2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制自我检测试卷B卷附答案

2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制自我检测试卷B卷附答案单选题（共80题）1、建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费【答案】A2、（2018年真题）项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资【答案】B3、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。A.建设单位现场代表B.总监理工程师C.监理员D.专业监理工程师【答案】D4、建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()A.措施费B.规费C.直接工程费D.企业管理费【答案】A5、按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由()A.事故发生地市、县建设行政主管部门组织B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准D.市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准【答案】B6、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。A.d1≤c1B.d1>c1C.d1>c2D.c1＜d1＜c2【答案】C7、当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是（）。A.减少相邻工作之间的时间间隔B.缩短关键工作的持续时间C.减少相邻工作之间的时距D.缩短关键工作的总时差【答案】B8、下列有关施工组织设计审查的程序要求，表述错误的是（）。A.施工组织设计应当由施工单位项目技术负责人审核签认后，报监理机构B.施工组织设计报审表应当由施工项目经理部盖章，项目经理签字C.施工组织设计需要修改的，总监理工程师签发书面意见退回修改D.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查【答案】A9、政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价中采用PPP值和PSC值进行比较，其中PSC值是（）的全生命周期现值之和。A.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本B.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本C.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、社会资本的风险成本D.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、政府自留的风险成本【答案】A10、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager【答案】B11、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B12、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A13、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】D14、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工C.签发监理报告，向政府主管部门报告D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】B15、室外工程可根据（）划分为子单位工程。A.施工工序B.建筑设计分区C.专业类别和工程规模D.使用功能的差异【答案】C16、下列资源优化的前提条件不包括（）。A.不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）是可变的，而且是合理的C.不改变网络计划中各项工作的持续时间D.除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性【答案】B17、建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。A.监督工程保修B.颁发移交证书C.监理工程师审核D.监理工程师审批【答案】B18、下列哪一符合商品房预售条件？()A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书B.持有建设工程规划许可证C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上D.取得《商品房预售许可证》【答案】C19、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D20、（2018年真题）采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D21、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30.5MPa、36.0MPa、41.7MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.39.3C.36.0D.试验结果无效【答案】D22、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是()A.流水步距B.流水间隔C.流水强度D.流水时距【答案】A23、（2022年真题）某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C24、（2019年真题）关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】B25、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任【答案】B26、大型设备基础在设备安装就位前，监理工程师应按规定程序对其进行质量验收，土建施工部门应提交()供监理工程师审查。A.混凝土强度测试报告B.基础预压及沉降观测记录C.施工依据及质量控制资料D.基础预埋件的规格清单【答案】B27、按照宪法制定的理论，下列表述不正确的有A.最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是奥地利规范法学派代表任务汉斯.凯尔森B.按照法国思想家西耶士的观点，制宪权的主体是立法机关C.制宪权、修宪权、立法权属于同一层次的权利形态D.中国共产党是我国的制宪主体，全国人民代表大会是我国的制宪机关【答案】A28、工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A29、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工存在质量事故隐患B.施工单位未按施工方案施工C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】C30、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（）。A.不定期召开现场会议B.不定期收集进度报表资料C.采取措施调整进度计划D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D31、根据《卓越缋效评价准则》，系统管理的基本方法是（）。A.改进和创新B.过程导向C.结果导向D.过程方法【答案】D32、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D33、下列表述中哪一项是正确的？A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪【答案】B34、施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为()控制。A.检验批、分项工程、分部工程、单位工程B.投入物质资源、施工过程、完成工程产出品C.施工准备、施工过程、竣工验收D.