一级建造师（一建工程法规）题库a4版

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】：B

2、中外合资经营的建筑企业、中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。以下不属于外资建筑业企业承揽工程范围的是()。

A.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程

B.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

C.外资少于50％，由中国建筑企业独立实施建设项目

D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽

【答案】：C

3、甲公司向乙公司订做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

【答案】：A

4、对于不符合起诉条件的案件，人民法院应当在（）日内裁定不予受理。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：C

5、甲施工企业与乙供应商于2015年4月1日签订了水泥供应合同，约定2015年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2015年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2015年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2015年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述正确的是()。

A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任

C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任

D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

【答案】：B

6、下列关于调解的说法，错误的是()。

A.人民调解的组织形式是人民调解委员会

B.行政调解属于诉讼外调解

C.在仲裁调解书签收前当事人不得反悔

D.法院调解是在双方当事人自愿的基础上进行的调解

【答案】：C

7、下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B.配备专职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训

【答案】：C

8、关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。

A.招标投标交易场所以营利为目的

B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标

C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系

D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所

【答案】：A

9、关于项目经理的说法，正确的是()。

A.项目经理的权利来自企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理部

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

【答案】：A

10、施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名工人死亡，间接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：D

11、关于和解的说法，错误的是（）。

A.和解协议具有强制执行的效力

B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

【答案】：A

12、关于确定中标人的说法，正确的是()。2017

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D

13、关于环境保护税应税污染物计税依据的确定方法,正确的是（）

A.应税大气污染物按照大气污染物的排放量确定

B.应税水污染物按照水污染物的排放量确定

C.应税固体废物按照污染物排放量折合的污染当量数确定

D.应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定

【答案】：D

14、在下列的各项表述中，属于安装工程一切险除外责任的是（）造成损失。

A.一般性罚款

B.一般性丢失

C.离心力引起的结构断裂

D.电路短路

【答案】：D

15、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是()。

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

16、将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用,称之为循环经济的()。

A.减量化

B.再利用

C.资源化

D.无害化

【答案】：C

17、乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由()。

A.甲公司自行承担责任

B.乙公司自行承担责任

C.甲乙公司承担连带责任

D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任

【答案】：D

18、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。

A.4月1日

B.5月1日

C.5月20日

D.6月30日

【答案】：A

19、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。（2012）

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司

【答案】：C

20、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。2016

A.债权

B.担保特权

C.所有权

D.用益物权

【答案】：C

21、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（）组织。（2015）

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：B

22、关于人身保险合同的说法，错误的是()。

A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

C.人身保险合同的投保人可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

【答案】：D

23、甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套磁选设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是（）。

A.租赁合同对丁公司继续有效

B.乙转让该设备所有权须经甲同意

C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权

D.丁无义务保证甲继续使用该设备

【答案】：A

24、下列哪一项不属于非营利法人()。

A.事业单位

B.社会团体

C.基金会

D.机关法人

【答案】：D

25、下列情形中，不属于违法分包的是（）。

A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的

C.施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

【答案】：B

26、2012年4月6日，甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个购买水泥的合同，合同价为100万元，约定违约金比例为1%。同时，应水泥厂的要求甲建筑公司交付了2万元定金。合同交货时间为2012年8月6日。2012年4月16日，乙水泥厂与甲建筑公司协议，由丙水泥厂代为提供水泥，甲建筑公司表示同意。但是，在2012年8月6日，丙水泥厂并没有按时提供水泥，则（）。

