（）。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D59、钢筋混凝土预制桩打桩施工时应当()。A.轻锤低击B.轻锤重击C.重锤低击D.重锤重击【答案】C60、在井巷工程的巷道施工中，对围岩层间分离情况的监测，通常使用()进行用于巷道顶板，特别受采动影响的顶板活动情况的测量。A.离层仪B.光电测距仪C.经纬仪D.GPS【答案】A61、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D62、地下连续墙导墙的深度一般为（）cm。A.50～100B.100～200C.200～300D.300～4001【答案】B63、室内地面涂料防水的施工技术要求，正确的是（）。A.施工环境温度宜在15℃以上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面50mmC.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层D.涂膜涂刷铺设玻璃纤维布时，玻纤布的接槎应逆流水方向搭接【答案】C64、提升钢丝绳水平荷载的绝大部分由井架的()结构承受。A.头部B.立架C.斜架D.井口支撑梁【答案】C65、爆破作业单位是指依法取得（）从事爆破作业的单位。A.爆破作业单位许可证B.爆破施工许可证C.爆破器材使用许可证D.爆破安全许可证【答案】A66、关于凿井施工井架及其天轮平台的布置，合理的是()。A.井架中心线必须离开与之平行的井筒中心线一段距离B.主、副提升天轮必须对称布置，确保井架受力平衡C.提升天轮、悬吊天轮均应布置在同一水平D.钢丝绳作用在井架上的全部荷载不得超过井架的承载能力【答案】D67、钾矿井下爆破时，装药前应测定爆破作业面及其20m以内的所有巷道和起爆站等重要部位空气中的（）浓度，确认无危险时，方准进行爆破准备工作。A.氢气B.瓦斯C.氢气和瓦斯D.氧气【答案】C68、预制柱下的基础一般做成（）基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C69、通常，梯形金属支架腿下焊有钢板，其主要目的是为了()。A.提高支架的稳定性B.增加支架的承载能力C.避免支架腿插入底板太深D.改变支架的被动受力性质【答案】C70、关于立井井筒施工作业方式的说法，错误的是()。A.短段掘砌单行作业必须进行临时支护B.长段掘砌单行作业需要进行临时支护C.长段掘砌平行作业需要进行临时支护D.掘砌混合作业不需要进行临时支护【答案】A71、矿业工程项目风险管理中，利用专家的经验，对可能的风险因素的等级和重要性进行评估，也是最常见、最简单易行的风险评估方法称为()。A.经验评估法B.随机抽查法C.风险识别法D.调查打分法【答案】D72、对于可能造成尾矿污染事故的企业，除立即采取应急措施处理外，还应及时通报（）。A.可能受到危害的居民B.当地环境保护行政主管部门C.企业主管部门D.相关单位【答案】A73、地面建筑防水的结构类型可分为（）。A.卷材防水和涂料防水B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水C.刚性防水和柔性防水D.合成高分子卷材防水和高聚物改性沥青卷材防水【答案】C74、立井施工时吊桶要（）布置。A.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧B.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧C.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧D.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧【答案】B75、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，其主要特|生是()。A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】D76、竞标性施工组织设计，还具有()特点。A.未知性B.重复性C.一次性D.可变性【答案】C77、在炸药的爆轰参数中，爆力是（）。A.爆轰波前端的压力B.爆炸化学反应结束时爆轰波的压力C.爆炸产生的冲击波和应力波的作用强度D.爆炸产生的气体膨胀做功的能力【答案】D78、矿山的安全设施未经验收而擅自投入生产且拒不停止生产的，其处罚措施是（）。A.上级主管部门对其处以罚款B.上级主管部门提请县级以上人民政府进行罚款C.经县级以上人民政府决定由有关主管部门吊销其采矿许可证和营业执照D.管理矿山企业的主管部门吊销其采矿许可证和营业执照【答案】C79、井点降水方法中属于非真空抽水的是()。A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】D80、事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，（）核定事故等级。A.应按照变化前核定的数据B.如救援不足30d的按原等级C.如救援超过30d的按变化的数据D.应按照变化后的伤亡人数重新【答案】D多选题（共35题）1、关于井筒内凿井吊桶的布设，合理的是()。A.单吊桶提升则吊桶应位于井筒中心线B.多套提升则应考虑使井架受力均衡C.应考虑临时罐笼提升的方位要求D.双钩提升的吊桶应落在工作面同一位置E.吊桶通过喇叭口时应满足安全间隙【答案】BC2、关于矿业工程投标报价的说法，正确的有().A.投标报价是获得项目的关键,低报价是最优的策略B.投标报价既要对招标人有吸引力，又要保证自身利益的最大化C.投标报价要综合考虑竞争对手的报价合理进行确定D.对于自身有特长的项目,宜采用高报价E.愿意承揽的工程采用低报价，不急于承揽的工程采用高报价【答案】BD3、影响矿井充水的自然因素有()。A.大气降水B.地表水C.基岩的出露程度D.未封闭的钻孔E.老窑水【答案】ABC4、常用预制混凝土桩的沉桩方法有（）。A.钻孔法B.锤击法C.静压法D.水冲法E.振动法【答案】BCD5、工程索赔文件内容包括（）。A.综述部分B.论证部分C.索赔款项(或工期)计算部分D.证据部分E.索赔成立的条件【答案】ABCD6、井口房设施的主要功能有()。A.生产指挥中心B.矿物或矸石堆场C.矿物或矸石的转、卸载D.上下井人员生产准备E.保护井口免受雨、雪【答案】CD7、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有（）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】BC8、桩基施工时，正确的打桩的顺序有（）。A.先深后浅B.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】AC9、井下巷道爆破工作对炮眼布置的基本要求有（）。