2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制过关检测试卷A卷附答案

2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制过关检测试卷A卷附答案单选题（共80题）1、关于价值工程的说法，错误的有（）。A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成D.价值工程是以提高产品的价值为目标【答案】A2、合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般不得变更的合同称为（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A3、（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D4、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】C5、甲、乙在河边听到有人喊抓贼，看到窃贼丙从对岸涉水过河。甲拿起木棍打丙，丙害怕，就掏出偷来的3000元，表示如果不打就将偷来的钱给甲、乙二人。甲、乙拿走3000元，并强行对丙搜身，掏出500元，丙说这是自己的钱，但甲、乙不予理睬。下列哪一选项是正确的？A.甲、乙针对3500元成立抢劫罪B.甲、乙针对3000元成立盗窃罪，针对500元成立抢劫罪C.甲、乙针对3000元成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，针对500元成立抢劫罪D.甲、乙针对3000元不成立犯罪【答案】C6、某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（）天。A.18B.20C.22D.24【答案】A7、设置标底进行招标的.建设工程，其标底价格一般应控制在()以内。A.招标人期望价格B.社会平均价格C.招标控制价格D.批准的总概算价格【答案】D8、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。A.38B.44C.57D.66【答案】C9、某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率为-1%，则价格因素的敏感系数为()A.-0.1B.0.1C.0.9D.1.0【答案】B10、（2022年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】B11、将纳入评价的各种因素，根据要求的不同进行加权计算，权数大小应根据它在方案中所处的地位而定，算出综合分数的方法是（）。A.环比评分法B.德尔菲法C.直接评分法D.矩阵评分法【答案】D12、在建设工程进度控制计划体系中，根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据的是（）。A.投资计划年度分配表B.工程项目进度平衡表C.年度建设资金平衡表D.年度计划项目表【答案】A13、在施工过程中，承包商遇到了“一个有经验的承包商无法合理预见的“地质条件变化，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期和利润B.费用和利润、但不包括工期C.费用和工期，但不包括利润D.费用、工期和利润【答案】C14、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位【答案】B15、建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（）的特点。A.单位时间内所需用的资源量较少B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接C.施工现场的组织、管理工作简单D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工【答案】B16、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行C.由业主提山，经承包商同意后执行D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】D17、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.试运转所需的原料费B.生产职工培训费C.办公家具购置费D.生产家具购置费【答案】B18、在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。A.建设单位B.施工单位C.质检单位D.监理单位【答案】A19、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为()A.质量方针B.质量目标C.质量管理D.质量控制【答案】C20、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作【答案】A21、对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据是（）。A.物资供应计划B.物资需求计划C.物资储备计划D.国外进口物资计划【答案】A22、下列不属于监理工程师控制施工进度的工作内容的是（）。A.编制或审核施工进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.审批工程延期D.制定突发事件应急措施【答案】D23、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A24、建设工程承包单位在()时，应向建设单位出具工程质量保修书。A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B25、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。A.33.568B.36.800C.38.368D.38.603【答案】D26、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。A.人员培训B.文件规定C.时间管理D.行为到位【答案】C27、某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10％，则该项目的基本预备费为()万元。A.200B.400C.600D.450【答案】C28、下列关于枉法裁判行为的定性正确的是A.司法工作人员在刑事诉讼中因受贿而枉法追诉、裁判的，应该实行受贿罪与徇私枉法罪数罪并罚B.司法工作人员在刑事诉讼中伪造、毁灭证据的方法进行枉法裁判的，构成徇私枉法罪C.在民事、行政审判中负有审判职责的工作人员，故意违背事实和法律作枉法裁判，只有情节严重，才构成犯罪D.民事、行政审判中负有审判职责的工作人员因收受贿赂而枉法裁判的，构成受贿罪与民事、行政枉法裁判罪，按照其中处罚较重的规定定罪处罚【答案】B29、根据概率数理统计，计点值数据服从（）。A.正态分布B.二项分布C.线性分布D.泊松分布【答案】D30、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本固定条件下最短工期安排B.资源均衡使用条件下工程总成本最低C.工程总成本最低时资源均衡使用D.工程总成本最低时工期安排【答案】D31、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】B32、下列关于流水节拍的说法错误的是（）。A.流水节拍是流水施工的时间参数之一B.流水节拍可以按定额计算法确定C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量【答案】C33、处理工程质量事故，有时需要通过定期观测才能得到结论，这是因为工程质量事故具有()的特点。A.复杂性B.严重性C.可变性D.