2022一级造价师之建设工程计价每日一练试卷A卷含答案

2022一级造价师之建设工程计价每日一练试卷A卷含答案单选题（共85题）1、下列费用中属于按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的是（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.企业管理费【答案】D2、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（）元。A.60B.65C.100D.150【答案】B3、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。A.总体水平分析B.构成分析C.影响因素分析D.索赔分析【答案】D4、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】C5、在工程总承包合同生效后，发包人向承包人支付预付款的前提是收到承包人提交的预付保函（）。A.5日内B.7日内C.10日内D.14日内【答案】C6、投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。A.招标文件规定是否允许提出增补B.遗漏工程量的大小C.投标人的投标策略D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项【答案】C7、（2021年真题）因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用【答案】D8、国外建筑安装工程费用中，施工企业的利润一般为成本的（）。A.3%～5%B.5%～10%C.10%～15%D.15%～20%【答案】C9、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】B10、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税税额为（）万元。A.565.00B.240.00C.675.00D.666.45【答案】D11、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准【答案】D12、有关多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价增加C.建筑物周长系数越高，造价越低D.宽度增加，单位造价上升【答案】B13、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（）万元。A.500B.550C.557D.613【答案】B14、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.分包工程费不包括分包工程的管理费【答案】C15、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目最高投标限价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A16、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量***B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清***C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必***D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】D17、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（）。A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法【答案】B18、对于民用建设项目，衡量单元组成、户型设计的结构面积系数是（）之比。A.住宅结构面积与建筑面积B.建筑面积与住宅结构面积C.住宅结构面积与房屋平均面积D.房屋平均面积与住宅结构面积【答案】A19、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）。A.4200元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650元/吨D.预计招标采购价格【答案】A20、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。A.因④合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力【答案】A21、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（）A.投标联合体没有提交共同协议B.投标文件的大小写金额不一致C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字D.同一投标人提交了两个不同的投标文件【答案】A22、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】B23、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的()。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C24、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，措施项目清单的编制依据不包括（）。A.施工现场情况B.常规施工方案C.拟定的招标文件D.施工组织设计【答案】D25、根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）A.固定资产投资+流动资金B.固定资产投资+铺底流动资金C.固定资产投资D.建设投资【答案】C26、在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A27、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（）。A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价C.安全文明施工费为包干使用，不得调整D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动【答案】D28、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。A.1％B.1.5％C.3％D.5%【答案】B29、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉【答案】D30、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.150B.2.152C.2.685D.2.688【答案】B31、（2017年真题）关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】A32、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【答案】B33、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1％，银行财务费率为0．6％，外贸手续费率为2．5％，关税税率27％，增值税率13％，则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。（1美元=6元人民币）A.4.33B.6.67C.8.33D.10.67【答案】C34、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】B35、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】A36、（）是指对项目所需设备材料制造过程、质量进行驻厂监督所发生的费用。A.监造费B.勘察费C.设计费D.监理费【答案】A37、下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处理C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，应以最后签订的合同为依据【答案】B38、（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。A.480.93B.488.94C.551.36D.632.17【答案】B39、属于不宜计量的措施项目的是（）。A.脚手架费B.垂直运输费C.冬雨季施工增加费D.施工排水、降水费【答案】C40、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A41、关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）。A.一种计价性定额B.以分项工程为对象编制C.以施工定额为基础编制D.反映平均先进水平【答案】D42、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为50万元，废品损失率为10%，外购配套件费为10万元，包装费率为2%，利润率为10%，非标准设备设计费5万元，用成本估算法计算该设备的原价为（）万元。A.70.93B.72.63C.76.93D.77.93【答案】C43、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】D44、下列有关基本预备费的表述，正确的是（）。A.基本预备费亦可称为工程建设不可预见费B.基本预备费包括批准的初步设计范围外，技术设计所增加的工程费用C.实行工程保险的工程项目，基本预备费可适当提高D.基本预备费不包括超规超限设备运输增加的费用【答案】A45、按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（）天。A.15B.20C.30D.45【答案】B46、投标保证金的数额不得超过投标总价的（）。A.1％B.2％C.3％D.5％【答案】B47、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000W【答案】D48、某中标单位提交履约担保，合同价格为200万元，则履约担保为（）万元。A.10B.20C.15D.30【答案】B49、编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.工程监理费【答案】D50、下列选项中，属于清标工作内容的是（）A.项目管理机构评审B.形式评审C.错漏项分析D.资格评审【答案】C51、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】C52、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费【答案】B53、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）。A.分部分项工程费＝∑（分部分项工程量×工料单价）B.措施项目费＝∑（措施项目工程量×措施项目工料单价）C.其他项目费＝暂列金额＋暂估价＋计日工＋总承包服务费D.单项工程费＝分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋税金【答案】C54、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】B55、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】A56、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】C57、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）。A.4200元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650元/吨D.预计招标采购价格【答案】A58、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（）。A.综合概算指标B.单项概算指标C.单位概算指标D.建设项目概算指标【答案】B59、非生产性建设项目总投资通常应包括（）。A.固定资产投资和流动资产投资B.建设投资和建设期利息C.工程费用、工程建设其他费用和预备费D.设备及工、器具购置费和建筑安装工程费【答案】B60、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制（此点删除）B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】D61、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。