公司设备样品买卖合同书（精选19篇）

公司设备样品买卖合同书（精选19篇）公司设备样品买卖合同书（精选19篇）

公司设备样品买卖合同书篇1

卖方：________

地址：____________________

邮编：____________________

电话：____________________

传真：____________________

电子邮箱：________________

买方：________

地址：____________________

邮编：____________________

电话：____________________

传真：____________________

电子邮箱：

兹为设备买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条乙方向甲方订购________设备，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件，甲方应于________日内交付乙方。

其次条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时，乙方可恳求赔偿。

第三条如因天灾事变或其他不行抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币________元，共人民币________元，于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清，甲方可将货停止交付，并催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得恳求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应尽赔偿之责。

第六条甲方所交付设备，如与样品不相同时，乙方可恳求更换或解除买卖合同，乙方有损害者，得恳求赔偿。

第七条货价如有升降变动的，各方不得主见增减，或借故解除合同。

第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。

第九条其他商定事项：________

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人：_______买受人：_______

___________年_________月_____日___________年_________月_____日

签订地点：_____________________签订地点：_____________________

公司设备样品买卖合同书篇2

卖方：__________________(以下简称甲方)

买方：__________________(以下简称乙方)

为了订购要出售的商品，双方达成的协议如下：

第一条乙方和甲方定购_______货物，甲方应在_____天内将货物交付乙方。

其次条甲方如不能按时交货或仅按时交货，乙方应通知乙方在____天前推迟交货;假如乙方不同意，则可以取消合同。

第三条甲方由于自然灾难或其他不行抗力，不能按时交货或不能全额交货的，可以延长交货期限。但是，延期天数由双方共同打算。

第四条选购价格协商为_______________________________________________________款金额，共计?___________________________________________款款百元人民币，A款交付时应全额支付。

假如乙方无法付款，则甲方可以停止交货直到合同终止。

甲方因此患病的损失应予赔偿。

第五条乙方预见到不能在该期限内付款的，甲方可以通知甲方在____天之前推迟交货日期。假如甲方不同意，乙方可以解除合同，但对甲方造成损害的，应当担当赔偿责任。

第六条甲方交付的货物与样品不同的，乙方可以要求更换或解除销售合同，由甲方担当给乙方造成的损失。

第七条市场价格发生变动的，当事人不得主见增加，削减货物或者因故解除合同。

本合同分为两份，由甲乙双方共同持有。

卖方(甲方)：__________________

买方(乙方)：__________________

_____年月日

公司设备样品买卖合同书篇3

卖方：________(下称甲方)

地址：____________________

邮编：____________________

电话：____________________

传真：____________________

电子邮箱：________________

买方：________(下称乙方)

地址：____________________

邮编：____________________

电话：____________________

传真：____________________

电子邮箱：

兹为手机买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条乙方向甲方订购________手机，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的手机________件，甲方应于________日内交付乙方。

其次条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时，乙方可恳求赔偿。

第三条如因天灾事变或其他不行抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币________元，共人民币________元，于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清，甲方可将货停止交付，并催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得恳求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应尽赔偿之责。

第六条甲方所交付手机，如与样品不相同时，乙方可恳求更换或解除买卖合同，乙方有损害者，得恳求赔偿。

第七条货价如有升降变动的，各方不得主见增减，或借故解除合同。

第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。

第九条其他商定事项：________

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)(签章)：_______

买受人(乙方)(签章)：_______

___________年_________月_____日

签订地点：_____________________

公司设备样品买卖合同书篇4

合同编号：____

出卖人：_____(以下简称甲方)___________________

买受人：_____(以下简称乙方)___________________

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条甲方应封存样品，并对样品质量予以说明。乙方向甲方订购产品，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的产品。

其次条乙方不知道样品有隐藏瑕疵的，即使交付的产品与样品相同，甲方交付的产品质量仍旧应当符合种物的通常标准。

第三条产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品的数量：_____

2.计量单位、计量方法：_____

第四条产品的价格，按下列第()项执行：

1.按甲乙双方的商定价格;

2.根据订立合同时履行地的市场价格;

3.根据国家定价履行。

第五条产品的交货单位、交货方法、交货期限、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

1.产品的交货单位：_____。

2.交货方法，按下列第()项执行：

(1)乙方送货;

(2)乙方代运;

