2021-2022监理工程师之交通工程目标控制模拟考试试卷B卷含答案

2021-2022监理工程师之交通工程目标控制模拟考试试卷B卷含答案单选题（共80题）1、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）个月，并做好抽检工作。A.3B.6C.9D.12【答案】B2、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（）。A.碘钨灯B.高墩滑模施工工艺C.有碱速凝剂D.隧道初期支护混凝土“潮喷”工艺【答案】C3、混凝土应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑，且应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上层与下层的前后浇筑距离应保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m【答案】C4、下列关于国家对矿产资源的规定的表述中，正确的有（）。A.鼓励集体矿山企业开采国家指定范围内的矿产资源B.探矿权人申请新立探矿权时，应提供相应的资金证明C.申请人不具备地质勘查资质的，应依法委托具有相应地质勘查资质的勘查单位编制勘查实施方案并开展地质勘查工作D.申请人的资金能力，不得低于申请项目勘查实施方案安排的总资金的1/2E.申请人的资金能力，以其企业的资产总额为依据【答案】A5、桩的静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（）并不应少于3根，工程总桩数（）根以下不少于2根。A.1％，40B.1％，50C.2％，40D.2％，50【答案】B6、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。A.墙背注浆，充填空隙B.加强支护、调整施工措施C.喷射混凝土护面层D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量【答案】B7、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）。A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A8、下列关于利润的计算公式中，正确的是（）。A.利润＝（直接费＋企业管理费）×7.42%B.利润＝（直接费＋措施费＋企业管理费）×7.42%C.利润＝（定额直接费＋企业管理费）×7.42%D.利润＝（定额直接费＋措施费＋企业管理费）×7.42%【答案】D9、（）是安全生产方针的原则和目标。A.安全生产B.安全第一C.预防为主D.综合治理【答案】B10、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（）报监理工程师批准。A.7dB.10dC.14dD.28d【答案】D11、个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B12、对影响经济效果的各种参数的变化作出估计和预测，并对经济效果的变化作出相应的分析和计算，从而判断经济参数变化时经济效果的敏感程度，是指的（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.盈亏平衡分析D.敏感性分析【答案】D13、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A14、安全生产事故报告与处理，实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报事故。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位【答案】B15、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B16、突起路标施工质量监理要点，不符合规定的是（）A.突起路标放样定位应准确B.突起路标施工前，路面应清洁、干燥C.突起路标和路面黏结后不可用橡皮锤敲击突起路标上表面D.突起路标安装角度、纵向间距及横向偏位符合设计要求C选项，突起路标和路面黏结后用橡皮锤敲击突起路标上表面，从而保证黏结牢固。【答案】C17、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.原告举证B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证C.适用举证责任倒置D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任【答案】B18、建设单位应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调研审核，（）对施工、监理合同段进行（）平安工地建设考核评价。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】C19、通用的典型质量环把产品质量分为（）个阶段。A.8B.9C.10D.11【答案】D20、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B21、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是（）。A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限【答案】D22、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A23、公路水运建设项目的特征不包括（）。A.技术要求低B.投资大C.建设周期长D.涉及面广【答案】A24、水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（）m有一个水准点。A.300B.250C.150D.200【答案】D25、关于钻孔底沉淀物厚度的说法不正确的是（）。A.对于摩擦桩，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于20mmB.对于直径大于1.5m，或桩长大于40m的桩或土质较差时，应不大于30mmC.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于5cmD.