2021-2022一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二

2021-2022一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二单选题（共80题）1、下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是（）。A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离B.办公、生活区的选址应当符合安全性要求C.未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍D.施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸【答案】D2、依据《民法典》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误【答案】C3、承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于()。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同【答案】B4、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。（2014）A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】D5、勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A.委托方B.受托方C.双方共有D.协议补充【答案】B6、施工企业应当按照有关规定，向()提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。A.建设单位B.行业协会C.资质许可机关D.招投标监管部门【答案】C7、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()。A.要约撤回B.要约撤消C.承诺撤回D.承诺撤消【答案】A8、碎石、土石的再利用和回收率力争达到（）。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】C9、在建设工程活动中,会产生许多具有著作权的作品,其中建设单位和施工单位分别组织专人编制的招标、投标文件属于（）。A.委托作品B.职务作品C.单位作品D.集体作品【答案】C10、某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则（）。A.产权单位可以继续使用B.产权单位必须组织报废拆除C.产权单位应组织施工单位加固、维修和补强D.产权单位应委托相应资质的勘察、设计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用期【答案】D11、《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（）。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】D12、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】C13、（2020年真题）根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证"的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】C14、某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()。A.工向发证机关报告后即可开B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】C15、根据《行政处罚法》的规定，可以设定限制人身自由行政处罚的规范性文件是()。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规【答案】A16、建设工程施工合同不能认定无效的是()。A.承包人超越资质等级承揽工程B.借用有资质的建筑施工企业名义承揽工程C.建设工程必须进行招标而未招标D.资质低的承包人与资质等级高的企业联合承揽工程【答案】D17、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当()，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.在开工报告批准同时B.自开工报告批准之日起10日内C.自开工报告批准之日起15日内D.自开工报告批准之日起20日内【答案】C18、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】D19、承包人以欺诈、胁迫的手段，使发包人在违背真实意思的情况下订立了施工合同，则发包人有权请求（）变更或者撤销。A.建设行政主管部门B.仲裁机构或建设行政主管部门C.人民法院或建设行政主管部门D.人民法院或仲裁机构【答案】D20、关于评标规则的说法,正确的是（）。2017真题A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序【答案】B21、审判监督程序适用的对象是（）的判决、裁定。A.一审法院B.中级人民法院C.已经发生法律效力D.已经发生法律效力但发现确有错误【答案】D22、人民法院对符合规定的起诉，必须受理；认为不符合起诉条件的，应当在()日内裁定不予受理，原告对裁定不服的，可以提起上诉。A.3B.5C.7D.10【答案】C23、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。A.提交投标文件是承诺B.发放招标文件是要约C.签订书面合同是承诺D.发放中标通知书是承诺【答案】D24、张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了1个月的试用期，试用期间张某的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】D25、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。A.处分B.暂扣执照C.恢复原状D.罚金【答案】D26、（2020年真题）关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效C.租赁期限超过20年的，超过部分无效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】C27、（）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。A.合同履行B.合同清偿C.债务履行D.合同终止【答案】A28、根据《绿色施工导则》规定，施工现场内为减少道路占用土地，通路宜设置成()。A.环形B.网格形C.发散形D.对角线形【答案】A29、王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了()。A.新颖性B.创造性C.实用性D.专有性【答案】B30、某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，则应及时向（）报告。A.建设单位负责人和安全生产监督部门B.总监理工程师C.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上地方人民政府【答案】C31、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是（）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某D.王某【答案】B32、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币4000万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。A.240万B.120万C.80万D.20万【答案】C33、下列属于无效合同的是（）。A.无处分权的人处分他人财产的合同B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同C.显失公平的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】D34、在主合同纠纷未了之前，保证人可以拒绝债权人要求承担保证责任的是()。A.一般保证B.保证人与债务人约定共同承担责任的保证C.连带保证D.主债务履行期满后六个月内的连带保证【答案】A35、施工企业法人成立日期为（）之日。A.注册资金到位B.公司成立C.营业执照的签发D.营业执照的领取【答案】C36、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束【答案】C37、根据《民法典》的规定,下列财产可以设立抵押的是()。A.土地所有权B.集体所有的宅基地C.公立幼儿园的教育设施D.生产原材料【答案】D38、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当()。