2021-2022监理工程师之合同管理能力提升试卷A卷附答案_第1页
2021-2022监理工程师之合同管理能力提升试卷A卷附答案_第2页
2021-2022监理工程师之合同管理能力提升试卷A卷附答案_第3页
2021-2022监理工程师之合同管理能力提升试卷A卷附答案_第4页
2021-2022监理工程师之合同管理能力提升试卷A卷附答案_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2021-2022监理工程师之合同管理能力提升试卷A卷附答案单选题(共80题)1、某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后,监理人于7月20日发出开工通知,承包人于7月21日收到该通知,通知中说明开工日期为8月10日,则该项目的开工日期应为()。A.7月10日B.7月20日C.7月21日D.8月10日【答案】A2、在设计施工总承包合同中,承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。A.由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担B.由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由承包人承担C.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效D.由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担【答案】D3、设计施工阶段的总承包合同规定,()应对施工场地和周围环境进行查勘,核实发包人提供资料,并收集与完成合同工作有关的当地资料,以便进行设计和组织施工。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B4、在建设工程材料采购招标时,关于合同包划分标段的说法,正确的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小,有利于供应商投标【答案】B5、在设计施工合同履行过程中,关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是()。A.发包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准,计划不能实施【答案】C6、(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D7、如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由()承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由()承担。A.承包人,承包人B.发包人,发包人C.承包人,发包人D.发包人,承包人【答案】D8、在履约保证中,如是以履约保证书的形式出具,则数额应为()。A.合同价的5%B.合同价的10%C.合同价的20%D.合同价的30%【答案】D9、(2016年真题)根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()安排人员负责安全保卫工作。A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【答案】A10、建设项目总承包的优点不包括()。A.单一的合同责任B.减少设计变更C.设计是最优方案D.缩短建设周期【答案】C11、除专用合同条款另有约定外,合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行,卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由()承担。A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方【答案】B12、建设工程勘察合同履行管理中,临时占地和设施要求,错误的是()A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划,报请发包人批准C.除专用合同条款另有约定外,临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担D.临时占地使用完毕后,勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。【答案】A13、ECC合同中,早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由()记录在案。A.雇主B.监理工程师C.项目经理D.承包商【答案】C14、设计施工总承包合同模式下,关于“开始工作通知”说法正确的是()。A.该通知由发包人发出B.应提前7天向承包人发出该通知C.表明从发出该通知时间开始工作D.应自合同生效之日起90天内发出【答案】B15、《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】D16、(2020年真题)根据《标准设备采购招标文件》,由于买方原因,合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标,买卖双方应签署的文件是()。A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B17、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法,下列表述错误的是()。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的,抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的,抵押权均已登记的,按照登记的先后顺序清偿【答案】C18、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法【答案】C19、(2020年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定,自监理人收到承包人设计文件之日起,对承包人设计文件的审查期限不应超过()。A.7B.14C.21D.28【答案】C20、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时,勘察人的下列做法正确的是()。A.直接按照最新规定完成勘察工作B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作C.向发包人提出遵守新规定的建议D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作【答案】C21、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购材料运抵现场后,应由()共同清点。A.发色人与承包人B.承包人与供货人C.工程师与供货人D.工程师与承包人【答案】D22、某一材料采购合同,双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货,施工承包人为了避免停工待料,只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人()A.30万元B.70万元C.100万元D.170万元【答案】C23、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格的()。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】C24、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,对勘察人正式提交的试验报告格式要求是()。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】D25、(2017年真题)工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C26、(2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,发包人与承包人在履行合同中发生争议,经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的,应在仲裁结束前暂按()执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定【答案】D27、实行设计总包的,按照合同约定或经招标人同意,设计单位(),将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】C28、关于合同效力的说法,正确的是()A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】A29、根据《标准施工招标文件》,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D30、与直接询价方式选择材料相比,采用招标方式选择材料供应商的特点是()。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C31、(2018年真题)采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法【答案】C32、下列情形中评标委员会应当否决其投标的是()。A.投标联合体已提交共同投标协议B.投标人符合招标文件规定的资格条件C.同一投标人提交两个投标文件,招标文件要求提交备选投标方案D.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字【答案】D33、某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】A34、如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交()。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B35、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中,正确的是()。A.招标申请经批准后,招标人可以自行招标B.办理招标备案后,招标人可以自行招标C.