2023年一级造价工程师考试《建设工程计价》真题一

2023年一级造价工程师考试《建设工程计价》真题一1.【单项选择题】（江南博哥）下列费用中，不属于工程建设其他费用的是（）。A.建设单位管理费B.技术服务费C.价差预备费D.建设期计列的生产经营费正确答案：C参考解析：2.【单项选择题】关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是（）。A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用正确答案：B参考解析：国外建设工程造价中的应急费包括以下内容：（1）未明确项目的准备金。此项准备金用于在估算时不可能明确的潜在项目，包括那些在做成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全预见和不能注明的项目，并且这些项目是必须完成的，或它们的费用是必定要发生的。在每一个组成部分中均单独以一定的百分比确定，并作为估算的一个项目单独列出。此项准备金不是为了支付工作范围以外可能增加的项目，不是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况，也不是用来补偿估算的任何误差，而是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用。因此，它是估算不可缺少的一个组成部分。（2）不可预见准备金。此项准备金(在未明确项目准备金之外)用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。此种情况可能发生，也可能不发生。因此，不可预见准备金是一种储备，可能不动用。3.【单项选择题】某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税税率为10％，增值税率为13％，无消费税。该进口设备应纳的增值税额为（）万元。A.34.00B.37.40C.42.50D.35.75正确答案：D参考解析：本题考核知识点为设备购置费的构成和计算。关税=到岸价×进口关税税率=250×10%=25万元进口环节增值税额=（关税完税价格+关税+消费税）×增值税税率