A.炮眼要准.直.平.齐<B.炮眼利用率要高。C.爆破后对围岩的破坏较小。D.节省炸药和雷管。E.爆破后的岩石块度小。【答案】BCD10、下列矿山爆破施工中，关于避免爆破引起瓦斯爆炸的预防措施的说法，正确的是()。A.爆破作业必须严格执行“一炮三检”制度B.应采用以煤粉为材料的作炮孔封泥C.煤矿井下严禁使用导爆管，应使用防爆型发爆器D.加强通风。防止瓦斯积聚现象的出现E.应选用许用安全炸药，确保最后一段的延期时间不超过130ms【答案】AC11、现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，对应配套的工程量计算规范包含（）。A.房屋建筑与装饰工程工程量计算规范B.土地整理工程工程量计算规范C.通用安装工程工程量计算规范D.矿山工程工程量计算规范E.园林绿化工程工程量计算规范【答案】ACD12、利用永久井架凿井时需进行结构改造的主要内容有()。A.增设提升平台B.增设卸矸平台C.增加稳定性杆件D.增加提升能力E.增加防护栏杆【答案】ABC13、矿山项目决策阶段影响工程投资的主要因素有（）。A.项目的规模B.建设的标准C.建设地点D.工程技术方案E.总平面规划【答案】ABCD14、矿山井下发现火情的正确做法是（）。A.发现火隋后应立即报告并设法远离火区B.调度室应迅速启动应急预案C.应迅速组织撤离可能危及的人员D.电气设备着火应首先使其隔绝空气E.灭火措施应根据火灾性质、通风和瓦斯情况【答案】BC15、爆破作业单位设置（）等岗位，并配备相应人员。A.技术负责人B.项目技术负责人C.爆破员D.联络员E.安全员【答案】ABC16、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC17、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC18、需由国务院地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证才允许开采的矿产资源有（）。A.国家规划矿区B.煤矿C.矿产储量规模在大型以上的矿产资源D.领海海域的矿产资源E.国家实行保护性开采的矿种【答案】ACD19、一般情况下，和易性包括以下哪些含义（）。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.硬化性E.速凝性【答案】ABC20、抽样本身就是质量检验的一种方法，根据抽样形式决定的检验方法，可以分为（）。A.全检B.抽查C.免检D.专检E.破坏性检验【答案】ABC21、采用钻井法凿井，说法正确的是（）。A.钻井法以钻头刀具破碎岩石，用泥浆或其他介质进行洗井、护壁和排渣B.钻井期间，泥浆面必须高于地下静止水位0.5m，且不得低于临时锁口0.5mC.钻井法施工的井筒，其井壁多采用管柱形预制钢筋混凝土井壁，随钻随沉D.钻井时必须及时测定井筒的偏斜度，偏斜超过规定时，必须及时纠正E.预制井壁下沉的同时，要及时排除泥浆，以免泥浆外溢和沉淀【答案】AD22、压风机房的位置应设置要求有（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD23、在项目招投标的开标会议上，正确做法有()。A.开标结果由评标委员会在开标会议上分别对投标人通知B.评标委员会要求投标人对投标书内容要求进一步澄清C.评标委员会宣布不合格的投标书为无效标书D.投标人对唱标进行必要的解释E.评标委员会认为投标人的解释违背投标书本质内容不予认可【答案】BCD24、容易引起规模较大的岩体失稳，造成边坡滑塌的边坡岩体结构形式是()。A.整体状结构B.块状结构C.层状结构D.碎裂状结构E.散体状结构【答案】D25、钢筋的连接方法有哪些（）。A.焊接B.机械连接C.绑扎D.高强度螺栓连接E.铆接【答案】ABC26、关于尾矿坝坝基开挖及岸坡处理施工的要求，正确的是（）。A.开挖清理坝肩岸坡工作可边填筑边开挖B.天然黏性土坝基可预留保护层C.坝基易风化的岩石，应留保护层D.灌浆法处理坝基应在施工现场进行灌浆试验E.开挖清理坝肩岸坡工作宜自上而下一次完成【答案】BCD27、采用井壁注浆堵水时需遵守的规定，说法错误的有()。A.最大注浆压力必须小于井壁承载强度B.井筒在流沙层部位时，注浆口深度必须小于井壁厚度1OOmmC.井筒采用双层井壁支护时，注浆孔不得进入外壁D.注浆管必须固结在井壁中，并装有阀门。E.钻孔可能发生涌砂时，应采取套管法或其他安全措施。【答案】BC28、矿业工程施工安全检查的方式，主要有（）。A.定期检查B.专业检查C.季节检查D.交叉检查E.经常性检查【答案】ABC29、多层装配式钢筋混凝土结构房屋的施工特点是（），以保证其稳定和刚度。A.房屋高度较大B.结构类型少、数量大C.各类构件接头处理复杂D.技术要求较高E.施工现场相对较紧张【答案】ACD30、既是起爆材料又可用于传爆的是（）A.雷管B.导爆管C.导爆索D.继爆管E.起爆药柱【答案】CD31、下列关于矿山井巷工程中单位（子单位）工程质量合格条件的说法正确的是（）。A.单位工程的各分部工程合格B.质量控制资料文件应完整C.各分部工程有关安全和功能的检测资料应复查完整D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.观感质量得分率应达到65％及以上【答案】ABCD32、钢结构的主要特点有()。A.材质均匀，材料强度高B.制造简便，施工方便，工业化程度高C.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要D.耐腐蚀性好，不易锈蚀E.钢材耐热且防火【答案】ABC33、基坑工程施工中，地下连续墙的优点包括()。A.施工全盘机械化，速度快、精度高，并且振动小、噪声低B.墙面可保证垂直度，且光滑平整C.对开挖的地层适应性强，在软弱地层中，都能安全地施工D.可以在各种复杂的条件下施工E.每段连续墙之间的接头质量很容易控制【答案】ACD34、毫秒延时爆破特点，说法正确的有（）A.改善破碎效果，岩石爆破块度均匀,可减少大块率、根底、后冲，爆堆集中;B.可扩大孔网参数，降低炸药单耗，提高爆破效率;C.一次爆破的方量小，可减少爆破次数，提高装运效率;D.可降低爆破震动、空气冲击波和个别飞散物等危害，能有效防止保留岩体和建筑物的损坏;E.在有瓦斯的工作面可实现全断面一次爆破。【答案】ABD35、下列关于矿山井巷工程中单位(子单位)工程质量合格条件的说法正确的是（）。A.单位工程的各分部工程合格B.质量控制资料文件应完整C.各分部工程有关安全和功能的检测资料应复查完整D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.观感质量得分率应达到65％及以上【答案】ABCD大题（共18题）一、某生产矿井采用一对立井开拓，副井进风、主井回风的通风方式。