2022一级建造师之一建矿业工程实务练习题(一)及答案

2022一级建造师之一建矿业工程实务练习题(一)及答案单选题（共85题）1、矿井联系测量必须()。A.独立进行两次且其互差不超限B.顺序进行两次且须先完成高程导入C.连续进行两次且不得超过时限D.重复进行两次且数据不得重复【答案】A2、矿山井巷工程的开拓方式分为（）。A.单向掘进和对头掘进B.单向掘进和双向掘进C.双向掘进和对头掘进D.单头掘进和单向掘进【答案】A3、矿产资源的开发首先是由（）所决定。A.矿产资源赋存条件B.地区经济条件C.地区交通条件D.资源开发的技术水平【答案】A4、不应列入影响锚杆抗拉拔力大小因素的是()。A.岩性B.托盘的预紧力C.锚固方法D.施工质量【答案】B5、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按()分解进度目标。A.按承包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目【答案】A6、工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额是()。A.企业定额B.预算定额C.施工定额D.概算定额【答案】C7、在施工机械使用费中，不属于施工机械台班单价组成部分的是()。A.人工费B.仪器仪表使用费C.税费D.燃料动力费【答案】B8、影响立井基岩爆破炮眼深度的因素，包括有()。A.钻眼机具和施工方法B.炸药的消耗量C.井筒断面大小D.光面爆破方法【答案】A9、预裂爆破是在有（）个自由面条件下进行的爆破。A.1B.2C.3D.4【答案】A10、简易龙门架，它结构简单，组装拆卸方便，配以凿井绞车和1.5-2m3左右的吊桶，可用于深度不超过（）的表土施工。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C11、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C12、伞形钻架在立井井筒施工中的停放和运行，合理的是()。A.停放在井口，凿岩时下放到工作面B.吊挂在吊盘上，凿岩时下放到工作面C.固定在井壁上，凿岩时调整到工作面D.一直悬吊在工作面上方，满足凿岩时的施工需要【答案】A13、与铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投入使用D.同时设计、同时施工、同时投入使用【答案】D14、电子雷管又称数码电子雷管，它与传统雷管的主要区别是，采用电子控制模块取代传统雷管内的()。A.引火药B.起爆药C.延时药D.副起爆药【答案】C15、下列不属于施工组织设计编制应遵循的原则的是（）。A.确定合理的工期、合理造价，科学配置资源，节约投资B.实现均衡施工，保证工程质量和安全，达到合理的技术经济指标C.应优先利用永久建筑和设备、设施，以节约项目投资D.应积极推广引进的新科技、新人才【答案】D16、关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，说法错误的是（）。A.易造成现场环境污染B.不论地下水位高低的土层都适用C.设备简单，适用范围广D.成孔速度快，工作效率高【答案】D17、适合于瓦斯矿井的起爆方法是（）。A.电力起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管起爆法【答案】A18、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】B19、矿井架空乘人装置运送人员时应遵守的规定（）。A.吊椅中心至巷道一侧突出部分的问距不小于0.8mB.乘坐间距不得小于5mC.乘人站上下人平台处钢丝绳距巷道壁不小于1mD.安全保护装置发生保护动作后，应有延时自动复位装置【答案】C20、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装渣运渣【答案】D21、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是（）。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D22、矿业工程项目的风险性主要体现在（??）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】D23、在一个单项工程中有多个承包单位参加施工时，应按（）分解进度目标。A.按承包单位B.按时间前后统一C.按施工阶段D.按施工项目【答案】A24、在矿业工程中，下列措施能提高混凝土耐久性的是()。A.在混凝土配合比中加入大量的矿物掺合料B.保证水泥足量和采用较大的水灰比C.限制最大水灰比和最大水泥用量D.采用级配好且干净的砂、石骨料，并选用粒径较大或适中的砂、石骨料【答案】D25、采用钢筋混凝土支护的立井施工，其井身分部工程不包含的分项工程是()。A.模板工程B.钢筋工程C.砌碹工程D.掘进工程【答案】C26、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为（）。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C27、下列不属于质量保证体系的内容是（）。A.实施保证体系B.组织保证体系C.思想保证体系D.工作保证体系【答案】A28、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。A.扩孔期间，每小班应提钻一次B.应减少扩孔直径级差C.增加扩孔级差D.扩孔速度越快越好【答案】A29、关于矿井主要通风机的性质，说法正确的是其()。A.为矿井中功率最大的风机B.服务于整个矿井或其一分区C.用于解决系统中风量不够问题D.安装在井下【答案】B30、进行地面预注浆时，测量应确定的内容包括有()。A.两钻孔间的斜度B.钻孔偏斜率C.钻孔深度D.井筒与钻孔的距离【答案】B31、立井井筒掘砌混合作业的主要特征是()。A.需设置临时支护?B.打眼与砌壁平行作业C.砌壁与(部分)出渣平行作业D.掘进、砌壁交替进行【答案】C32、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电B.操作高压电气设备时应另设有监护人员C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具D.