(3)甲方自提自运。

3.产品的交(提)货期限：_____

4.运输方式：_____

5.到货地点和接货单位(或接货人)。

第六条买卖货款议定每件人民币______元，共人民币________元

交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并商定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得恳求赔偿。

第七条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿责任。

第八条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于___________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可恳求赔偿。

第九条甲乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应准时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。

第十条验收方法

第十一条对产品提出异议的时间和方法

1.乙方在验收中，假如发觉产品与样品不相同时，应一面妥为保管，一面在天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内，乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过______年内未通知乙方的，视为产品合乎样品。

2.乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.是否是甲方在接到需方书面异议后，应在天内负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理看法。

第十二条甲方所交付产品，如与样品不相同时，乙方可恳求更换或解除买卖合同。因此致乙方受到损害者，可以恳求赔偿。货价如有升降变动的，各方不得主见增减，或借故解除合同。

第十三条双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由鞍山仲裁委员会仲裁。

第十四条其它第十五条本合同自______年合同执行期内，甲乙双方均不得随便变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

卖方：________(签章)

法定代表人：________(签章)

地址：___________

电话：________

开户银行：________________

账号：___

买方：________(签章)

法定代表人：________(签章)

地址：_____

电话：________

开户银行：________

账号：____

签约日期：________年________月________日

公司设备样品买卖合同书篇5

甲方名称：________________

乙方名称：________________

经甲乙双方友好协商，本着自愿、公平、公正、诚恳信用的原则，特签订本协议。

一、设备的规格及价格：________________

合计：_______________元整

二、付款方式

1、甲方应在所需产品__________天前向乙方订货，并交纳所需费用10%作为保证金。

2、甲方在未付清设备款之前，本合同机器设备全部权仍归乙方享有。

3、甲方应向持有乙方加盖公章的收款托付书的乙方工作人员付款。

三、交货及验收

1、乙方设备具体规格及技术配置见合同附件。

2、交货地点：乙方工厂。

3、由乙方进行安装调试，甲方协作验收。验收合格后，甲乙双方另签订验收报告书并加盖公章。

4、验收标准：执行乙方标准机型出厂检验标准。如甲方对标准机型进行转变或加装的，双方另行签订补充协议，预定验收标准，作为本协议的附件。

四、运输方式：

1、本合同所规定的设备由乙方负责运输，并担当一切风险。运费和保险费由甲方支付。

2、甲方收到第一条所列设备后，如发觉与设备不符，应在七日内书面通知乙方处理，期间如对甲方的正常作业造成的负面影响，乙方应相应做出赔偿。

五、售后服务：

1、自设备经过双方验合格之日起，该设备进入保修期，保修期为十二个月。保修期内乙方在接到甲方保修通知后，必需在最短的时间赶到现场，最迟在三天内派人赶到甲方现场。

2、保修期内乙方负责修理，甲方担当乙方修理人员的差旅费。若属甲方认为操作不当等缘由造成的故障，则不属于保修范围。

六、违约责任

1、甲方无正值理由拒绝调试、验收或拒收设备的，甲方应向乙方偿付货款总值的10%作为违约金，合同连续履行逾期二十天的乙方有权解除合同并没收定金。

2、乙方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备，乙方偿付甲方货款总值的10%作为违约金。

3、乙方逾期交货的，每逾期一天，乙方向甲方偿付逾期交货部分的5%作为滞纳金，累积滞纳金不超过逾期缴获部分货款总额的20%。

七、争议处理

1、因设备的质量问题发生争议，由乙方所在地或法院指定的质量鉴定单位进行质量鉴定、设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方担当。

2、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

八、其他商定

1、本合同的全部附件具有与合同同等的法律效力。

2、本合同一式两份，经双方盖章后生效。

甲方：________________乙方：________________

法人代表：________________法人代表：________________

签约时间：_______________

公司设备样品买卖合同书篇6

上诉人(原审原告)______,住宅地：______

法定代表人：______，董事长兼总经理。

托付代理人：______，

被上诉人(原审被告)：______,住宅地：______

法定代表人：______董事长。

托付代理人:______，

上诉人(以下简称甲方)因与被上诉人(以下简称乙方公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服______人民法院(______)丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于____________年____________月____________日受理后，依法组成由法官周荆担当审判长，法官____________、____________参与的合议庭，于____________年____________月____________日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。