无须办理招标备案,招标人可以自行招标D.办理招标备案后,招标人应委托代理机构招标【答案】B36、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙?()A.B.C.D.【答案】B37、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标,但应当备案C.可以自行招标,无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B38、对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量【答案】A39、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是()。A.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性B.有助于保证交易安全C.增加了交易成本D.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性【答案】B40、根据《标准材料采购招标文件》,全部合同材料质量保证期届满后,买方应在一定时间内向卖方支付合同价格()的结清款。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】B41、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计,经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中,包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中,因施工方案的缺陷,导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法,正确的是()A.因施工方案缺陷,应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可,应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划,承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准,应与承包人承担连带工期延误责任【答案】A42、根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A43、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目,说法不正确的是()。A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目【答案】C44、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。A.大雨造成现场档案资料毁损B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修【答案】B45、根据《标准施工合同》,施工准备阶段设计交底应由()组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C46、()主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】B47、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期,关于基准日期描述正确的是()。A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价D.基准日期后,因法律法规变化发生合同约定以外的增减时,不调整合同价款【答案】B48、某建设工程施工期间,承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时,错误的做法是()。A.顺延合同工期,给予费用补偿B.顺延合同工期,不给予费用补偿C.不顺延合同工期,给予费用补偿D.缩短合同工期,给予费用补偿【答案】D49、关于定金的表述,正确的是()。A.债务人履行债务后,定金应当收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】B50、监理人收到承包人变更报价书后的()天内,根据合同约定的估价原则,商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【答案】B51、采用《简明施工合同》的工程,负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B52、依据监理合同示范文本规定,监理业务暂停期限超过半年以上时,监理人解除合同的程序为()A.发出终止合同通知,通知到达后的第14天合同终止B.发出终止合同通知,如果14天内未得到答复,合同终止C.发出终止合同通知,如果14天内未得到答复,发出第二份终止合同通知,第二份通知发出后35天内没有答复,合同终止D.发出终止合同通知,如果14天内未得到答复,发出第二份终止合同通’知,第二份通知发出后42天内没有答复,合同终止【答案】D53、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险,导致受益人未能得到保险人赔偿的,损失赔偿应由()承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D54、根据《标准施工合同》,监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后,经审查认为已具备竣工验收条件时,应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D55、关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标,投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标,投标人仅针对本次招标报价【答案】C56、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法,错误的是()。A.发包人支付最终支付款时结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效,承包人不再拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款,承包人仍可就此事进行索赔【答案】A57、FIDIC合同系列中,《施工合同条件》中,属于工程师的主要责任和义务的是()A.做好项目资金安排B.给予承包商现场占有权C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力,工程师有权修改合同【答案】C58、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是()。A.应遵守国家法律规定,以及相关规范和标准,并应符合发包人要求B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定,应当按照现行规范规定执行C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作D.法律规定.规范和标准发生重大变化时,应按照最新规定完成勘察工作【答案】A59、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建设时,正确的处理程序是()。A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】A60、勘察设计招投标中,招标文件要求投标人提交投标保证金,保证金数额是()。A.勘察设计估算费用的3%B.勘察设计估算费用的2%C.不超过10万元人民币D.勘察设计估算费用的2%,且不超过10万元人民币【答案】D61、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】C62、下列措施可以避免食物中营养素流失的是()。A.蔬菜先洗后切B.淘米的次数不要多C.发酵面食使用鲜酵母D.煮米粥加碱E.蔬菜先热烫再炒【答案】A63、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标,下列说法正确的是()。A.可以分开招标,也可以合并招标B.可以按设备采购招标,也可以按安装工程招标C.应当由承包商负责采购D.供货方应当自己生产全部设备【答案】A64、用于幕墙中的石材,下列规定哪一条是错误的?()A.石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPaD.石板的厚度不应小于20mm【答案】D65、根据九部委材料采购合同文本,买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后()内,应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】C66、某工程施工招标,合同估算价为3000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。A.60B.80C.350D.300【答案】A67、根据AIA文本,为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务,不负责工程分包的发包,与分包单位的合同由业主直接签订,属于()。A.代理型CMB.风险型CMC.管理型CMD.责任型CM【答案】A68、施工合同履行中,发包人拖欠工程结算款,在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付,则承包人()A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程,但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程,承包人优先受偿D.可以留置该工程【答案】C69、下列情况中,投标保证金予以退还的是()。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金,未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后,无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】B70、建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是()。