一级建造师（一建工程法规）题库（历年真题）word版

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、当事人双方分别违反了自身的义务，应当（）。

A.按比例承担责任

B.各自承担相应的责任

C.责任抵消后由责任重大的一方承担责任

D.各承担50％的责任

【答案】：B

2、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于（）个月。

A.3

B.4

C.6

D.12

【答案】：A

3、下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是（）。

A.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进交通运输服务

B.自境外单位购进无形资产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额

C.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额

D.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

【答案】：A

4、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是()。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

【答案】：D

5、建设工程竣工后，根据施工合同的约定，施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告，但由于竣工资料不全，施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。同年9月8日，建设单位组织相关单位进行竣工验收，9月10日建设工程竣工验收合格。根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，该项工程的缺陷责任期应于（）起计算。

A.6月1日

B.8月20日

C.9月8日

D.9月10日

【答案】：D

6、对意外伤害保险投保的表述中，不正确的是（）。

A.施工企业应在工程项目开工前办理完投保手续

B.业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理

C.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位不承担投保费用

D.投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人

【答案】：C

7、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。

A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

【答案】：D

8、下列各项中,关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用,说法正确的是（）。

A.证据的提供应由公安或者检察部门负责

B.仲裁庭认为有必要收集的证据,经当事人同意,可以收集

C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的,可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人认为需要的,可以向鉴定人直接提问

【答案】：C

9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是()。

A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包

B.将专业工程分包给不具备资质的承包人

C.经建设单位认可，承包人将其承包的部分工程分包给个人

D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人

【答案】：A

10、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。2018真题

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】：D

11、为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的（）。

A.投标保函

B.履约保函

C.预付款保函

D.维修保函

【答案】：B

12、关于失业保险的缴纳和领取，下列表述中正确的是（）。

A.失业人员失业前用人单位和个人累计缴满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月

B.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为24个月

C.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为36个月

D.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，可终身领取失业保险金

【答案】：A

13、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()

A.明示报名参加投标的各施工单位低价竞标

B.明示施工单位在施工中应优化工期

C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同

D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

【答案】：D

14、根据《立法法》规定，公布后30日内不需要报全国人民代表大会常务委员会备案的规范性文件是()。

A.行政法规

B.地方性法规

C.民族自治条例和单行条例

D.地方政府规章

【答案】：D

15、关于要约撤销的说法，下列选项中正确的是()。

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】：B

16、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后()内。2016

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

【答案】：A

17、根据《建设工程质量检测管理办法》，工程施工中见证取样检测机构应当是()。

A.建设单位委托的具有相应资质等级的机构

B.施工单位委托的具有相应资质等级的机构

C.建设行政主管部门指定的机构

D.建设工程质量监督站指定的机构

【答案】：A

18、下列工作安排中，属违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是()。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工刘某从事资料整理工作

B.安排怀孕期间女工章某从事第3级体力劳动强度的劳动

C.安排怀孕6个月的女工赵某从事夜班工作

D.批准女工朱某只能休产假120d

【答案】：B

19、根据《环境保护法》,关于企业法排放污染物,受到罚款处罚,承担按日连续处罚法律责任的说法,正确的是()

A.被令改正,拒不改正的,应当按照原处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自令改正之日起算

C.被令改正,拒不改正是按日连续处罚的前提

D.罚款处罚按照执法成本确定

【答案】：C

20、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（）组织。（2015）

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：B

21、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷

B.因用户装修引起的卫生间渗漏

C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝

D.地震导致的剪力墙裂缝

【答案】：C

22、（2020年真题）关于城市维护建设税的说法，正确的是（）。

A.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据

B.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳

C.城市维护建设税税率统一为5%

D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人

【答案】：D

23、商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。

A.作出裁决的仲裁委员会

B.申请人住所地的中级人民法院

C.被执行人住所地的中级人民法院

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】：C

24、单位工程竣工结算由（）。

A.发包人编制，承包人审查

B.承包人编制并审查

C.发包人编制并审查

D.承包人编制，发包人审查

【答案】：D

25、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法，正确的是()。2017

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B.责令停止生产，并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

26、总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位负()。

A.连带责任

B.按份责任

C.主要责任

D.直接责任

【答案】：C

27、甲乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还（）万元。

A.30

B.40

C.60

D.200

【答案】：C

28、下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是()。

A.必须征得债权人同意

B.第三人并不因此成为合同当事人

C.不得损害债权人的利益

D.第三人应向债权人承担违约责任

【答案】：D

29、根据《建筑法》,某建筑施工企业在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料和设备,并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准,应承担的法律责任是（）。