____________在一审中起诉称：____________年____________月____________日，甲方同乙方签订1份工矿产品购销合同，价款为：____________元。当时双方商定：____________公司送货到____________公司开发建设的位于____________。____________公司预付定金____________%、安装调试后付____________%、运行3个月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按商定及要求履行了全部的供货安装义务。但是____________公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院恳求判令____________公司给付货款_______________元和债务利息__________________元，并担当诉讼费。

____________公司在一审中答辩称：____________公司先后付给____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的货款，____________公司也给____________公司开具了发票。尽管____________公司对____________公司给付货款_________________元存有异议，____________公司供应的证据不足以证明_______________元货款是____________公司拿走的。但是，____________公司现在起诉要求XX公司给付货款_______________元的诉讼恳求已过诉讼时效，恳求法院驳回____________公司的全部诉讼恳求。

一审法院审理查明：____________年____________月____________日，____________公司与____________公司签订了《工矿产品购销合同》，商定：____________购买____________公司的排烟补风机和风机，合计价款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

第七条验收标准、方法及提出异议的期限：

第八条设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。

第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行月后付35%，余下满年付清。合同签订后，____________公司给付____________公司_____________元。____________年底，____________公司根据合同商定履行了供货及安装义务。

公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：

一、____________公司在合同有效期内要求____________公司给付货款合法合理。

二、一审判决错误理解和适用了______年诉讼时效的规定。

三、双方签订的合同是____________公司供应的，若有不同理解，应从不利于____________公司方面解释。____________公司恳求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。

____________公司听从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩看法，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是____________公司供应的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。

本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实全都。

上述事实，有____________公司供应的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。

本院认为，____________公司与XX公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。____________公司提出其已付清_________________元货款，但____________公司只认可收到_________________元，否认收到__________________元，____________公司未能供应的确充分的证据证明其已付清货款，故对此主见本院不予采信。依据该合同商定的付款比例准时间，____________公司最迟的付款时间应在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。____________公司关于其在合同有效期内主见权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主见，因合同商定的有效期限实质是XX公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同商定的有效期限内，双方只在年底发生了1笔____________公司向____________公司供应价值_____________元设备的买卖，且已安装完毕。故XX公司关于其主见未超过诉讼时效的上诉看法不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清晰，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费______元，由______公司负担(已交纳)。

二审案件受理费__________元，由______司负担(已交纳)。

本判决为终审判决。

公司设备样品买卖合同书篇7

供货方)：购货方(以下简称乙方)：

一：水泥管模具(平口)

二：悬辊机

三：门式行车一台：10吨，跨度16米，有效高度9米，总长24米，轨道总长120米，单价150000元;四;滚焊机Φ300-Φ1500一台，单价65000元;五;立式搅拌机一台，直径1800，单价15000元台;总金额(人民币)大写：肆拾叁万贰仟元整;

六：交(提)货地点____市____区古城营高速出口处东

七：交货日期：06

八：运输费用由乙方担当;

九：合理损耗及计算方法现场交接，经鉴定属甲方产品质量问题，甲方无条件更换。(以产品的完整性和无损坏为标准);

十：结算方式及期限预付总货款的30%为预付款。提货一次结清;甲乙方如未按时交提货按总金额10%进行违约赔偿;十

一：违约责任甲乙双方严格遵守合同，消失不行遇见的问题时，在相互谅解的前题下进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时，由所属地方法院仲裁裁决，因此所产生的费用均由败诉方担当;十

二：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)付预付款起生效，合同中任何文字修改需盖公章确认。甲方：乙方：________年____月____日：买卖合同篇10甲方：乙方：上海XX公司签订地点：上海

一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量注：以上数量为暂定数量，结算以实际面积结算，单价如上。

二、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、本合同产品乙方均按国家标准进行生产，甲方要求的产品等级见上表中产品等级，乙方全部产品的质量等级、颜色、厚度等均要符合甲方的要求。

