2023年监理工程师之合同管理提升训练试卷B卷附答案

2023年监理工程师之合同管理提升训练试卷B卷附答案单选题（共100题）1、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】A2、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同【答案】B3、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延【答案】A4、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】B5、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度増加D.发包人的工程风险加大【答案】A6、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力【答案】C7、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【答案】C8、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】B9、影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】B10、下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（）。A.投标截止日期B.投标内容C.勘察或设计服务期限D.投标保证金【答案】A11、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。A.3人B.4人C.7人D.8人【答案】C12、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日【答案】C13、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D14、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C15、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56【答案】C16、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方【答案】B17、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】D18、关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】B19、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验【答案】D20、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()A.由招标人组织，费用也由招标人承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担【答案】B21、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验法【答案】A22、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和签约合同价分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C23、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。A.承包的施工标段B.缺陷责任期C.工程质量标准D.中标人的项目经理名称【答案】B24、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务【答案】D25、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】B26、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【答案】D27、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【答案】B28、当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】A29、膨胀蛭石的最高使用温度是()。A.600～700℃B.800～900℃C.1000～1100℃D.1200～1300℃【答案】C30、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【答案】D31、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】D32、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、J承担责任B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】D33、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】B34、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（）。A.投标人名称B.投标内容C.投标文件格式D.联合体协议书【答案】B35、按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A36、通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A37、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法【答案】C38、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。A.工程设计行业资质只设甲级B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平【答案】C39、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业的顺序和时间【答案】C40、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【答案】D41、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】A42、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算【答案】C43、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.15B.30C.60D.90【答案】D44、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】C45、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中末发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】C46、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人B.定金不得超过勘察费用的2%C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还【答案】C47、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（）。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围【答案】B48、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B49、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】B50、建设工程材料设备采购招标特点说法正确的有（）。A.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于加工承揽合同B.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于买卖合同C.询价采购是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式D.投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标【答案】D51、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.选择中标人的范围窄C.评标时间短D.招标费用低【答案】B52、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】B53、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A54、下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。A.履约保函B.预付款保函C.合同协议书D.投标保证金【答案】C55、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D56、某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】D57、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是()。A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】A58、接受投标书阶段的工作不包括（）。A.资格预审B.接收投标书C.宣布开标D.招标文件的澄清【答案】C59、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【答案】A60、勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.1B.2C.3D.7【答案】B61、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A.启运7日前，启运24小时前B.启运7日前，启运24小时内C.启运24小时前，启动24小时内D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】B62、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。A.营业执照B.安全生产许可证C.业绩D.法人资格【答案】D63、标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括（）。A.合同协议书B.履约保函C.简明施工合同D.预付款保函【答案】C64、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】A65、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理人才C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪【答案】B66、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A67、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】A68、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。A.不计入合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使用【答案】B69、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。A.暂估价未包括在签约合同价内B.暂估价可以计日工方式支付C.暂估价是可能予以支付的款项D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格【答案】D70、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额B.每次事故的损失金额C.承包商在合同中列明的金额D.相关法律法规规定的金额【答案】A71、建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【答案】A72、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【答案】A73、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（）负责照管。A.承包人B.发包人C.监理单位D.发包人与承包人共同【答案】B74、NEC合同文本是由（）编制的。A.国际咨询工程师联合会B.英国土木工程师学会C.美国建筑师学会D.我国建筑工程学会【答案】B75、合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】B76、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D77、（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】A78、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】A79、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2天D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】D80、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。A.签订合同之日B.约定交付定金之日C.实际交付定金之日D.终止合同之日【答案】C81、乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确的是()。A.由甲承担责任B.由乙承担责任C.由丙承担责任D.由甲和乙共同承担责任【答案】A82、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力【答案】C83、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】D84、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的风险【答案】D85、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。A.委托人B.承包人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门【答案】A86、影响人体健康最重要的因素是（）。A.医疗条件B.遗传因素C.个人生活方式D.