因扩建需要建设新副井，新副井的位置位于原工业广场边缘，距离原副井150m，为节约投资新副井未施工检查孔，而是采用了原副井的地质资料。新副井井筒直径6．5m，深度750m，表土段深度85m，采用普通法施工。该井筒井壁表土段为双层钢筋混凝土井壁，基岩段为单层普通混凝土井壁。该新副井由施工单位A承担，合同约定，混凝土由建设单位提供。建设单位与混凝土供应商B签订了混凝土供应合同。建设单位提供的地质资料显示表土段无流沙层，预计最大涌水量为15m3／h，基岩段550～580m处有一含水层，最大涌水量为130m3／h，采用工作面预注浆方式通过。其余含水层最大涌水量为12m3／h。基岩段施工中，为保证施工质量，项目部制定了质量保证措施，其中部分内容如下：采用金属液压整体下移模板砌壁，模板高度3600mm，模板直径6500mm；每次浇筑混凝土时随机抽取混凝土样本检查混凝土坍落度，并制作试块进行标准养护，做相应龄期压力试验；混凝土脱模后洒水养护时间不少于3d；混凝土采用底卸式吊桶运输。该措施经项目技术负责人审核修订后付诸实施。井筒施工到360m时，发现280～298m段混凝土抗压强度达不到设计要求。施工到550m时施工单位采用了伞钻接长钻杆探水，探水深度为15m，发现钻孔涌水量很小，决定继续施工。施工到565m位置爆破时井筒突发涌水，涌水量瞬间达到140m3／h，2小时候回落到120m3／h，依然超过井筒排水能力60m3／h导致淹井事故发生。为此施工单位提出工期和费用索赔。井筒施工完毕后，井筒漏水量达到7．5m3／h，监理单位要求施工单位进行壁后注浆处理，由此造成施工单位额外增加费用60万元，工期延长10d，施工单位就此向建设单位提出了索赔。问题1．新副井采用原井筒的地质资料是否合理说明理由。2．施工单位编制的质量保证措施存在哪些问题应如何修改3．针对280～298m段混凝土抗压强度达不到设计要求的混凝土工程应如何处理如果该段井筒需要返工，施工单位、监理单位、建设单位以及混凝土供应商应如何应对4．淹井事故中，建设单位应当如何应对施工单位的索赔说明理由。5．施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是否合理为什么【答案】1．不合理。因为井筒检查孔距离井筒中心不应超过25m。2．质量保证措施中，模板的直径为6500mm不合理，模板的有效半径应比井筒设计半径大10～40mm；洒水养护不少于3d不合理，应该为不少于7d。3．针对该段混凝土工程，应首先进行混凝土无损检测或者是钻取混凝土芯样进行强度复测，如果合格则可以进行正常验收，如果仍不符合要求，则按实际条件验算结构的安全度并采取必要的补强措施。如果该段井筒需要返工，则施工单位应该进行返工，并对建设单位提出工期和费用索赔要求。建设单位应该支持施工单位的相应索赔，并对混凝土供应商进行索赔。混凝土供应商应该承担相应的赔偿。监理单位应当协调三家单位，并对事件的根本原因进行调查并制定预防措施。4．淹井事故中，建设单位应该拒绝事故单位的索赔。理由是：井筒涌水量瞬间达到140m3／h不是导致淹井事故的原因，导致淹井事故的原因是施工单位没按规定进行探放水，以及施工单位的排水能力不符合要求。5．施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是合理的，因为井筒漏水量7．5m3／h符合合格标准。二、某施工单位承担矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径6．5m，深度560m。其中表土段深度30m，井壁厚度650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度530m，井壁厚度500mm，混凝土强度等级为C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1．井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度4．0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高3．5m。2．井内施工设备：主提升为3m3吊桶，副提升为2m3吊桶；1台FTD-6伞钻和2台HZ-6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用4根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用2根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用6根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3．井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约24h，月进尺不低于80m。4．主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10．0m3／h，且不得小于1．0m3／h以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度520m时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心300mm，井筒偏斜100～400mm，高度约15m。【问题】1．该井筒基岩段施工方案是否可行?井筒施工设备布置存在哪些问题?2．从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些?说明理由。3．该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题?说明正确的技术要求。4．采用溜灰管输送混凝土时。对混凝土有什么基本要求?5．立井井筒施工现浇混凝土井壁施工质量检查的主要内容是什么?【答案】1．该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：(1)炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度；(2)将伞钻和2台HZ—6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置2台中心回转抓岩机不合理；(3)金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用2根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊；(4)不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可；(5)吊盘采用6根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度；(6)采用滚班作业制，此作业方式不受24h限制。