2、因乙方所供应的产品不符合商定的质量要求，乙方应负责准时调换符合需方质量要求的产品并担当由此而发生的相关费用。

3、本合同产品的质量保证期为________年，在质量保证期内，乙方对乙方所供应的产品质量担当保修责任。

4、如甲方超出合同数量，超出部分应提前20天通知乙方。

三、交（提）货地点、方式：____市____区华____镇新府中路

四、运输方式及到达站港和费用负担：由乙方负责。

五、合理损耗及计算方法：本合同产品在交货前的一切损耗及发生的相关费用均由乙方负责。

六、包装标准、包装物的供应与回收：本合同产品在交货之前或之时均应有与之质量相符的妥当包装，且因包装本合同产品而发生的相关费用已包括在本合同价款中。

七、验收标准、方法及提出异议期限：本合同产品的验收标准以本合同

其次款

第一条商定的内容为准，验收方法以实现合同目的所采纳的通常方法为准。

八、随即备品、配件工具数量及供应方法：无

九、结算方式及期限：

1、本合同

第一款中商定的工程数量均为暂估工程数量，结算时以甲方的实际选购数量乘以本合同与之相对应的产品单价结算。

2、本合同

第一款中商定的暂估工程数量如少于工程实际使用数量时，乙方应负责补足实际用量。

3、付款方式：

（1）每月____日提交当月形象进度，次月____日审核完毕，次月2____日支付核定进度款的80%，累积支付至合同总价的80%，停止支付。

（2）在符合预期质量工期目标及竣工资料正确移交后，依据审价报告，累计付至最终结算总金额的95%。预留5%保修金，（预留保修金不计利息）。

4、本工程的质量保修期为________年。

5、本工程供应：工程款发票。

十、如需供应担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无十

一、违约责任：按合同法办理十

二、解决合同纠纷的方式：双方协商，协商不成，可向合同签订地人民法院起诉。特殊商定：甲方与乙方已就本合同的条款进行了充分协商并已将本合同及对应的主合同相关条款逐条向乙方作了解释，现甲、乙双方已全面把握本合同及主合同所确定的各方当事人的权利和义务，对签署该合同所产生的责任和法律后果也有了充分熟悉。依据甲方与业主（或总承包商）签订的工程承包合同(简称主合同)，甲方将主合同内部分劳务工程施工分包给乙方，甲、乙双方遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就工程施工事项经协商达成全都，订立本合同共同信守，并确认本合同为解决争议时的依据。十三﹑工程工期

1.乙方应于合同签订后开头进行预备

2.进场时间发生延缓时乙方应不定期主动与甲方现场代表联络，了解进场时间做好进场施工预备，并应于甲方通知开头24小时内组织施工人员及机具设备、设施进场施工。

3.乙方应依据甲方的整体工程工期总控方案及现场特定要求（如有）分期或全部完成分包工程，无条件且肯定协作甲方的整体工程工期总控方案要求。

4.因考虑项目的规模，乙方必需在承接的全部施工楼面依据不同的工程量同时间合理按排人力。十四﹑工程图纸甲方应在分包工作开工1天前，向乙方供应本合同商定的分包工程图纸一套，同时乙方应依据现场实际状况进行图纸深化。十五﹑双方商定

1.甲方按业主（或总承包商）及相关部门要求进行的,涉及到的乙方分包工程项目内容、施工场地的检查。

2.甲方按业主（或总承包商）及相关部门要求进行的,涉及到的乙方分包隐藏工程验收、工程竣工验收等。十六﹑施工安全

1.由于乙方违反安全生产有关规定，或安全措施不力,在接到甲方发出的通知及警告后,乙方必需在甲方规定的时间内订正及改正,乙方因任何安全事故的责任和发生的费用和损失概由乙方担当及赔偿。

2.乙方在施工中发生重大伤亡及其他安全事故，应按有关规定马上上报甲方及相关部门，并按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。甲、乙双方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

3.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，实行必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的一切费用，均由乙方担当。

4.甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方缘由导致的安全事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。十七﹑安全防护乙方在施工现场内使用的安全爱护用品(如安全帽、安全带及其他爱护用品)，由乙方供应使用方案，经甲方批准后，由甲方负责供应。十八﹑工地保险

1.乙方应为自身施工现场作业人员按有关规定办理意外损害保险，并支付保险费用。

2.如需由甲方代为乙方办理及支付费用时，乙方同意甲方从应付乙方的任何款项中直接扣除。十九﹑工地清洁乙方全部施工人员均能做到落手清并依据甲方规定要求完成其分包工程的每____日场地清洁及垃圾清运工作，甲方、业主（或总承包商）对此等工作不满足时，乙方在甲方指令及规定时间内后仍未实行有效措施时，甲方有权托付

