2021-2022监理工程师之合同管理能力检测试卷A卷附答案

2021-2022监理工程师之合同管理能力检测试卷A卷附答案单选题（共80题）1、关于代理，下列说法不正确的是（）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】D2、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押【答案】B3、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是()。A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体【答案】C4、评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A.3B.5C.7D.9【答案】B5、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】A6、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失【答案】A7、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()A.9月5日B.10月5日C.1O月20日D.11月5日【答案】A8、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。A.来自蔬菜、水果B.有利于排便C.能被人体消化酶所水解D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】C9、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B10、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅【答案】D11、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。A.罢工B.法院判决C.行政行为D.仲裁机构裁决【答案】A12、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天【答案】B13、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】D14、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】B15、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C16、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。A.14B.21C.35D.42【答案】B17、下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（）。A.投标截止日期B.投标内容C.勘察或设计服务期限D.投标保证金【答案】A18、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。A.资质审查委员会B.评标委员会C.招标人D.招标代理机构【答案】C19、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示【答案】A20、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日【答案】C21、承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人()。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D22、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】A23、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等【答案】D24、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A.收益权B.发布权C.署名权D.保护作品完整权【答案】C25、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】A26、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。A.A单位工程竣工日后26个月B.A单位工程竣工日后24个月C.全部工程竣工日后26个月D.全部工程竣工日后24个月【答案】B27、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】A28、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B29、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.7天，60天B.7天，90天C.14天，60天D.14天，90天【答案】B30、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】B31、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.承包人和分包人D.发包人和承包人【答案】D32、缺铁性贫血的病因包括（）。A.铁消耗增加B.膳食铁摄入不足C.铁吸收少D.运动量大E.膳食铁摄入不足【答案】A33、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）。A.采用成本加酬金的计价方式B.成本部分由承包商承担C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担【答案】A34、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】B35、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上B.投保人数不低于3人C.被保险人年龄可以低于18周岁D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起【答案】C36、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【答案】A37、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日【答案】D38、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是()A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历D.投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要【答案】C39、依据《民法典》担保物权分编和合同编，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D40、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。A.15天或14天B.15天或10天C.25天D.10天【答案】A41、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】C42、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B43、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。A.大雨造成现场档案资料毁损B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修【答案】B44、（2019年真题）在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金【答案】A45、根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审【答案】B46、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。A.25B.35C.67D.77【答案】C47、蛋类一般每天不超过（）个为好。A.4B.3C.2D.1【答案】D48、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【答案】D49、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。A.3人B.4人C.7人D.8人【答案】C50、(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B.优先受偿的范围包括承包人应获得的利润C.施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权D.承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算【答案】B51、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。A.必须具备工程施工类注册执业资格B.必须具备工程设计类注册执业资格C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质【答案】D52、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A53、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。A.由供货商承担供货的全部运费B.由采购方承担自行运到目的地所需费用C.由供货商承担货物转运增加的保险费用D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】B54、某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（）。A.投标人A，投标人B，投标人CB.投标人C，投标人B，投标人AC.投标人A，投标人C，投标人BD.投标人C，投标人A，投标人B【答案】B55、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B56、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】C57、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）。A.工程预付款担保采用的形式是动产质押B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止【答案】C58、设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失【答案】C59、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人B.定金不得超过勘察费用的2%C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还【答案】C60、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A.留置B.抵押C.定金D.