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于4cm【答案】D26、对于应开展施工安全风险评估的路堑高边坡工程，下列选项错误的是（）。A.高于20m的土质边坡、高于30m的岩质边坡B.高于30m的土质边坡、高于20m的岩质边坡C.黄土开挖形成的不足20m的边坡D.老错落体地段开挖形成的不足20m的边坡【答案】B27、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（）。A.打梅花桩B.用铁丝笼柔性结构防护C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护D.加大截面尺寸【答案】D28、仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成型，一次浇筑的长度不宜大于（）。A.3mB.5mC.6mD.9m【答案】B29、明洞衬砌有两种形式，即拱形明洞和（）。A.暗洞B.棚洞C.拱洞D.仰洞【答案】B30、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。A.2榀钢架间距B.1榀钢架间距C.3mD.5m【答案】C31、关于招标控制价的说法错误的是（）。A.招标人可以设标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B32、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D33、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A34、下列关于工程计量的内涵描述正确的是（）。A.已标价工程量清单中的单价子目工程量为结算工程量B.已标价工程量清单是承包人投标报价的依据C.已标价工程量清单可以作为承包人应予完成的工程实际和确切的结算工程量D.结算工程量的多少可以不通过计量确定【答案】B35、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（）。A.要求施工方暂时停工整改B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位C.报告建设单位，对施工单位进行处罚D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】B36、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C37、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动，其规模与危害程度较碎落更为严重，有时滑动体可达数百立方米以上，造成严重的阻车。A.剥落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C38、现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610）规定盐渍土路堤填料不得夹有草根、盐块及其他杂物，有机质含量宜不大于（）。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】B39、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B40、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B41、（）可分为悬吊模架法、活动支架法。A.移动模架施工法B.逐跨顶推施工法C.平衡悬臂施工法D.预制装配式施工法【答案】A42、节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。下列选项为节点时间参数的是（）。A.节点的最早必须实现时间B.节点的最迟实现时间C.节点的最早可能实现时间D.节点的最早实现时间【答案】C43、铺设电缆线应符合下列规定，描述错误的是（）A.施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线不必留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线【答案】D44、拓宽路基应进行沉降观测，观测点应按设计要求设置。高路堤和陡坡路堤路段尚应进行（）。A.平面位移监测B.稳定性监测C.地面隆起监测D.土体深层水平位移【答案】B45、监理单位应落实培训主体责任，按规定严格实行（）的培训考核制度。A.提升质量、保障安全B.以人为本、精益求精C.上岗必考、合格方用D.精益求精、全心投入【答案】C46、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D47、横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A48、下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（）。A.水工工程仅指水下工程B.当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位C.当设计未作明确规定时，施工水位的确定无潮港采用工程所在地的平均潮位D.水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则【答案】D49、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用天然砂的质量标准不应低于（）。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.不高于Ⅲ级D.不高于Ⅲ级【答案】B50、以下生产事故分类说法错误的是（）A.车辆伤害不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故B.淹溺包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺C.灼烫包括电灼伤和火灾引起的烧伤D.高处坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故【答案】C51、高速公路水泥稳定类基层压实度应达到（）。