现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果【答案】C35、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.监理工程师、总监理工程师B.监理工程师、监理工程师C.总监理工程师、监理工程师D.总监理工程师、总监理工程师【答案】A36、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B37、建设工程承包单位在()时，应向建设单位出具工程质量保修书。A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B38、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5%，漏判概率b不宜超过()A.8%B.9%C.10%D.12%【答案】C39、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.硅灰B.矿渣粉C.硅粉D.粉煤灰【答案】C40、某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工作队总数为（）个。A.4B.5C.6D.7【答案】D41、1988年，甲敲诈勒索乙5000元钱，为抗拒抓捕将追赶的路人丙打死。1999年底甲醉酒驾车将丁撞成重伤，次日，丁被人发现后送往医院抢救无效死亡。2013年初全部案发。关于甲的行为的处理，下列哪一说法正确？A.对甲应以故意杀人罪、交通肇事罪追究刑事责任B.对甲应以抢劫罪、交通肇事罪追究刑事责任C.对甲仅以故意杀人罪追究刑事责任D.对甲的敲诈勒索行为，即使过了追诉期限，如果有特殊情况，报请最高人民检察院核准，也可以追诉【答案】A42、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.整改通知单B.监理通知单C.暂停令D.重新报验单【答案】B43、工程具备竣工验收条件后，()应及时组织相关单位进行工程验收。A.监理单位B.建设单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】B44、关于行政许可的实施程序，下列哪些说法是正确的？A.申请行政许可，原则上书面，书写有困难，可以口头B.当事人提交的申请材料不齐全或者不符合法定形式，行政机关应当当场或者5日之内一次性告知申请人需要补正的全部内容C.行政主体无论是否受理申请人的行政许可申请，都应当出具书面凭证D.被许可人需要延续许可有效期的，应当在该许可有效期届满30日前提出延续申请，法律、行政法规对期限另有规定的除外，此处的30日指的是工作日【答案】B45、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A46、地面应铺设在均匀密实的基土上。填土的施工可采用机械或人工方法压(夯)实，下列说法正确的是()。A.压实系数必须由设计指定B.压实系数按规定执行C.压实系数不得少于0.95D.设计无要求时，压实系数不小于0.9【答案】D47、验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目负责人【答案】B48、（2019年真题）按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（）中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】B49、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。A.基础地基的情况B.专项方案的情况C.要求发回修改的情况D.隐蔽工程的情况【答案】C50、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。A.基础地基的情况B.专项方案的情况C.要求发回修改的情况D.隐蔽工程的情况【答案】C51、下列选项中，属于工程保修阶段投资控制的主要工作是（）。A.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估B.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策C.非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书D.审查费用索赔报审表【答案】C52、在施工期间发生合同价款调增事项，承包人应在该事项发生后的（）天内，向（）提交合同价款调增报告及相关资料，否则视为承包人对该事项不存在调整价款要求。A.7，发包人B.14，监理人C.14，发包人D.28，监理人【答案】C53、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金【答案】C54、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D55、下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A56、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B57、对用于工程的主要材料，在材料进场时()应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.项目经理D.总监理工程师代表【答案】A58、工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程勘察.设计D.工程施工【答案】B59、影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期（）的技术设计结束前的工作阶段。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【答案】C60、根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县B.工程所在地县C.建设单位所在地市D.工程所在地市【答案】B61、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B62、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】B63、在工程项目进度控制计划系统中，阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期的进度计划表是（）。A.年度建设资金平衡表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度计划项目表D.工程项目进度平衡表【答案】B64、某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()A.29.41%B.33.33%C.50.00%D.62.50%【答案】D65、可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。A.债务资金成本B.权益资金成本C.加权平均资金成本D.融资风险成本【答案】D66、用数据变动的幅度来反映质量数据分散状况的特征值，称为（）。A.极差B.标准偏差C.中位数D.变异系数【答案】A67、债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。A.债务期限B.债务大小C.债务序列D.违约风险【答案】B68、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A69、采用估算工程量单价合同时，最后的工程结算总价是按（）计算确定的。A.发包人提供的估计工程量及承包人所填报的单价B.发包人提供的估计工程量及承包人实际发生的单价C.实际完成的工程量及承包人所填报的单价D.实际完成的工程量及承包人实际发生的单价【答案】C70、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D71、某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，该偏差已影响总工期，则说明该项工作的进度偏差（）。A.大于该工作的总时差B.小于该工作的总时差C.大于该工作的自由时差D.小于该工作的自由时差【答案】A72、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。A.技术处理方案B.设计单位意见C.