2022-2023年监理工程师之合同管理过关检测试卷B卷附答案

2022-2023年监理工程师之合同管理过关检测试卷B卷附答案单选题（共100题）1、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】D2、某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。A.3020B.2980C.3000D.3010【答案】B3、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】B4、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试【答案】A5、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C6、根据FIDIC《施工合同条件》保留金返还承包商的方式是()A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还D.工程师颁发履约证书后一次性返还【答案】A7、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.选择中标人的范围窄C.评标时间短D.招标费用低【答案】B8、下列不属于初步评审的内容是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.报价评审【答案】D9、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】D10、以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高大模板工程B.浅基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程【答案】A11、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。A.20B.40C.50D.100【答案】C12、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【答案】C13、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【答案】D14、依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。A.免于清偿B.由债务人清偿C.由债权人和债务人按比例分担D.第三人清偿【答案】B15、合同工期自（）起计算。A.监理人下达开工通知之日B.实际开工之日C.合同中约定的开工日D.开工通知中载明的开工日【答案】D16、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】A17、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()A.应采用套插，搭接形成曲面组合B.搭接长度宜为10mmC.搭接处用密封膏密封D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合【答案】D18、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。A.5B.4C.3D.2【答案】B19、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。A.暂估价未包括在签约合同价内B.暂估价可以计日工方式支付C.暂估价是可能予以支付的款项D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格【答案】D20、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。A.勘察或设计费用清单B.勘察设计机构设置及岗位职责C.联合体协议书D.法人代表人身份证明【答案】B21、履约保证有效期()。A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】D22、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。A.混凝土路面B.沥青混凝土路面C.级配碎石路面D.沥青表面处理路面【答案】B23、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】C24、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D.质量管理体系认证文件【答案】C25、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()A.供货人订立合同时的营业地B.合同订立地C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地【答案】A26、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查的内容不包括（）A.财务要求B.投标人名称C.投标函签字盖章D.投标文件格式【答案】A27、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A28、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程【答案】B29、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【答案】D30、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。A.另行组织人员施工B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议D.使用承包人文件【答案】B31、在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。A.卖方B.买方C.第三方D.买卖双方平均分担【答案】A32、我国居民的膳食结构属于（）。A.动植物食物平衡的膳食结构B.以植物性食物为主的膳食结构C.以动物性食物为主的膳食结构D.地中海膳食结构【答案】B33、CM模式中，当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由（）承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B34、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】C35、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C36、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B37、下列勘察要求说法错误的是（）A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可【答案】D38、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.监理人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】D39、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】A40、关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。A.评标时过分追求投标价的高低B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素【答案】A41、当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自（）之日起生效。A.签订B.登记C.履行D.主合同生效【答案】B42、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。A.技术性能指标应具有适当的广泛性B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称D.招标文件里可以表明原产地或者供应商【答案】A43、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B44、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.在代理权限范围内与对方谈判C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担【答案】B45、根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（）。A.管理承包B.合同承包总价C.风险型CM模式D.保证工程最大费用【答案】D46、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D47、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C48、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法【答案】D49、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。