A.427.88B.541.04C.568.09D.711.77【答案】C62、根据国家发改委关于《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件的规定，下列各项费用中应采用市场调节价的是（）。A.联合试运转费B.专项评价费C.场地准备及临时设施费D.工程保险费【答案】B63、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A64、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】D65、关于工程变更的说法中，正确的是（）。A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种，但必须坚持一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担【答案】D66、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【答案】A67、某建设项目建设期为3年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】C68、建设工程预算编制中的总预算由()、组成。A.综合预算、工程建设其他费和预备费B.预备费、建设期利息及铺底流动资金C.综合预算、工程建设其他费和铺底流动资金D.综合预算、工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金【答案】D69、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天内。A.7B.14C.21D.28【答案】D70、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】C71、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用【答案】C72、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】D73、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】A74、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为()。A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日【答案】C75、国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权相关费用的行为是（）。A.土地使用权出让B.土地使用权转让C.土地使用权租赁D.土地使用权划拨【答案】A76、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A77、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】B78、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】B79、根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（）。A.工人下班前工具整理所耗的时间B.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间C.因短暂停电而导致配合机械工作的工人停工所耗的时间D.重砌质量不合格墙体所耗的时间【答案】A80、关于评标结果，下列表述正确的是（）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】C81、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）构成。A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费【答案】A82、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则改建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】C83、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（）A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算【答案】B84、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费【答案】A85、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】A多选题（共38题）1、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划B.搭设组织C.实施工作D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】ACD2、下列项目中，必须采用工程量清单计价的是（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.使用国有企业事业单位贷款资金的项目D.国有资金不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目E.非国有资金投资的项目【答案】ABD3、某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.负责租船或订舱，支付运费C.负担货物在装运港越过船舷后的各种费用以及货物灭失或损坏的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】BCD4、下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.地方教育附加B.印花税C.已完工程及设备保护费D.材料采购及保管费E.财产保险费【答案】AB5、下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有（）。A.建设单位管理费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.施工单位临时设施费E.市政公用设施费【答案】ABC6、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求（）。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E.厂区地形应平坦，避免山地【答案】ACD7、下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有()。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完或在建工程的各种造价信息E:按组织方式来分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息【答案】CD8、下列时间中应该计入定额时间的是（）。A.休息时间B.多余工作时间C.施工本身造成的停工时间D.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间E.与施工过程工艺特点无关的工作中断时间【答案】AD9、制约工业项目建设规模合理化的环境因素有()。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E:产业政策【答案】AD10、国产非标准设备原价按成本计算估价法确定时，其包装费的计算基数包括（）。A.材料费B.辅助材料费C.加工费D.非标准设备设计费E.外购配套件费【答案】ABC11、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有（）。A.购置机械的资金成本B.检修费C.维护费D.机械设备的财产损失保险费E.大型机械安拆费【答案】BC12、资产负债表中，所有者权益包括（）。A.资本金B.资本公积金C.应付账款D.固定资产净值E.累计未分配利润【答案】AB13、工程量清单计价的作用主要表现为()A.提供一个平等的竞争条件B.满足市场经济条件下竞争的需要C.有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价D.有利于工程款的拨付和工程造价的最终结算E.有利于承包方对工程款的控制【答案】ABCD14、下列属于招标工程量清单编制原则的是（）。A.风险共担B.实体净量C.量价分离D.自主报价E.不低于成本【答案】BC15、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】ABC16、下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有（）。A.建设项目工程造价指数包括建筑安装工程造价指数B.建筑安装工程价格指数和单项工程造价指数都属于平均数指数C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.设备及工器具价格指数属于总指数E.按组织方式来分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息【答案】C17、计算新增固定资产价值时需要进行共同费用的分摊，一般情况下，建设单位管理费的分摊基数应为()之和。A.建筑工程费B.工程建设其他费C.安装工程费D.不需安装设备价值E.需安装设备价值总额【答案】AC18、（2018年考题）关于工程量清单计价的基本程序和方法，下列说法正确的有（）。A.单位工程造价通过直接费、间接费、利润汇总B.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段C.项目特征和计量单位的确定与施工组织设计无关D.招标文件中划分的由投标人承担的风险费用纳入综合单价中E.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束【答案】BD19、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）的规定，脚手架计算时，计量单位m2是指（）A.外墙面积B.建筑面积C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】BC20、某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有()。A.机械设备及安装工程概算B.电气设备及安装工程概算C.工程建设其他费用概算D.特殊构筑物工程概算E:流动资金概算【答案】ABD21、（2020年真题）关于投资估算指标，下列说法正确的有（）。A.以独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象B.费用和消耗量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单项工程指标一般以单位生产能力投资表示E.建设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标【答案】ACD22、下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（）。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E.概算定额是编制概算指标的依据【答案】BD23、在编制人工消耗定额时，需拟定定额的编制方案，该编制方案的内容应包括A.提出对拟编定额的定额水平设想B.拟定定额分章、分节、分项目录C.选择产品、人工的计量单位D.设计定额表格的形式和内容E.确定工程量计算规则【答案】ABCD24、关于设备运杂费，下列说法中正确的有()A.进口设备的运费和装卸费是指由装运港口起至工地仓库止所发生的费用B.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的费用C.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资D.在设备原价中没有包含的，为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费E.设备供销部门的手续费按设备采购单位自定费率计算【答案】BD25、下列工裎建设其他费用中，按规定将形成固定资产的有（）。A.市政公用设施费B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费D.专有技术使用费E.生产准备费【答案】ABC26、（2020年真题）关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有（）.A.材料暂估单价进入清单项目综合单价，不汇总到其他项目清单计价表总额B.暂列金额归招标人所有，投标人应将其扣除后再做投标报价C.专业工程暂估价的费用构成类别应与分部分项工程综合单价的构成保持一致D.计日工的名称和数量应由投标人填写E.总承包服务费的内容和金额应由投标人填写【答案】AC27、某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为156