2021-2022年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷A卷附答案

2021-2022年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷A卷附答案单选题（共85题）1、防水混凝土的水胶比不大于()。A.0.40B.0.50C.0.60D.0.65【答案】B2、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间【答案】B3、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。A.责令制造单位整改B.返修C.返工D.签发暂停令【答案】D4、下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖【答案】B5、在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。A.建设单位管理人员B.施工单位取样人员C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】B6、厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。A.委托厂家监控B.定点监控C.定期监控D.日常监控【答案】B7、单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由（）确定。A.建设单位B.监理单位C.评价机构D.各方协商【答案】D8、陈某与王某打架斗殴，乡派出所对陈某作出行政拘留的处罚，对王某作出罚款100元的处罚，陈某不服，申请行政复议。下列哪一选项说法是正确的？A.乡派出所对陈某做出拘留决定前，应告知陈某有申请听证的权利B.派出所可以当场做出对王某的罚款决定，还可当场收缴C.陈某申请复议，复议机关为县公安局D.若王某也不服，可向县公安局申请复议【答案】D9、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构A.216.0B.219.0C.219.3D.220.0【答案】C10、甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于本案，下列哪些选项是错误的？A.甲后来想“打伤乙哥哥也算解恨”，说明甲也有伤害乙的哥哥的故意，所以本案不存在事实认识错误B.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，按照法定符合说和具体符合说会得出不同的结论C.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，对乙成立故意杀人罪未遂，对乙哥哥成立故意伤害罪（重伤）D.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，无论按照具体符合说还是法定符合说，甲对乙哥哥都成立故意伤害罪（重伤），对乙不成立犯罪。【答案】A11、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】D12、对验收不合格的检验批，（）应要求施工单位进行整改，自检合格后予以复验。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位D.专业质量检查员【答案】B13、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由（）审查，符合要求的，予以签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】A14、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是()A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A15、（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C16、（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。A.合同B.组织C.经济D.技术【答案】C17、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故书面报告【答案】A18、工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。A.不影响安全和使用功能B.不造成永久性影响C.不改变结构外形尺寸D.不影响基本使用功能【答案】A19、下列工程范围属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（）。A.搭设高度24m的落地式钢管脚手架工程B.开挖深度3m的基坑土方开挖C.开挖深度16m的人工挖孔桩工程D.搭设高度5m的混凝土模板工程【答案】C20、如果施工单位擅自改动审查批准施工组织设计的实质性内容，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。A.工程暂停令B.监理通知单C.审查通知D.变更通知单【答案】B21、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是()。A.设计计算允许误差B.材料规格品种使用错误C.施工方法不当D.机械设备出现故障【答案】A22、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发()。A.工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.监理口头指令【答案】C23、当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是()。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B24、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D25、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】D26、单位工程质量竣工验收记录中，验收结论由()填写。A.施工单位B.项目监理机构C.建设单位D.总监理工程师【答案】B27、建筑地面工程中的防油渗混凝土面层，在编制施工组织设计确定施工质量控制措施时，下列哪项不正确？()A.应按厂房柱网分区段浇筑B.分区段面积不宜大于50㎡C.面层内不得敷设管线D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开【答案】B28、工程网络计划实施过程中,当某项工作实际进度拖后而影响工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。A.缩短某些工作持续时间B.组织搭接或平行作业C.减少某些工作机动时间D.分段组织流水施工【答案】A29、（2020年真题）某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.2500B.3200C.3360D.3560【答案】A30、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论经参加验收各方共同商定，由（）填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】B31、某工程合同总额6000万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.4800C.3600D.6400【答案】C32、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。A.平行B.巡视C.抽样D.见证取样【答案】D33、设备的无负荷联动试运转费用属于建设工程总投资中的（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B34、某进口设备，按人民币计算的离岸价为4000万元，国外运费320万元，国外运输保险费18万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.4000B.4320C.4338D.4356【答案】C35、质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”是指()的需要和期望。A.供方和需方B.组织和个人C.明示和隐含D.一般和特殊【答案】C36、对某建设工程项目进行投资偏差分析，若当月计划完成工作量是100m3，预算单价为300元／m3；当月实际完成工作量是120m3，实际单价为320元／m3。则关于该项目当月投资偏差分析的说法，正确的是（）。A.