2022-2023年监理工程师之合同管理押题练习试题A卷含答案

2022-2023年监理工程师之合同管理押题练习试题A卷含答案单选题（共100题）1、招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2B.5C.10D.15【答案】D2、根据FIDIC《施工合同条件》保留金返还承包商的方式是()A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还D.工程师颁发履约证书后一次性返还【答案】A3、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（）来确定招标类型。A.设备生产周期B.安装工程实施周期C.设备安装条件D.各部分所占费用比例【答案】D4、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.28D.32【答案】B5、根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A.一定可以给予工期补偿B.可给予工期补偿C.可给予费用补偿D.一定可以补偿工期、费用补偿【答案】B6、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B7、根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A8、（2020年真题）下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金【答案】A9、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A10、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。A.0～4B.-10～0C.5～10D.10～65【答案】D11、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人【答案】D12、某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A.40B.60C.100D.200【答案】A13、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C14、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。【相关知识点新教材已删除】A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】A15、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【答案】A16、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（）。A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务【答案】D17、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】C18、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.监理人【答案】C19、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7【答案】C20、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】B21、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准【答案】B22、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。A.大型或较复杂的工程项目B.承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包C.重复性的工程项目D.投资金额相对较小的项目【答案】A23、一个人日为一个人一日用（）。A.早餐B.中餐C.晚餐D.三餐【答案】D24、下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（）。A.FOB交货方式下，卖方负责租船订舱B.CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同C.CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险D.CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用【答案】C25、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm【答案】B26、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【答案】B27、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。A.竣工验收B.工程师签发工程接收证书C.工程师签发履约证书D.结清单生效【答案】D28、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验【答案】D29、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。A.蛋白质主观消化率B.蛋白质最大消化率C.蛋白质表观消化率D.蛋白质真消化率E.蛋白质最低消化率【答案】C30、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【答案】A31、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】C32、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7【答案】C33、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】B34、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】C35、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】A36、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。A.7B.14C.15D.21【答案】A37、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】B38、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，造成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D39、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，()应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。A.责任方B.承包人C.发包人D.监理人【答案】B40、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】C41、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行【答案】C42、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。A.7B.14C.24D.28【答案】A43、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.民事权利B.法律权利和民事权利C.民事行为能力D.民事权利能力和民事行为能力【答案】D44、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商【答案】B45、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D46、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。A.组建评标委员会B.投标文件的编制与提交C.开标D.踏勘现场【答案】B47、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】D48、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】B49、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失均由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【答案】A50、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.邀请的范围较小选择面窄C.评标时间短D.招标费用低【答案】B51、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】D52、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。A.在到货5天前进行通知承包人B.承包人会同监理人共同进行验收C.要求提前交货时，承包人可以拒绝D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担【答案】B53、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C54、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.7B.10C.14D.28【答案】C55、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】B56、在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.报价评审【答案】D57、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证【答案】C58、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定【答案】C59、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】A60、勘察设计招标文件内容不包括（）A.评标办法B.投标人须知C.合同条款及格式D.技术经济指标要求【答案】D61、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法【答案】A62、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审C.不进行报价，由评标委员会评估D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】B63、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。A.发包人B.设计施工总承包人C.监理人D.设计人【答案】A64、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励【答案】B65、某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。A.1020B.980C.1000D.1010【答案】B66、工程设计招标采用的开标形式是（）。A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C67、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.自然人B.法人C.法人的分支机构D.不具备法人资格的联营体【答案】B68、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【答案】A69、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。A.监理人和发包人按比例B.监理人C.发包人D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】C70、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）A.幼儿园B.医院C.企业法人D.国家机关【答案】C71、建设工程设计合同的有效期限为()A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】A72、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。A.15B.20C.21D.28【答案】A73、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（）。A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务【答案】D74、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。A.投保人是发包人B.应以承包人的名义投保C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止【答案】C75、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C76、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。A.投标截止日B.开标之日C.中标通知书发出之日D.