确定掘进循环时间约24h，与滚班作业矛盾；(7)脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，不符合有关规定，应不低于0．7MPa；(8)该井筒深度560m，小于600m。因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集巾出水孔。施工组织设计中规定数值违反强制规定。2．从安全考虑．施工设备缺少安全梯。安全梯是井下出现停电、提升系统出现故障突发事故时人员撤离的设施，必须布置。3．在砌壁混凝土强度要求(不低于0．5MPa)、井筒建成后总漏水量要求(不大于10m3／h，且不得有1．0m3／h以上的集中出水孔)方面存在问题。符合规定的要求是：因采用短段掘砌混合作业，脱模时混凝土强度应不低于0．7MPa；该井筒深度560m，小于600m，因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集中出水孔。4．采用溜灰管输送混凝土时，对混凝土的基本要求包括：三、背景资料某单位施工一胶带大巷，巷道净断面22m2，长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840m—860m左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833m—843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题1、施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。2、在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处3、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故说明理由。4、该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】1、施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2、在穿越断层施工中，存在不妥之处：（1）没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；（2）施工单位技术负责人要求增加U29钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求。（3）施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施。（4）没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作。在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：（1）班长发现833m--843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定。（2）安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属一般事故。因该起事故造成一人死亡，无人重伤，一千万元以下直接经济损失。4、该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。四、背景某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3/h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到－20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20天，要求索赔。问题1.建设单位要求返工的主要依据是什么？应该如何应对施工单位的索赔，为什么？2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些？3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些？4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施？【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m3/h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。五、某施工单位承建一矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为6.0m，井深500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了2台JKZ2.8/15.5提升机配2个3m3吊桶出矸，施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了0.6m3抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到430m时，早班工人打好炮眼，装好药后升井，放炮由地面操作放炮，班长带领吊盘信号工及6名出渣工人乘吊桶准备下井，班长指令井口信号工发令下放吊桶，吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理，吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信号工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成1人死亡，其余人员被炮烟熏倒，后经抢救，5人脱险，1人死亡。【问题】1.该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处？说明理由并给出正确做法。2.为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺少哪些设施？3.造成本次事故的直接原因有哪些？应该采取什么措施避免同类事故发生？4.按《生产安全事故报告和调查处理条例》，该井筒施工的伤亡事故属哪一等级？该等级的划分标准是什么？【答案】1.该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处？说明理由并给出正确做法。答：①2台单滚筒提升机不妥，风井井筒需要临时改绞，应有一台为双滚筒提升机；②风筒采用单绳悬吊不妥，不能保证挂设稳固，同时增加接长难度，应用双绳悬吊（或井壁固定）。2.为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺少哪些设施？