2021-2022年监理工程师之土木建筑目标控制自我检测试卷A卷附答案

2021-2022年监理工程师之土木建筑目标控制自我检测试卷A卷附答案单选题（共80题）1、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.1【答案】A2、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（）万元。A.0B.82.94C.85.35D.104.52【答案】B3、工程施工过程中，智能建筑分部工程质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师【答案】B4、当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是（）。A.减少相邻工作之间的时间间隔B.缩短关键工作的持续时间C.减少相邻工作之间的时距D.缩短关键工作的总时差【答案】B5、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】A6、在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用粗体字表达，它们被称为（）。A.工程建设强制性标准B.工程建设通用性标准C.工程建设一般标准D.工程建设特殊标准【答案】A7、竣工预验收合格后，由施工单位向（）提交工程竣工报告和完整的质量控制资料，申请组织工程竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】A8、常用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.单价定额法C.总费用法D.修正的总费用法【答案】A9、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足要求的是（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A10、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】A11、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方单价20元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，需调整单价，单价为18元／m＜sup>3＜/sup>，该工程结算时实际完成土方工程量为1.2万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程款为()万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C12、属于建筑安装工程规费的是：()A.临时设施费B.工伤保险费C.环境保护费D.已完工程和设备保护费【答案】B13、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.总监理工程师D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】C14、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.计日工B.暂列金额C.工程定位复测费D.规费【答案】C15、卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。A.过程方法B.系统方法C.评价方法D.整合方法【答案】A16、下列土地使用权出让方式的表述中，何者是正确的？()A.不得采取双方协议的方式B.只能采取拍卖的方式C.只能采取招标的方式D.可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式【答案】D17、工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由()提出。A.建设单位B.施工单位C.质量监督站D.项目监理机构【答案】D18、涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度属于环境条件中的()。A.工程技术环境B.工程管理环境C.工程作业环境D.周边环境【答案】B19、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告【答案】B20、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.双代号网络计划中两端为关键节点的工作必为关键工作C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零D.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计划工期【答案】A21、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入（）。A.企业管理费B.社会保险费C.规费D.人工费【答案】A22、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）%。A.1B.2C.3D.5【答案】C23、某招标工程，分部分项工程费为41000万元(其中定额人工费占15%)，措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为()万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794【答案】C24、投标人在工程量清单报价投标中，风险费用应在下列哪项中考虑？()A.其他项目清单计价表B.分部分项工程量清单计价表C.零星工作费用表D.措施项目清单计价表【答案】B25、中华人民共和国合同法55中规定，建筑工程合同只能用书面形式，书面形式合同书在履行下列哪项手续后有效？()A.盖章或签字有效B.盖章和签字有效C.只有签字有效D.只有盖章有效【答案】A26、（2018年真题）在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A27、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。A.总监理工程师B.建设单位代表C.设计单位代表D.各单位验收人员共同【答案】D28、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。A.建设单位B.设计单位C.总承包单位或安装单位技术负责人D.项目监理机构【答案】D29、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【答案】D30、（2018年真题）某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增【答案】D31、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，在设计准备阶段需要（）。A.向施工单位提供有关工期的信息B.进行环境及施工现场条件的调查和分析C.审查工程项目建设总进度计划D.进行工程项目工期目标的论证和决策【答案】B32、建设项目总概算不应包括的费用为以下哪一项？()A.建筑安装费B.设备购置费C.生产工具费D.投产期利息【答案】D33、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是()A.监理工作联系单B.备忘录C.会议纪要D.监理工程师通知【答案】D34、（2021年真题）建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D35、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D36、专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.测量设备检定证书C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施D.