A.责令改正,处以罚款

B.责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书

C.负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失

D.依法追究刑事责任

【答案】：C

30、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是()。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】：C

31、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工的3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C

32、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于责任承担的说法，正确的是()。

A.分包单位只对总承包单位负责

B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

【答案】：C

33、甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以（）。

A.对安全生产违法作业当场纠正

B.对现场检查出的隐患责令停止使用

C.责令紧急避险

D.将不合格的安全设施查封扣押

【答案】：D

34、关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()

A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人

B.已经发售的资格预审文件、招标文件招标人无须退还所收取的资格预审文件，招标文件的费用

C.已经收取投标保证金的应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息

D.应当及时发布公告

【答案】：D

35、关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）。

A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保

B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可

D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包

【答案】：C

36、下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。

A.企业的信用档案主要记入不良行为记录

B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供

C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等

D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意

【答案】：C

37、以下不属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的安全报告事故主要内容的是()。

A.事故现场情况

B.事故可能造成的伤亡人数

C.事故初步估计的直接经济损失

D.事故防范和整改措施

【答案】：D

38、在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。

A.经附近居民所在单位的同意

B.在居民小区代表监视下施工

C.公告附近居民

D.经居民小区业主委员会同意

【答案】：C

39、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全生产责任的说法中，错误的是()。

A.对向施工企业提供的勘查资料的真实性、正确性、完整性负责

B.施工前进行安全施工技术交底

C.不得任意压缩合同约定的工期

D.对拆除工程进行备案

【答案】：B

40、根据招投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

【答案】：B

41、工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的须目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税由()。

A.建设单位代扣代缴

B.总承包单位代扣代缴

C.分包单位代扣代缴

D.无某自行申报

【答案】：C

42、关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）

A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理

B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位

C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位

D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系

【答案】：D

43、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。

A.1小时内

B.24小时内

C.作业人员救出后1小时内

D.作业人员救出后24小时内

【答案】：A

44、关于民事诉讼中数个证据对同一事实的证明力的说法，正确的是()。

A.书证的证明力大于物证

B.视听资料的证明力大于勘验笔录

C.经过公证的书证，其证明力大于证人证言

D.书证的证明力一般大于鉴定结论

【答案】：C

45、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（）。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D.属于要约，而且不可撤销

【答案】：D

46、甲矿业公司请求乙运输公司为其运送一车放射性较强的矿石。对此，下列关于甲和乙的行为中错误的是（）。

A.乙可以拒绝运输

B.甲应将其名称、性质和防范措施等书面材料提交乙

C.乙可采取措施以免造成放射性污染

D.只要有防范措施就无需作出危险物标志

【答案】：D

47、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

【答案】：C

48、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。

A.第一次付款期限届满

B.最后一次付款期限届满

C.每次付款期限届满

D.提交工程款支付申请

【答案】：B

49、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.监理单位

【答案】：A

50、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销的说法，正确的是()。

A.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录

B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明

C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告

D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人

【答案】：B

51、关于建设工程见证取样的说法，正确是的()。

A.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担

B.见证人员确定后，应当通知施工单位、检测单位和质量监督机构

C.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

D.取样人员和见证人员只对试样的真实性负责

【答案】：B

52、建设工程施工许可证的申请主体是（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目管理服务单位

【答案】：B

53、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经()批准。

A.县级人民政府

B.省级人民政府

C.国务院

D.省级文物行政部门

【答案】：B

54、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。

A.工地的塔吊倒塌造成临近的平房被砸塌

B.某施工单位未按照合同约定工期竣工

C.因台风导致工程损害

D.某工程存在质量问题

【答案】：A

55、关于施工企业资质序列的说法，不正确的是()。

A.施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级

B.专业承包序列设有60个类别

C.施工总承包资质序列设有12个类别

D.施工劳务资质不分类别与等级

【答案】：B

56、根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。

A.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理

B.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

C.工程监理单位不得转让工程监理业务

D.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理

【答案】：A

57、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

【答案】：C

58、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑两年，缓期两年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于()。

A.随时解除

B.预告解除

C.经济性裁员

D.违法解除

【答案】：A

59、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

【答案】：D

60、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家对专项方案进行论证。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.施工单位