设计变更处理D.质量事故责任【答案】A73、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由最高管理者发布D.质量方针应由管理者代表发布【答案】C74、在质量数据波动的原因分析中，下列对系统性原因的描述，正确的是（）。A.产品质量数据离散不大B.不会造成次品.废品的产生C.异常波动，特征明显D.异常波动难以识别和避免【答案】C75、在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（）。A.实际进度超前的时间B.实际超额完成的任务量C.实际进度拖后的时间D.实际拖欠的任务量【答案】B76、一般抹灰中的高级抹灰表面平整度的允许偏差，下列哪个是符合规范规定的？()A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】C77、派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，属于（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.现场实地检查工程进展情况D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】C78、专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.测量设备检定证书C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施D.施工单位的测量依据【答案】D79、在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。A.采用更先进的施工方法B.改善外部配合条件C.改善劳动条件D.增加每天的施工时间【答案】A80、建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A多选题（共35题）1、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有()A.总投资收益率B.财务内部收益率C.利息备付率D.财务净现值E.资产负债率【答案】C2、根据《建设工程监理规范》，如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评估报告，其评估报告的主要内容有（）。A.设计工作概况B.设计深度的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.存在的问题及建议【答案】ABC3、关于项目财务分析和经济分析关系的说法，正确的有（）。A.财务分析的数据资料是经济分析的基础B.两种分析所站立场和角度相同C.两种分析的内容和方法相同D.两种分析的依据和分析结论时效性不同E.两种分析计量费用和效益的价格尺度不同【答案】AD4、下列影响质量数据波动的因素中，属于系统性原因的有（）。A.工人未遵守操作规程B.噪声的微小变化C.机械设备过度磨损D.原材料质量规格的显著差异E.机械设备发生故障【答案】ACD5、社会责任通常是指组织承担的高于组织自身目标的社会义务，包括（）。A.公共责任B.法律责任C.道德行为D.公益支持E.经济责任【答案】ACD6、审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有（）。A.综合单价的确定依据是否正确B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价C.暂列金额是否按规定纳入综合单价D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用E.总承包服务费的计算是否正确【答案】ABD7、观感质量验收检查结果分为（）。A.合格B.不合格C.好D.一般E.差【答案】CD8、在建设工程进度控制计划体系中，以下属于由建设单位编制的进度计划的是（）。A.前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.设计总进度计划D.施工总进度计划E.工程项目年度计划【答案】AB9、下列关于法官职业道德具体内容的表述正确的是、()A.坚持实体公正与程序公正并重B.认真贯彻司法公开原则，尊重人民群众的知情权C.不得以其身份谋取特殊利益D.不得从事或者参与营利性的经营活动【答案】ABCD10、建设工程组织流水施工时，划分施工段的原则有（）。A.每个施工段要有足够工作面B.施工段数要满足合理组织流水施工要求C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合D.同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等E.施工段必须在同一平面内划分【答案】ABC11、根据相关标准要求，监理单位可根据管理需求，确定是否编制程序文件，其内容与数量由监理单位根据管理要求自行决定，下列属于其程序文件内容的是（）。A.文件控制B.纠正措施控制C.不合格品控制D.人力资源控制E.内部审核控制【答案】ABC12、物资供应的总目标就是按照物资需求（）提供给使用部门。A.适时B.适地C.按质D.按量E.分阶段【答案】ABCD13、下列各项中属于建筑工程费的有（）。A.建设工程涉及范围内的建筑物费用B.建设工程涉及范围内的供水等各种管道的费用C.建设工程涉及范围内的构筑物费用D.建设工程涉及范围内的场地平整费用E.建设工程涉及范围内的大型土石方工程费用【答案】ACD14、根据FIDIC施工合同条件规定，导致工程延误和成本增加，允许承包商索赔利A.业主未能提供现场B.法律、法规的变化C.设计错误D.难以预见的人为障碍E.恶劣气候【答案】AC15、在工程施工质量控制中，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规包括（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《民用建筑节能条例》C.《建设工程质量管理条例》D.《建筑工程施工许可管理办法》E.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》【答案】BC16、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（）方可用于拌制混凝土。A.不影响混凝土的和易性及凝结B.不影响混凝土强度的发展C.降低混凝土的耐久性D.不加快钢筋的锈蚀及导致预应力钢筋脆断E.不污染混凝土表面【答案】ABD17、下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.施工企业集体福利费B.施工现场防暑降温费用C.施工现场安全文明施工费用D.施工现场对构件进行常规破坏性试验费用E.混凝土坍落度测试费用【答案】AB18、采用加快的成倍节拍流水施工方式的特点有()A.相邻专业工作队之间的流水步距相等B.不同施工过程的流水节拍成倍数关系C.专业工作队数等于施工过程数D.流水步距等于流水节拍的最大值E.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】AB19、物资需求计划一般包括（）。A.总需求计划B.前期需求计划C.后期需求计划D.一次性需求计划E.各计划期需求计划【答案】D20、下列关于联合试运转费的描述中，正确的有（）。A.联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用B.试运转收入大于费用支出的工程不列联合试运转费C.联合试运转支出包括试运转所需的原料、燃料、油料和动力的费用D.联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资E.联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用【答案】BCD21、工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.专家论证E.检查验收【答案】ABCD22、编制监理总进度计划的依据有（）。A.工程项目可行性研究报告B.工程建设总进度计划C.设计总进度计划D.施工总进度计划E.工程项目前期工作计划【答案】AB23、监理工程师控制施工进度的工作内容有()。A.编制施工总进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.批准工程进度款支付申请D.制定突发事件应急措施E.审批工程延期【答案】AB