施工单位的测量依据【答案】D37、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。A.表面及棱角不受损伤B.不出现侧向弯曲变形C.不出现裂缝D.试件强度达到抗压强度标准值【答案】A38、建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。A.取最大值→错位相减→累加数列B.错位相减→累加数列→取最大值C.累加数列→错位相减→取最大值D.累加数列→取最大值→错位相减【答案】C39、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】B40、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B41、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D42、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。A.人员培训B.文件规定C.时间管理D.行为到位【答案】C43、在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】B44、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】C45、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。A.调整型抽样方案B.计数型抽样方案C.二次抽样方案D.多次抽样方案【答案】C46、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位【答案】A47、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.采购单位【答案】A48、下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.施工场地条件不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C49、产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。A.两B.三C.四D.五【答案】A50、下列不属于装配式结构类型的是()。A.装配整体式框架结构B.装配整体式剪力墙结构C.装配整体式砌体结构D.装配整体式部分框架剪力墙结构【答案】C51、验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目负责人【答案】B52、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月.并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收.项目工程验收.竣工验收三个阶段【答案】B53、工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】B54、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。A.结果B.战略C.顾客与市场D.测量、分析和改进【答案】D55、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（）万元。A.62.18B.46.27C.30.00D.15.00【答案】B56、采用工程量清单计价，投标人在投标报价中未填写单价与合价的项目，则()。A.该项目费用未计入总价B.视为该项目费用已包含在其他单价和合价中C.该项目工程量未确定D.投标报价无效【答案】B57、（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额【答案】B58、下列关于CIS/2标准描述正确的是()。A.是一个钢结构项目信息的产品模型和电子数据交换文件格式B.是一个软件包C.是一种设备模型的一种文件D.是钢结构加工的构件格式【答案】A59、国际工程项目建筑安装工程费用中的暂列金额属于（）的备用金。A.施工方B.业主方C.供货方D.施工总承包管理方【答案】B60、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。A.444.96B.451.63C.564.54D.595.90【答案】D61、关于双代号时标网络计划特点的说法，错误的有（）。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波形线的线路为关键线路C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的最早开始时间等于工作箭线左端节点中心所对应的时标值【答案】A62、建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中。应明确的内容是（）。A.事故范围是否继续扩大B.是否发生直接经济损失C.应急措施是否直接有效D.是否发生人员伤亡【答案】A63、下列选项中，不属于领导班子的主要任务的是（）。A.质量管理体系建设的总体规划B.编制贯标.认证工作计划C.制定质量方针和目标D.按职能部门进行质量职能的分解【答案】B64、建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。A.满足使用目的的各种性能B.完成规定功能的能力C.满足规定功能要求的使用年限D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度【答案】B65、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D66、在建设工程施工质量控制中，下列属于监理工程师审查施工单位编制的施工组织设计基本内容的是（）。A.现场施工管理机构是否配备了相应的质量管理人员B.资金.劳动力.材料.设备等资源供应计划应满足工程施工需要，施工方法及技术措施应可行与可靠C.施工质量保证措施是否符合现行的规范.标准D.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系【答案】B67、下列计算方法中，不能用来计算流水节拍的是（）。A.倒排进度法B.计量计价法C.经验估算法D.定额计算法【答案】B68、下列选项中，针对固定总价合同表述错误的是（）。A.承包人承担合同履行过程中的主要风险B.适用于工程范围明确，工程量大、工期长的工程C.不可就材料价格变动对合同总价进行调值D.承包人往往会加大不可预见费用，故固定总价合同投标价格偏高【答案】B69、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（）。A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位【答案】B70、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。A.可提前1d完成B.正常C.影响总工期1dD.影响总工期3d【答案】C71、（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B72、在工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，由（）审核签认。A.监理机构技术负责人B.总监理工程师C.监理机构项目负责人D.专业监理工程师【答案】B73、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.6.38%B.8.33%C.9.38%D.8%【答案】C74、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括（）。A.对组织不断的改进B.提高有效性和效率C.确定挑战性的改进目标D.确定关键、重要过程【答案】D75、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B76、工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况B.