D.建立单位

【答案】：C

61、关于施工现场设置消防通道的说法,正确的是（）。

A.消防通道满足消防车通行即可

B.在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志

C.应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明

D.消防通道的宽度有固定标准

【答案】：C

62、某建设单位2014年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法，正确的是()。

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期，但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

【答案】：D

63、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。

A.具备一定的施工管理实践经验和资历

B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

C.具备丰富的施工管理实践经验和资历

D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

【答案】：D

64、关于建设工程分包的说法，正确的是()。

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

【答案】：A

65、关于我国土地所有权的制度的表述，正确的是()。

A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有

B.城市市区的土地属于全部市民所有

C.宅基地和自留地、自留山,属于农民个人所有

D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地

【答案】：D

66、根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场负责安装和拆卸施工起重机械的单位是（）。

A.施工单位

B.出租单位

C.具有相应资质的单位

D.检验机构

【答案】：C

67、人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

【答案】：A

68、下列争议中属于劳动争议的是()。

A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议

B.公司股东李某因股息分配产生的争议

C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

【答案】：D

69、下列关于施工节能表述错误的是（）。

A.应采用节能、节水、节地、节材的技术工艺和小型、轻型、再生产品

B.施工中采用先进的节水施工工艺，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水

C.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护

D.优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水

【答案】：D

70、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。

A.禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所

B.修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准

C.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火

D.自动消防系统的操作人员必须持证上岗

【答案】：B

71、某企业在办理财产保险中，保险金额超过了保险价值，则超过部分()。

A.由保险公司承担

B.由该企业承担

C.由企业和保险公司分担

D.无效

【答案】：D

72、勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属（）。

A.委托方

B.受托方

C.双方共有

D.协议补充

【答案】：B

73、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。2018真题

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

【答案】：C

74、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。

A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

【答案】：A

75、《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》时间是（）。

A.工程竣工验收合格后

B.工程竣工同时

C.提交工程竣工验收报告时

D.工程竣工结算后

【答案】：C

76、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当()。2014

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门

B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

【答案】：D

77、（2020年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料

【答案】：A

78、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A.补充责任

B.共同责任

C.按份责任

D.连带责任

【答案】：D

79、关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】：C

80、根据《企业所得税法》，下列四个企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】：C

81、根据我国《民法典》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.解决争议方式

D.质量保修范围

【答案】：C

82、下列法律责任的承担方式中，不属于行政处分的是（）。

A.记过

B.行政拘留

C.开除

D.降职

【答案】：B

83、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是()。

A.行政行为超越职权

B.行政处罚显失公正

C.行政行为违反法定程序

D.被告不履行或迟延履行法定职责

【答案】：B

84、关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是（）。

A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动

B.女职工生育享受不少于90天的产假

C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动

D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

【答案】：C

85、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.双方合同已变更，乙送货构成违约

D.甲拒绝接收，应承担违约责任

【答案】：D

86、某建设单位2018年1月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是()。

A.领取施工许可证后不能延期

B.有效期为6个月，到期不能延期

C.延期以两次为限，每次不超过2个月

D.超过延期时限没有办理延期，施工许可证自行废止

【答案】：D

87、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日,王某拟解除劳动合同,则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

【答案】：C

88、根据《商标法》规定，下列各项中，不属于侵犯注册商标专用权的是()。

A.未经商标注册权人许可，在不同类别（也不相似）的商品上使用相同商标的

B.销售侵犯注册商标专用权的商品的

C.擅自制造他人商标标识

D.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将更换商标的商品又投入市场的

【答案】：A

89、下列关于担保的说法,正确的是（）。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权的实现

C.担保合同是主合同

D.反担保不适用《民法典》

【答案】：B

90、甲建筑公司向乙公司发函采购红砖,函件中标明了红砖的数量、价格和交货时间。乙公司回函表示如果延长10天可如约供货。根据《民法典》,乙公司的回函属于

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

【答案】：C

91、关于招标文件的说法，正确的是（）。2018真题

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行

C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人

【答案】：D

92、根据《民法典》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。

A.1

B.2

C.4

D.20

【答案】：B

93、关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

【答案】：A

94、关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。2018真题

A.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行

C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

【答案】：B

95、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。

A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后、如若尚欠工程款，可要求商业银行支付

【答案】：D

96、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此合同为()。

A.租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

97、下列关于民事纠纷的法律解决途径，无需第三方参与的是（）。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：A