A.由丙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元

B.由丙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元

C.由乙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元

D.由乙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元

【答案】：D

27、对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关（）。

A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.撤销施工许可证，责令停止施工，对责任单位处以罚款

C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得

D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款

【答案】：B

28、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内向()提出。

A.三个月，原仲裁机构

B.六个月，仲裁机构所在地中级法院

C.六个月，被申请人住所地基层法院

D.二年，仲裁机构上级主管部门

【答案】：B

29、根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是（）。

A.垂直运输机械作业人员

B.登高架设作业人员

C.爆破作业人员

D.钢筋作业人员

【答案】：D

30、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。（2014）

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

【答案】：B

31、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：B

32、取得建造师执业资格证书、申请初始注册的人员必须具备一定的条件，条件不包括（）。

A.从事施工管理工作满6年

B.受聘于一个相关单位

C.达到继续教育要求

D.没有明确规定的不予注册的情形

【答案】：A

33、建设工程代理法律关系中,存在两个法律关系,分别是()

A.代理人与被代理人之间的委托关系,被代理人与相对人之间的合同关系

B.代理人与被代理人之间的合作关系,代理人与相对人之间的合同关系

C.代理人与被代理人之间的委托关系,代理人与相对人之间的转委托关系

D.代理人与被代理人之间的合作关系,被代理人与相对人之间的转委托关系

【答案】：A

34、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A.利息税

B.企业所得税

C.个人所得税

D.营业税

【答案】：D

35、某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

【答案】：A

36、根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。

A.经人民法院确认后有效

B.具有强制执行力

C.司法确认是必经程序

D.经人民法院确认后具有强制力

【答案】：D

37、属于建筑工程一切险承保的是（）。

A.因自然灾害导致的已建成的铁路损毁

B.地震所导致已建成的隧道塌方

C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡

D.因自然灾害导致房屋建筑工程现场材料和机械损坏

【答案】：D

38、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由（）。

A.发包人承担

B.承包人自负

C.承包人与发包人按比例承担

D.承包人与发包人承担连带责任

【答案】：B

39、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元，本次事故属于（）。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：A

40、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。（2012）

A.要约邀请

B.承诺

C.承诺意向

D.新要约

【答案】：D

41、按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不得少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.10%，70%

B.15%，70%

C.20%，80%

D.25%，80%

【答案】：D

42、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错误的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：B

43、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列（）情形时，其注册证书和执业印章将失效。

A.注册有效期满未延续注册

B.因工作调动办理变更注册手续

C.申请专业增项注册未得到批准

D.所在聘用单位被降低资质等级

【答案】：A

44、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。2014

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为委托代理，合同有效

D.王某的行为为表见代理，合同有效

【答案】：D

45、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处()的罚款。

A.工程合同价款1％以上2％以下

B.工程合同价款2％以上4％以下

C.施工总成本1％以上2％以下

D.施工总成本5％以上10％以下

【答案】：A

46、根据建筑起重机械安全监管管理规走》,关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法,正确的是()

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带贵任

B.安装完毕后,应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后,应当告知工程所在地安全监管理部门

【答案】：B

47、根据《建筑法》,某建筑施工企业在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料和设备,并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准,应承担的法律责任是（）。

A.责令改正,处以罚款

B.责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书

C.负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失

D.依法追究刑事责任

【答案】：C

48、某建设单位对建设单位代表的授权范围以书面形式通知施工单位。施工单位项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由（）承担。

A.建设单位与施工单位

B.建设单位与项目经理

C.建设单位代表与施工单位

D.施工单位与项目经理

【答案】：C

49、（2019年真题）关于国家所有的文物的说法,正确的是（）。

A.遗存于公海区域内的起源于中国的文物,属于国家所有

B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变

C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有

D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变

【答案】：C

50、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的（）规定。

A.强制性

B.补充性

C.推荐性

D.参考性

【答案】：B

51、城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（）的封闭围挡

A.1.5m

B.2.5m

C.3.5m

D.0.5m

【答案】：B

52、建筑施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必须具备的条件是（）。

A.有符合规定的注册资本和净资产

B.有符合规定的专业技术人员、技术装备

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.已完成的建设工程业绩

【答案】：C

53、关于开标的说法,正确的是()

A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点,但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人