答：该井筒施工设备布置还缺少安全梯、排水管、水箱、工作面潜水泵、模板和放炮电缆等。3.造成本次事故的直接原因有哪些？应该采取什么措施避免同类事故发生？答：本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职、绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行，严格执行一炮三检制度，班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶入井深度的相关标志。4.按《生产安全事故报告和调查处理条例》，该井筒施工的伤亡事故属哪一等级？该等级的划分标准是什么？答：该事故最终造成2人死亡，属于一般事故。一般事故，是指造成3人以下死亡或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。六、某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为6．0m，井深500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了2台JKZ2．8／15．5提升机配2个3．0m3吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了0．6m3抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到1430m时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及6名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成1人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5人脱险，1人死亡。【问题】1．该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。2．为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?3．造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?4．按《生产安全事故报告和调查处理条例》，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级?该等级的划分标准是什么?【答案】1．该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：(1)提升机选型不妥。理由：未考虑改绞需要。正确做法：应安设1台双滚筒提升机。(2)风筒悬吊方式不妥。理由：单绳悬吊风筒不牢固。正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。2．为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯，排水管，水箱(转水站)，工作面潜水泵。3．本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行．班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶人井深度的相关标志。4．该井筒施工伤亡事故属于一般事故。一般事故划分标准为：死亡3人以下或重伤10人以下，或者直接经济损失1000万元以下。七、某施工单位承担矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径6．5m，深度560m。其中表土段深度30m，井壁厚度650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度530m，井壁厚度500mm，混凝土强度等级为C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1．井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度4．0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高3．5m。2．井内施工设备：主提升为3m3吊桶，副提升为2m3吊桶；1台FTD-6伞钻和2台HZ-6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用4根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用2根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用6根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3．井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约24h，月进尺不低于80m。4．主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10．0m3／h，且不得小于1．0m3／h以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度520m时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心300mm，井筒偏斜100～400mm，高度约15m。【问题】1．该井筒基岩段施工方案是否可行?井筒施工设备布置存在哪些问题?2．从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些?说明理由。3．该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题?说明正确的技术要求。4．采用溜灰管输送混凝土时。对混凝土有什么基本要求?5．立井井筒施工现浇混凝土井壁施工质量检查的主要内容是什么?【答案】1．该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：(1)炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度；(2)将伞钻和2台HZ—6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置2台中心回转抓岩机不合理；(3)金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用2根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊；(4)不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可；(5)吊盘采用6根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度；(6)采用滚班作业制，此作业方式不受24h限制。