98、关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准

B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

C.制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段

D.团体标准对本团体成员强制适用

【答案】：A

99、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是（）。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

【答案】：D

100、根据《民法典》我国普通诉讼时效期间为（）年。

A.1

B.3

C.4

D.5

【答案】：B

101、关于建设工程分包的说法，正确的有()。

A.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业

B.劳务企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业

C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

【答案】：C

102、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级、特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是（）。

A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人

B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期前征得了招标人的同意

C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金

【答案】：C

103、下列有证据的应用，说法正确的是()。

A.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于十日

B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭上出示的，不得在公开开庭时出示

C.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据

D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定案件事实的依据

【答案】：B

104、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准

C.在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

【答案】：D

105、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提供保证担保。

A.市政府建设行政主管部门

B.乙银行

C.丙建筑工程公司

D.丁大学

【答案】：C

106、关于无效合同法律后果的叙述中，不正确的是（）。

A.无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力

B.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

C.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，不予返还

D.合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

【答案】：C

107、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。2018真题

A.建设单位

B.施工总承包方

C.个人

D.国家

【答案】：D

108、关于和解的说法，正确的是()。

A.和解只能在一审开庭审理前进行

B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式

C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合

D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力

【答案】：B

109、根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()（2013）

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】：C

110、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。（2014）

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

【答案】：C

111、《建设工程安全生产条例》规定，施工单位作为施工起重机械机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用单位，其义务不包括（）。

A.委托有专业资质单位进行安装

B.编制安装拆卸工程专项方案并组织技术交底

C.安装完毕后，组织出租、安装等单位进行验收

D.使用中达到国家规定的检测期限时，委托有专业资质检测机构进行检测

【答案】：B

112、下列关于民事诉讼执行程序的说法，错误的是()。

A.生效的民事判决，由第一审法院或与第一审法院同级的被执行财产所在地法院执行

B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出

C.民事诉讼申请执行的期间和仲裁申请执行的期间不同

D.法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级法院申请执行

【答案】：C

113、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起（）日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：A

114、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）（2014）

A.取得资格证书的任意，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得建造师职业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册。

D.注册申请应当向省，自治区，直辖市人民政府的人事部门提出。

【答案】：A

115、在一般情况下，事故现场有关人员应当先向（）报告事故。

A.安全生产监督管理部门

B.本级人民政府建设行政主管部门

C.本单位负责人

D.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【答案】：C

116、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由()专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定。发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

A.国务院

B.省级人民政府

C.市级人民政府

D.县级人民政府

【答案】：A

117、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，为劳动者购买工伤保险的主体是()

A.劳务派遣单位

B.用工单位

C.当地人民政府

D.劳动者

【答案】：A

118、注册建造师不能从事()。

A.工程项目总承包管理

B.工程项目管理服务

C.工程技术经济咨询

D.注册单位资质许可范围外的工作

【答案】：D

119、施工单位与水泥厂订立了一份水泥买卖合同，施工单位按约定向甲支付了的定金6万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金3万元。交货日期届满，水泥厂无法交付该批水泥。施工单位诉至法院提出如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己利益，又能获得支持的是()。