A.按工程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金【答案】C71、简明标准施工招标文件适用于工期不超过()个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A.6B.12C.18D.24【答案】B72、预付款担保的主要形式为()A.现金B.存款单C.保兑支票D.银行保函【答案】D73、勘察设计招标文件内容不包括()A.评标办法B.投标人须知C.合同条款及格式D.技术经济指标要求【答案】D74、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,为防止重复投保或漏保,双方可在专用条款中的定由()投保为宜。A.发包人B.由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体【答案】A75、关于设计招标内容的说法,正确的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】A76、(2018年真题)关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。A.投标人可以主动要求进行说明B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】D77、直接订购方式适用于采购()的设备。A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源【答案】D78、按照《合同法》的规定,()属于代理合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C79、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是()。A.3人B.4人C.7人D.8人【答案】C80、施工评标中,可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是()。A.资质条件B.财务状况C.类似项目的业绩D.信誉【答案】C多选题(共35题)1、设计施工总承包合同中,不能索赔工期的情况有()。A.为他人提供方便B.发包人要求提前交货C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复D.发包人违约解除合同E.不可预见的物质条件【答案】ABCD2、公证与鉴证的区别包括()A.合同公证和鉴证所依据的法规不同B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同D.合同公证具有强制性,鉴证贯彻自愿原则E.公证仅限于合同,鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性【答案】ABC3、下列建设工程项目在建筑工程一切险承保范围内的是()。A.高速公路B.跨海大桥C.体育场馆D.军用机场E.海运港口【答案】ABC4、《标准设计施工总承包招标文件》中的价格清单,包括()。A.勘察设计费清单B.管理人员清单C.建筑安装工程费清单D.技术服务费清单E.暂例金额清单【答案】ACD5、材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时,应以()的方式承担违约责任。A.消除影响B.继续履行C.赔偿损失D.恢复原状E.采取补救措施【答案】BC6、设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划,包括()。A.设计B.采购C.改造D.施工E.安装【答案】ABD7、(2019年真题)关于民事代理的说法,正确的有()A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承担责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任【答案】AD8、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,承包商最终结算的合同价格与中标价不一致,可能的原因有()A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【答案】ACD9、作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的()。A.民事权利能力B.民事行为能力C.刑事权利能力D.刑事行为能力E.自主行为能力【答案】AB10、关于设计招标项目评标的说法,正确的有()。A.通常采用综合评估法B.技术标与商务标同时进行评审C.不对投资估算进行评审D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容E.评标委员会无权对投标人进行资格审查【答案】AD11、标准施工合同中的合同附件格式包括()。A.合同协议书B.中标通知书C.履约担保D.预付款担保E.支付担保【答案】ACD12、关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC13、《合同法》规定,合同被撤销的法律后果有()A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分【答案】AB14、施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时,下列说法不正确的是()。A.应当及时通知对方解除合同B.合同解除后,承包人应撤离施工场地C.合同解除后,已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同D.合同解除后,不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用,由发包人承担E.合同解除后,因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】C15、工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。A.保险责任不同B.安全生产管理职责不同C.劳务人员管理方式不同D.施工组织不同E.施工质量责任期限不同【答案】AD16、导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了有考古价值的文物C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工作业危及人身安全E.发包人未能按时移交后续施工的现场【答案】BC17、关于迟到承诺的说法,正确的有()A.受要约人超过承诺期限发出的承诺,一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺,要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺,仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺,要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关【答案】BCD18、下列关于暂停施工程序说法正确的有()。A.无论何种情况的停工,监理人应与发包人和承包人协商B.当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知C.承包人无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误由承包人承担D.承包人收到复工通知后,应在指示的期限内复工E.因发包人原因无法按时复工时,承包人只可索赔费用【答案】BCD19、依据《合同法》规定,()的合同属于无效合同。A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段,使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E.损害公共利益订立【答案】AD20、关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()A.采购人可以是发包人,也可以是承包人B.可以不转移材料设备的所有权C.供货人只能是生产厂家D.不同合同内容繁简程度差异较大E.合同履行与施工进度密切相关【答案】AD21、建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】ACD22、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法,错误的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包,分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要进过监理人审查E.发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】BD23、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,承包商最终结算的合同价格与中标价不一致,可能的原因有()A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【答案】ACD24、根据《标准施工合同》,保险的正确处理方式有()。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD25、在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括()。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】ACD26、根据设计施工总承包合同通用条款的规定,下列可以给承包商补偿工期、费用和利润的情形有()。A.未能按时提供文件B.遇到化石、文物C.为他人提供方便D.发包人要求提前交货E.基准资料错误【答案】A27、合同各方的相关部门和谈判人员应对项目管理机构进行合同交底的内容包括()。A.合同的主要内容B.合同订立中

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论