2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制精选试题及答案二

2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制精选试题及答案二单选题（共80题）1、下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。A.均值B.中位数C.算数平均数D.变异系数【答案】D2、在设备制造过程中如需对设备的原设计进行变更，应由（）审查设计变更，并应协调处理因变更引起的费用和工期调整。A.设计单位B.建设单位C.项目监理机构D.采购单位【答案】C3、工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（）的要求。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】C4、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C5、建设项目开工前，（）应根据工程特点，确定旁站的关键部位、关键工序。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】C6、某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（）m3。A.0B.1000C.2000D.3000【答案】C7、下列关于注册建筑师不予注册的叙述，哪条是与规定一致的？()A.因受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满2年的B.因在建筑设计中犯有错误受行政处罚，自处罚决定之日起至注册之日不满2年的C.因在建筑设计相关业务中犯有错误受撤职以上处分，自处分决定之日起至注册之日不满5年的D.受吊销注册建筑师证书的行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的【答案】B8、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程完工后，()组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B9、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重和加固方案【答案】B10、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位质量负责人，专业监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.项目经理，专业监理工程师D.施工单位项目负责人，总监理工程师【答案】D11、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.办理物资运输有关手续B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应中标单位D.审查物资供应情况分析报告【答案】D12、双代号时标网络计划中，波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】B13、某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5％，外贸手续费费率为1.5％，进口关税税费为22％，增值税税率为17％，美元兑换人民币的汇率为6.2，则这批设备应缴纳的增值税为（）万元人民币。A.204.0B.248.9C.252.9D.257.2【答案】D14、某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10％，则该项目的基本预备费为()万元。A.200B.400C.600D.450【答案】C15、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D16、下列资源优化的前提条件不包括（）。A.不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）是可变的，而且是合理的C.不改变网络计划中各项工作的持续时间D.除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性【答案】B17、检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】A18、某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.7.71%B.8.33%C.9.38%D.10.31%【答案】C19、（2020年真题）工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D20、关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本表现为资金所有者的利息收入B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】D21、工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和（）。A.可修复的质量缺陷B.永久质量缺陷C.可整改质量缺陷D.不可整改质量缺陷【答案】B22、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B23、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡、50人重伤、6000万元直接经济损失，该事故等级属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C24、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。A.设计单位B.建设单位的研究试验费C.施工单位的其他直接费D.施工单位的间接费【答案】B25、债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。A.债务期限B.债务大小C.债务序列D.违约风险【答案】B26、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是()A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.有关方拖欠资金，资金不到位D.不可靠技术的应用【答案】A27、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】B28、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】C29、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。A.实体工程量的净值B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C.工程实体量和损耗量之和D.实际施工完成的全部工程量【答案】A30、在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（）的主要任务。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.工程质量检测机构【答案】C31、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A32、大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？()A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ【答案】A33、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补【答案】C34、关于书证、物证与鉴定意见，下列哪一选项是正确的？A.书证和物证都是实物证据，书证必有其载体，因此，书证也一定是物证B.同一证据在同一案件中，既有可能是物证，也有可能是书证C.某故意伤害案，医院出具的诊断证明书属于鉴定意见D.