质押【答案】B61、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额【答案】D62、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商【答案】C63、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】A64、关于定金罚则的说法，正确的是()A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】D65、设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B66、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】A67、FIDIC标准合同文本中的（），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)D.《简明合同格式》(1999年第1版)【答案】A68、（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C69、个人健康问题记录不包括（）。A.周期性健康检查记录B.基本资料C.问题描述D.问题目录【答案】A70、关于合同转让的说法，正确的是()A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】A71、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】B72、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】A73、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】D74、设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B75、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D76、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任【答案】A77、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A78、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A79、2012年9部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），其（）与标准施工合同的要求相同。A.招标文件和合同专用条款的使用要求B.投标文件和合同专用条款的使用要求C.招标文件和合同通用条款的使用要求D.投标文件和合同通用条款的使用要求【答案】C80、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】D多选题（共35题）1、下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有()。A.合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同B.合同解除后，承包人应撤离施工场地C.合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同D.合同解除后，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担E.合同解除后，因未及时退货造成的损失由责任方承担【答案】ABC2、（2018年真题）下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。A.某商业银行北京分行B.某股份有限公司C.尚未完成改制的某国有企业D.某项目经理部E.某施工企业法定代表人【答案】BC3、按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()A.地基基础工程B.电气管线工程C.设备安装工程D.装修工程E.屋面防水工程【答案】BCD4、依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是()等。A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的报价漏项C.合同内列有调价条款D.采用不可调价合同E.发生承包商应承担质量责任的扣款【答案】AC5、下列关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的是（）。A.招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标C.招标公告适用于进行资格后审的邀请招标D.投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标E.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标【答案】CD6、招标人根据标准施工招标文件编制招标文件的做法正确的是（）。A.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”C.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要D.“投标人须知前附表”需要考虑招标项目的具体特点和实际需要E.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”【答案】D7、施工合同履行过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有()A.提前竣工时间B.发包人为赶工提供的便利条件C.承包人的赶工措施D.提前竣工所需追加的合同价款E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法【答案】ABCD8、建筑工程设计方案评标时，关于评标委员会的说法不正确的是（）。A.评标委员会人数为5人以上B.由技术、经济等方面的专家组成C.技术和经济方面的专家不得少于建筑专业专家总数的2/3D.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3E.应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审【答案】ABCD9、项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有()等。A.企业信誉B.工期提前C.实施中必然发生的标书漏项部分D.技术建议可能带来的实际经济效益E.承诺减少业主预付款额度的建议【答案】BCD10、工程总承包合同通用条款对下列（）做出了两种可选条款。A.道路通行权和场外设施B.发包人提供的文件C.发包人要求中出现错误的责任承担D.材料和工程设备E.暂列金额【答案】ACD11、（2020年真题）合同实施计划应包括（）。A.合同文体比选B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系的建立E.合同索赔结果分析【答案】BCD12、下列关于合同工程竣工验收的说法中，正确的是（）。A.监理人认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收B.竣工验收合格，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由发包人向承包人出具工程接收证书C.竣工验收基本合格，以通过竣工验收日为实际竣工日期D.竣工验收不合格，承包人在完成返工重作或补救工作后重新验收合格的，以初次提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期E.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】A13、按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，下列关于买卖合同的特点说法正确的有（）。A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的B.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价C.买卖合同是双务.有偿合同D.买卖合同是诺成合同E.买卖合同是实践合同【答案】ABCD14、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有()。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故【答案】D15、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的说法，正确的有()A.工程师可以行使施工合同中规定的权力B.工程师无权行使施工合同中隐含的权力C.工程师在合同履行期间独立工作D.施工合同履行中，工程师属于雇主人员E.工程师应当以雇主的名义作出决定【答案】ACD16、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务包括（）。A.委派业主代表B.办理工程保险C.向承包商支付工程款D.发出变更通知E.提出工程申请接收证书【答案】ACD17、根据《标准材料采购招标文件》，建设工程材料供货要求中应写明卖方提供的相关服务有（）。A.为买方检验材料提供技术指导B.为买方检验材料提供检测仪器设备C.为买方使用供货材料提供培训D.为买方购买的材料进行投保E.可根据买方要求派遣技术人员到施工现场提供服务【答案】AC18、下列关于联合体资格预审说法正确的有()。A.联合体协议书，不用明确联合体牵头人B.不需提供联合体各方的相关情况资料C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级D.联合体各方可以自己名义单独参加资格预审，但不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审E.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效【答案】C19、因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括（）。A.负法律责任B.免收直接受损失部分的勘察费C.负行政责任D.支付赔偿金E.吊销勘察机构资质【答案】ABD20、勘察合同履行中，勘察人的工作包括（）。A.提供勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备B.协调提供位于工程区域内的临时占地C.修建、拆除临时设施D.编制安全措施计划、环保措施计划E.对勘察资料准确性、可靠性负责【答案】ACD21、中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明()。A.承包的施工标段B.中标价C.工期D.中标人的项目经理名称E.总监理工程师名称【答案】ABCD22、根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有()。A.返还财产B.赔偿损失C.缴纳罚款D.上缴非法所得E.双倍返还定金【答案】AB23、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.工程师可以行使施工合同中规定的权力B.除非承包商同