组织对新技术的专家评审C.建立设计过程的联席会议制度D.协助建设单位开展深化设计管理【答案】D77、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.管理人员工资【答案】D78、下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】A79、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】B80、在工程保修阶段，发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，监理单位应单独或通过建设单位向（）报告，并立即通知施工单位到达现场抢修。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.政府管理部门D.安全监督部门【答案】C多选题（共35题）1、曹某因犯颠覆国家政权罪被判处无期徒刑，在监狱服刑期间越狱逃跑，后逃窜到外地投靠故交吕某，吕某热情款待并外出置买酒肉，曹某生性多疑待吕某走后怀疑吕某会去公安机关告发，出于报复心理杀了吕某的妻子和两个儿子，见吕家有不少值钱的东西就随手拿了现金珠宝而逃，路上遇见正返家的吕某，曹某一不做二不休,又杀死了吕某。曹某先后杀死吕某的妻子、儿子以及吕某的行为属于：A.继续犯B.连续犯C.牵连犯D.吸收犯【答案】B2、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作深度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】ABC3、为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段的主要任务有（）。A.向建设单位提供有关工期的信息B.协助建设单位确定工期总目标C.并进行环境及施工现场条件的调查和分析D.审查设计单位和施工单位提交的进度计划E.编制监理进度计划【答案】ABC4、监理工程师在考核设计单位资质时，检查其营业执照的重点有()A.专业资格B.有效期C.年检情况D.注册资金E.审批机构【答案】BC5、观感质量验收往往难以定量，只能以（）的方式进行观感质量验收。A.见证检验B.观察C.触摸D.简单量测E.抽样检验【答案】BCD6、结构混凝土抗压强度检测的方法包括（）。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.超声波对测法E.电磁感应法【答案】ABC7、根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用中，属于建筑安装工程费用企业管理费的有（）。A.办公费B.机械大修理费C.劳动保险费D.大型机械进场及安拆费E.检验试验费【答案】AC8、采用缩短某项工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（）。A.改变非关键线路上有关工作的逻辑关系B.优先压缩自由时差大的工作持续时间C.有关工作的进度拖延时间不能超过总时差D.采用增加资源投入措施E.被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上【答案】D9、下列选项中，属于建设工程进度控制计划体系的有（）。A.建设单位的计划系统B.勘察单位的计划系统C.设计单位的计划系统D.施工单位的计划系统E.材料供应单位的计划系统【答案】ACD10、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的经济措施有（）。A.实行包干奖励B.增加劳动力和施工机械的数量C.提高奖金数额D.改善劳动条件E.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】AC11、分项工程应按（）等进行划分。A.主要工种B.材料C.施工工艺D.设备类别E.施工顺序【答案】ABCD12、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包括（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD13、建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间没有空闲时间C.相邻施工过程的流水步距彼此相等D.流水施工工期与间歇时间成倍数关系E.所有施工段上的流水节拍相等【答案】BC14、下列情况中，王律师的哪些做法是正确的？()A.开发商刘某想委托王律师代理房地产开发纠纷诉讼，王律师考虑到自己不懂房地产业务会影响代理效果，决定不接受委托B.王律师的名片上印有“企业上市领域顶级专家”字样C.王律师发现委托人正在从事间谍活动，危害国家安全，故向有关单位反映D.王律师将十年来办结的案例汇编出版，其中包含了客户的商业秘密文件【答案】AC15、承包商由于()原因提出工期索赔，只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及发包人的同意。A.在现场发现有价值的文物B.不利的自然条件C.有关放线的资料不准D.合同双方差距大E.物价上涨【答案】ABC16、工程质量监督管理包含的内容有（）。A.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况B.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量C.抽查工程质量责任主体（建设、勘察、设计、施工和监理单位）和质量检测等单位的工程质量行为D.检测所有建筑材料、建筑构配件的质量E.组织工程竣工验收【答案】ABC17、用于工程的钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括（）。A.抗拉强度B.屈服强度C.冷弯D.伸长率E.抗剪强度【答案】ABD18、下列记录中，属于监理服务“产品”的有（）。A.旁站记录B.材料设备验收记录C.培训记录D.不合格品处理记录E.管理评审记录【答案】ABD19、依据《法官法》有关法官的任职回避，下列说法错误的是、()A.甲作为某人民法院的副庭长，则其表兄弟不得同为该人民法院的副庭长B.乙作为某人民法院的审判委员会委员，则其配偶的父母可以同为该人民法院的审判员C.丙作为某人民法院的审判员，则其父母不得为该法院的审判员D.丁作为某人民法院的副院长，则其侄子不得为下级人民法院的副院长【答案】C20、根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的工程有（）。A.国家重点建设工程B.住宅区绿化工程C.城市道路桥梁维护工程D.大中型公用事业工程E.成片开发建设的住宅小区工程【答案】AD21、建筑工程概算编制的基本方法有（）。A.实物量法B.扩大单价法C.概算指标法D.估算指标法E.预算单价法【答案】BC22、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？（）A.室内空气湿度常年大于80%时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层B.倒置式屋面可不做隔汽层C.可采用防水砂浆做隔汽层D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设【答案】C23、下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有()。A.估算指标法B.概算指标法C.扩大单价法D.预算单价法E.百分比分祈法【答案】BCD24、下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。A.工伤保险费B.夜间施工增加费C.已完工程及设备保护费D.大型机械进出场及安拆费E.大型机械经常修理费【答案】BCD25、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按（）来划分。A.设计系统B.安装工艺C.主要工种D.楼层E.设