某法学教授出庭所做的关于绑架杀人未遂处理意见，属于具有专门知识的人所做的鉴定意见【答案】B35、调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法【答案】A36、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A37、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C38、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A39、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C40、对于有间歇时间，没有提前插入时间（∑C）的固定节拍流水施工，其流水施工工期的计算公式为（）。A.T=nt+∑G+∑Z+m×tB.T=nt+∑G+∑Z-∑C+m×tC.T=（n-1）t+∑G+∑Z+m×tD.T=（n-1）t+∑G-∑Z-∑C+m×t【答案】C41、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。A.净现值B.投资收益率C.利息备付率D.项目投资财务净年值【答案】B42、混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于：()A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】D43、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A44、某项目设备工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为2500万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费为400万元，涨价预备费为200万元，建设期贷款利息为140万元，则该项目的动态投资为（）万元。A.6300B.1400C.740D.340【答案】D45、暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于因施工单位原因暂停施工的，应记录（）。A.施工单位人工的数量B.施工单位设备的数量C.直接导致停工发生的原因D.施工单位设备的状态【答案】C46、网络计划中，某项工作进度拖延的时间超过其自由时差但未超过其总时差，下列说法正确的是（）。A.会影响总工期，但不会对后续工作产生影响B.不会影响总工期，但会对后续工作产生影响C.会影响总工期，也会对后续工作产生影响D.不会影响总工期，也不会对后续工作产生影响【答案】B47、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A48、下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】A49、下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。A.安全文明施工费B.按单价计算的措施项目费C.按总价计算的措施项目费D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费【答案】C50、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。A.项目经理B.施工单位质量负责人C.施工方案编制人D.施工单位技术负责人【答案】D51、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节秦流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D52、下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B.新材料的试验费C.建设单位委托检测机构进行检验的费用D.对构件进行破坏性试验的费用【答案】A53、设置标底进行招标的.建设工程，其标底价格一般应控制在()以内。A.招标人期望价格B.社会平均价格C.招标控制价格D.批准的总概算价格【答案】D54、进口设备增值税额应以（）乘以增值税率计算。A.到岸价格B.离岸价格C.关税和消费税之和D.组成计税价格【答案】D55、某项目建设期为3年。建设期间共向银行贷款1500万元，其中第1年初贷款1000万元，第2年初贷款500万元；贷款年利率6%，复利计息。则该项目的贷款在建设期末的终值为()万元。A.1653.60B.1702.49C.1752.82D.1786.52【答案】C56、用数据变动的幅度来反映质量数据分散状况的特征值，称为（）。A.极差B.标准偏差C.中位数D.变异系数【答案】A57、招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C58、根据《卓越缋效评价准则》，系统管理的基本方法是（）。A.改进和创新B.过程导向C.结果导向D.过程方法【答案】D59、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验用的试验机误差应在（）%以内。A.0.5B.1.0C.2.0D.3.0【答案】B60、ISO9000与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论基础上，并且都采用（）基本原理。A.EPCA循环B.TOT循环C.BCF循环D.PDCA循环【答案】D61、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【答案】D62、承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。A.增加的成本、延误的工期和相应利润B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】D63、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%【答案】B64、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的()价值中。A.固定资产B.无形资产C.流动资产D.其他资产【答案】A65、（2021年真题）分项工程质量合格的条件是（）。A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】C66、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A67、（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011【答案】C68、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。A.出厂合格证B.质量证明书C.生产许可证D.使用说明书【答案】A69、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的()中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C70、见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】D71、下列有关施工组织设计审查的程序要求，表述错误的是（）。A.施工组织设计应当由施工单位项目技术负责人审核签认后，报监理机构B.施工组织设计报审表应当由施工项目经理部盖章，项目经理签字C.施工组织设计需要修改的，总监理工程师签发书面意见退回修改D.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查【答案】A72、下列关于条约的说法，正确的是A.条约的主体可以是跨国公司B.条约的名称是多样的，一国发布的政治宣言也可以是条约C.条约的形式主要是书面的，但也存在大量的口头条约D.一国不得以本国机关违反国内法关于缔约权限的规定而主张其所缔结的条约无效【答案】C73、工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令【答案】D74、建设单位于2019年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2020年2月22日才决定开工。则建设单位（）。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】C75、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B76、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C77、建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是（）。A.编制设备监造方案B.