多发性【答案】C34、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A35、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C36、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A37、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】A38、在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。A.现场质量保证体系B.勘察实施方案C.重要岗位人员的上岗证D.勘察成果报告【答案】C39、组织流水施工时，流水步距是指（）。A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】D40、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.各单位工程尽可能同时开工和完工C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】D41、下列说法中，不符合合法行政原则的说法是：A.因种植苹果的市场前景非常客观，某市政府要求该市农民不再种植水稻，改为裁种苹果树B.某市工商局要求受到工商行政处罚的听证申请人承担组织听证的费用C.某省林业厅规定听证笔录作为最终作出林业行政许可决定的参考D.某行政机关将行政强制措施委托给另一行政机关行使【答案】A42、经济分析有也称国民经济分析，对于非营利性项目，主要分析投资效果以及（）分析，提出项目持续运行的条件。A.财务生存能力B.财务可持续性C.偿债能力D.财务盈利能力【答案】B43、某分项工程实物工程量为22000m3，该分项工程人工产量定额为55m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为（）天。A.10B.20C.40D.55【答案】B44、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】D45、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。A.编制阶段性设计进度计划B.定期检查设计工作实际进展情况C.协调设计各专业之间的配合关系D.建立健全设计技术经济定额【答案】B46、某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.160B.200C.230D.240【答案】B47、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】C48、某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（）。A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更【答案】A49、在填方工程的密实度检测中，监理工程师可以通过()现场检测取点验证其合理性。A.作业管理B.计量管理C.计划管理D.组织管理【答案】B50、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C51、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A52、某建设项目，当i＜sub>1＜/sub>=25%时，净现值为200万元，当i＜sub>2＜/sub>=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为()A.21.25%B.28.50%C.28.85%D.32.14%【答案】C53、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.分部分项工程费D.规费【答案】D54、建设工程承包单位在（）时，应向建设单位出具工程质量保修书.A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B55、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层【答案】B56、抗震钢筋进场检验最大力下总伸长率，下列实验数据中符合要求的是（）。A.6.9%B.7.8%C.8.2%D.9.5%【答案】D57、下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化工作E.基于BIM技术对其进行场地分析【答案】A58、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位负责人【答案】A59、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。A.重要程度B.隐蔽性C.结构分解D.投资估算【答案】C60、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30MPa、36.0MPa、41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.36.3C.36.0D.无效【答案】D61、用于工程的进口设备进场后，应由（）组织相关单位进行联合检查验收。A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设备供应单位【答案】B62、（2018年真题）采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D63、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B64、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证取样【答案】A65、估算工程量单价合同结算工程价款的主要依据是投标单价和()。A.工程量清单中提供的工程量B.承包人投标书中填报的工程量C.按合同及设计文件要求实际完成的工程量D.工程标底计算所依据的工程量【答案】C66、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式进行采购，主要体现在编制的设备采购与设备监造工作计划中的质量的要求以及（）。A.采购方式的选择B.采购厂商的选择C.采购方案的修订D.采购方案的编制或审查【答案】D67、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积【答案】A68、关于物资需求计划的说法，正确的是（）。A.编制依据：概算文件、项目总进度计划B.组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划C.主要内容：确定材料的合理储备D.编制单位：各施工承包单位【答案】B69、采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】D70、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。A.生产单位B.建设单位C.项目监理机构D.使用单位【答案】A71、（2020年真题）根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。A.抗拉强度和抗剪强度试验B.冷弯试验和耐高温试验C.屈服强度和疲劳强度试验D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】D72、施工单位未提出工程复工申请的，（）应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人【答案】B73、（）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。A.勘察进度控制B.设计进度控制C.施工准备进度控制D.监理进度控制【答案】B74、（2018年真题）工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B75、项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。