第三方重新完成，由此产生的一切费用及甲方损失将由乙方担当及赔偿。二十﹑成品爱护

1.乙方有义务和责任爱护其自身及他人完成的任何工作成果，且有义务和责任爱护至甲方整体工程竣工验收合格到业主（或总承包商）接收为止。

2.全部施工必需遵守工程施工规范，且必需被甲方、业主（或总承包商）及有关政府部门或机构认可。二十一﹑工程资料乙方必需在规定时间内根据甲方要求供应符合要求的工程资料。二十二﹑违约责任按《民法典》办理。二十三﹑疑义申诉

1.乙方因保留相应资料，在甲方依据主合同向业主（或总承包商）递交索赔意向通知书或其它资料时，乙方应予以乐观协作，并出示相应资料。

2.在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等依据主合同可以索赔的情形时，甲方应当实行一切合理步骤，向业主（或总承包商）主见追加付款或延长工期。当索赔胜利后，甲方应当将索赔所得的相应部分转交给乙方。

3.当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正值的索赔理由，并有索赔大事发生时有效的相应证据。

4.甲方未按商定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方担当责任的其他状况消失时，造成工作时间延误和（或）乙方不能准时得到合同酬劳及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

1)索赔大事发生后天内，向甲方发出索赔意向通知；

2)发出索赔意向通知后报告及有关资料；

3)甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于天内赐予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

4)甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后要求，视为该项索赔已经认可；

5)当该项索赔大事持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔大事终了后21天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与

（3）、

（4）规定相同。

5.乙方未按商定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。二十四﹑争议解决

1.乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主（或总承包商）及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2.乙方自觉接受甲方工程管理人员包括委派的管理人员及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况和施工进度、施工质量、安全施工、文明施工及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调协作，照看全局。不允许有违背和任何争吵的事情发生。

3.乙方按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理，做好自身责____区的治安保卫工作。

4.乙方按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作甲方办理交工验收。

5.乙方要做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线以及已完工程部分的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失及罚款。

6.乙方要妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。

7.乙方须听从甲方转发的发包人及工程师的指令。除非本合同另有商定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行总(分)包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。

8.在签定完合同后____日内，乙方必需供应现场全部施工人员信息，乙方所现场人员身份证复印件，以供总包单位办理综合保险。二十五﹑质量要求

1.工程质量要求根据设计施工图纸及说明、甲方质量管理规范及国家现行的相关工程施工验收规范和标准，和主合同有关质量要求及标准的商定.二十六﹑其他商定事项：

1、本合同产品采纳分批供应，每批产品的供货日期、数量及品种以甲方通知为准，但应给乙方合理的预备时间，乙方必需保证按甲方要求的时间按时交货。

2、在保修期内，属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知后3天内派人完成修理，乙方不在商定期限内派人修理，甲方可托付其他人员修理，保修费用从有乙方负责。3﹑当乙方不能按甲方要求的时间节点内供货和施工时，甲方有权终止本合同并有追索乙方赔偿的权利4﹑乙方进场施工前必需提交施工的专项方案并接受甲方项目部的监管。5﹑乙方供货到交货地点时，应准时通知甲方对该产品进行验收，只有经甲方、乙方双方签字的验收单才能作为本合同产品的结算依据。6﹑本合同至双方签字盖章后生效。7﹑本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均有同等效力。合同签订日期：年____月日

公司设备样品买卖合同书篇8

出卖人：(以下简称甲方)

买受人：(以下简称乙方)

兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于日内交付乙方。

其次条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。

因此致乙方受到损害时，乙方可恳求赔偿，甲方决无异议。

第三条如因天灾事变或其他不行抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币仟佰元，共人民币万仟佰元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并商定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得恳求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。

第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可恳求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得恳求赔偿。

第七条货价如有升降变动的，各方不得主见增减，或借故解除合同。

合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)：

买受人(乙方)：

公司设备样品买卖合同书篇9

甲方（卖方）：合同编号：G-0502乙方（买方）：签订地点：上海

第一条红木家具基本状况（请逐项填写，勿写“同样品”；“验收说明”等内容请在验收后填写）签订时间：________年____月____日

其次条质量标准：每件红木家具应符合B2385-20新版《中国深色珍贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。