选择合格的供货厂商C.确定主要技术参数D.选择适宜的运输方式【答案】B78、采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】C79、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：(1)在建工程损失10万元；(2)承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；(3)施工机具损坏损失1万元；(4)工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，项目监理机构应批准的索赔金额为()万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B80、采用PFI融资方式的特点是（）。A.可能降低公共项目投资效率B.私营企业与政府签署特许经营合同C.特许经营期满后将项目移交政府D.私营企业参与项目设计并承担风险【答案】D多选题（共35题）1、（2019年真题）对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有（）。A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见B.提交原设计单位修改工程设计文件C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估D.组织相关单位共同协商变更费用及工期变化E.组织会签工程变更单【答案】ACD2、根据《法官职业道德基本准则》的规定，下列说法错误的是、()A.不过问、不干预、不评论其他法官正在审理的案件是法官公正性的要求之一B.法官不得私自单独会见当事人及其代理人、辩护人C.法官可以兼任企业法律顾问D.法官不得就未决案件或者再审案件给当事人提供咨询意见【答案】C3、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，其他项目清单中的暂估价包括()。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD4、双代号网络计划中，关于关键节点正确（）。A.以关键节点为完成节点的工作必为关键工作B.两端为关键节点的工作不一定是关键工作C.关键节点必然处于关键线路上D.关键节点的最迟时间与最早时间差值最小E.由关键节点组成的线路不一定是关键线路【答案】BD5、下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有（）。A.不能及时向施工承包单位付款B.组织协调不利，导致停工待料C.由于使用要求改变而进行设计变更D.提供的场地不能满足工程正常需要E.邻近工程施工干扰【答案】ACD6、在施工进度控制过程中，主要工作内容有（）。A.下达工程开工令B.协助承包商编制进度计划C.组织现场协调会D.向承包商提供进度报告E.进行施工进度控制目标实现的风险分析【答案】AC7、下列关于刚性防水屋面的说法中哪项是错误的？（）A.不适用于受较大振动或冲击的建筑屋面B.宜采用结构找坡，坡度宜为2%～3%C.防水层应设置分格缝，分格缝内应嵌填密封材料D.防水层与基层间不应设隔离层，以保持其整体性【答案】D8、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.通过设计节约投资E.合理安排施工人员的任务分工【答案】C9、在国外建设工程投资控制的有关描述中，正确的有（）。A.项目管理咨询公司属于最主要流派B.项目管理咨询公司承担项目管理任务C.项目管理咨询公司涉及投资控制的具体任务包括保险审议和其他财务管理D.项目管理咨询公司的工作分为合同签订之前、之后两大阶段E.项目管理咨询公司被赞为“工程建设的经济专家”【答案】BC10、下列工程建设其他费用中，属于临时设施费的有（）。A.施工单位场地平整费B.建设单位临时设施的维修费C.环境影响评价费D.建设单位临时设施的租赁费E.施工单位临时设施费【答案】BD11、（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于合同履行期间物价变化调整合同价格的说法，正确的有（）。A.因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者B.因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.当承包人投标报价中材料单价低于基准单价，施工期间材料单价涨幅或跌幅以基准单价为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.当承包人投标报价中材料单价高于基准单价，施工期间材料单价涨幅以投标报价为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整E.承包人应在采购材料前，将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确定用于本合同工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价【答案】ABD12、关于投标报价编制的说法，正确的有（）。A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价C.投标人的投标报价不得低于其工程成本D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标E.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格【答案】AC13、工程质量事故处理的基本方法包括（）。A.工程质量事故处理方案的确定B.正确确定事故性质C.工程质量事故处理后的鉴定验收D.正确确定处理范围E.消除质量缺陷【答案】AC14、钢筋工程质量控制中，保证钢筋位置的措施需要到位，具体要求包括（）。A.混凝土浇筑前应对钢筋间隔件的安放质量进行检查B.混凝土浇筑后应对钢筋间隔件的安放质量进行检查C.钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式一致D.钢筋间隔件安放位置.安放的保护层厚度偏差应符合规程规定E.钢筋的牌号.规格和数量符合设计和规范要求【答案】ACD15、下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（）。A.工程所在位置B.项目的复杂程度C.工程的设计工作深度D.工程期望的收益值E.工程进度要求的紧迫程度【答案】BC16、工程质量事故处理的基本要求有（）。A.正确确定事故性质和处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术可行E.经济合理【答案】BCD17、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.设计工作进度C.投标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD18、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，多层及高层建筑的分项工程可按（）来划分检验批。A.变形缝B.施工工艺C.楼层D.工程量E.施工段【答案】C19、某企业为了某一工程建设项目，经批准，征用耕地100亩，被征用前第一年平均每亩产值1200元，征用前第二年平均每亩产值1100元，征用前第三年平均每亩产值1300元，该单位人均耕地2亩，地上附着物共有树木3000棵，按照25元/棵补偿，青苗补偿费按照100元/亩计取。则下列有关农用地征用费的表述，正确的有（）。A.可按被征用前三年产值的5倍计算土地补偿费B.可按被征用前三年平均产值的8倍计算安置补助费C.需要安置的农业人口为50人D.青苗补偿费为1万元E.地上附着物补偿费为7.5万元【答案】CD20、建设工程进度控制中，多级网络计划系统的编制原则有（）。A.整体优化原则B.费用合理原则C.连续均衡原则D.简明适用原则E.工期最优原则【答案】ACD21、建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以()阶段为重点。A.决策B.设计C.招投标D.施工E.试运行【答案】AB22、下列费用中，属于资金使用成本的有（）。A.债券发行手续费B.银行贷款利息C.股票发行公证费D.股东所得红利E.银行贷款的手续费【答案】BD23、下列公证员的做法不合法的是、()A.公证员王某想下海经商，所以决定辞去公证职务B.公证员谭某对于国家工作人员侵犯了他的合法权益的行为，提出了申诉C.公证员李