C.开标应当由招标代理机构主持,邀请所有投标人参加

D.投标人少于3个的,不得开标

【答案】：D

54、关于投标联合体的说法，正确的是()。

A.联合体应在中标后提交共同投标协议

B.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件

C.联合体通过资格预审后，其组成成员可以变化，但最迟应在提交投标文件截止时间前完成

D.联合体组成各成员，可以单独以自己的名义投标

【答案】：B

55、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于()合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更

【答案】：C

56、建设工程合理使用年限是指程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限,从（）之日起算。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

57、如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为（）。

A.不确定

B.已变更

C.未变更

D.未变更或已变更都可

【答案】：C

58、甲、乙因水利工程的质量问题纠纷诉讼至人民法院，甲若申请工程质量鉴定，申请时间应是（）。

A.一审法院判决前

B.二审法院开庭前

C.举证期限内

D.一审法院庭审辩论期间

【答案】：C

59、某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同，并在工商行政管理部门办理了出质登记。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款优先受偿。下列选项中正确的是（）。

A.上市公司的流通股票不能作为质押物

B.施工单位对该部分股票不享有质权

C.施工单位不得转让对股票的质权

D.施工单位的质权自股票交付时生效

【答案】：C

60、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是()。(2015真题)

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

【答案】：A

61、甲与乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需求，让甲了解到了自己的商业秘密，下面的说法中正确的是（）。

A.如合同不成立，则甲可以泄露乙的商业秘密

B.如合同成立，则甲不得泄露乙的商业秘密

C.如合同成立，则甲不得利用乙的商业秘密为自己谋利而损害了乙的利益

D.无论合同是否成立，甲不得泄露或者不正当地使用乙的商业秘密

【答案】：D

62、因使用单位使用不当造成的建筑物损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由()负责。

A.使用单位与建设单位

B.使用单位

C.施工单位与使用单位

D.使用单位与设计单位

【答案】：B

63、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：B

64、王某的日工资为80元，政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

【答案】：B

65、法的形式的含义不包括（）。

A.法律规范的效力等级

B.法律规范的外部表现形式

C.法律规范的时间效力

D.法律规范创制机关的性质及级别

【答案】：C

66、安装工程一切险承保的危险和损害除包括建筑工程中规定的部分除外责任外还包括（）

A.人为破坏

B.不可抗力

C.电力不足

D.短路、过电压、电弧所造成的损失

【答案】：D

67、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3000元/t的价格购买Φ25的螺纹钢50t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”乙公司发出的这份通知属于（）。

A.要约

B.承诺

C.反要约

D.要约邀请

【答案】：A

68、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.监理单位

【答案】：A

69、下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是（）。

A.建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标

B.依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标

C.招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇

D.施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标

【答案】：D

70、重大误解、显失公平、欺诈、胁迫和趁人之危签订的合同是（）。

A.无效合同

B.有效合同

C.效力待定合同

D.可变更、可撤销合同

【答案】：D

71、关于劳动工资保障制度的说法，不正确的是()。

A.延长工作时间工资不包括在最低工资内

B.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.最低工资的具体标准由省、自治区或直辖市人民政府规定，报国务院备案

【答案】：B

72、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法中，正确的是()。

A.对投标文件的补充、修改与撤回，应在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行

B.投标人对投标文件的补充、修改与撤回，可以不通知招标人

C.补充、修改的内容可以不作为投标文件的组成部分

D.在正式开标日期前，投标人可电话通知招标人撤回投标文件

【答案】：A

73、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。2017

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

【答案】：A

74、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本企业安全生产投入的有效实施

【答案】：D

75、某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（）。

A.投保人与受益人

B.保险人与投保人

C.投保人与被保险人

D.投保人、被保险人和受益人

【答案】：B

76、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是（）。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元

【答案】：C

77、某建筑工程在城市住宅区内，主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑，使用的机械设备可能产生噪声污染，建筑公司必须在浇注施工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：D