投资偏差为-2400元，超出预算投资B.投资偏差为6000元，项目运行节支C.进度偏差为6000元，进度延误D.进度偏差为2400元，进度提前【答案】A37、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。A.违背建设程序的原因B.施工与管理不到位的原因C.地质勘察失真的原因D.片面追求进度的原因【答案】A38、以下哪项是造成抹灰基层上的裱糊工程质量不合格的关键因素？()A.表面平整程度B.基层颜色是否一致C.基层含水率是否＜8%D.基层腻子有无起皮裂缝【答案】A39、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A40、实践中，一般把从每件产品检测得到的某一质量数据即质量特性值视为（）。A.总体B.个体C.样本D.子样【答案】B41、某大学新校区建设项目中属于分部工程费用的是（）。A.土方开挖、运输与回填的费用B.屋面防水工程费用C.教学楼土建工程费用D.教学楼基础工程费用【答案】D42、下列参数中属于流水施工空间参数的是（）。A.工作面B.流水强度C.流水节拍D.施工过程【答案】A43、现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。A.项目应纳税所得额B.增值税可抵扣进项税额C.增值税销项税额D.增值税进项税【答案】C44、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B45、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A46、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点【答案】A47、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期【答案】B48、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入（）。A.仪器仪表使用费B.材料费C.固定资产使用费D.工具用具使用费【答案】D49、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知设计单位D.报告政府主管部门【答案】B50、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。A.项目投资B.项目设计C.项目决策D.项目施工【答案】A51、下列属于内部审核主要目的的是（）。A.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度B.为受审核方提供质量改进的机会C.选择合适的合作伙伴D.证实合作方持续满足规定的要求【答案】A52、（2020年真题）下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】D53、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B54、下列属于施工进度计划调整的技术措施是（）。A.增加每天的施工时间B.提高奖金数额C.增加劳动力和施工机械的数量D.采用更先进的施工机械【答案】D55、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B56、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】B57、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D58、通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。A.质量第一B.预防为主C.以人为核心D.以合同为依据【答案】C59、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由（）原因引起的。A.偶然性B.系统性C.异常性D.相关性【答案】A60、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】A61、为确保工程质量事故处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，通常还需进行必要的()工作。A.方案比较B.试验和检验鉴定C.专家论证D.定期观测【答案】B62、（2019年真题）按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（）中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】B63、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。A.调整型抽样方案B.计数型抽样方案C.二次抽样方案D.多次抽样方案【答案】C64、《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判【答案】C65、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】C66、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度【答案】A67、承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。A.勘察任务书B.勘察工作计划C.勘察方案D.勘察成果评估报告【答案】A68、在建设工程施工阶段，（）是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。A.确定各单位工程的开工及交工动用日期B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】C69、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.检测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】A70、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.4天和9个B.4天和4个C.2天和3个D.2天和9个【答案】D71、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A72、下列确定施工进度控制目标的主要依据是（）。A.建设工程设计单位配合施工的能力B.施工单位项目经理部组织能力C.已完工程项目的实际进度D.建设工程总进度目标对施工工期的要求【答案】D73、（2017年真题）招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C74、世界银行贷款期限一般较长，最长可达（）年。A.10B.20C.30D.40【答案】C75、在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。A.采用更先进的施工方法B.改善外部配合条件C.改善劳动条件D.增加每天的施工时间【答案】A76、工程项目竣工投产后，新增的无形资产是()A.建设单位管理费B.研究试验费C.建设期利息D.土地使用权【答案】D77、规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.材料供应单位【答案】C78、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.专业承包单位向建设单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.建设单位向总承包单位支付【答案】D79、下列()不是BIM软件的特点。A.操纵可视化B.信息完备性C.渲染精美性D.信息互用性【答案】C80、下列各项活动中，属于监理工程师编制、审核和控制物资供应计划活动的是（）。A.审核物资供应计划B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A81、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元，投标报价的综合单价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差超过15%，则其综合单价应调整为（）元。A.320B.323C.400D.460【答案】B82、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制()A.工程项目总进度计划B.周（旬）施工作业计划C.监理进度计划D.分部分项工程施工进度计划的建设工期和工艺流程，具体安排单位工【答案】C83、承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。A.工程勘察任务书B.工程勘察工作计划C.