第三条付款方式：签订合同后，乙方于____日内付清全额货款，甲方将于收到货款3天内发货。

第四条甲方送货，运费由甲方担当。乙方缴清货款，经乙方验货签收，甲方应在交货时督促乙方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，乙方发觉问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。

第五条违约责任：若甲方未能按商定时间交货，每延误一天，按合同总额的10%向乙方支付违约金。

第六条购买家具在保修期内消失质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发觉家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

第七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：

（一）提交当地仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第八条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，全部附则均与本合同有同等法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）：开户银行：开户银行：账号：账号：联系方式：联系方式

公司设备样品买卖合同书篇10

甲方：(卖方)乙方：(买方)经甲X双方友好协商，甲方同意将自己的承包林地内的杉木、松木、栎木出售给乙方，经双方共同协议特立以下协议。

一、甲方将自己位于的承包林地内的已成材的杉木、松木、栎木出售给乙方采伐，四界以林权证为准，乙方在砍伐中不得越界。

二、乙方买甲方树木价人民币元整(000.00元)砍伐到一半时乙方一次付清全款。

三、从订立本协议之日起，乙方必需在________年____月份砍伐完毕，越期不得连续砍伐。

四、乙方负责向当地林业管理部门申请并办理合法的出售手续，甲方供应相关协作。乙方负责向当地林业管理部门和交通管理部门等机构申请并办理合法的运输手续。

五、砍伐过程中全部的工伤事故与甲方无关。乙方保证进场施工不得损伤他人树木。

六、乙方不得采伐未成材的小树木。因放成材树的需要的除外。

七、以上树木买卖的相关费用支出，由乙方担当，甲方所收树木价款为净得价款。此协议自双方鉴字后生效，双方互不反悔，如有哪方反悔后果自负。未尽事宜和纠纷问题双方协商解决。此协议一式二份，甲X双方各执一份。甲方：乙方：签订时间

公司设备样品买卖合同书篇11

出卖人：(以下简称甲方)

买受人：(以下简称乙方)

兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于日内交付乙方。

其次条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可恳求赔偿，甲方决无异议。

第三条如因天灾事变或其他不行抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币仟佰元，共人民币万仟佰元，交货同时应悉数付清。

如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并商定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得恳求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。

第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可恳求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得恳求赔偿。

第七条货价如有升降变动的，各方不得主见增减，或借故解除合同。

合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)：

买受人(乙方)：

日期：

日期：

公司设备样品买卖合同书篇12

出卖人：_____(以下简称甲方)

买受人：_____(以下简称乙方)

兹为订购货物买卖，双方议定条件如下：

第一条乙方和甲方订购_______货物，甲方应于_____日内交付乙方。

其次条甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于_____日前通知乙方延缓日期;乙方若不同意，可解除合同。

第三条如因天灾或其他不行抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。

第四条买卖价款议定每件人民币__________元，共人民币________元，于甲方交货同时悉数付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。

甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。

第六条甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。

第七条市场价格如有升降变动，各方不得主见增减货物，或借故解除合同。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)：_______

买受人(乙方)：_______

日期：________年__________月____日

公司设备样品买卖合同书篇13

出卖人（以下简称甲方）：

联系方式：

地址：

买受人（以下简称乙方）：

联系方式：

地址：

兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条?乙方向甲方订购货物，合同成立后由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物，甲方应于____日内交付乙方。双方确认已于年?月___日共同封存样品（双方各持一份）

其次条?甲方如不能按期交付或仅能交付一部分，应于____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意时可解除合同。

因此致乙方受到损害时，乙方可恳求赔偿，甲方决无异议。

第三条?如因天灾事变或其他不行抗力事由，致甲方不能按期交货或不能全数的交付，可延缓交付。其延缓日数应经双方议定。

第四条?买卖货款每件_____元，共_____元，交货时应全部付清。如乙方不能付清的，甲方可停止交付货物，并商定肯定期间催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害可以恳求赔偿。

第五条?乙方预知届期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展交货日期，若甲方不同意时，乙方可以解除合同，若给对方造成损害的，应担当赔偿责任。

第六条?甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可恳求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害的，可以恳求赔偿。

