2021-2022年一级造价师之建设工程计价综合检测试卷A卷含答案

2021-2022年一级造价师之建设工程计价综合检测试卷A卷含答案单选题（共85题）1、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】D2、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下的工作的时间【答案】B3、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面達议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过達议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【答案】B4、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】A5、“标高金”组成（）。A.管理费、利润、风险费B.管理费、利润C.管理费、风险费D.利润、风险费【答案】A6、2014年已建成年产20万吨的某化工厂，2018年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1【答案】B7、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】D8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】B9、对于材料单价的计算，下列表述中正确的是（）。A.当材料供货方是小规模纳税人时，购货方购买价格中包含的增值税是不能扣除的B.对于进口材料，材料原价是指抵达买方边境、港口或车站并交纳完各种手续费、税费后形成的价格C.当同种材料有几种原价时，应根据不同供应地点的需要量为权重计算加权平均综合单价D.材料运杂费中包含装卸费、运输费和运输损耗等【答案】B10、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：6.3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。A.257.04B.214.20C.294.84D.338.64【答案】A11、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】A12、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。A.20，10B.20，15C.30，10D.30，20【答案】A13、下列各项中，不属于规费项目清单应包括内容的是（）。A.养老保险费B.工伤保险费C.生育保险费D.安全文明施工费【答案】D14、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C15、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）A.国有资金投资的工程達设项应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】A16、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。A.7B.15C.30D.45【答案】B17、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。A.应结合市场需要确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法【答案】B18、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入()之中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费【答案】C20、在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于迁移补偿费的是（）。A.拆迁补偿金B.土地出让金C.青苗补偿费D.企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费【答案】D21、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（）。A.承包人承担的风险比较小B.业主可以深度介入项目管理中C.能满足业主的某些特殊要求D.更能提高工程设计质量【答案】C22、某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年涨价率为7%，则该项目总的预备费为（）万元。A.273.11B.271.18C.346.39D.358.21【答案】D23、不可预见的地下障碍物处理的费用，应计入()。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费【答案】D24、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】A25、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的（）。A.10％B.20％C.30％D.50％【答案】A26、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。A.指标估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】B27、发生不可抗力时，属于发包人责任的是（D）。A.施工人员伤亡补偿金B.施工机械设备损失C.施工单位损失D.修复已完工程的费用【答案】D28、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B29、（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】D30、下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。A.分年投资计划的可行性B.总概算是否超过批准的投资估算的15%C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资【答案】C31、（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）。A.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋【答案】A32、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】D33、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是()A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用【答案】C34、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】B35、下列关于保修的意义，说法错误的是（）。A.保修的经济责任应由有关责任方承担B.工程质量保修是一种售后服务方式C.是《建筑法》规定的承包人、发包人等的质量责任D.工程质量保修制度是国家所确定的重要法律制度【答案】C36、关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（）。A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布【答案】A37、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】B38、下列能够形成无形资产的费用是（）。A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用【答案】B39、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】B40、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】D41、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】A42、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（）。A.招标人提供的措施项目清单B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计【答案】D43、最高投标限价的编制中，综合单价的组价包括如下工作：（1）确定组价子目的人材机单价；（2）确定清单计量单位子项目名称；（3）将合价除以清单项目的工程量；（4）计算组价子目合价。正确的组价顺序是（）。A.（1）（4）（2）（3）B.（2）（1）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（3）（2）（4）【答案】B44、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【答案】B45、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是()A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用【答案】A46、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目。根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元。生产能力指数为0.75，2013-2017年工程造价平均每年递增8%，则新建项目的静态投资额为（）亿元。A.16.74B.20.41C.22.04D.15.51【答案】D47、以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫（）。A.系数估算法B.比例估算法C.指标估算法D.扩大指标估算法【答案】A48、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整总价措施项目费的前提是（）。A.合同工程量偏差超过15％B.合同工程量偏差超过15％，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10％D.措施项目工程量超过10％，且引起施工方案发生变化【答案】B49、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2。A.6.3B.6.56C.6.58D.6.67【答案】C50、采用"一票制"、“二票制"支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。A.'一票制'下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制'下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进D.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保【答案】C51、关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】B52、（2013年真题）根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费【答案】C53、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】B54、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】A55、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】B56、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间【答案】B57、（2018年真题）因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】C58、下列费用中，不属于施工机械台班单价费用组成的是（）A.检修费B.维护费C.人工费D.租赁费【答案】D59、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A60、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。A.已完工程及设备保护B.冬雨季施工增加费C.安全文明施工费D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D61、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。A.109.2B.228.8C.31.5D.140.8【答案】A62、（2020年真题）下列计入总价措施项目的是（）。