同一供电线路上同时作业人数不得超过2人【答案】B33、按照项目实施的先后进行招标的方式称为（）。A.总承包B.阶段承包C.分承包D.独立承包【答案】B34、钢筋混凝土预制桩打桩施工时应当（）。A.轻锤低击B.轻锤重击C.重锤低击D.重锤重击【答案】C35、施工机具使用费应包括()的内容。A.场外运费?B.因公差旅交通费?C.工具用具使用费?D.检验试验费【答案】A36、基坑的板桩维护结构，包括钢板桩和钢筋混凝土板桩，关于钢板桩说法中不正确的是（）。A.基坑施工完毕后可将槽钢拔出回收再次使用B.钢板桩可完全挡住水和土中的细小颗粒C.槽钢板桩可用于深度4m以内的较浅基坑或沟槽D.钢板桩打设方法有单独打入和屏风打入法【答案】B37、根据《矿山安全法实施条例》规定，新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于()h。A.72?B.48C.96?D.120【答案】A38、矿井由立井井筒转入车场和巷道施工时，提升容器应由吊桶改为（）A.罐笼B.矿车C.吊笼D.箕斗来源：【答案】A39、长12.5m，宽7.5m，深7.5m的基坑可以采用什么方式降水（）。A.喷射井点、单排管路B.管井降水、单排管路C.喷射井点、双排管路D.管井降水、双排管路【答案】A40、钢结构连接方式能直接承受动力荷载的是（）。A.普通螺栓B.焊缝连接C.高强度螺栓承压型连接D.高强度螺栓摩擦型连接【答案】D41、适用于直径5m、井深600m立井井筒施工的机械化配套方案是（）。A.IV型井架，JK2.8／15.5提升机，FJD-6伞钻，液压滑升模板B.IV型井架，2JK3／15.5提升机，FJD-9伞钻，液压滑升模板C.IVG型井架，2JK3／15.5提升机，FJD-4伞钻，YJM系列模板D.IVG型井架，2JK2.5／20提升机，FJD-6伞钻，YJM系列模板【答案】D42、矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是（）。A.项目部和项目经理负责制B.工程处及处长负责制C.施工队与队长负责制D.专业区队与工地领导负责制【答案】A43、关于项目分承包，下列说法错误的是()。A.不能将风险大的内容分包给分承包单位?B.施工分包招标工作应考虑法律、法规的要求?C.大宗材料采购采用分包时应坚持对其招标进行过程控制?D.要明确对分承包商转让和再分包的限制【答案】A44、不属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.仪器仪表使用费C.脚手架工程费D.安全文明施工费【答案】B45、关于复合井壁，说法不正确的是()。A.采用一种复合材料砌筑B.用作井筒的永久支护C.具有抗渗性能好的特点D.抵抗围岩变形能力强【答案】A46、招标人应根据相关工程的工期定额合理计算工程，压缩的工期天数不得超过定额工期的（），超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】C47、储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质（）的民用爆炸物品必须分库储存。A.相似B.相抵角虫C.不稳定D.极不稳定【答案】B48、在一定范围内岩层大致向一个方向倾斜的构造形态是指（）A.单斜构造B.断裂构造C.褶皱构造D.倾向构造【答案】A49、矿井的主、副井筒为斜井，回风井井筒为立井，则该矿井的开拓方式属于()。A.综合开拓B.平硐开拓C.立井开拓D.斜井开拓【答案】D50、间距小于（）的两个平行巷道中的一个巷道工作面需进行爆破时，应通知相邻巷道工作面的作业人员撤到安全地点。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】D51、煤矿巷道锚索安装深度设计为6m，则其施工安装的有效深度应不小于()m。A.5.1B.5.4C.5.7D.5.5【答案】C52、矿业工程项目风险管理中，利用专家的经验，对可能的风险因素的等级和重要性进行评估，也是最常见、最简单易行的风险评估方法称为()。A.经验评估法B.随机抽查法C.风险识别法D.调查打分法【答案】D53、矿山地质土的坚实系数在0．5～0．6之间，应采用()开挖方法及工具。A.用锹、锄头挖掘，少许用镐翻松B.主要用镐，少许用锹、锄头挖掘，部分用撬棍C.整个先用镐、撬棍，后用锹挖掘，部分用楔子及大锤D.锹、锄头挖掘，少许用脚蹬【答案】D54、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是（）。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D55、根据岩土锚喷支护规范的围岩分类方法，属于稳定性较差的围岩是指：跨度为3～5m巷道的稳定时间为()。A.一个月以上B.10天以内C.仅有几天D.1天以内【答案】C56、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C57、土方开挖施工的形式不包括（）A.敞开式B.封闭式C.综合式D.顺序式【答案】D58、采用单价合同时，承包商根据设计变更进行单价调整的合同依据是()。A.工程结款方式B.合同款调整的规定C.工程款补偿的约定D.拖欠工程款的责任处理方法【答案】B59、人工挖孔灌注桩，孔深超过（）时要设立通风设施。A.5mB.6mC.8mD.10m【答案】D60、钢筋混凝土预制桩施工中，关于静力压桩的说法，正确的是()。A.静力压桩一般采取分段压入、逐段接长的方法B.通常第一节桩上端距地面1m左右时，将第二节桩接上，继续压入C.静压法沉桩适用于冻土土层中应用D.静压法沉桩不宜用于有8m以上硬隔离层的情况【答案】A61、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，其主要特|生是()。A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】D62、根据《煤矿防治水规定》的规定，防治水工作应当坚持()的原则。A.预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采B.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理C.先治后采、科学采掘、有疑必探、先探后掘D.预测预报、科学采掘、专项治理、安全第一【答案】A63、国家对放射性污染的防治，实行()方针。