投标截止日28天【答案】D77、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【答案】C78、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C79、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表【答案】A80、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】B81、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D82、针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（）。A.动物内脏B.黄绿色蔬菜C.奶类、豆类及其制品D.红肉E.贝类【答案】A83、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B84、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。A.由发包人负责组建B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成C.作出的评审意见具有强制约束力D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件【答案】B85、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】C86、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天【答案】B87、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容【答案】A88、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书【答案】C89、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B90、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【答案】C91、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】D92、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》【答案】A93、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，【答案】A94、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】D95、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C96、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】C97、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则【答案】D98、联合体资质等级的确定（）A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定【答案】C99、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】C100、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。A.发包人和承包人B.监理人C.承包人D.发包人【答案】C多选题（共50题）1、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。A.承包商的主要责任B.工期C.通货膨胀引起的价格调整D.法律的变化E.履约保证【答案】AB2、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护【答案】ABD3、九部委勘察合同文本合同附件包括（）。A.合同协议书B.履约保证金格式C.支付担保D.预付款担保E.通用条款【答案】ABD4、建设工程合同的特征有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.合同主体的严格性B.合同订立的短暂性C.合同标的的特殊性D.合同履行期限的长期性E.合同形式的非要式性【答案】ACD5、（2018年真题）关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。A.适用于设计—施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目【答案】A6、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。A.争议评审组由争议双方代表和有合同管理和工程实践经验的专家组成B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行C.争议双方接受评审意见后，由争议评审组拟定执行协议D.争议双方不接受评审意见，可以提交仲裁或提起诉讼E.仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行【答案】ABC7、事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起()的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结【答案】ABC8、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金从第一次支付工程进度款时起扣B.质量保证金主要用于约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务C.发包人应在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金D.合同双方应在专用合同条款中约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例E.质量保证金累计扣留达到约定总额时不再扣留【答案】AD9、（2018年真题）关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC10、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】BCD11、下列文件中，属于招标文件组成内容的有（）。A.投标人针对招标文件提出的质疑B.投标预备会的会议纪要C.对投标人质疑的书面解答D.招标人发布的资格预审公告E.招标人对投标文件的修改【答案】BC12、设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的有()。A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不超过2年E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复【答案】BD13、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A.价格清单的价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.计量周期E.相应工作量【答案】ABC14、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。A.指示再进行一次重复的竣工检验B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程C.建议业主解除合同D.颁发接收证书并延长保修期限E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷【答案】ABC15、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有（）。A.工程项目管理规定B.设计完成时间C.缺陷责任期服务要求D.合同价格清单E.设计标准和规范【答案】ABC16、设计施工总承包合同模式下，承包人申请工程竣工应满足的条件包括()。A.合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C.已按监理人的要求编制了在质量保修期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E.监理人要求提交的竣工验收资料清单【答案】BD17、设计施工总承包合同，“承包人建议书”内容包括（）A.承包人的工程设计方案和设备方案的说明B.分包方案C.对发包人要求中的错误说明D.合同价款意见E.合同文件谈判内容【答案】ABC18、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。A.监理人的指示延误B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.法规变化引起的价格调整E.隐蔽工程重新检验质量合格【答案】A19、根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。A.项目经理可要求对方出席早期警告会议B.承包商可要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商任何一方都可在邀请其他人员出席该会议D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和承包商【答案】ABD20、关于保证担保方式的说法，正确的有（）。A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】ABCD21、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，不正确的是（）。A.项目经理不得向承包商通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更承包商提供的工程信息所发的指令不属于补偿事件D.若变更由业主提供的工程信息，则按对业主最有利的解释进行计价E.通过补偿事件明确了业主和承包商的风险划分【答案】ABCD22、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工机械设备进行维修E.发包人未能按时移交后续施工的现场【答案】BC23、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】AC24、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括（）。A.及时支付全部货物的货款B.及时支付订购数量的货款C.及时支付订购数量及合理尾差的货款D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用【答案】D25、合同法律关系的客体包括（）A.当事人B.物C.行为D.权力E.智力成果【答案】BC26、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（）。A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程提前竣工，工程竣工验收日为保险责任终止日D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日【答案】AC27、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。A.发包人负责组建争议评审组B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行C.争议评审组作出的评审意见具有强制约束力D.由争议评审组拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件E.争议评审过程中，争议双方可以争取友好协商解决争议【答案】ABCD28、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与（）进行协商，尽量达成一致。A.项目经理B.发包人C.受包人D.承包人E.分包人【答案】BD29、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。A.投标人应提交规定金额的投标保证金，但数额不得超过招标项目估算价的20%B.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金主要保证投标人在投标有效期内不得撤销投标书，中标后不得无正当理由拒绝签订合同或拒绝提交履约保函E.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】CD30、材料设备采购从合同性质上可以分为（）。A.买卖合同B.租赁合同C.劳务合同D.加工承揽合同E.融资租赁合同【答案】AD31、工程施工合同定义的“其他方”包括（）以外的人员或机构。A.雇主B.项目经理C.裁决人D.承包商的雇员E.材料市场【答案】ABCD32、资格审查分为（）。A.资格预审B.资格终审C.资格面神D.资格后审E.资格现审【答案】AD33、根据《民法典》规定，可以抵押的财产包括（）。A.宅基地使用权B.可以转让的股票C.海域使用权D.正在建造的建筑物E.应收账款【答案】CD34、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行发包人签证制度，即通过验收后由发包人代表对实施的（）签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。A.数量B.勘察项目C.质量D.实施时间E.项目负责人【答案】ABCD35、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括（）。A.付款周期末已实施工程的价款金额B.工程预付款的支付金额C.工程预付款的扣回金额D.按合同约定价格调整的金额E.按合同约定经监理人核实的计日工金额【答案】A36、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是()A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【答案】ABD37、根据FID