工程勘察方案D.工程勘察成果评估报告【答案】A84、施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（）。A.检验试验费B.工具用具使用费C.材料费D.规费【答案】A85、“总预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金”描述的是（）预算编制中的（）总预算。A.二级、建设项目B.二级、单项工程C.三级、建设项目D.三级、单项工程【答案】A多选题（共38题）1、下列文件资料中，属于质量事故实况资料的有（）。A.有关合同文件B.有关设计文件C.施工方案与施工计划D.施工单位质量事故调查报告E.项目监理机构掌握的质量事故相关资料【答案】D2、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保险费的是（）。A.住房公积金B.养老保险费C.失业保险费D.医疗保险费E.危险作业意外伤害保险费【答案】BCD3、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50300—2013的规定，工程量清单的主要作用包括()。A.工程量清单是建设工程计价的依据B.工程量清单是工程付款和结算的依据C.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据D.工程量清单统一了划分的项目E.工程量清单统一了计量单位【答案】ABC4、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师可以采用（）手段进行处理。A.拒绝签署付款签证B.降低合同价款C.误期损失赔偿D.取消承包资格E.取消承包人的经营资格执照【答案】ACD5、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作深度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】ABC6、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包含的内容有（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD7、按照我国建设工程造价构成的划分，下列费用中属于涨价预备费的有（）。A.人工、设备、材料、施工机具的价差费B.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整C.局部地基处理等增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.利率、汇率调整等增加的费用【答案】AB8、监理工程师对施工单位报送的施工组织设计文件，应重点审查()。A.文件编制与审批程序的符合性B.施工技术方案的针对性C.施工技术措施的经济性D.施工方法的可操作性E.施工安全、环保、消防等是否符合规定【答案】ABD9、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.双代号网络计划中两端节点均为关键节点B.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最小C.单代号网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线E.双代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小【答案】C10、钢筋的主要力学试验包括（）。A.抗拉强度试验B.极限温度试验C.冷弯试验D.反复弯曲试验E.伸长率试验【答案】ACD11、在卓越绩效模式中，为了实现质量对组织绩效的增值作用，需要关注的要素有（）。A.标准化导向B.符合性评审C.质量管理与质量经营的系统融合D.促进组织效率最大化E.促进顾客价值最大化【答案】CD12、关于我国宪法修改问题的表述，下列哪一项正确？()A.我国于1979年第一次以附修正案的方式修改宪法B.1999年宪法修正案第一次规定了“社会主义初级阶段”的内容C.1999年宪法修正案规定，国家对私营经济和个体经济实行指导、帮助和监督D.1988年宪法修正案第一次把“私营经济”规定进了宪法之中【答案】D13、按照我国建设工程造价构成的划分，下列费用中属于涨价预备费的有（）。A.人工、设备、材料、施工机具的价差费B.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整C.局部地基处理等增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.利率、汇率调整等增加的费用【答案】AB14、下列选项中，属于BIM平台软件特性的是()。A.支持模型数据的远程网络访问B.支持模型文件的在线浏览功能C.支持变更清单汇总统计D.支持模型数据的签入签出及版本管理E.支持工程项目模型文件管理【答案】ABC15、多级网络计划系统的编制方法包括（）。A.编制应按照先总体，再局部，最后细部的程序B.编制应按照先细部，再局部，最后总体的程序C.应与科学编码相结合D.根据工程规模、复杂程度和组织管理需要分级E.应力求减少层级，简化网络计划【答案】ACD16、（2021年真题）下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。A.建筑工人实名制管理费B.大型机械进出场及安拆费C.建筑材料鉴定、检查费D.工程定位复测费E.施工单位临时设施费【答案】ABD17、施工准备的工作内容通常包括（）等。A.技术准备B.设计准备C.劳动组织准备D.物资准备E.施工现场准备【答案】ACD18、下列关于网络计划关键线路的叙述，（）是正确的。A.关键线路只有一条B.关键线路可能有多条C.关键线路始终不变D.关键线路上可能有虚工作E.非关键线路可以转化为关键线路【答案】BD19、在价值工程的功能评价活动过程中，计算出某评价对象的价值系数V＞1，则有可能表明（）。A.实际成本偏低B.有不必要的功能C.实际成本偏高D.功能可能不足E.功能与成本的分配比较理想【答案】AB20、属于2015版ISO9000族标准中的核心标准的是（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO10001E.ISO10002【答案】ABC21、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的有（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价B.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.招标控制价可以上浮或下调D.招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容E.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，也可以接受投标人委托编制投标报价【答案】ABD22、（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于合同履行期间物价变化调整合同价格的说法，正确的有（）。A.因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者B.因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.当承包人投标报价中材料单价低于基准单价，施工期间材料单价涨幅或跌幅以基准单价为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.当承包人投标报价中材料单价高于基准单价，施工期间材料单价涨幅以投标报价为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整E.承包人应在采购材料前，将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确定用于本合同工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价【答案】ABD23、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本规定的项目间接建设成本中的生产前费用，主要是指前期（）等费用。A.研究B.勘测C.采购D.建矿E.采矿【答案】ABD24、由于工作进度滞后，需要调整进度计划时采用的主要方法有（）。A.改变工作间的逻辑关系B.香蕉曲线法C.负时差法D.分析进度偏差对总工期的影响E.缩短某些工作的持续时间【答案】A25、下列哪一种情形，相关的公安司法机关应当及时变更逮捕措施？（）A.患有严重疾病、生活不能自理的B.怀孕或者正在哺乳自己婴儿的C.被告人被羁押的时间已到第一审人民法院对其判处的刑期期限的D.系生活不能自理的人的唯一扶养人【答案】C26