A.预防为主、防治结合、严格管理、安全第一B.严格管理、科学使用、安全第一、专项治理C.预防为主、科学管理、有疑必治、安全第一D.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理【答案】A64、大型设备基础的封闭式施工方案是指()。A.大型设备基础施工应将周围封闭B.冬期施工，搭设临时大棚施工设备基础C.大型设备基础施工完毕后应及时封闭D.先吊装完厂房主体结构，再施工大型设备基础【答案】D65、《尾矿库安全管理规定》关于尾矿库闭库的规定，说法正确的是（）。A.尾矿库使用到期后，应设计尾矿库闭库工程B.尾矿库的闭库设计和施工由企业自行组织、实施C.尾矿库闭库工程结束后，由企业自行聘请专家验收D.未经安全生产监督管理部门验收，企业不得关闭尾矿库【答案】D66、以下企业主管人员将依法追究刑事责任的行为是（）。A.未按规定提取安全技术措施专项费B.未及时、如实报告安全事故C.对无视事故隐患而发生重大伤亡事故D.违章指挥、强令工人冒险作业【答案】C67、施工单位接到质量通知单后在（）的组织与参与下，应尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。A.设计工程师B.项目经理C.监理工程师D.质量工程师【答案】C68、矿山资源开采的（）指标应当达到设计要求。A.机械化生产率B.企业经济效益C.资源开采回报率D.开采回采率【答案】D69、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于0.18m2【答案】D70、根据《安全生产法》的规定，在安全生产管理体系中，应坚持()为方针。A.强化和落实生产经营单位的主体责任B.以人为本，坚持安全发展C.安全第一、预防为主、综合治理D.建立科学管理、现代化发展的监管机制【答案】C71、建井期间较早建成的水塔或蓄水池等构筑物，属于（）性质。A.可利用永久构筑物B.必须拆除的建筑物C.后期不可利用建筑物D.临时性构筑物【答案】A72、井巷收敛测量的内容是（）。A.井巷表面一点的绝位移量B.围岩内部一点的绝对位移量C.围岩内部一点对其表面的变形量D.井巷表面两点间的相对变形【答案】D73、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C74、新建矿井在建井期间的矿井水文地质资料经收集、整理、（）后，全部移给交生产单位。A.分析B.复印C.人档D.修改【答案】A75、在工业广场或附近并列设有风井．主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央并列式B.中央边界式C.中央对角式D.侧翼对角式【答案】A76、当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量可采用()基础。A.柱下单独基础B.墙下单独基础C.柱下钢筋混凝土条形基础D.墙下条形基础【答案】B77、砂浆中加入()掺合料，可以起到节省水泥、增加和易性的作用。A.粉煤灰B.胶结材料C.砂D.细石子【答案】A78、关于企业从业人员安全培训的做法，不正确的是（）。A.对企业主要负责人的考核内容是其安全管理能力和安全生产知识B.特种作业人员应和其他从业人员进行相同的培训C.企业应对从业人员进行安全教育和培训D.生产经营单位应督促从业人员严格执行安全生产规章制度、操作规程【答案】B79、关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错误的是（）。A.对于巷道工程，应有实测的巷道地质与水文地质资料B.对于井筒工程，应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料C.对于土建工程，应有满足要求的工程地质与水文资料D.对于机电安装工程，应有相关设备的出厂说明书【答案】A80、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（）。A.直接费B.措施费C.间接费D.工程建设其他费用【答案】A81、影响黏性土工程性质的主要因素是（）A.颗粒大小B.塑性C.级配D.含水量【答案】D82、特别重大质量事故的调查程序应按照（）有关规定办理。A.当地人民政府B.上级建设行政主管部门C.事故发生地的建设行政主管部门D.国务院【答案】D83、井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇筑模板应在混凝土强度达到()时拆模。A.0.07～0.1MPaB.0.5～1.0MPaC.0.7～1.0MPaD.1.5～2.0MPa【答案】C84、关于道路运输民用爆炸物品应当遵守的规定，说法错误的是（）。A.应携带《民用爆炸物品运输许可证》B.运输车辆的车厢内除押运人员外不得载人C.运输车辆应悬挂易燃易爆危险物品警示标志D.运输民用爆炸物品的车辆应当保持安全车速【答案】B85、采用多层卷材（沥青类卷材）防水，上下层及相邻两幅卷材的接缝均应错开（）幅宽。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B多选题（共38题）1、煤矿井下爆破作业时可以选用的雷管有（）。A.瞬发电雷管B.秒延期电雷管C.非电毫秒雷管D.安全电雷管E.不大于130ms延期电雷管【答案】D2、采用井壁注浆堵水时需遵守的规定，说法错误的有（）。A.最大注浆压力必须小于井壁承载强度B.井筒在流沙层部位时，注浆口深度必须小于井壁厚度100mmC.井筒采用双层井壁支护时，注浆孔不得进入外壁D.注浆管必须固结在井壁中，并装有阀门。E.钻孔可能发生涌砂时，应采取套管法或其他安全措施。【答案】BC3、井下巷道爆破工作对炮眼布置的基本要求有（）。A.炮眼要准.直.平.齐<B.炮眼利用率要高。C.爆破后对围岩的破坏较小。D.节省炸药和雷管。E.爆破后的岩石块度小。【答案】BCD4、设备基础的地脚螺栓埋设可采用（）。A.一次埋入法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法E.预埋法【答案】ABC5、关于尾矿坝坝基开挖及岸坡处理施工的要求，正确的是（）。A.开挖清理坝肩岸坡工作可边填筑边开挖B.天然黏性土坝基可预留保护层C.坝基易风化的岩石，应留保护层D.灌浆法处理坝基应在施工现场进行灌浆试验E.开挖清理坝肩岸坡工作宜自上而下一次完成【答案】BCD6、民用爆炸物品（）应当建立民用爆炸物品登记制度A.