第七条?货价如有升降变动的，各方不得主见增减，或借故解除合同。

第八条?合同一式___份，甲、乙双方各执____份。

（以下无正文）

出卖人（甲方）：

______年_____月____日

买受人（乙方）：

______年_____月____日

公司设备样品买卖合同书篇14

供方(甲方)：需方(乙方)：

通信地址：通信地址：

电话：电话：

传真：传真：

甲、乙双方经公平协商，就乙方购买甲方产品，签订本合同，内容如下：

一、质量标准：乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准根据双方商定封样的产品质量指标执行。

二、交货时间、地点：甲方应在年月日前将产品送至乙方指定的`送货地。

三、收货与验货：乙方指定的收货人1姓名身份证号，联系电话;收货人2姓名身份证号，联系电话。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按商定的样品质量标准托付乙方住宅在地质监部门进行质检，按质检供应报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。

四、付款时间、方式：乙方应在收货后天内通过甲方供应的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。

五、违约责任与合同解除：甲方如未按商定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金;逾期超过天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同商定追究甲方违约责任。乙方如未按商定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金;逾期超过天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同商定追究乙方违约责任。

六、争议解决：甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住宅地的人民法院诉讼解决。

七、合同生效：本合同一式两份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人托付人，传真件与正本全都，同具法律效力。

甲方：(公章)乙方：(公章)

甲方(代表)：乙方(代表)：

年月日年月日

公司设备样品买卖合同书篇15

出卖人：________(以下简称甲方)

买受人：________(以下简称乙方)

兹为订购货物买卖，双方议定协议如下：

第一条乙方向甲方订购________货物，并于___日由双方共同确认、封存样品(双方各一份)。甲方应于____日内将与样品基本相同的货物交付乙方。

其次条甲方如不能按期交付或不能完全交付，应于____日前通知乙方将延缓日期;乙方若不同意，可解除合同。

第三条如因不行抗力，致使甲方不能如期交货或不能全数交付，可延长交货期，但详细期限应经双方议定。

第四条买卖价款议定每件计人民币____元，共计人民币____元，于甲方交货同时悉数付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。

第六条甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。

第七条市场价格如有浮动，各方不得主见增、减货物或价款，或借故解除合同。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)：________

买受人(乙方)：________

签约时间：________

签约地点：________

公司设备样品买卖合同书篇16

甲方：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：___________________

编码：_____________________

联系电话：_____________________

传真号码：_____________________

乙方：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：___________________

编码：_____________________

联系电话：_____________________

传真号码：_____________________

第一条合同标的

1.1甲方同意同乙方购买，且乙方同意向甲方出售_________设备(以下简称合同设备)用于_________项目。将由乙方供应的合同设备的内容详见合同附件一(附件一中在列出设备外称的同时也请列出分项价格)

1.2乙方负责合同设备的安装、调试工作，由甲方供应必要协作。

1.3双方同意附件中各项条款为合同不行分割的部分，若附件与合同正文有任何不全都，以合同正文为准。

其次条价格

2.1合同设备的价格(以下称为：合同总价)为：_________，价格清单详见附件一。

2.2上述合同总价是固定的。

第三条付款条款合同

其次条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付：

3.1预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。乙方同时供应甲方同等金额的资金往来发票。

3.2交货款：在合同设备交货后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。

3.3验收款：在合同设备验收后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。

第四条合同设备的交货

4.1全部合同设备应在合同正式生效后_________周内，(此周X为最晚交货设备的周期)，由乙方负责运至交货地点。交货地点为_________机场。货物的导有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。

4.2乙方应于交货日____日之前，通过电报、电传或传真的方式通知甲方，通知内容包括合同号、合同设备的名称、数量、估量总重量与总体积，以及估计交货日期。甲方在收到乙方通知后，应尽快向乙方确认交货地点与交货日期。

第五条合同设备的检验

5.1合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后____日内在进行。双方应指派代表参与检验。

5.2设备开箱检验合格后，双方签署验货合格证书。

5.3如双方认可的合同设备的小缺陷，并不影响设备性能，双方仍旧签署验货合格证书，但乙方应马上实行措施修复缺陷。

5.4假如在联合开箱检验中发觉货物有任何缺陷，缺陷或与合同规定不符，双方代表将签署一份具体报告，该报告将作为甲方要求乙方进行更换，修理或补充发货的有效证据。假如确认为乙方责任，乙方应自费取得补充或替换设备。假如确认为甲方责任，乙方应在收到甲方的通知后尽快向甲方补充或替换设备。