确定掘进循环时间约24h，与滚班作业矛盾；(7)脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，不符合有关规定，应不低于0．7MPa；(8)该井筒深度560m，小于600m。因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集巾出水孔。施工组织设计中规定数值违反强制规定。2．从安全考虑．施工设备缺少安全梯。安全梯是井下出现停电、提升系统出现故障突发事故时人员撤离的设施，必须布置。3．在砌壁混凝土强度要求(不低于0．5MPa)、井筒建成后总漏水量要求(不大于10m3／h，且不得有1．0m3／h以上的集中出水孔)方面存在问题。符合规定的要求是：因采用短段掘砌混合作业，脱模时混凝土强度应不低于0．7MPa；该井筒深度560m，小于600m，因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集中出水孔。4．采用溜灰管输送混凝土时，对混凝土的基本要求包括：八、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台lm3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场l日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深l．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23Et修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件l：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5—2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)一8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)一975元；机械费550×1—550元。九、【背景资料】某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的10％。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5％进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3，材料费为12．0元／m3，机械费1．6元／m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元(其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元)，规费为225．68万元。该工程企业管理费费率为15％，利润率为5％，税金率为3．48％。事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14．4万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1．事件1中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2．事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元／m3)中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3．事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。4．事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离施工单位的索赔内容有哪些【答案】一十、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。一十一、【背景资料】某矿的斜井深度为1500m，断面为25m2，坡度为-15。。需采用矿车提升装置。据地质资料显示，井筒涌水量为25m3／h。施工单位在井口安装了阻车器，并在井口下方安设了一道挡车栏，在下部装矸地点的上方安设了一道挡车栏。在7月8日9：00左右，发生一起矿车跑车事故，造成井下工作人员2人死亡，3人重伤。得知消息后，施工单位的负责人立即组织人员进行抢救，并安排专人将矿车提升至地面，同时恢复生产。7月8日14时许，施工单位负责人将事故报告县级安全生产监督管理部门，事后经调查，造成直接经济损失450万元。【问题】1．用于斜井的装岩设备有哪些2．防跑车装置的设置是否合理说明理由。3．在本案例中，应该设置几级排水如何确定水泵流量4．发生的安全事故等级属于什么等级，事故等级的划分依据是什么5．施工单位的负责人做法是否合理说明理由。【答案】1．斜井施工装矸除特殊情况采用人工装矸外，基本都实现了机械装矸。常用的装矸机械有耙斗装岩机、挖掘机、装载机等。其中耙斗装岩机适用于任何坡度的斜井，有利于平行作业。2．防跑车装置的设置不合理。理由：斜井施工提升防跑车是斜井提升的重要安全措施，通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施，“一坡三挡”即在斜井上口入口前设置阻车器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏，除此之外，还必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止的防跑车防护装置。而本案例中，只设置了两档，不符合规定。故防跑车设置不合理。3．斜井的排水方式应视涌水量大小和斜井的长度而定，一般采取三级排水。设置如下：(1)一级排水站：工作面排水。(2)二级排水站：设在工作面后面适当的位置，位置的确定原则：距工作面施工设备至少5m；要考虑一级排水设备扬程的允许，并有10％的富余量。(3)三级排水站：三级排水站的移动次数不宜过多，二级排水站排上来的水通过三级排水站排到地面。三级排水站的临时水仓容量要大于二级排水站临时水仓的容量。确定水泵流量：根据《煤矿安全规程》规定，矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力，应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70％。