2021-2022监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案

2021-2022监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案单选题（共80题）1、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（）。A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费【答案】A2、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A.一般帐户B.基本帐户C.综合帐户D.专项帐户【答案】B3、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】C4、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D5、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件B.业主与建筑师之间的标准合同文件C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D.建筑师行业内部使用的文件【答案】B6、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A7、某招标项目，招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少应延长（）天。A.5B.10C.15D.20【答案】A8、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A9、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】A10、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括()A.对设计、施工承包单位的选定权B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C.对工程设计变更的审批权D.对工程规模、规划设计等要求的认定权【答案】B11、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员【答案】C12、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同【答案】C13、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。A.起吊点和平衡点B.平衡点和支点C.支点和重心D.重心和起吊点【答案】D14、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（）。A.人数为5人以上的单数B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3C.通常采用综合评估法D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审【答案】B15、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】C16、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C17、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【答案】C18、银皮书规定，当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的（）天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求。A.7B.14C.21D.28【答案】C19、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】C20、健康档案中健康数据的收集方式有（）。A.健康筛查B.利用现存资料C.社区调查D.经常性工作记录E.小组讨论【答案】A21、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。A.建筑材料采购合同B.工程承包合同C.项目贷款合同D.工程设计合同【答案】D22、理论换算法的依据是（）A.风俗习惯B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同约定的换算标准【答案】D23、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.导致延期的责任方【答案】D24、工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书【答案】B25、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】A26、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】A27、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日【答案】A28、在建设工程设计合同中，合同价格与支付说法正确的是（）。A.设计费用实行发包人签证制度B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内，将定金或预付款支付给设计人C.发包人应在收到中期支付申请后的14天内，将应付款项支付给设计人D.发包人应在收到费用结算申请后的21天内，将应付款项支付给设计人【答案】A29、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】B30、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定比例的均值【答案】C31、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B32、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为【答案】C33、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定【答案】C34、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。A.应当经发包人代表确认后具有效力B.应当经发包人确认后具有效力C.与发包人代表发出的指示具有同等效力D.其效力低于发包人代表发出的指示【答案】C35、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B36、下列不属于申请人须知总则的是（）。A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围【答案】A37、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？()A.外廊式住宅的外廊可不设外窗B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施【答案】D38、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C39、下列关于合同计价方式的说法中，不正确的是（）。A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况B.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目D.固定总价合同对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制【答案】C40、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】B41、根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】B42、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。A.1B.2C.3D.5【答案】C43、（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D44、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全措施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C45、关于分包的说法错误的是（）。A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】D46、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】B47、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同【答案】C48、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.投标竞争不激烈【答案】D49、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C50、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】A51、（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。A.雇主，承包商B.雇主，项目经理C.承包商，雇主D.承包商，项目经理【答案】A52、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。A.可比性B.互斥性C.包含性D.重叠性【答案】B53、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求D.通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B54、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。A.供货人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】D55、(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【答案】A56、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】B57、固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。A.自己中意的候选人B.排名第一的中标候选人C.排名第二的中标候选人D.排名第三的中标候选人【答案】B58、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】C59、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】D60、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.