生产企业B.销售企业C.运输单位D.申请单位E.爆破作业单位【答案】AB7、关于地基处理的方法，说法正确的是()。A.换土垫层时的施工前都要试验确定夯压遍数B.强夯法适用于湿陷性黄土地基的处理C.土桩和灰土桩都只能使用在地下水位以上的地基D.深层搅拌法的原理是采用固化剂与软土拌合硬化成复合地基E.砂石桩对淤泥质黏土的短期效果相当明显，后期更高【答案】ACD8、露天深孔台阶爆破常用的装药结构有()几种。A.连续装药结构B.间隔装药结构C.混合装药结构D.底部炮泥垫层装药结构E.底部空气垫层装药结构【答案】ABC9、井筒混合作业方式的主要特点是（）。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC10、下列设施中，属于生产性辅助设施的有（）。A.选矿厂B.压风机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】BC11、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为（）。A.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】AB12、钢筋混凝土爆扩灌注桩的适用的土层有()。A.软土B.砂质土C.黏土D.砂质黏土E.新填土【答案】BCD13、关于防水混凝土工程施工缝的留设，说法正确的有()。A.可留设在结构变形缝处B.可设在应力较大的部位C.墙体不得留垂直缝D.地下室顶板不宜留设施工缝E.地下室底板不宜留设施工缝【答案】ACD14、井巷掘进爆破中的直眼掏槽方式包括()。A.单向掏槽B.缝隙掏槽C.简形掏槽D.螺旋掏槽E.双螺旋掏槽【答案】BCD15、关于地层的断裂构造，说法正确的是()。A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC16、地下连续墙的导墙的作用有()。A.挡土B.测量基准C.槽段分隔D.泥浆人口E.截水【答案】AB17、电力起爆法在各种环境的电干扰下存在早爆和误爆危险，这些电干扰包括（）。A.杂散电B.射频电C.电雷管检测电D.雷电E.静电【答案】ABD18、关于混凝土井壁施工模板的说法，正确的是()。A.长段井壁施工可采用滑升模板B.喷混凝土施工要采用木模板C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板D.掘进段高确定整体金属模板高度E.炮眼深度1m时整体金属模板高度应有1.5m以上【答案】ACD19、混凝土的矿物掺合料的特性有()。A.可以部分替代水泥B.可以降低升温C.可以部分替代细骨料D.可以提高混凝土强度E.可以提高混凝土耐久性【答案】ABD20、电子雷管起爆法，编码器的功能是（）每个雷管的延时时间，随时对电子雷管及网路进行在线检测。A.注册B.识别C.登记D.设定E.改动【答案】ABCD21、施工准备阶段必须要进行的安全管理工作有（）。A.开工前的安全培训和技术交底工作B.召开安全工作大会，宣讲安全工作目标C.根据施工内容，确定施工安全防护方案D.完成施工机械、设备的安全检查并坚持维修保养制度E.掌握天气、环境、地质条件等方面，做好预防和应急准备工作【答案】ACD22、毫秒延期爆破的特点是（）。A.各药包的起爆时间相差微小B.增加了岩石碎块在相互撞击中的破碎作用C.提高了单位炸药消耗量D.减小了抛掷作用，爆堆集中E.它不属于一次爆破【答案】ABD23、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有（）。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存3h后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位0.5m【答案】BC24、关于井筒内凿井吊桶的布设，合理的是()。A.单吊桶提升则吊桶应位于井筒中心线B.多套提升则应考虑使井架受力均衡C.应考虑临时罐笼提升的方位要求D.双钩提升的吊桶应落在工作面同一位置E.吊桶通过喇叭口时应满足安全间隙【答案】BC25、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为（）。A.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】AB26、某大型矿井，设计副井井筒为立井，该矿井的开拓方式可能是（）。A.立井开拓B.斜井开拓C.多井开拓D.平硐开拓E.综合开拓【答案】A27、某矿井正常涌水量为950m3/h。下列设计内容符合规范要求的有（）。A.井下水仓应由两条相互连通的巷道组成B.井下排水水泵必须由工作、备用、检修水泵组成C.井下水仓的有效容量应能容纳8h矿井正常涌水量D.工作水泵应具备在20h内排出矿井24h的最大涌水量的能力E.备用水泵和检修水泵各不得少于一台【答案】BC28、露天矿的排水沟应防止（）等情况发生。A.渗漏B.倒灌C.崩塌D.漫流E.淤塞【答案】ABD29、选矿过程的选后作业内容包括（）。A.过滤B.冲洗C.脱水和干燥D.粉碎E.尾矿处理【答案】AC30、隐蔽工程质量检验评定所依据的工程质量检查记录应有（）的共同签字。A.建设单位（含监理）B.施工单位C.设计单位D.质量监督部门E.质量安全检测单位【答案】AB31、露天深孔爆破的起爆顺序包括（）。A.排间顺序起爆B.波浪式起爆C.楔形起爆D.斜线起爆E.排间间隔起爆【答案】ABCD32、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。A.掌握准确无误的地质勘察资料B.遵循施工规程和安全规程C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品D.落实作业人员的保险政策E.做好矿山易发事故的控制【答案】BC33、井巷维修过程中应做到()。A.维修巷道时，应从工作面的后方向工作面推进B.更换支架时应先拆除旧支架，再架设新支架C.拆除密集支架，一次不得超过两架D.独头巷道支架拆换时应保证里侧人员全部撤出E.倾斜巷道维修作业前应停止巷道内车辆运行【答案】ACD34、关于矿山安全法律责任的规定，说法正确的是（）。A.矿山企业主管人员违章指挥、强令工人冒险作业，对主管人员追究刑事责任B.矿山企业主管人员对矿山事故隐患不采取措施，依法追究刑事责任C.矿长对本企业的安全生产工作负责D.