78、甲是某产品的专利权人，乙于2012年5月1日开始制造、使用和销售该专利产品。甲于2013年5月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲无法核实计算由于乙的侵权行为所造成的具体损失，乙共销售侵权产品300台，甲为了制止乙侵权支付了50万元的合理费用。甲关于乙应对甲赔偿的额度，下列()是正确的

A.600万元

B.650万元

C.300万元

D.350万元

【答案】：D

79、下列法规中，属于部门规章的是（）。（2015）

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

【答案】：D

80、施工单位在施工过程中为了节省材料费用降低工程的质量标准，造成重大安全事故，施工企业构成()。

A.工程重大安全事故罪

B.重大责任事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.串通投标罪

【答案】：A

81、（2020年真题）发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。

A.终审人民法院

B.申请执行人住所地人民法院

C.被执行的财产所在地基层人民法院

D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院

【答案】：D

82、下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。

A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书

B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书

C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书

D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书

【答案】：D

83、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D

84、李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5％，并约定利息按单利计算。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息（）。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

【答案】：B

85、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人谎报或者瞒报事故的，应当受到的处罚是()

A.处10万元以上50万元以下的罚款

B.处5万元以上20万元以下的罚款

C.处上一年年收入50％至80％的罚款

D.处上一年年收入60％至100％的罚款

【答案】：D

86、甲施工企业于2005年承建某单位办公楼，2006年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

【答案】：C

87、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

【答案】：D

88、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之曰起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。（2015）

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：A

89、关于投标人应遵守的法律规定，下列说法正确的是（）。

A.投标人之间不得协商投标报价等投标文件的实质性内容

B.不同投标人的投标文件可以由同一单位或者个人编制

C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人可以按照该组织要求协同投标

D.投标人之间采取的任何方面的联合行动全部都是违法的

【答案】：A

90、在正常使用条件下，（）以及房屋建筑的地基基础和主体结构工程的法定最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

A.供热、供冷系统

B.基础设施工程

C.屋面防水工程

D.节能保温工程

【答案】：B

91、建筑业企业从事施工活动的范围是（）。

A.营业执照的范围

B.合同的范围

C.资质等级许可的范围

D.工程实际范围

【答案】：C

92、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。

A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动

【答案】：A

93、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】：D

94、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限最长为()个月。

A.12

B.8

C.6

D.20

【答案】：D

95、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，部分使用政府投资的建设项目按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。（2015）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：A

96、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，错误的是()。

A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担连带责任

B.建设单位与分包单位无合同关系，但可以向分包单位主张权利

C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.分包单位对总承包单位和建设单位承担责任

【答案】：D

97、投保人保险的目的必须通过()来实现。

A.保险合同

B.索赔

C.保险单

D.保险凭证

【答案】：B

98、下列安全生产职责中，不属于项目专职安全生产管理人的职责的是()。

A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.对作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处

D.向企业安全生产管理机构报告重大安全隐患

【答案】：B

99、工程建设项目在开工前，一般应取得项目土地的建设用地使用权，而建设用地使用权只能存在于（）之上。

A.国家所有的土地

B.国家或集体所有的土地

C.农用地转为建设用地

D.宅基地

【答案】：A

100、建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是()。

A.工程招标

B.工程承包

C.纠纷诉讼

D.材料设备采购

【答案】：B

101、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A.执行国家劳动安全卫生规程和标准

B.为劳动者办理意外伤害保险

C.对劳动者进行劳动安全卫生教育

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

【答案】：B

102、建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：B

103、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。

A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的

C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

【答案】：A

104、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担()责任。

A.合同

B.不当得利

C.无因管理

D.侵权

【答案】：D

105、签订仓储合同后。仓储物出现变质或者其他损坏的，危及其他仓储物的安全时，保管人应当（）

A.及时通知上级领导并做出处置方案

B.自行处理仓储物

C.催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置

D.转移仓储物，并加收费用

【答案】：C

106、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。

A.评标截止时间前

B.评标开始前

C.提交投标文件的截止时间前

D.投标有效期内

【答案】：C

107、租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，（）。

A.合同不成立

B.合同无效

C.不得对抗善意的第三人

D.视为不定期租赁

【答案】：D

108、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办理的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内。