第六条保证与赔偿

6.1乙方保证其向甲方供应的合同设备是全新并未使用过的。

6.2乙方所供应的合同设备的保修期与原厂商供应的保修相同，详见附件。

6.3保修期内，乙方在收到甲方运于至指定地点(费用由买方负担)的有缺陷设备后，应尽快将更换设备自费运至甲方。

6.4假如因乙方缘由不能根据合同

第四条的要求按时交货，甲方有权以如下方式要求乙方赔偿损失：从迟交货

第三周起每周按迟交货物总价的0.5%(百分之零点五)计，不足一周的时间计为一周。上述赔偿总额不超过合同总价的5%(百分之五)。上述赔偿不能解除乙方交货的责任。赔偿金的支付将被认为已足额补偿甲方的全部损失(包括因迟交货甲方可能向乙方提出的间接损失)。

6.5假如甲方未按合同

第四条规定的内容按时支付合同款。甲方应向乙方支付滞纳金。滞纳金支付方式为：从规定的付款日次日起，按应付未付合同款额以每日0.5‰(万分之零点五)计算滞纳金，滞纳金总额不超过本合同总额的5%。

6.6假如由于非乙方缘由造成合同执行延迟，则交货周期相应顺延。

第七条不行抗力

7.1假如双方中的任何一方由于不行抗力，如：战斗、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共计为不属于不行抗力的缘由而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟的时间等于不行抗力发生作用的时间。

7.2受影响的一方应将不行抗力的发生尽快通过电报、电传或传真通知另一方。

7.3受影响的一方应在不行抗力终止或被排解后尽快通过电报、电传或传真通知另一方，并通过航空挂号通知另一方不行抗力已终结或排解。

第八条仲裁条款

8.1全部与合同及合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决，假如不能通过友好协商解决，则将该争议提交_________仲裁委员会仲裁。

8.2仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请转变仲裁裁定。

8.3仲裁费用由败X担当。

8.4仲裁进行过程中，双方将连续执行合同，但仲裁部分除外。

第九条保密条款

9.1双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对另一方供应的技术文件以及事务、业务或操作方法(下称隐秘信息)实行严格保密。

9.2一方保证，其依本合同所知悉的隐秘信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何

第三方(包括单位、个人，也包括乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等)披露。一方承认并同意，对方是隐秘信息的独家拥有有者，将不直接、间接侵害或损害对方对隐秘信息的全部权。

9.3一方应只在下述状况下，方可使用隐秘信息：

(1)出于评佑、论证将担当工作的需要;

(2)出于履行本合同的需要。

(3)不论如何，隐秘信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。隐秘信息未经对方事先书面同意，不得被复制、全部或部分与其他信息编纂、透露给

第三方。

9.4一方除经按本合同许可外，不得传播、透露隐秘信息的全部或部分。隐秘信息可向本方的代表和需获悉隐秘信息以帮助本方履行其义务的员工披露。一方保证，在上述本方代表和员工知悉隐秘信息之前，向其提示隐秘信息的机密性与专有性，并保证上述代表与员工同意接受本协议条款的约整，依据此项保证，一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用隐秘信息造成的一切损失、费用(包括律师费)与其他支出。

9.5本条款构成独立的保密协议，本条款的商定的对双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部隐秘信息的隐秘性全部丢失时终止。

第十条合同的生效、解除和终止

10.1本合同签约双方授权代表签字、盖条日期，即本合同的生效日期。

10.2假如发生以下状况，可以视为合同解除或终止：

(1)一方进入解体或倒闭阶段;

(2)一方被判为破产或其它缘由致使资不抵债;

(3)本合同已有效、全部得到履行;

(4)双方共同同意提前解除合同;

(5)按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。

第十一条其他

11.1本合同壹式二份，双方各执一份。本合同列出的附件是本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

11.2对本合同条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的补充文件，具有同等法律效力。

11.3任一方均不得向

第三方公开透露合同内容，除非事先征得对方的同意。但是，如需将合同提交政府有关部门批准则不需对方事先同意。

11.4未尽事宜由双方另行协商打算。

11.5本合同均按《中华人民共和国民法典》执行。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________代表(签字)：

________年____月_