社会条件【答案】C87、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】A88、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A89、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】B90、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续【答案】A91、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书【答案】D92、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担【答案】A93、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D94、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任【答案】C95、根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，错误的处理方式是（）。A.评标委员会可以按照一定的原则对投标报价进行修正B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.投标人不接受修正价格的，投标作废标处理D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】D96、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.28D.42【答案】A97、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元【答案】C98、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】C99、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】B100、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.民事权利B.法律权利和民事权利C.民事行为能力D.民事权利能力和民事行为能力【答案】D多选题（共50题）1、下列选项中，属于工程施工招标公告主要内容的有()。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.投标人资格要求D.投标人须知E.资格预审公告【答案】ABC2、关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有（）。A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发放工程接收证书B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示。要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报告的日期【答案】BCD3、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人可以是联合体B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改C.联合体协议为总承包合同的附件D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容【答案】ACD4、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。A.发包人应以自己的名义投保工程设备险B.承包人应以自己的名义投保进场材料险C.承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费D.发包人应为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险E.发包人应为现场所有工作人员缴纳工伤保险费【答案】CD5、在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括()A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商提供的设计不当造成的损失C.不属于承包商原因造成的放射性污染D.属于承包商原因造成的放射性污染E.政策法规的变化对工程成本的影响【答案】AC6、材料设备采购招标投标管理中，批次标包划分时主要考虑的因素有（）。A.资金计划B.有利于投标竞争C.报价的高低D.完善的质量保证体系E.市场价格变动趋势【答案】AB7、以下有关争端裁决的说法，正确的是（）。A.DAAB应当由具有适当资格的三人组成B.DAAB成员不得与业主、承包商及工程师有利害关系C.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金D.DAAB应在收到委托事项后28天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定E.DAAB的裁决对双方都有约束力【答案】BC8、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有()A.工程师可作出口头指示B.工程师助手可作出口头指示C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示【答案】ABD9、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。A.法规变化引起成本增加B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.非承包商原因检验导致施工延误E.业主提前占用工程【答案】CD10、发包人是总承包合同的一方当事人，对工程项目的（）有关重大事项的决定。A.投资资金B.实施负责投资支付C.项目建设D.建设工期E.材料设备【答案】BC11、根据建设工程设计合同示范文本的规定，下列选项中属于发包人义务的有()。A.发出开始设计通知B.办理证件和批件C.提供设计资料D.对外商设计资料的审查E.负责审查各阶段设计文件【答案】ABC12、设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()A.单机无负荷试车由发包人组织B.单机无负荷试车由承包人组织C.联动无负荷试车由发包人组织D.联动无负荷试车由承包人组织E.竣工后的试车由承包人组织【答案】BC13、标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（）。A.开标记录表B.问题澄清通知书格式C.招标书格式D.中标通知书格式E.中标结果通知书格式【答案】ABD14、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A.价格清单的价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.计量周期E.相应工作量【答案】ABC15、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为安全装卸和搬运，对于单件包装箱的重量在2吨及以上的，卖方应在包装箱两侧标注（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.重心B.提单号C.装货口岸D.起吊点E.货物数量【答案】AD16、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D.重新检验由监理人单独进行E.重新试验结果证明质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担【答案】AC17、监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（）。【相关知识点新教材已删除】A.分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工B.分包工程作业人员严重不足C.分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施D.分包工程施工进度不符合分包合同工期要求E.分包工程出现停工【答案】AC18、6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价100万元，约定买方交付定金30万元。买方6月10日实际只交付了25万元，卖方签收。说法正确的是（）A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同B.定金合同自6月1日成立C.定金合同自6月1日成立D.若卖方不能交付货物，应返还50万元E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元【答案】A19、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有（）。A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行【答案】BD20、施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有()。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标报价的大小写金额不一致的E.投标报价明显低于市场价格的【答案】BC21、关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有（）A.该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同D.投标人不得在标书中以若干中标可以优惠降低的方式提出两个报价E.投标人可以低于成本的价格报价【答案】ABD22、依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.设备采购合同【答案】ABD23、下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是（）。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔E.建设周期长【答案】A24、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。A.投标人应提交规定金额的投标保证金，但数额不得超过招标项目估算价的20%B.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金主要保证投标人在投标有效期内不得撤销投标书，中标后不得无正当理由拒绝签订合同或拒绝提交履约保函E.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】CD25、根据FIDIC《施工合同条件》，保证金在工程款颁发（）后分次返还。A.工程移交证书B.工程接受证书C.履约证书D.缺陷责任期终止证书E.工程保修书【答案】BC26、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书;E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期【答案】BD27、下列关于建设工程勘察合同履行中发包人代表管理说法正确的有（）。A.发包人代表在其授权范围和授权期限内行使权利B.发包人违反法律法规导致合同无法继续履行时，勘察人无权要求更换发包人代表C.发包人代表不可以向发包人其他人员指派多项工作D.发包人收到请求更换发包人代表的通知后7天内核实完毕E.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作【答案】AD28、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法正确的是（）。A.合同当事方是业主和承包商B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本D.参与各方放弃对其他参与方的索赔E.争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人【答案】D29、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。A.发包人名称B.承包人名称C.发承包项目名称D.提供施工场地的约定E.工程价款结算的约定【答案】D30、组成施工招标文件有（）。A.投标人须知B.发包人要求C.工程量清单D.合同条款及格式E.技术标准和要求【答案】ACD31、关于设计招标项目评标的说法，正确的有（）。A.通常采用综合评估法B.技术标与商务标同时进行评审C.不对投资估算进行评审D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容E.评标委员会无权对投标人进行资格审查【答案】AD32、设计施工总承包的范围内包括（）的全部工作内容，设计在满足招标人要求的前提下，可以充分体现施工的专利技术、专有技术在施工中的应用，达到设计与施工的紧密衔接。A.设计B.采购C.招标D.施工E.试运行【答案】ACD33、对于建筑工程设备采购，买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。关于迟延付款违约金的计算方法，正确的有（）A.从迟付的第1周到第4周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5％B.从迟付的第1周到第4周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1％C.从迟付的第5周到第8周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1％D.从迟付的第5周到第8周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5％E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的15％【答案】AC34、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BCD35、承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E.监理人要求提交的竣工验收资料清单【答案】BCD36、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包项目评标的方法包括（）。A.综合评价法B.综合评估法C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低投标价法【答案】BD37、评标委员会成员应当回避的情形有（）A.投标人或其主要负责人的近亲属B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员C.项目主管部门的人员D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员【答案】ABC38、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。A.发包人只能发包给法人B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，处合同约定的勘察费1倍以上3倍以下的罚款D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位