A.请求水泥厂双倍返还定金12万元

B.请求水泥厂双倍返还定金12万元，同时请求甲支付违约金3万元

C.请求水泥厂返还定金6万元

D.请求水泥厂支付违约金3万元，同时请求甲返还定金6万元

【答案】：A

120、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料

【答案】：A

121、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成事故，其应承担的法律责任是()。

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销有关人员资格

【答案】：D

122、（2019年真题）根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）

A.经招标人授权的招标代理机构

B.招标投标行政监督部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.公共资源交易中心

【答案】：C

123、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）（2013）

A.特别重大事故

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故

【答案】：B

124、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。

A.诉讼时效期间一般为2年

B.诉讼时效期间一般为3年，法律另有规定的除外

C.国际货物买卖合同争议，诉讼时效期间为4年

D.就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，诉讼时效期间为1年

【答案】：A

125、要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则

B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式

D.当事人双方意思表示一致即告成立

【答案】：C

126、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.施工企业质量管理部门

B.设计单位或监理单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位或监理单位

【答案】：D

127、建设工程质量保修书的提交时间是（）。

A.自提交工程竣验收报告之日起15日内

B.工程竣工验收合格之日

C.自工程竣工验收合格之日起15日内

D.提交工程竣工验收报告时

【答案】：D

128、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为（）。

A.双务合同与单务合同

B.有偿合同与无偿合同

C.要式合同与不要式合同

D.权利合同与义务合同

【答案】：C

129、对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的（）。

A.40%

B.50%

C.80%

D.100%

【答案】：C

130、甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由（）。

A.甲承担

B.乙承担

C.丙承担

D.乙和丙分担

【答案】：C

131、当事人在申请仲裁后达成和解协议的，正确理解的是（）。

A.可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

B.可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书

C.不可以撤回仲裁申请

D.根据和解书申请强制执行

【答案】：A

132、关于建设工程承包制度,下列说法中正确的是（）。

A.按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商

B.加强对政府投资工程项目的管理,对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准,但必须公开招标

C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设

D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设

【答案】：A

133、某施工企业有60名从业人员。根据《安全生产法》,该企业在安全生产管理方面应当（）。

A.配备专职安全生产管理人员

B.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

C.配备兼职安全生产管理人员

D.因为规模较小,不需要配备安全生产管理人员

【答案】：B

134、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。

A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

【答案】：B

135、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的（）。

A.技术交底

B.安全生产教育培训

C.安全培训

D.技术培训

【答案】：B

136、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。（2015）

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

【答案】：A

137、在历史文化名城名镇名村保护范围内允许进行的活动是()。

A.在历史文化名城开山、采石

B.占用保护规划范围内的园林绿地

C.扩建必要的基础设施

D.在历史建筑上刻划、涂污

【答案】：C

138、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.基本建设工程

B.公益性工程

C.大型工程

D.小型工程

【答案】：D

139、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是()。2017真题

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

【答案】：D

140、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

141、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米,投资额30万元；根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》规定，在开工前某大学()。

A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证

B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证

C.向有关部门申请开工报告即可

D.不需要办理施工许可证

【答案】：D

142、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

【答案】：C

143、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。2016

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】：C

144、某施正单位将工程转包,给建设单位造成5万元损失，侧该施工单位不可能承担的法律责任是()。

A.赔偿损失

B.降低资质等级

C.责令停业整顿

D.对主要负责人判处有期徒刑

【答案】：D

145、当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。

A.申请人所在地的中级人民法院

B.被执行人所在地的基层人民法院

C.被执行财产所在地的中级人民法院

D.被执行人所在地的高级人民法院

【答案】：C

146、（2020年真题）下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）。

A.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.火灾造成的损失

C.由于超电压造成电气设备本身的损失

D.施工用机具失灵造成的本身损失

【答案】：B

147、在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是（）。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：C

148、根据《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和（）。

A.建设工程质量监督机构

B.勘察单位

C.建设行政主管部门

D.设计单位

【答案】：A

149、借贷双方约定的利率未超过年利率()，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。

A.12%

B.24%

C.36%

D.48%

【答案】：B

150、保证合同签订后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是（）。

A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任

B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任

C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任

D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任

【答案】：C

151、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()。

A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可

B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件

D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级

【答案】：C

152、未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言（）。

A.不能单独作为认定案件事实的依据

B.经家长认可，可以作为认定案件事实的依据

C.对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据，可以作为认定案件事实的依据

D.人民法院可以确认其有证明力

【答案】：A

153、关于借款合同的说法，正确的是（）。

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效

【答案】：B

154、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是()。

A.按工程保修合同执行

B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案

C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算

D.采取诉讼的方式解决

【答案】：A

155、某采石场将本应发给建筑公司的200t碎石发给了某路桥公司，但采石场向路桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列说法正确的是（）。

A.路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还

B.路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用

C.路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用

D.基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支付保管费用

【答案】：D

156、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。

A.要约邀请

B.承诺

C.承诺意向

D.新要约

【答案】：D

157、投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件的时间是()。

A.招标文件要求提交投标文件的截止时间前

B.招标人收到投标文件前

C.投标人发出投标文件后10天内

D.招标文件规定的投标有效期中止前

【答案】：A

158、经人民法院判决，建设单位应最迟于2007年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，由承包商请求强制执行的期限截止于（）。