=（250+25）×13%=35.75万元4.【单项选择题】当计算施工机械台班单价中台班折旧费时，对于进口施工机械，以下各项中不包括在机械预算价格中的是（）。A.车辆购置税B.关税C.消费税D.增值税正确答案：D参考解析：进口施工机械的预算价格按照到岸价格、关税、消费税、相关手续费和国内一次运杂费、银行财务费、车辆购置税之和计算。5.【单项选择题】下列关于施工排水、降水费说法中，正确的是（）。A.连接试抽费用包含在施工排水、降水费的排水、降水中B.成井费用按照图示尺寸以钻孔直径和深度按立方米计算C.施工排水、降水费由成井和排水、降水两个独立的费用项目组成D.施工排水、降水费按施工工期日历天数以天为单位计算正确答案：C参考解析：施工排水、降水费。该项费用由成井和排水、降水两个独立的费用项目组成：1）成井。成井的费用主要包括：①准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位，泥浆制作、固壁，成孔、出渣、清孔等费用；②对接上、下井管(滤管)，焊接，安防，下滤料，洗井，连接试抽等费用。2）排水、降水。排水、降水的费用主要包括：①管道安装、拆除，场内搬运等费用；②抽水、值班、降水设备维修等费用。施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算：①成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度按"m"计算；②排水、降水费用通常按照排、降水日历天数按"昼夜"计算。6.【单项选择题】在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括（）。A.按照建筑面积以“m2”计算B.按照垂直投影面积以“m2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算正确答案：A参考解析：垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：①按照建筑面积以"m2"为单位计算；②按照施工工期日历天数以"天"为单位计算。7.【单项选择题】当单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过（）层时，可计算超高施工增加费。A.11B.10C.8D.6正确答案：D参考解析：当单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，可计算超高施工增加费。8.【单项选择题】国外建筑安装工程费用的构成中，工人现场福利费及安全费属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额正确答案：C参考解析：国外建筑安装工程费用包括：1、直接工程费；2、管理费；3、利润及税金；4、开办费：施工用水、用电费；工地清理费及完工后清理费，建筑物烘干费，临时围墙、安全信号、防护用品的费用以及恶劣气候条件下的工程防护费、污染费、噪声费，其他法定的防护费用；周转材料费；临时设施费；驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用；其他，包括工人现场福利费及安全费、职工交通费、日常气候报表费、现场道路及进出场道路修筑及维护费、恶劣天气下的工程保护措施费、现场保卫设施费等。5、暂定金额；6、分包工程费用。9.【单项选择题】将塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于（）。A.施工机械使用费B.二次搬运费C.固定资产使用费D.大型机械进出场及安拆费正确答案：D参考解析：本题考核知识点为按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。大型机械设备进出场及安拆费。机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输和转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机具费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。内容由安拆费和进出场费组成：1）安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机具和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；2）进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。10.【单项选择题】关于专利及专有技术费的说法，下列表述中正确的是（）。A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算D.软件费属于专利及专有技术费正确答案：D参考解析：专利及专有技术使用费的主要内容：（1）工艺包费、设计及技术资料费、有效专利、专有技术使用费、技术保密费和技术服务费等。（2）商标权、商誉和特许经营权费。（3）软件费等。在专利及专有技术使用费的计算时应注意：（1）按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列。（2）专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据。（3）项目投资中只计需在建设期支付的专利及专有技术使用费。协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算。（4）一次性支付的商标权、商誉及特许经营权费按协议或合同规定计列。协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算。11.【单项选择题】某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1800万元，第二年贷款1200万元，年利率5%，建设期内利息只计息不支付，则该项目估算的建设期利息为（）。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50正确答案：B参考解析：本题考核知识点为建设期利息。第一年应计利息：（1800/2）*5%=45万元第二年应计利息：（1800+45+1200/2）*5%=122.25万元建设期利息总和为45+122.25=167.25万元。12.【单项选择题】工料单价不包括的内容是（）。A.人工费B.材料费C.机械费D.企业管理费正确答案：D参考解析：工料单价仅包括人工、材料、机具使用费。13.【单项选择题】建筑安装工程概算定额所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（）。A.分项工程B.结构构件C.扩大分项工程或扩大结构构件D.整个建筑物或构筑物正确答案：C参考解析：概算定额是完成单位合格扩大分项工程或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量及其费用标准，是一种计价性定额。14.【单项选择题】根据分部组合计价原理,单位工程分解为分部工程时，不需考虑的因素是（）。A.结构部位B.路段长度C.施工特点D.施工工序正确答案：D参考解析：本题考核知识点为工程计价基本原理。单位工程可以按照结构部位、路段长度及施工特点或施工任务分解为分部工程。15.【单项选择题】《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级为表示（）。A.分项工程名称顺序码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程代码正确答案：B参考解析：本题考核知识点为分部分项工程项目清单。各级编码代表的含义如下：（1）第一级表示专业工程代码(分二位)；（2）第二级表示附录分类顺序码(分二位)；（3）第三级表示分部工程顺序码(分二位)；（4）第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位)；（5）第五级表示工程量清单项目名称顺序码(分三位)。16.【单项选择题】招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是（）。A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量正确答案：D参考解析：招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程项目清单必须根据各专业工程计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。17.【单项选择题】在编制其他项目清单时，计日工应列出（）。A.项目名称、计量单位和结算金额B.项目名称、计量单位和综合单价C.项目名称、计量单位和暂估数量D.项目名称、计量单位和实际数量正确答案：C参考解析：在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。计日工应列出项目名称、计量单位和暂估数量。18.【单项选择题】在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。