工作和备用水泵的总能力，应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的25％。水泵流量：V=24÷20×25=30m3／h。故井下水泵流量为V≥30m3／h。4．本案例中发生的安全事故属于一般事故。划分依据是根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本案例中造成直接经济损失450万元，2人死亡，3人重伤。故安全事故属于一般事故。5．施工单位的负责人做法不合理。一十二、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2．伤亡事故处理时限是如何规定的?3．承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。一十三、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台lm3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场l日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深l．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23Et修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件l：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5—2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)一8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)一975元；机械费550×1—550元。一十四、某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表明严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？2.巷道光面爆破的质量标准是什么？3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？【答案】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？答：巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1）炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低；2）巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定；3）对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护；4）岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。2.巷道光面爆破的质量标准是什么？答：巷道光面爆破的质量标准是：1）围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50%;2）超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；3）围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？答：喷射混凝土支护巷道质量要求是：1）喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求；喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定；2）喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定；3）喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。一十五、【背景资料】某施工单位承建巷道工程．该巷道净断面20m2，所穿过的岩层属于Ⅳ～V类稳定性围岩，采用锚喷支护．锚杆长度2．0m。间排距800mm×800mm，喷射混凝土强度等级C20，厚度100mm．同时架设铜棚支架，支架间距0．8m．地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50mm处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散．班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时．钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后15d。事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1．针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2．为安全通过该巷道断层破碎带．可采取哪些有效措施?3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级?说明理由。4．施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。【答案】1．施工单位正确的做法为：(1)点眼位时不应戴手套领钎；(2)应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内50mm；(3)爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近；(4)装药前应先进行瓦斯检查。2．可采取的有效措施有：(1)超前支护(如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固)；(2)加强支护(如增加锚杆长度和采用锚索、网片)；(3)减小掘进炮眼深度，短掘短支；(4)采取多打眼、少装药的爆破措施。3．冒顶事故属于一般事故。理由：10人以下重伤的事故。4．施工单位提出工期顺延的要求不合理。理由：地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带，班组长违章作业(或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架)，属于施工单位自身承担的风险范围和责任。一十六、五背景资料某建设单位就一工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合