A.2007年5月5日

B.2007年7月5日

C.2007年10月5日

D.2009年4月5日

【答案】：D

159、按照《劳动合同法》及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是（）。

A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同

B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同

C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同

D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同

【答案】：C

160、（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%

C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样

【答案】：D

161、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。

A.后履行抗辩权

B.撤销权

C.不安抗辩权

D.同时履行抗辩权

【答案】：C

162、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是（）。

A.该租赁合同无效

B.宋某应承担违约责任

C.陈某应向宋某提出补偿要求

D.宋某可以随时解除合同

【答案】：D

163、将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用，此项规定指的是（）。

A.循环经济

B.减量化

C.再利用

D.资源化

【答案】：D

164、根据《招标投标法》，开标的主持者是()。

A.建设行政主管部门

B.招标代理机构

C.招标人

D.投标人推选的代表

【答案】：C

165、关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

【答案】：D

166、关于建设工程赔偿损失的说法，不正确的有()。

A.赔偿损失既具有补偿性，也具有一定的任意性

B.赔偿损失是对直接造成的损失进行赔偿

C.一方违约后，另一方应采取措施防止损失的扩大，否则不能就扩大的损失要求赔偿

D.当事人因防止损失的扩大而支出的合理费用，由违约方承担

【答案】：B

167、投标文件的内容不包括()。

A.已标价的工程量清单

B.施工组织设计

C.拟签订合同的主要条款

D.项目管理机构

【答案】：C

168、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。（2015）

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

169、根据《招标投标法》第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为（）两种。

A.上部和下部

B.大部和小部

C.内部和外部

D.以上说法都不正确

【答案】：C

170、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限，与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】：A

171、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由（）。

A.乙施工单位承担全部责任

B.甲施工单位承担全部责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙应按双方合同约定分担责任

【答案】：C

172、担保方式不包括（）。

A.公开

B.保证

C.抵押

D.留置

【答案】：A

173、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。（2015）

A.须经债权人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】：D

174、重大误解，是指当事人一方因（）导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。

A.一方以欺诈、胁迫的手段

B.自己的过失

C.处于紧张精神状态

D.缺乏经验的情况下

【答案】：B

175、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。2016

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

【答案】：A

176、小刚未满17周岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()

A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

177、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是()。

A.拆除施工组织方案

B.堆放、清除废弃物的措施

C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

D.建设单位的资质证明

【答案】：D

178、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》的规定，甲方可以()。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申.请执行

【答案】：D

179、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，建筑安全生产监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.规划

B.勘察、设计

C.施工

D.监理、验收

【答案】：C

180、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，()年内不予注册；造成重大事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3

B.5

C.1

D.10

【答案】：B

181、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。（2015）

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书

D.设罝安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

【答案】：C

182、某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2006年10月15日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币30000元，当事人当庭领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在（）之前申请人民法院强制执行。

A.2007年4月15日

B.2007年10月15日

C.2008年4月25日

D.2008年10月25日

【答案】：D

183、某建筑施工企业通过贿赂管理人员的手段取得了安全生产许可证，后被发现予以撤销，按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，()内不得再次申请安全生产许可证。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：C

184、根据《安全生产法》的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行()。

A.安全环境评估和安全条件论证

B.安全条件论证和安全评价

C.安全条件评价和安全论证

D.安全环境条件论证和安全影响评价

【答案】：B

185、关于评标的叙述中，不正确的是()。

A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B.评标委员会可以否决所有投标

C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果

【答案】：D

186、《招投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标()。

A.需要采用不可替代的专利或者专有技术

B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.涉及国家秘密、抢险救灾

【答案】：B

187、仲裁机构对受理的仲裁案件进行的调解，调解答成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书，调解书与裁决书()。

A.具有同等法律效力

B.调解书不具有强制执行效力

C.都不具有强制执行效力

D.只有裁决书可以申请撤销

【答案】：A

188、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的（）计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

【答案】：D

189、注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

190、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()。2016

A.甲的地役权因办理登记而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

【答案】：D

191、法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。

A.执行员

B.执行庭庭长

C.审判委员会

D.法院院长

【答案】：D

192、个体工商户经营所得，适用()。

A.比例税率

B.5％～45％的超额累进税率

C.5％～30％的超额累进税率

D.5％～35％的超额累进税率

【答案】：D

193、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：B

194、涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。

A.经济贸易

B.运输

C.婚姻

D.海事

【答案】：C

195、建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事（）法律关系为内容的争议

A.权利义务

B.工程建设分歧意见

C.工程质量

D.竣工时间

【答案】：A

196、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（）。

A.Z市人民法院