A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任B.由发包人与承包人一起承担连带责任C.由发包人承担责任D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任【答案】B39、财产或者人身受保险合冋保障,享有保险金请求权的人是()A.投保人B.保险人C.受益人D.被保险人【答案】D40、新建施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条件的是()。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备【答案】C41、甲掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。甲多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，承担该责任的主体应是（）。A.建设单位B.施工单位C.甲与建设单位D.甲与施工单位【答案】B42、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人要求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（）。A.予以支持B.不予支持C.征求发包人意见D.要求承担人提供证据【答案】B43、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.15天D.2个月【答案】A44、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权【答案】A45、由于张某不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，公司决定从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。A.5月1日B.6月1日C.7月2日D.7月16日【答案】C46、（2019年真题）关于不动产物权的说法，正确的是（）。A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】A47、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为()。A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益【答案】A48、下列法律责任的承担方式中，不属于行政处分的是（）。A.记过B.行政拘留C.开除D.降职【答案】B49、某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是()。A.每块玻璃的尺寸B.玻璃的透光标准C.运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车【答案】C50、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】C51、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内【答案】C52、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为()。A.12个月B.16个月C.18个月D.24个月【答案】D53、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D.建设单位的资质证明【答案】D54、在委托代理中，委托授权书的内容不包括()。A.代理人的姓名或者名称B.代理的事项、权限C.代理的期间D.第三人的姓名或者名称【答案】D55、下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。A.国家标准B.行业标准C.技术标准D.企业标准【答案】C56、某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程一并验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是()。A.发包人可以主张整体工程质量不合格B.施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责C.合理使用寿命为设计文件规定的合理年限D.发包人的行为视为对Ⅰ号楼质量认可【答案】A57、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】C58、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等C.不得压缩合同工期D.为从事危险作业的人员办理意外伤害保险【答案】B59、投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金可不予返还的是（）。A.招标人终止招标的B.投标人中标并在招标活动结束后与招标人签订书面合同的C.投标截止后投标人撤销投标文件的D.投标人未中标的【答案】C60、《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税的税率为（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D61、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。A.抵押权B.质押权C.抵消权D.留置权【答案】D62、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视同（）。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包工程【答案】B63、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。（2012）A.竣工验收合格B.交付使用C.发包方支付全部价款D.竣工验收备案【答案】A64、.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之曰起1个月内向发证机关报告。A.工程项目部B.施工企业C.监理单位D.建设单位【答案】D65、关于评标的说法，正确的是（）。（2016）A.评后委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的。可以否决所有投标。B.招标项目设有标底的。可以以投标报价是否接近标底作为中标条件。C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签宇的，视为不同意评标结果。D.投标文件中有含义不明确的内容的。评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明。【答案】A66、《招标投标法》、《建筑法》规定，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。同一专业两个以上不同资质等级的单位组成联合体的，应当按照资质等级低的单位确定其资质。这些规定主要是为了防止以联合共同承包为名而进行()的不规范行为。A.肢解发包B.违法分包C.资质挂靠D.串通投标【答案】C67、招标代理机构违反招标投标法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处（）的罚款。A.5万元以上，15万元以下B.5万元以上，25万元以下C.10万元以上，15万元以下D.10万元以上，25万元以下【答案】B68、甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应()。A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定【答案】A69、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定【答案】A70、发包人请求解除建设工程施工合同应予支持的是()。A.承包人已经完成的建设工程质量不合格B.承包人将承包的建设工程分包C.承包人合同约定的期限内没有完工D.承包人以行为表明不履行合同主要义务——预期违约【答案】D71、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A.补充责任B.共同责任C.按份责任D.连带责任【答案】D72、建设工程招标项目，下列选项在满足招标项目范围的要求下，属于必须招标的是()。A.施工单价合同估算价为300万B.重要设备单价合同估算价为150万C.勘察合同估算价为50万D.监理合同估算价为100万【答案】D73、关于所有权的权能，下列说法正确的是（）。A.占有权只能由所有人享有B.财产所有权的权能只包括占有权、使用权、收益权、处分权C.要想享有收益权，就必须行使对物的使用权D.占有权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心【答案】B74、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法正确的是（）。A.全员每半年应至少进行1次安全生产教育培训B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经企业考核合格后方可任职C.