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

【答案】：A

109、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判

【答案】：C

110、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

【答案】：B

111、某工程项目于11月8日通过竣工验收，根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在（）前将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.11月13日

B.11月18日

C.11月23日

D.12月28日

【答案】：C

112、施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。

A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力

C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

【答案】：C

113、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会发生债

【答案】：A

114、（2020年真题）关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（）。

A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送

B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开

C.负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查

D.负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密

【答案】：A

115、下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是()。

A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止

B.因原告起诉，诉讼时效中止

C.因被告应诉，诉讼时效中止

D.因证人要求，诉讼时效中止

【答案】：A

116、发包人收到竣工结算报告及资料后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算报告及资料。对此情形,下列说法中正确的是（）。

A.此约定写入合同,也属无效条款

B.合同中有此约定,才能作为结算依据

C.这是法定的视为认可竣工结算报告及资料的情形

D.合同中有此约定,也不能作为结算依据

【答案】：C

117、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A.补充责任

B.共同责任

C.按份责任

D.连带责任

【答案】：D

118、2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【答案】：B

119、某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。

A.总承包人

B.防水分包人

C.业主

D.物业公司

【答案】：C

120、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。（2016）

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：B

121、在《工程建设施工企业质量管理规范》GB／T50430-2007中，其中GB／T符号表示此规范为（）。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.强制性行业标准

D.推荐性行业标准

【答案】：B

122、某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为（）。

A.变更的效力仅及于变更的部分

B.未变更部分效力不确定

C.已履行部分应恢复原状

D.当事人丧失赔损请求权

【答案】：A

123、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。

A.100

B.200

C.1000

D.600

【答案】：D

124、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。(2015真题)

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

125、（2019年真题）下列损失,属于建筑工程一切险保险责任范围的是（）

A.设计错误引起的缺陷

B.地震引起的损失

C.工艺不良引起的保险财产本身的损失

D.非外力引起的机械装置本身的损失

【答案】：B

126、施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。

A.从交付之日起计算

B.从竣工验收之日起计算

C.从当事人起诉之日起计算

D.从提交竣工结算文件之日起计算

【答案】：A

127、某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容作了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是（）。

A.每块玻璃的尺寸

B.玻璃的透光标准

C.运输时，为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变

D.玻璃的运输方式由汽车变为火车

【答案】：C

128、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。(2015真题)

A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.参加生产安全事故的调查和处理工作

D.协调配备项目专职安全生产管理人员

【答案】：B

129、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

D.生产工艺要求必须连续

【答案】：C

130、关于定金的表述中，正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%

【答案】：A

131、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。（2012）

A.作出决定的公安消防机构

B.公安机关

C.人民法院

D.建设行政主管部门

【答案】：A

132、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。(2015真题)

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

【答案】：C

133、关于投标人资格审查与评标的说法，正确的有()。

A.资格审查分为资格预审、资格后审

B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果

D.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

【答案】：A

134、施工单位向监理单位提交《建筑节能分部工程质量验收表》并进行质量评估后,应由（）签字确定验收结论。

A.监理工程师及项目总监

B.总监理工程师

C.专业的质量检查员

D.项目技术负责人

【答案】：A

135、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【答案】：B

136、张某与某施工单位签订了一份三年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2005年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止于()

A.2005年4月10日

B.2005年6月10日

C.2005年9月10日

D.2006年3月10日

【答案】：C

137、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。2014

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设行业专用的术语、符号

D.工程建设勘察行业专用的质量要求

【答案】：A

138、由于张某不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，公司决定从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（）前以书面形式通知张某。

A.5月1日

B.6月1日

C.7月2日

D.7月16日

【答案】：C

139、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,施工企业负责人要定期带班检查施工现场,其每月检查时间应不少于其工作日的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：C