A.96％B.97％C.98％D.99％【答案】C52、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（）。A.停止执业3个月以上1年以下B.情节严重的，吊销执业资格证书，3年内不予注册C.造成重大安全事故的，终身不予注册D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B53、在评价工程建设对生态的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.施工准备阶段B.施工期C.竣工验收与缺陷责任期D.运营阶段【答案】B54、下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。A.一级公路的路堤B.填石路堤C.特殊填料路堤D.填土路堤【答案】D55、价值工程的工作程序一般分为准备、分析、（）、实施与评价四个阶段。A.讨论B.沟通C.创新D.协调【答案】C56、桩的静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（）并不应少于3根，工程总桩数（）根以下不少于2根。A.1％，40B.1％，50C.2％，40D.2％，50【答案】B57、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。A.50mm，30mmB.50mm，50mmC.100mm，50mmD.100mm，30mm【答案】D58、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D59、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A60、梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（）。A.标准跨径B.净跨径C.总跨径D.计算跨径【答案】A61、下列选项属于专项费用的是（）。A.行车干扰工程施工增加费B.施工场地建设费C.工地转移费D.职工探亲路费【答案】B62、一些工程缺陷可能涉及的技术领域较广，甚至有时往往根据合同及规范也难以决策时，应当（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.返工维修【答案】C63、关于煤矸石路堤的填筑施工说法不正确的是（）。A.来源不同的煤矸石填料，性能相差大时，应分段填筑B.未经充分氧化与陈化的煤矸石，用于路堤填筑时应采取封闭措施C.每填筑2－3m应设置300mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理D.当煤矸石填料粒径大时，施工控制及压实质量标准可参照土石路堤【答案】D64、招标控制价的审核工作由编制人负责，如果建设单位需要监理工程师事先参与，（）应协助建设单位进行审核。A.设计单位B.监理工程师C.建设主管部门D.政府监督机构【答案】B65、根据公路照明设施设置区域不同公路照明设施可分为道路照明、管理业务及服务照明和（）等。A.室内照明B.景观照明C.装饰照明D.大面积照明【答案】B66、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A67、面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。A.20B.30C.40D.50【答案】C68、钢模板的面板变形为1.5mm，钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500。验算抗倾覆稳定性时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B69、评估工作原则上由项目（）具体负责。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.行政部门【答案】A70、以下不属于安全生产方针的是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.以人为本【答案】D71、运用敏感性分析进行施工技术方案比选，一般应选择的施工技术方案是（）。A.敏感程度大，承受变化能力强的B.敏感程度小，承受变化能力强的C.敏感程度大，承受变化能力弱的D.敏感程度小，承受变化能力弱的【答案】B72、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】A73、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）。A.10ΩB.4ΩC.15ΩD.20Ω【答案】A74、二次衬砌的施作时，应满足隧道位移相对值已经达到相对位移量的（）。A.40%～60%B.60%～80%C.80%～90%D.90%以上【答案】D75、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更B.改变合同工程的高程属于变更的范围C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C76、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。A.8%B.12%C.10%D.15%【答案】C77、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）内，向有关部门登记。A.20日B.25日C.30日D.35日【答案】C78、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】A79、某公路工程质量事故造成4000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C80、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D多选题（共35题）1、甲诉乙侵权一案经某市东区人民法院一审终结，判决乙赔偿甲6万元。乙向该市中级人民法院提出上诉，二审法院驳回了乙的上诉请求。乙居住在该市南区，家中没有什么值钱的财产，但其在该市西区集贸市场存有价值5万元的货物。甲应当向下列哪一个法院申请执行？()A.该市东区人民法院B.该市南区人民法院C.该市西区人民法院D.该市中级人民法院【答案】AC2、根据民事诉讼法的规定，对于当事人的下列哪些请求，可以适用督促程序？