A.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容正确答案：B参考解析：总承包服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。19.【单项选择题】根据计时观测资料得知，人工完成单位标准砖墙勾缝的基本工作时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5％，准备与结束时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作时间的比例分别为3％、2％、15％。则该人工勾缝的时间定额是（）工日／m2。A.0.025B.0.027C.6.573D.10.526正确答案：B参考解析：工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间／(1-辅助时间％)=10／(1-5％)=10.526(min)；规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间，定额时间=工序作业时间／(1-规范时间%)=10.526／(1-3％-2％-15％)=13.158(min／m2)=13.158／(8×60)=0.027(工日／m2)。20.【单项选择题】在确定材料定额消耗量过程中，根据对材料消耗过程的观测，通过完成产品数量和材料消耗量的计算，而确定各种材料消耗定额的一种方法，称为（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法正确答案：A参考解析：本题考核知识点为确定材料定额消耗量的基本方法。A选项，现场技术测定法，又称为观测法，是根据对材料消耗过程的观测，通过完成产品数量和材料消耗量的计算，而确定各种材料消耗定额的一种方法。B选项，实验室试验法，主要用于编制材料净用量定额。通过试验，能够对材料的结构、化学成分和物理性能以及按强度等级控制的混凝土、砂浆、沥青、油漆等配比做出科学的结论，给编制材料消耗定额提供有技术根据的、比较精确的计算数据。C选项，现场统计法，是以施工现场积累的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗的数据。D选项，理论计算法，是根据施工图和建筑构造要求，用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法。21.【单项选择题】下列施工机械工作时间中，属于必需消耗的时间是（）。A.低负荷下工作时间B.多余工作和停工的时间C.不可避免的无负荷工作时间D.施工本身造成的停工时间正确答案：C参考解析：本题考核知识点为施工过程分解及工时研究。22.【单项选择题】中小型机械报废回收时的残值率应为（）。A.2％B.3％C.4％D.5％正确答案：D参考解析：残值率是指机械报废时回收其残余价值占施工机械预算价格的百分数。残值率应按编制期国家有关规定确定：目前各类施工机械均按5%计算。23.【单项选择题】某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78正确答案：C参考解析：人工工日消耗量由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成。其中。其他用工是辅助基本用工消耗的工日，包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差用工。基本用工=∑(综合取定的工程量×劳动定额)=10×0.86=8.6(工日)；辅助用工+超运距用工=8.6×(28%+18％)=3.956(工日)；人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×人工幅度差系数=(8.6+3.956)×15％=1.8834(工日)；人工工日消耗量=基本用工+其他用工=8.6+3.956+1.8834=14.44(工日)。24.【单项选择题】可行性研究阶段投资估算的主要方法是（）。A.比例估算法B.指标估算法C.朗格系数法D.生产能力指数法正确答案：B参考解析：在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即指标估算法。25.【单项选择题】某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805正确答案：B参考解析：本题考核知识点为投资估算的编制。分别估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费，在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用和基本预备费，完成工程项目静态投资部分的估算。本题中静态投资=3000+4000+600=7600(万元)26.【单项选择题】按照形成资产法分类，建设投资中能够形成无形资产的费用是（）。A.土地使用权B.工程费用C.建设管理费D.勘察设计费正确答案：A参考解析：无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。27.【单项选择题】下列单位安装工程中，采用设备原价为基数乘以设备安装费率来编制安装工程费估算的是（）。A.工艺非标准件安装工程B.工艺设备安装工程C.金属结构安装工程D.工业炉窑砌筑安装工程正确答案：B参考解析：工艺设备安装费=设备原价*设备安装费率或安装工程费=设备吨重*单位重量（t）安装费指标28.【单项选择题】对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）。A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按100％生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息正确答案：B参考解析：1、流动资金估算一般采用分项详细估算法，个别情况或小型项目可采用扩大指标法；2、在不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，根据公式分别估算，而不能直接按照100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得；3、流动资金利息应计入生产期间财务费用，项目计算期末收回全部流动资金（不含利息）；4、流动资金年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数。29.【单项选择题】项目决策的（）影响投资估算的精确度。A.正确性B.内容C.深度D.数额正确答案：C参考解析：项目决策的深度影响投资估算的精确度。30.【单项选择题】从建筑设计的经济性角度考虑，下列说法中错误的是（）。A.一般来说，建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低B.在建筑面积不变的情况下，建筑层高增加不会引起各项费用的增加C.在满足建筑物使用要求的前提下，将流通空间减少到最小，是建筑物经济平面布置的主要目标之一D.室内外高差过大，则建筑物的工程造价提高正确答案：B参考解析：建筑设计阶段影响工程造价的主要因素中，空间组合包括建筑物的层高、层数、室内外高差等因素。其中，层高：在建筑面积不变的情况下，建筑层高的增加会引起各项费用的增加。如墙与隔墙及其有关粉刷、装饰费用的提高；楼梯造价和电梯设备费用的增加；供暖空间体积的增加；卫生设备、上下水管道长度的增加等。另外，由于施工垂直运输量增加，可能增加屋面造价；由于层高增加而导致建筑物总高度增加很多时，还可能增加基础造价。31.【单项选择题】从经济角度衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据是（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工结算正确答案：B参考解析：设计部门在初步设计阶段要选择最佳设计方案，设计概算是从经济角度衡量设计方案经济合理性的重要依据。因此，设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。32.【单项选择题】在建筑设计阶段，对于工业建筑，柱网布置是确定柱子（）的依据。A.跨度和间距B.间距和长度C.长度和宽度D.宽度和跨度正确答案：A参考解析：建筑设计阶段：对于工业建筑，柱网布置对结构的梁板配筋及基础的大小会产生较大的影响，从而对工程造价和厂房面积的利用效率都有较大的影响。柱网布置是确定柱子的跨度和间距的依据。33.【单项选择题】下列预算项，属于单位建筑工程预算的是（）。A.机械设备安装工程预算B.采暖通风工程预算C.热力设备安装工程预算D.电气设备安装工程预算正确答案：B参考解析：单位建筑工程预算是建筑工程各专业单位工程施工图预算的总称，按其工程性质分为一般土建工程预算，给排水工程预算，采暖通风工程预算，煤气工程预算，电气照明工程预算，弱电工程预算，特殊构筑物如烟窗、水塔等工程预算以及工业管道工程预算等。