140、关于负责特种设备安全监督管理部门在履行职责过程中有关行为的说法,正确的是（）。

A.发现违反规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,应当立即以口头形式发出特种设备安全监察指令

B.紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的,则不需特种设备安全监察指令

C.发现重大违法行为或者特种设备存在严重事故隐患时,应当责令有关单位立即停止违法行为、采取措施消除事故隐患,并及时向上级负责特种设备安全监督管理的部门报告

D.实施安全监督检查时,应当有1名以上特种设备安全监察人员参加

【答案】：C

141、下列关于建设工程消防设计的审核与验收，说法不正确的是（）。

A.建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准

B.未经公安消防机构审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工

C.经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报建设行政主管部门核准

D.按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用

【答案】：C

142、下列情形中,工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是()。

A.认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准,但未要求建筑施工企业改正的

B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,未及时报告的

C.将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的

D.工程施工过程中,未及时组织工程质量验收的

【答案】：C

143、在主合同纠纷未了之前，保证人可以拒绝债权人要求承担保证责任的是（）。

A.一般保证

B.保证人与债务人约定共同承担责任的保证

C.连带保证

D.主债务履行期满后六个月内的连带保证

【答案】：A

144、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是()。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

【答案】：C

145、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程中，需要办理施工许可证的有()。

A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑

B.农民自建低层住宅

C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

D.工程投资额在50万元以上的建筑工程

【答案】：D

146、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑（）

A.承重结构改造

B.围护结构改造

C.屋面防水层修复

D.外墙裂缝修补

【答案】：B

147、关于一级建造师注册的说法，正确的是()。2014

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册

D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出

【答案】：A

148、（2019年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）

A.施工合同变更应当办理批准登记手续

B.工程变更必须导致施工合同条款变更

C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致

D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更

【答案】：D

149、债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的（）。

A.固定性

B.排他性

C.相对性

D.有偿性

【答案】：C

150、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是()。2016

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

【答案】：B

151、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。（2015）

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧

【答案】：A

152、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。（2016）

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

【答案】：B

153、根据我国《民法典》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是()。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延

【答案】：D

154、下列合同中，属于双务合同的是()。

A.赠与合同

B.建设工程施工合同

C.无偿保管合同

D.无偿委托合同

【答案】：B

155、某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是（）。

A.该过路人负有法定的报告义务

B.过路人可以直接向相关主管部门报告

C.过路人应当在事故发生后2小时后报告

D.过路人可以向该施工现场的负责人报告

【答案】：C

156、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工的3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C

157、某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。

A.丁级

B.丙级

C.乙级

D.甲级

【答案】：D

158、建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满三个月前，申请办理资质延续手续。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：D

159、（2020年真题）关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。

A.用能单位应当加强能源计价管理

B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训

C.用能单位应当建立节能目标责任制

D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制

【答案】：C

160、关于负责特种设备安全监督管理部门执法行为的说法，正确的是()。

A.可以进入监理单位检查特种设备

B.对存在事故隐患的特种设备实施查封、扣押

C.对违反安全技术规范要求的行为责令改正

D.为统计安全生产信息，复制特种设备使用单位的合同

【答案】：C

161、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

【答案】：A

162、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】：D

163、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

【答案】：D

164、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法正确的是()。

A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉

B.投标人对招标过程和评标结果有异议的，应依法先向招标人提出

C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理

D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动

【答案】：B

165、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,（）承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

A.禁止

B.允许

C.有条件允许

D.特定情况禁止

【答案】：A

166、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：D

167、关于债权的说法，正确的是()。

A.侵权是债发生的最主要、最普遍的依据

B.建筑物悬挂物发生坠落造成他人损害的，由建设单位和施工单位承担连带责任

C.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，建筑物所有人、管理人或者使用人不能够证明自己没有过错的，则应当承担侵权责任