()A.甲要求乙向其支付所借的已到清偿期的3万元钱B.甲要求乙在规定的期间内完成玉雕工艺品的义务C.甲要求乙将借自己的一台电脑按期返还D.甲要求乙向自己交付以现金交换所得的2万元国库券【答案】AD3、以下应按照高温期施工技术要求施工的是（）。A.连续４小时高于30度B.最高温度高于30度C.连续4小时平均气温高于30度D.最高温度高于35度E.连续6小时平均气温高于30度【答案】CD4、网络计划技术在我国已广泛应用于国民经济各个领域的计划管理中，而应用最多的还是工程项目的施工组织与管理，并取得了巨大的经济效益。网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.计划简单，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此E选项，计划复杂，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此。【答案】ABCD5、施工过程就是生产建筑产品的过程，它是由一系列的施工活动所组成的。根据各种活动在性质上以及对产品所起的作用的不同特点，施工过程分为（）。A.施工准备过程B.基本施工过程C.辅助施工过程D.操作过程E.施工服务过程【答案】ABC6、隧道工程施工过程中，监理机构应予旁站监理的项目有（）。A.洞身初期支护B.洞身钢支撑C.洞身混凝土衬砌D.洞身锚杆E.路面面层【答案】ABC7、当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。A.总时差较大的工作B.有多项紧前工作的工作C.有充足备用资源的工作D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作E.单位时间消耗资源量大的工作【答案】CD8、属于不良地质地段的有（）。A.滑坡B.崩塌C.岩溶D.软土地段E.膨胀地层【答案】ABCD9、根据现行公路工程施工合同条款的约定，发包人应向承包人支付的预付款包括（）。A.进度预付款B.材料、设备预付款C.暂估价预付款D.开工预付款E.计日工预付款【答案】BD10、产生路基沉陷的主要原因有（）。A.路基填料不当B.填筑方法不合理C.压实不足D.土体发生膨胀、收缩以及冬季冻胀等E.岩石地基吸水软化【答案】ABCD11、路基应满足的基本要求包括（）。A.足够的整体稳定性B.足够的强度C.足够的水稳性D.足够的硬度E.足够的刚度【答案】ABC12、施工企业的三类安全人员是指（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术负责人E.项目安全总监【答案】ABC13、关于施工准备阶段的环境保护监理工作，说法正确的有（）。A.增加设计交底，熟悉环评报告和设计文件，了解工程建设项目的具体环保目标B.审查建设单位的施工组织设计和开工报告，对环保实施方案提出审查意见C.审查建设单位的临时用地方案是否符合环保要求，临时用地的恢复计划是否可行D.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确E.参加第一次工地会议，对工程建设项目的环保目标和环保措施提出要求【答案】AD14、下列土的类型中，可以作为路基填料的是（）。A.粗粒土B.含草皮的土C.泥炭土D.冻土E.腐殖质的土【答案】ACD15、雨期施工，应符合的规定有（）。A.在已经填筑的路堤路肩外，应设置临时的纵向的挡水土埂B.路堤填筑的每一层表面，应设置1%～4%的排水横坡C.雨期施工应综合规划，合理设置防排水系统，及时引出D.雨期路重开挖施工，应分层开挖，每开挖一层均应设置纵横向排水坡及临时排水沟E.路堤应纵向分层填筑，并及时碾压【答案】ACD16、悬臂浇筑法设置预拱度时应考虑（）。A.挂篮前端垂直挠度B.各施工阶段的弹、塑性挠度C.1/2静活载挠度D.温度E.悬臂端应力值【答案】ABC17、下列对施工机械使用的安全监督的说法正确的有（）。A.可在场内道路任意行驶B.机械进场的必须经过安全检查C.施工机械操作人员必须建立机组责任制D.禁止无证人员操作E.施工机械操作人员会操作即可，无须证件【答案】BCD18、隧道防排水施工应遵循（）的原则。A.预防为主B.防、排、截、堵结合C.因地制宜D.综合治理E.以排为主【答案】BCD19、关于水泥混凝土摊铺机布料施工的说法，正确的是（）。A.滑模摊铺机前的布料，应采用机械完成，布料高度应均匀一致B.布料机与滑模摊铺机之间的施工距离宜为10-15mC.当坍落度在10-30mm时，布料松铺系数宜在1.08-1.15D.应保证滑模摊铺机前的料位高度位于螺旋布料器叶片最高点以下，最高料位不得高于松方控制板上缘E.卸料、布料速度应与摊铺速度协调一致，不得局部或全断面缺料【答案】ACD20、索赔的本质特征包括（）。A.承包人有部分过错B.索赔是要求给予赔偿的权利主张C.索赔的依据是合同文件及适用法律的规定D.承包人自己没有过错E.承包人已发生实际损失（时间或费用）【答案】BCD21、单位工程指的是在合同段中，具有独立（）的工程。A.施工条件B.评价指标C.施工工艺D.材料E.结构功能【答案】A22、下列属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验【答案】ABC23、关于喷射混凝土的说法正确的是（）。A.喷射混凝土终凝2h后应进行养护，终凝3h后方可进行下一循环的爆破作业B.养护时间不应少于7dC.隧道内环境日均温度低于50C时，不得洒水养护D.喷射混凝土的回弹物，应收集并重新用作喷射混凝土材料E.喷射混凝土作业时，喷嘴宜垂直岩面，喷枪头到受喷面的距离宜为0.6～1.5m【答案】ABC24、对于钢桥构件出厂时，应提交的资料包括（）。A.产品合格证B.钢材和其他材料质量证明书或试验报告C.监理工程师评价表D.项目说明文件E.构件发运和包装清单【答案】AB25、下列关于路面基层施工交通管制说法正确的有（）。A.正式施工前宜建好施工便道B.对高速公路和一级公路，无施工便道时不应施工C.无机结合料稳定材料养护期间，小型车辆和洒水车的行驶速度应小于30km/hD.级配碎石、级配砾石基层未做透层沥青或铺设封层前，可开放部分交通E.无法安排施工便道而需要车辆通行时，应合理安排施工工序，保障7～15d的养护期【答案】AB26、桥梁的下部构造物包括（）等。A.桥墩B.支座C.桥台D.伸缩缝E.基础【答案】AC27、采用非水溶性的粉状外加剂时，应保证其（）。A.结块B.不得结块C.分散均匀D.搅拌充分E.