矿山建设工程安全设施的设计未经批准擅自施工，责令停止施工，拒不执行的，由县级人民政府决定吊销采矿许可证和营业执照E.矿长不具备安全专业知识，责令限期整改，调配合格人员后方可恢复生产。【答案】CD35、关于投标报价的说法，合理的是（）。A.报价要考虑一定的风险费用B.最低报价是能中标的最有效办法C.报价应考虑企业的利益D.报价不当将可能引入风险E.投标策略就是要报低价【答案】ACD36、为保证施工准备工作的进度和质量，宜采取()相结合的方法。A.设计单位与建设单位B.施工单位和监理单位C.室内准备与室外准备D.主体工程与配套工程E.整体工程准备与施工队伍落实【答案】CD37、施工过程中的个人防护，是解决矿业工程中的（）污染影响的方法。A.岩尘、矿尘B.尾矿C.矸石、废渣D.施工噪声E.放射性【答案】AD38、地质构造的形式总体可分为（）。A.单斜B.褶皱C.断裂D.裂隙E.层理【答案】ABC大题（共18题）一、背景某井筒井深820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过18m3／h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1．有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作??2．该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?【答案】本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。?1．案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题的时机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2．井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。二、某矿井主要运输大巷，围岩稳定性中等，设计断面18．5m2，总长度3000m，采用锚杆喷射混凝土支护方式，锚杆间排距800×800mm，锚杆抗拔力80kN，巷道每米锚杆数量9根；喷射混凝土强度C25，厚度100mm计划月进度90m。施工单位在施工过程中，加强施工质量检查，严格工序质量控制。巷道每施工半个月45m进行一次锚杆抗拔力试验，每次抽检5根，试验抗拔力应达到设计值的90％以上。喷射混凝土强度也是每半个月45m进行一次试验，采用钻取混凝土芯样5块进行抗压试验检测混凝土强度。该运输大巷施工3个月后，建设单位组织对工程质量进行抽查，发现锚杆抗拔力不足，认为工程质量存在问题，要求进行整改。问题1．巷道锚杆支护的主控项目包括哪些内容2．施工单位锚杆抗拔力和喷混凝土强度检测方案是否正确说明理由。3．针对背景条件，喷射混凝土抗压强度的合格评定条件是什么4．锚杆抗拔力不足的主要原因是什么【答案】1．巷道锚杆支护的主控项目包括：(1)锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求；(2)水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求；(3)锚杆安装应牢固，托板紧贴岩壁、不松动，锚杆的拧紧扭矩不得小于100N·m；(4)锚杆抗拔力最低值不得小于设计值的90％。2．施工单位锚杆抗拔力检测方案不正确，喷射混凝土强度检测方案正确。根据规范规定，锚杆抗拔力试验取样每20～30m，锚杆在300根以下，取样不应少于1组，每组不得小于3根。喷射混凝土取样每30～50m不应小于1组，45m取1组符合要求。3．针对背景条件，喷射混凝土抗压强度的检验采用的是钻取混凝土芯样进行试验的方法，对于一般工程，芯样试件抗压强度平均值应不小于设计值，芯样试件抗压强度最小值应不小于设计值的85％。4．锚杆抗拔力不足的主要原因是：(1)锚固药卷存在质量问题；(2)巷道围岩破碎；(3)围岩含水；(4)锚杆安装存在问题。三、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。四、背景某钢厂将一条年产100万宽厚板轧制生产线的建设项目，通过招标确定本工程中的板坯加热炉车间和热轧制车间由具有冶金施工总承包一级资质的企业进行施工总承包，负责土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t桥式起重机的安装，设备安装与调试，三电工程的施工，各能源介质管道施工等内容。建设工期为16个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设速度，拟将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装进行分包。问题1.总承包单位拟将土建工程，车间内的桥式起重机的安装任务分包给其他单位是否可以？对各分包单位有哪些要求？'2.整个项目的施工组织设计应由谁编制？该设计中应怎样确定施工方案？3.总承包单位在策划实施该项目时应注意协调哪些内、外联系环节？【答案】1.总承包单位在分包前应将工程项目拟分包的内容、分包单位的信息通知给业主，并征得业主同意，并检验各分包单位是否具有相应的施工资质，土建分包商不但要有房屋建筑资质，而且还应有大型设备基础的施工经验，大型桥式起重机安装分包商应具备桥式起重机（起重机械）制造、维修A级资质。2.整个项目的施工组织设计应由总承包单位进行编制。在该设计中（项目管理实施规划）应规定需要编制施工方案（或作业设计）的目录，和负责编制这些施工方案的单位。根据本工程的施工内容应编制：1)土建（设备基础）施工方案；2)钢结构制作、安装方案；3)桥式起重机施工方案；4)加热炉施工和加热炉耐材料砌筑施工方案；5)乳制设备施工方案（含工艺配管）；6)三电工程施工方案；7)能源介质管道施工方案；8)设备的调试方案；9)液压、润滑管道酸洗、油循环冲洗、试压方案。项目施工组织设计应对各方案提出具体的要求，包括工期衔接、质量验收要求、移交规定、安全要求等，特别是属于分包的内容，应有明确的协调措施和执行要求；而对于所有各种方案，则除应依据通常的技术文件外，还应依据项目施工组织设计的要求，协调项目间的各方面关系。3.根据本案例情况，需要协调的关系包括：1)涉及的内部联系环节有：总承包与分包之间，土建与安装之间，安装工程各专业之间的关系；2)外部联系环节：总承包与业主之间；总承包与设计之间；总承包与设备制造厂之间；总承包与监理公司之间；质量、技术监督部门；另外应根据具体情况，联系地方政府部门、银行部门、供电部门、消防部门等关系。