监理人【答案】C61、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.各专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性【答案】D62、标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。A.通用合同条款B.常用合同条款C.专用合同条款D.合同附件格式【答案】A63、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。A.7B.14C.21D.28【答案】C64、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.承包人和分包人D.发包人和承包人【答案】D65、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。A.应立即通知合同另一方当事人和监理人B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】B66、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标企业定额标准C.委托监理协议书D.投标函及投标函附录【答案】D67、施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D68、非语言传播包括（）。A.类语言B.动态体语C.时间语言D.静态体语E.空间语言【答案】A69、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】B70、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。A.12个月B.14个月C.24个月D.36个月【答案】A71、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法不正确的是（）。A.只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担B.如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担C.原始数据错误复核时未发现，则由承包人承担D.检验标准错误复核时未发现，则由发包人承担【答案】C72、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人【答案】A73、抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】C74、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B75、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30【答案】C76、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（）。A.迟交合同设备价格×0.5%×3B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7C.迟交合同设备价格×0.5%D.合同价格×0.5%【答案】C77、FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计一施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》【答案】B78、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。A.可以缩短建设周期B.减少承包人的索赔C.固定工期、固定费用D.设计是最优方案【答案】D79、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()A.500天B.538天C.865天D.903天【答案】B80、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.7B.14C.15D.28【答案】D多选题（共35题）1、下列关于标底的说法中，错误的是（）。A.开标前不能向无关人员泄露B.不等于合同价格C.等同于工程的概算D.可以写在招标文件中供投标人参考E.由招标人组织专门人员计算得出【答案】CD2、某投标由银行出具投标保函，发生下列（）情况时，可以没收投标保证金。A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人无正当理由拒绝订立合同E.中标人未能根据规定提交履约保证【答案】CD3、根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有()。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【答案】A4、《担保法》规定的保证合同的主要内容包括（）。A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的方式C.保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限【答案】ACD5、建筑工程一切险加保第三者责任险，应由保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【答案】ACD6、根据《标准施工合同》，关于预付款担保说法正确的有（）。A.担保方式采用有条件担保形式B.担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.担保金额与履约担保相同D.当发包人在工程进度支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减E.要保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则【答案】BD7、根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是（）。A.开箱检验应在施工场地进行B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担E.开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试【答案】BC8、某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括()A.通知承包人延期开工B.赔偿承包人损失C.顺延工期D.将协调工作交给承包人E.按照约定期限支付预付款【答案】ABC9、下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【答案】ABC10、《标准施工招标文件》通用合同条款规定的“费用”包括（）。A.承包人按照合同责任应承担的开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同给付的结算价款D.发包人根据变更补偿给承包人的款额E.承包人通过索赔获得的补偿款额【答案】AD11、下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延【答案】ABC12、设备的独立包装箱子内，应携带的资料有（）。A.装箱清单B.质量合格证C.设备发票D.操作指南E.采购合同【答案】ABD13、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对同价格影响的说法错误的有（）。A.工期12月以上的公司合同，不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用票据法进行调整D.调整价格的方法适用于工程量清单中所有工程款E.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整【答案】CD14、施工阶段发包人应在解除合同后28d内向承包人支付的金额有（）。A.合同解除日以前所完成工作的价款B.由于解除合同应赔偿的承包人损失C.承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品仍归承包人所有D.承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额【答案】ABD15、下列文件中，属于施工合同组成部分的有()A.合同协议书B.中标意向书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单。E.规范及有关技术文件【答案】AD16、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.维修保养或正常检修的费用C.暴雨、洪水、水灾、冻灾D.外力引起的机械或电气装置的本身损失E.盘点时发现的短缺【答案】AB17、（2014年真题）根据《担保法》，不得抵押的财产有（）。A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.宅基地的土地使用权D.原材料E.公立学校的教育设施【答案】C18、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有()。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故【答案】D19、关于施工招标文件中的投标人须知的说法正确的是（）。A.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知前附表”B.应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”C.投标人须知前附表针对招标工程列明正文中的具体要求D.投标人须知前附表无需考虑招标项目的具体特点和实际需要E.投标人须知包括前附表、正文和附表格式【答案】C20、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选【答案】ABD21、以下有关勘察合同双方当事人的说法，正确的是（）。A.勘察合同的发包人可以是业主，也可以是工程总承包单位B.勘察合同的发包人必须具备法人资格C.勘察合同的发包人必须具备相应的资质D.勘察合同的承包人必须具备法人资格E.勘察合同的承包人必须具备相应的资质【答案】AD22、合同法律关系的客体，包括（）。A.提供一定劳务B.限制流通物C.禁止流通物D.智力成果E.完成一定的工作【答案】ABD23、建设工程勘察合同委托的工作内容有（）。A.工程放线测量B.大地测量C.结算工程量测量D.水文地质勘察E.工程地质勘察【答案】BD24、根据施工合同履行管理的规定，下列关于缺陷责任期的说法中，错误的是（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书D.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人E.发包人应在收到后28天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】C25、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有（）。A.在发包人授权范围内发出监理人指示B.根据合同约定向承包人发出变更指示C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务D.与施工合