A.3B.5C.7D.11【答案】C50、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】C51、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表【答案】C52、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。A.由供货商承担供货的全部运费B.由采购方承担自行运到目的地所需费用C.由供货商承担货物转运增加的保险费用D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】B53、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【答案】B54、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】A55、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C56、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】C57、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】A58、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】D59、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()A.9月5日B.10月5日C.1O月20日D.11月5日【答案】A60、关于要约撤销的说法，正确的是()A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】B61、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.15B.30C.60D.90【答案】D62、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。A.7B.14C.24D.48【答案】B63、承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（）有权要求承包人增加或更换施工设备。A.监理人B.业主C.设计人D.分包人【答案】A64、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()A.视为不需要补偿B.工程师应主动确定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款【答案】A65、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【答案】A66、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】C67、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】B68、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】C69、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B70、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B71、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】C72、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。A.不宜将交货期作为评标内容B.宜将报价最低者作为中标人C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D.宜采用综合评估法【答案】C73、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。A.组织设计交底B.编制施工环保措施计划C.审批施工组织设计D.组织论证专项施工方案【答案】A74、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A75、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有客体B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.法律事实只包括行为D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【答案】D76、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D77、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】B78、影响人体健康最重要的因素是（）。A.医疗条件B.遗传因素C.个人生活方式D.社会条件【答案】C79、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B.合同需要重新登记备案后继续有效C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效D.合同的效力不受影响【答案】D80、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A.现场查勘B.搭建场地内临时设施C.提供施工现场的工程地质资料D.审核工程进度计划【答案】C81、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。A.基准日B.基准日3日前C.基准日7日前D.上一年度同期基准日【答案】A82、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A.12B.24C.36D.48【答案】D83、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.应事先征得发包人同意，并通知监理人B.应事先征得监理人同意，并通知发包人C.直接与保险人协商一致后，通知发包人D.直接与保险人协商一致后，通过监理人【答案】A84、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【答案】D85、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】D86、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。A.封闭基层的气孔B.加强油毡防水层和基层的粘结力C.防止水分进入基层D.防止水分进入防水层【答案】B87、（2017年真题）建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【答案】C88、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人【答案】C89、对食谱进行调整，是指根据（）调整。A.食谱的设计目标B.食谱的价格问题C.食谱的口味D.食谱评价中发现的营养问题【答案】D90、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】D91、根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构【答案】A92、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。A.保证合同无效B.视为连带保证C.视为一般保证D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】C93、以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（）。A.动植物油B.淀粉C.食用糖D.牛奶E.高度酒【答案】A94、人体维生素B2缺乏的特异诊断的方法是（）。A.全血谷胱甘肽还原酶活力系数测定B.尿核黄素测定C.红细胞核黄素测定D.核黄素负荷实验【答案】A95、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团队的综合能力【答案】D96、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】D97、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】A98、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立【答案】D99、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】C100、下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以不进行设计招标。A.能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.建筑功能有特殊要求的C.主要工艺.技术采用不可替代专利.专有技术的D.涉及国家安全.国家秘密，而不适宜公开招标的【答案】C多选题（共50题）1、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）。A.向业主提供工程设计标准B.向业主提交月进度报告C.向业主提供临时操作与维护手册D.向工程师报批所有分包商E.