A.±2%B.±5%C.±10%D.±15%【答案】C76、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】A77、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为()A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B78、网络计划工期优化方法中，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标的前提是（）。A.计算工期不满足计划工期B.不改变各项工作之间的逻辑关系C.计划工期不满足计算工期D.将关键工作压缩成非关键工作【答案】B79、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般【答案】A80、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B多选题（共35题）1、向生产厂家订购设备质量控制中，下列属于设备供货能力直接体现的有（）。A.生产能力B.装备条件C.技术水平D.资产负债情况E.人员组成【答案】ABC2、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按()来划分。A.设计系统B.安装工艺C.主要工种D.楼层E.组别【答案】A3、（2021年真题）工程网络计划执行过程中，因工作实际进度拖后而需要调整工程进度计划时，可采用的调整方法有（）。A.调整某工作的工艺关系B.将某些顺序作业的工作改为平行作业C.将某些顺序作业的工作改为搭接作业D.将某些平行作业的工作改为搭接作业E.将某些平行作业的工作改为分段组织流水作业【答案】BC4、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有()。A.进行工程计量B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.审核竣工决算款E.处理费用索赔【答案】ABC5、中国现行刑法规定：“为了国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，采取的制止不法侵害行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。”对于解决正当防卫过程中相关法律价值的冲突，该条款遵循的是下列哪一原则A.价值位阶原则B.个案平衡原则C.比例原则D.自由裁量原则【答案】A6、某工程项目出现了需要加固补强的质量问题，设计单位对此提出了处理方案，监理工程师在审核确认该处理方案时，应坚持()原则。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的功能和使用要求C.技术可行D.经济合理E.时间最短【答案】ABCD7、分部分项工程材料费的构成包括()A.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费B.材料仓储费C.新材料的试验费D.对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用E.为验证设计参数，对构件做破坏性试验的费用【答案】ABD8、进口材料、构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件，并会同（）等相关单位进行联合检查验收。A.建设单位B.施工单位C.质量监督机构D.国家商检部门E.供货单位【答案】AB9、下列费用中，属于建安工程造价规费的有()A.安全文明施工费B.工程排污费C.养老保险费D.大型机械进出场费E.住房公积金【答案】BC10、Revit提供的创建地形表面的方式有()。A.放置点B.通过导入创建C.子面域D.平整区域E.简化表面【答案】AB11、下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有A.净现值指数B.总投资收益率C.利息备付率D.项目投资财务净现值E.项目资本金净利润率()【答案】BC12、在单代号网络计划中，如果工作i只有一项紧后工作j，则工作i的总时差等于（）。A.工作i的最迟完成时间与工作j的最早完成时间之差B.工作j的最早开始时间与工作i的最早完成时间之差C.工作i与工作j的时间间隔加上工作j的总时差D.工作j的最迟开始时间与工作i的最早开始时间之差E.工作j的最早开始时间与工作i的最迟完成时间之差【答案】ACD13、市场占有率较高的某知名电商企业为了扩大生产获取更大利润和另一家电商企业约定对某些家用电器的定价只允许在一定范围内波动，因涉及消费者利益，社会舆论影响较大，这一行为引起国家反垄断机关的调查，关于这一事件下列说法正确的是A.电商的这一行为属于经营者集中和垄断协议行为B.我国负责组织、协调、指导反垄断工作的机关是国家反垄断局C.该知名电商企业享有知悉权、陈述权、申辩权和申请权等D.该垄断行为的行政责任包括责令停止违法行为、没收违法所得、罚款和撤销登记【答案】C14、工程建设的质量标准是针对不同行业、不同的质量控制对象而制定的，包括各种有关的标准、规范或规程。根据适用性，可将质量标准划分为（）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准E.小组标准【答案】ABCD15、根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用中，属于建筑安装工程费用企业管理费的有（）。A.办公费B.机械大修理费C.劳动保险费D.大型机械进场及安拆费E.检验试验费【答案】AC16、工程合同价款中暂列金额的主要用途有（）。A.不可抗力造成承包人停工损失的补偿B.总承包服务费的支付C.施工中发生工程变更的支付D.合同约定调整因素出现的合同价款调整E.索赔、现场签证确认的费用【答案】ACD17、（2022年真题）与依次施工，平行施工方式相比，流水施工方式的特点有（）。A.施工现场组织管理简单B.有利于实现专业化施工C.相邻专业工作队的开工时间能最大限度的搭接D.单位时间内投入的资源量较为均衡E.施工工期最短【答案】BCD18、项目监理机构的工程质量控制系统是在监理单位质量管理体系框架下建立的一次性目标控制工作系统，工程项目质量控制系统具有的特性有（）。A.以工程项目为对象B.是一个多次性的质量控制工作体系C.与监理单位的质量管理体系服务的范围相同D.项目监理机构的一个目标控制子系统E.根据工程项目监理合同的实施而建立【答案】AD19、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按（）进行划分。A.工程特点B.施工段C.楼层D.工程量E.变形缝【答案】BCD20、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的有（）。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.装修工程的保修期是2年D.设备安装工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期【答案】CD21、下列质量数据波动原因中，属于系统性原因的有（）A.原材料质量规格有显著差异B.温度变化引起的允许偏差C.机械设备发生故障D.工人未遵守操作规程E.几何尺寸的微小变化【答案】ACD22、采用缩短某项工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（）。A.改变非关键线路上有关工作的逻辑关系B.优先压缩自由时差大的工作持续时间C.有关工作的进度拖延时间不能超过总时差D.采用增加资源投入措施E.被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上【答案】D23、托儿所、幼儿园建筑门窗的设置，下列哪项是正确的？（）A.活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门，其宽度不应小于1.2mB.幼儿经常出入的门在距地0.7m处，宜加设幼儿专用拉手C.活动室、音体活动室