D.从建筑物中抛掷物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，由可能加害的建筑物使用人给予补偿

【答案】：D

168、关于施工人员权利义务的说法，正确的有()。

A.检举是施工人员的义务

B.施工人员有权了解其作业场所和工作岗位的事故应急措施，这是施工人员的紧急避险权

C.取得安全防护用品是施工人员的权利，而正确使用安全防护用品是义务

D.施工人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者项目负责人报告

【答案】：C

169、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单,后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处,则该取消通知从法律上称为（）

A.要约撤回

B.要约撤销

C.承诺撤回

D.承诺撤销

【答案】：A

170、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

【答案】：B

171、甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应请求（）。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还定金4万元

D.甲支付违约金6万元

【答案】：C

172、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》的规定，甲方可以()。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申.请执行

【答案】：D

173、下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。

A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料

B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商

C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包

D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势

【答案】：D

174、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是()。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】：B

175、关于工程建设标准的说法，正确的是()。

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

C.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

D.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

【答案】：D

176、权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利是（）。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.收益权

【答案】：B

177、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

【答案】：D

178、《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限,工程合理使用年限是指从()之日起计算。

A.工程提请竣工验收

B.工程移交

C.工程竣工验收合格

D.工程投入使用

【答案】：C

179、甲与乙签订了仓储合同，由乙保管甲的6箱货物，保管期限为3个月。甲提前1个月提取了其中3箱货物，另3箱货物则在仓储期满后1个月才提取。对此，下列选项中正确的是（）。

A.乙有权向甲加收逾期提取物品的仓储费

B.甲有权要求乙减收提前取回物品的仓储费

C.甲不应向乙支付逾期提取物品的仓储费

D.提前和逾期提取物品的仓储费可以相抵

【答案】：A

180、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。

A.营业额

B.利润

C.管理费

D.职工工资总额

【答案】：D

181、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可以将合同分为（）。

A.双务合同与单务合同

B.有偿合同与无偿合同

C.要式合同与不要式合同

D.权利合同与义务合同

【答案】：C

182、某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。

A.由建设单位承担全部责任

B.由监理单位承担主要责任

C.由建设单位和监理单位承担全部责任

D.由施工单位承担主要责任

【答案】：D

183、生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C

184、根据《民法典》，下列对保证合同的理解中，正确的是()。

A.主合同有效，则保证合同也有效

B.保证合同未约定保证范围、期间、方式的，保证合同无效

C.保证期间，主合同发生债权转让的，保证人不再承担保证责任

D.保证人只能是第三人

【答案】：D

185、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.3

B.1

C.2

D.5

【答案】：A

186、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

【答案】：D

187、不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是（）。

A.某卫星发射中心用地

B.某市政府用地

C.奥运会主会场用地

D.商品住宅用地

【答案】：D

188、某市政施工单位因特殊需要拟在某名人故居附近实施挖掘作业，该名人故居系省文物保护单位，则必须经过（）批准方可开工。

A.省文物保护主管部门

B.省建设行政主管部门

C.省政府

D.国家文物局

【答案】：C

189、建筑施工企业项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.25％

B.80％

C.35％

D.75％

【答案】：B

190、（2019年真题）建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付

B.支付出让金

C.转让

D.登记

【答案】：D

191、某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不是法人，根本原因是（）。

A.没有自己独立的名称

B.没有固定的经营场所

C.不能独立承担民事责任

D.没有自己的组织机构

【答案】：C

192、甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家（为BIN公司）、规格型号、价款、到货时间、地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能、技术参数等与设备M相近、价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。

A.甲可以向乙提出索赔要求

B.应由BIN公司承担全部赔偿责任

C.乙的行为超越了代理权限

D.乙有委托事务报告义务

【答案】：B

193、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人授权的招标代理机构

B.招标投标行政监督部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.公共资源交易中心

【答案】：C

194、在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于().

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

【答案】：C

195、国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。

A.6

B.12

C.18

D.24

【答案】：C

196、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()。2014

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

197、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消灭。

A.1年

B.3年

C.5年

D.6个月

【答案】：A

1