五、某矿物洗选厂经过施工招标，业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分包给B、C和D三家专业工程公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：（1）施工招标过程中共有7家公司竞标。其中F公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G公司的投标文件未密封；H公司未提交投标保证金。（2）桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝，若桩钻孔取样检验合格，A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。（3）业主采购的配套工程设备提前进场，A公司派人开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。（4）C公司在配套工程设备安装过程中发现部分配件丢失，要求业主重新采购供货。【问题】1.评标委员会是否应该对事件（1）中3家公司的投标文件进行评审？为什么？2.事件（2）中，A公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A公司的要求合理吗？为什么？3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？4.事件（4）中，C公司的要求是否合理？为什么？【答案】1.评标委员会是否应该对事件（1）中3家公司的投标文件进行评审？为什么？答：对于F不评定。对逾期送达的投标文件，应当拒收。对于G不评定。对未密封的投标文件，应当拒收。对于H不评定。对未按规定提交投标保证金的投标文件视为废标。2.事件（2）中，A公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A公司的要求合理吗？为什么？答：不妥。因A公司与D公司是总分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。A公司的要求不合理。应由业主而非监理公司承担，由此发生的全部费用和工期。3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？答：应予签认。业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属于发包人的责任，由业主承担因此发生的保管费用。4.事件（4）中，C公司的要求是否合理？为什么？答：C公司提出的要求不合理。业主供应的材料设备经清点移交，配件丢失的责任在A公司；C公司不能直接向业主提出采购要求，因为双发无合同关系。六、某施工单位承担矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径6．5m，深度560m。其中表土段深度30m，井壁厚度650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度530m，井壁厚度500mm，混凝土强度等级为C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1．井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度4．0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高3．5m。2．井内施工设备：主提升为3m3吊桶，副提升为2m3吊桶；1台FTD-6伞钻和2台HZ-6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用4根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用2根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用6根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3．井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约24h，月进尺不低于80m。4．主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10．0m3／h，且不得小于1．0m3／h以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度520m时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心300mm，井筒偏斜100～400mm，高度约15m。【问题】1．该井筒基岩段施工方案是否可行?井筒施工设备布置存在哪些问题?2．从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些?说明理由。3．该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题?说明正确的技术要求。4．采用溜灰管输送混凝土时。对混凝土有什么基本要求?5．立井井筒施工现浇混凝土井壁施工质量检查的主要内容是什么?【答案】1．该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：(1)炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度；(2)将伞钻和2台HZ—6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置2台中心回转抓岩机不合理；(3)金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用2根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊；(4)不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可；(5)吊盘采用6根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度；(6)采用滚班作业制，此作业方式不受24h限制。