A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下临时保护D.大型机械进出场【答案】C63、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內【答案】C64、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】C65、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。A.0.03B.0.02C.32.00D.48.00【答案】A66、确定项目生产规模的前提是项目的（）。A.盈利能力B.资金情况C.市场需求状况D.原材料、燃料【答案】C67、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人【答案】A68、某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3％，教育费附加为3％，地方教育附加为2％，市区、县城城市维护建设税率分别为7％、5％，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金为（）万元。A.33.60B.33.00C.34.77D.34.13【答案】B69、（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。A.12.00B.21.92C.22.22D.33.33【答案】B70、关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。A.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】B71、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）。A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费【答案】A72、某地2019年拟建一座年产40万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品的项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】C73、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30【答案】C74、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】A75、在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工程的是（）。A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点【答案】C76、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【答案】C77、（2018年真题）关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（）。A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算【答案】B78、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】A79、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()。A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】A80、下列资料中，不属于《建设工程施工合同（示范文本）》附件的是()。A.协议书B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书【答案】A81、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费费率2%，包装费费率1%，废品损失费费率5%，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.150B.2.168C.2.667D.2.688【答案】B82、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】B83、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECE/GC1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B84、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】D85、根据FIDIC合同条件，下列关于履约证书的说法中，错误的是()。A.承包商收到履约证书即可办理最终结算手续B.业主应在收到承包商履约保函14天内颁发履约证书C.工程师颁发履约证书后再无权指示承包商进行任何施工D.工程师颁发履约证书后，缺陷通知期即终止【答案】B多选题（共38题）1、关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标价下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】ABD2、在财务基础数据测算表中，属于预测项目投产后流动资金状况类的报表有（）。A.投资使用计划与资金筹措表B.总成本费用估算表C.营业收人、营业税金及附加和增值税估算表D.借款还本付息计划表E.利润与利润分配表【答案】BC3、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.自升式塔式起重机安装、拆卸费用的超高起点及其增加费由各地区（部门）根据具体情况确定C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、施工机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费和场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计入台班单价或单独计算【答案】BD4、下列有关进口设备原价的构成与计算中，说法正确的有（）。A.运输保险费＝（FOB+国际运费）×保险费费率B.消费税＝（CIF＋关税）×消费税税率C.银行财务费＝CIF×银行财务费率D.关税＝关税完税价格×关税税率E.车辆购置税＝[（CIF＋关税）/（1－消费税税率）]×车辆购置税税率【答案】D5、进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算式是()。A.进度偏差=实际工程量*（实际单价-计划单价）B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价*（拟完工程量-实际工程量）D.进度偏差=（拟完工程量-实际工程量）*实际单价E:进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【答案】BC6、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。A.详细估算法B.内容估算法C.分类估算法D.形成资产法E.概算法【答案】D7、在国外建筑安装工程费用构成中，各项费用体现在承包商投标报价中的形式主要有（）。A.作为暂列金额B.组成分部分项单价C.单独列项D.作为或选方案E.分摊进单价【答案】BC8、机械台班产量定额应通过（）确定。A.机械1h纯工作正常生产率B.工作班延续时间C.机械正常利用系数D.劳动定额E.多余工作时间【答案】ABC9、按我国现行规定，预备费包括（）。A.应急费B.基本预备费C.不可预见费D.变更预备费E.价差预备费【答案】B10、对工程造价信息分类必须遵循的基本原则有()。A.稳定性B.可扩展性C.兼容性D.动态性E:及时性【答案】ABC11、关于竣工结算款的支付，下列说法中正确的有()A.经发承包双方签字确认的工程竣工结算文件，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件应当由发包人报工程所在地市级以上地方人民政府备案C.竣工结算文件应当由承包人报工程所在地县级以上住房城乡建设主管部门备案D.发包人应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款E.发包人可就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核【答案】AD12、按定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为()。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E:投资估算指标【答案】AC13、下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。A.土地补偿费B.安置补助费C.拆迁补偿费D.土地管理费E.土地转让金【答案】ABD14、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】AD15、关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效C.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力E.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】BCD16、下列关于工业项目和民用建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】ABC17、（2012年真题）关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】AB18、下列费用中，不属于分部分项直接工程费单价（基价）的有()。A.措施费B.材料检验试验费C.规费D.大型机械使用费E:生产管理人员工资【答案】AC19、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.菜市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元C.某通信工程设备采购合同估算价为700万元，项目总投资为5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为30万元，项目总投资额为4000万元E:某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总投资额为2200万元【答案】BCD20、下列工程造价指数中，属于总指数的有（）。A.间接费指数B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【答案】BD21、因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方承担工期和价款损失的原则是（）。A.因发生不可抗力时间工期延误的，工期相应顺延B.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担C.发包人、承包人、第三方人员伤亡分别由其所在单位负责，并承担费用D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，可以向发包人要求赔偿【答案】AD22、按索赔事件的性质分类，工程索赔的种类有()。A.工程变更索赔B.合同被迫终止索赔C.合同中明示的索赔D.工期索赔E:不可预见因素索赔【答案】AB23、下列关于工业项目和民用建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】ABC24、下列费用中，不计入机械台班单价而需要单独列项计算的有（）。A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用D.不需相关机械铺助运输的自行移动机械的场外运费E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费【答案】BC25、根据国家现行有关竣工决算的规定，小型建设项目竣工财务决算报表包括()。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.竣工财务决算总表D.建设项目交付使用资产明细表E:建设项目交付使用资产总表【答案】ACD26、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】AB27、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】BC28、采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（）。A.不符合质量要求的工程不予计量B