进入新施工岗位的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业。作业人员更换了施工现场，如果岗位相同，无需培训D.采用新工艺时，应当对作业人员进行安全教育培训【答案】D75、某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。A.5B.7C.10D.15【答案】D76、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由甲承担，交付之后由乙承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其毁损灭失的风险自合同成立时，由甲承担【答案】D77、关于物权的说法，错误的是（）。A.所有民事主体都能够成为物权权利人B.物权的客体一般是物，包括不动产和动产C.物权的权利人可以对抗一切不特定的人D.物权不具有排他性【答案】D78、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【答案】B79、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【答案】B80、按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除（）外都是违法的。A.为降低成本，设计单位对某重要设备指定了生产商B.建设单位装修过程中指令拆除承重墙C.施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检验的方法实施监理【答案】D多选题（共35题）1、某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2004年8月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律规范要求的有()A.供热系统：自2004年采暖期起，到2006年采暖期结束日止B.电气管线，给排水管道，装修工程：1年C.屋面防水工程：7年D.有防水要求的卫生间、厨房：5年E.基础工程：50年【答案】ACD2、注册建造师有（）情形之一的，其注册证书和执业印章失效。A.聘用单位破产的B.聘用单位被吊销营业执照的C.患有疾病的D.已与聘用单位解除聘用合同关系的E.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的【答案】ABD3、关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议应当是书面形式B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权【答案】AD4、根据《工程建设项目施工招投标办法》的规定，投标保证金可以是（）。A.现金B.银行保函C.保兑支票D.商业汇票E.现金支票【答案】ABC5、根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】ABD6、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。[一级建造师》工程法规]A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】BCD7、下列属于行政处罚的种类是（）。A.没收违法所得B.责令停业整顿C.撤职D.警告E.降级【答案】ABD8、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】ABD9、总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括（）。A.在总承包合同中规定分包的内容B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝【答案】AC10、下列所得中免纳个人所得税的是（）。A.年终加薪B.国债和国家发行的金融债券利息C.个人保险所获赔偿D.从投资的某公司取得的派息分红E.军人的转业费、复员费【答案】BC11、根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有()。A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】ABCD12、根据《建筑业企业资质管理规定》，有关机关给予建筑业企业资质许可时，应当审查企业的（）。A.注册资金B.企业性质C.技术人员D.技术装备E.已完成的建筑工程业绩【答案】ACD13、某施工企业由于场地有限，将一批建筑材料交由某仓储中心进行保管，并签订仓储合同，关于该仓储中心义务的说法，正确的有（）。A.仓储中心应当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证B.仓储中心验收时发现该批建筑材料数量与预定不符合，应当及时通知施工企业C.仓储中心应当根据施工企业的要求，同意及定期检查建筑材料的保管情况D.仓储期间因仓储中心保管不善，造成部分建筑材料毁损，该损害赔偿责任应当由仓储中心承担E.仓储中心发现该批建筑材料已发生变质并危及其它仓储物的安全和正常保管的，可以作出必要的处置，但应当及时通知施工企业【答案】BCD14、《工程建设项目施工招标投标办法》规定，对于应当公开招标的建设工程招标项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。A.受自然地域环境限制的B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不值得的C.国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目E.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择【答案】AB15、以下关于建设工程领域纠纷主要种类的说法中，正确的有（）。A.建设工程领域主要纠纷，包括民事纠纷和行政纠纷B.建设工程领域的民事纠纷，主要包括合同纠纷和侵权纠纷C.发包人和承包人有关工期、质量和造价等所产生的合同纠纷最为常见D.行政纠纷是行政机关之间或行政机关同法人、其他组织、公民之间由于行政行为而引起的纠纷E.对行政机关的许可、行政处罚、行政奖励、行政调解不服，都可以提起行政复议或行政诉讼【答案】ABCD16、人民调解应当遵循的程序主要是()。A.当事人申请调解B.人民调解委员会主动调解C.达成协议D.仲裁委员会参与旁听E.指定调解员或由当事人选定调解员进行调解【答案】ABC17、导致中标无效的情形有（）。A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】A18、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】BD19、某工程设备安装阶段需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。A.生产厂家的吊车制造许可证B.机械燃油消耗定额证明C.吊车出厂的产品合格证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检验合格证【答案】AC20、既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑()等实施节能改造的活动。A.围护结构B.保温结构C.采暖制冷系统D.照明设备E.供水系统【答案】ACD21、根据《建设工程质量检测管理方法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质C.检测机构不得转包检测业务D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】AC22、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。2018真题A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】B23、关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）。A.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】CD24、根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。2017真题A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】ABCD25、关于对上诉案件的审判，以下说法正确的是（）。A.第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，不开庭审理B.对于发回原审法院重审的案件，原审法院仍按照一审程序进行审理C.原判决认定基本事实不清的，第二审人民法院查清事实后改判D.原判决严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审E.当事人对重审案件的判决、裁定，不得再提起上诉【答案】BCD26、注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作，对于其注册建造师资质，下列说法正确的是（）。A.他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作B.