确定掘进循环时间约24h，与滚班作业矛盾；(7)脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，不符合有关规定，应不低于0．7MPa；(8)该井筒深度560m，小于600m。因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集巾出水孔。施工组织设计中规定数值违反强制规定。2．从安全考虑．施工设备缺少安全梯。安全梯是井下出现停电、提升系统出现故障突发事故时人员撤离的设施，必须布置。3．在砌壁混凝土强度要求(不低于0．5MPa)、井筒建成后总漏水量要求(不大于10m3／h，且不得有1．0m3／h以上的集中出水孔)方面存在问题。符合规定的要求是：因采用短段掘砌混合作业，脱模时混凝土强度应不低于0．7MPa；该井筒深度560m，小于600m，因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集中出水孔。4．采用溜灰管输送混凝土时，对混凝土的基本要求包括：七、某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期10个月。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?【答案】1．根据计算，20÷(0．3-o．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应200m。2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月，施工队乙施工D巷道，工期8．75个月，施工队丙施工巷道B，工期6．6个月，施工队丁施工巷道A，工期6．2月。最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=38万元3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．23个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．23个月之内完成就可以了。最大效益成为(0．3-O．2)×(400+460+800+700)-8．23×20=71．4万元八、某施工单位承建一立井工程，井筒深度500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3／h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3／h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1．质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理??3．井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理??4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1．质量检验单位不予签字认可是合理的。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213--2010规定，立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)，合同的井筒涌水量要求不符合《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010的要求有权拒绝签字。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工不正确。10m3／h不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。?3．岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。?4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过2个。九、背景某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题?1．库房值班人员的错误行为在哪里??2．分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。一十、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号T在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1．请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。4．针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案?应包括哪些内容?【答案】1．违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2．违章安排主提升司机1人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3．项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最陕方式，1h内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24h内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：根据事故等级由不同的地方人民政府组织同事故发生地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会人员组成事故调查组进行调查必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。4．针对本次事故项目部应该编制本项目施工期间项目的综合安全事故应急救援预案和提升运输事故专项预案。