安装工程预算是安装工程各专业单位工程预算的总称，安装工程预算按其工程性质分为机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算、工业管道工程预算和热力设备安装工程预算等。34.【单项选择题】编制施工图预算时，下列文件中，属于采用三级预算编制形式而不属于二级预算编制形式的工程预算文件是（）。A.总预算表B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件正确答案：B参考解析：1、采用三级预算编制形式的工程预算文件包括封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容；2、采用二级预算编制形式的工程预算文件包括封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等内容。35.【单项选择题】下列不属于设标底招标特点内容的是（）。A.容易发生泄露标底及暗箱操作等违法违规行为现象，有失公平公正性B.可有效控制投资，防止恶性哄抬报价带来的投资风险C.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响，容易与市场造价水平脱节，不利于引导投标人理性竞争D.投标人尽力地去迎合标底，没有反映投标人实力，会引发各种合法或非法的“投标策略”的竞争正确答案：B参考解析：本题考核知识点为最高投标限价的编制。设标底招标：（1）设标底时易发生泄露标底及暗箱操作的现象，失去招标的公平公正性，容易诱发违法违规行为；（2）编制的标底价是预期价格，因较难考虑不同投标人施工方案、技术措施对造价的影响，容易与市场造价水平脱节，不利于引导投标人理性竞争；（3）标底在评标过程的特殊地位使标底价成为左右工程造价的杠杆，不合理的标底会使合理的投标报价在评标中显得不合理，有可能成为地方或行业保护的手段；（4）将标底作为衡量投标人报价的基准，导致投标人尽力地去迎合标底，往往招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争，而是投标人编制预算文件能力的竞争，或者各种合法或非法的"投标策略"的竞争。B选项属于无标底招标的特点。36.【单项选择题】编制招标工程量清单时，需要拟定施工总方案，通常不需要考虑的是（）。A.施工方法B.施工步骤C.施工机械设备的选择D.现场的平面布置正确答案：B参考解析：施工总方案只需对重大问题和关键工艺做原则性的规定，不需考虑施工步骤，主要包括：施工方法，施工机械设备的选择，科学的施工组织，合理的施工进度，现场的平面布置及各种技术措施。37.【单项选择题】对于工程量清单招标方式，招标工程合同价款风险及风险分担，下列说法中错误的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人承担5％以内的价格风险C.由于政策出台导致的人工费变化，承包人不承担此类风险D.承包人管理费的风险一般由承包人自己承担正确答案：B参考解析：根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险。38.【单项选择题】建设项目施工投标文件不包括的内容是（）。A.投标函B.投标保证金C.施工组织设计D.合同协议书正确答案：D参考解析：本题考核知识点为编制投标文件。投标文件应当包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书（如工程允许采用联合体投标）；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）招标文件要求提供的其他材料。39.【单项选择题】下列关于评标程序与评审标准的说法中，正确的是（）。A.评标委员会成员名单一般应于开标后确定，而且该名单在中标结果确定前应当保密B.招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据C.当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审正确答案：B参考解析：本题考查的是评标的准备与初步评审。评标委员会成员名单一般应于开标前确定，而且该名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，但是澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标报价有算术错误的，评标委员会对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标被否决。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。40.【单项选择题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，下列关于合同价款的说法中，正确的是（）。A.对于以总价合同形式招标的项目，工程量清单中各种价格的总计即为合同价B.中标价是指评标时经过算术修正的、并在中标通知书中载明招标人接受的投标价格C.招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起15天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同D.紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款正确答案：B参考解析：本题考查的是合同价款的约定。对于以单价合同形式招标的项目，工程量清单中各种价格的总计即为合同价。招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款；建设规模较小，技术难度较低，工期较短的建设工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。41.【单项选择题】下列选项中，属于清标工作内容的是（）。A.项目管理机构评审B.形式评审C.错漏项分析D.资格评审正确答案：C参考解析：清标工作主要包含下列内容：(1)对招标文件的实质性响应；(2)错漏项分析；(3)分部分项工程项目清单综合单价的合理性分析；(4)措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确性分析；(5)其他项目清单完整性和合理性分析；(6)不平衡报价分析；(7)暂列金额、暂估价正确性复核；(8)总价与合价的算术性复核及修正建议；(9)其他应分析和澄清的问题。42.【单项选择题】在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元，评标基准价为420万元。则投标报价偏差率最小的投标人为（）。A.甲投标人B.乙投标人C.丙投标人D.无法判断正确答案：B参考解析：在评标过程中，可以对各个投标文件按下式计算投标报价偏差率：偏差率=(投标人报价-评标基准价)／评标基准价×100％。则甲投标人的偏差率=(500-420)／420×100％=19.05％；乙投标人的偏差率=(480-420)／420×100％=14.29％；丙投标人的偏差率=(350-420)／420×100％=-16.67％（负数用绝对值进行比较）。投标报价偏差率最小的投标人为乙投标人。43.【单项选择题】国际竞争性招标过程中投标邀请书规定，给予投标商准备投标的时间不得少于（）。A.15天B.30天C.45天D.60天正确答案：C参考解析：一般，从刊登招标广告或发售招标文件（两个时间中以较晚的时间为准）算起，给予投标商准备投标的时间不得少于45天。44.【单项选择题】下列工程总承包方式中，从工程项目可行性研究阶段开始的工程总承包方式是（）。A.设计采购施工总承包B.设计一施工总承包C.采购一施工总承包D.交钥匙总承包正确答案：D参考解析：注：表中•表示总承包类型中包含相对应的工程项目建设程序。45.【单项选择题】在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）。A.承包人建议书评审标准B.形式评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准正确答案：A参考解析：综合评估法下的初步评审标准包括形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三个方面；经评审的最低投标价法的初步评审标准包括形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准、承包人建议书评审标准、承包人实施方案评审标准五个方面。46.【单项选择题】由于物价波动引起工程价款调整时，适用于采用价格指数调整价格差额的情况是（）。A.材料品种较少，材料使用量较大的土木工程B.材料品种昂贵，且使用量大的C.材料品种多，材料使用量较小的房屋建筑与装饰工程D.材料品种已知，且不复杂的项目正确答案：A参考解析：采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的土木工程，如公路、水坝等。采用造价信息调整价格差额的方法，主要适用于使用的材料品种较多，相对而言每种材料使用量较小的房屋建筑与装饰工程。47.【单项选择题】根据《建设工程工程量清单计价规范》，对于实行招标的工程，中标人投标报价浮动率的计算公式是（）。A.