对业主人员进行操作与维修培训【答案】BC2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式【答案】AB3、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。A.因发包人原因导致的暂停施工B.未按合同约定及时支付预付款、进度款C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的基准资料错误E.异常不利的气候条件【答案】ABD4、承包人应根据价格清单的()等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A.价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.勘察设计【答案】ABCD5、根据《标准施工招标文件》，对投标人进行形式评审的内容包括（）。A.资质等级和营业执照B.投标人名称C.投标函盖章签字D.投标保证金E.投标文件格式【答案】BC6、工程设计招标中，审查投标人资格时，不属于能力审查的内容有（）。A.企业资质B.法定代表人的设计资格和能力C.各类设计人员的专业覆盖面D.各级职称人员的年龄比例E.同类工程设计经验【答案】ABD7、按照施工合同范本通用条件的规定，经工程师确认后工期相应顺延的情形包括()。A.奥运会期间按政府要求承包人暂停施工B.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工E.承包人的施工机械故障使得工期延误【答案】ABCD8、在施工合同中，发包人的义务通常包括()A.平整施工场地B.确保施工所需水、电供应C.提供工程进度计划D.负责施工现场的安全保卫E.办理施工临时用地的批准手续【答案】AB9、关于勘察人指派的项目负责人的说法，不正确的是（）。A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报告D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】ABCD10、按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为（）。A.即时买卖合同B.非即时买卖合同C.双务合同D.有偿合同E.诺成合同【答案】AB11、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的（）。A.内容B.格式C.数量D.地点E.时间【答案】AC12、承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E.监理人要求提交的竣工验收资料清单【答案】BCD13、下列关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（）。A.合同责任单一B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.固定工期、固定费用D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【答案】ACD14、除专用合同条款另有约定外，当勘察合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（）。A.中标通知书—合同协议书—合同专用条款B.中标通知书—投标函—合同通用条款C.投标函—合同专用条款—勘察费用清单D.合同通用条款—合同专用条款—发包人要求E.勘察费用清单—合同专用条款—勘察纲要【答案】BC15、项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有()等。A.企业信誉B.工期提前C.实施中必然发生的标书漏项部分D.技术建议可能带来的实际经济效益E.承诺减少业主预付款额度的建议【答案】BCD16、抵押权自登记时生效的包括（）。A.生产设备B.交通运输工具C.已建成的建筑物和其它土地附着物D.正在建造的建筑物E.正在建造的船舶【答案】CD17、根据FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。A.根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格D.工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整【答案】AC18、根据《标准施工招标文件》，关于招标程序的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.招标人应向建设行政主管部门办理招标备案B.招标公告经向建设行政主管部门备案后公布C.在招标公告中公布招标方式D.在招标公告发布后进行资格预审E.资格预审仅适用于公开招标方式【答案】ABD19、ECC合同的内容组成中，下列属于核心条款内容的有（）。A.补偿事件B.所有权C.风险和保险D.法律的变化E.争端和合同终止【答案】ABC20、为了明确货物的运输责任，应在相应条款内写明（）。A.所采用的交(提)货方式B.交(接)货物的地点C.接货单位(或接货人)的名称D.交(接)货物的时间E.交(接)货物的情况【答案】ABC21、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法不正确的有（）。A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据B.包括出厂价，但不含增值税C.应当计入技术商务偏离加价D.不包括运输、保险费E.缺漏项加价不应计入【答案】BD22、某投标由银行出具投标保函，发生下列（）情况时，可以没收投标保证金。A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人无正当理由拒绝订立合同E.中标人未能根据规定提交履约保证【答案】CD23、关于保证担保方式的说法，正确的有（）。A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】ABCD24、发包人是否负责提供施工设备和临时工程，在通用条款中给出的选择包括（）。A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式C.发包人不提供施工设备或临时设施D.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式E.发包人提供部分施工设备或临时设施【答案】C25、施工合同的履约保证形式有()。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约承包书D.履约留置金E.履约担保书【答案】AB26、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供设计资料D.设计合同的违约金属于法定而无须约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC27、权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股权D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【答案】BCD28、根据《标准设备采购招标文件》，建设工程设备供货要求中应写明卖方提供的质保期服务有（）。A.为买方提供安装、调试服务B.为买方提供合同设备维护服务C.协助买方进行合同设备考核验收D.在由买方负责的安装、调试中对买方进行技术指导E.为买方提供合同设备修理或更换服务【答案】B29、关于缺陷责任期的说法，正确的有()。A.缺陷责任期自申请竣工之日起计算B.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，监理人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书C.结清单生效即表明合同终止D.发包人应在最终结清证书后28天内，将应支付款支付给承包人E.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长【答案】BC30、合同各方的相关部门和谈判人员应当对项目管理机构进行合同交底，合同交底的主要内容包括（）A.合同实施的主要风险B.合同的主要内容C.合同订立的见证方式D.合同实施计划E.合同责任分配【答案】ABD31、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行【答案】AB32、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标人不同B.投标保函的类别不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】CD33、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.提出开工申请B.办理临时道路通行审批手续C.编制施工组织设计D.提交工程质量保证措施文件E.负责管理施工控制网点【答案】ACD34、工程总承包合同，为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定有（）。A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.分包工作需要征得监理人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。其资质能力的材料应经监理人审查【答案】ACD35、大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有