综合预案内容包括：适用范围，说明应急预案适用的工作范围和事故类型、级别；事故风险描述；应急响应，针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则；应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序；处置措施，针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，保障措施，明确应急响应的人力资源，包括应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。专项预案内容包括：可能发生的提升运输事故的风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等；根据事故类型，明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责；事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援；针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。一十一、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元／d，工程保修期为1年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。【问题】1．按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2．根据《矿山安全法实施条例》，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3．施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4．该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1．按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2．根据《矿山安全法实施条例》，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后，应当处理结果。3．工期延误20d，其中设计变更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算，应该奖励施工单位5万元。4．工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。一十二、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15~19日），用工费25×5×(1+30%)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30%)=975元；机械费550×1=550元。一十三、某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。问题1．该基坑属于几级基坑？说明理由。2．该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？3．该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？4．该基坑施工违反了哪些主要安全规定？5．施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】1.一级基坑;根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2.宜采用井点降水方式;最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下。3.基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够;(2)水对基坑稳定性的影响;(3)基坑上边边缘附近超载;(4)支护措施不当。4.(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定;(2)违反基坑周边1m范围内不得堆载，不得超载堆荷规定;(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定;(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5.可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关;索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令。一十四、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1．5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5．0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1．本工程的投标保证金为60万元是否合理?说明理由。2．评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件?招标人是否应退还施工单位A的投标保证金?分别说明理由。3．施工成本控制的主要依据包括哪些内容?4．施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略?5．建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。【答案】1．本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2％且不超过80万元的规定。2．评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3．施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4．各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。一十五、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分