(1-中标价/招标控制价)x

100%B.

(1-中标价/施工图预算)x

100%C.

(1-报价值/招标控制价)x100%D.

(1-报价值/投标报价)x

100%正确答案：A参考解析：48.【单项选择题】下列选项中，不属于承包人工程索赔成立的基本条件的是（）。A.索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误B.造成费用增加或工期延误的索赔事件是因非承包人的原因发生的C.承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料D.因不可抗力导致承包人人员伤亡正确答案：D参考解析：承包人工程索赔成立的基本条件包括：（1）索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误；（2）造成费用增加或工期延误的索赔事件是因非承包人的原因发生的；（3）承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。49.【单项选择题】对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第（）天作为基准日。A.7B.14C.28D.30正确答案：C参考解析：对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。50.【单项选择题】当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15％的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是（）。A.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调减B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，措施项目费调增C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调减D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调增正确答案：D参考解析：总价措施项目费的调整。当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。51.【单项选择题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列哪一项不属于工程变更的范围和内容（）。A.合同中的遗漏B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或者尺寸D.改变已批准的施工工艺或顺序正确答案：A参考解析：52.【单项选择题】根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人成本增加的情形中，可以同时补偿承包人费用和利润的是（）。A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复B.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备C.异常恶劣的气候条件导致工期延误D.施工过程中发现文物正确答案：A参考解析：本题考核知识点为工程索赔类合同价款调整事项。A选项，工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复，补偿费用和利润。B选项，提前向承包人提供材料、工程设备，补偿费用。C选项，异常恶劣的气候条件导致工期延误，补偿工期。D选项，施工中发现文物、古迹，补偿工期和费用。53.【单项选择题】某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）。A.不予调增B.调增100万C.调增150万D.调增200万正确答案：A参考解析：本题考核知识点为法规变化类合同价款调整事项。工期延误期间的特殊处理：如果由于承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整;造成合同价款减少的，合同价款予以调整。54.【单项选择题】对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从（）起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案：A参考解析：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。55.【单项选择题】关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人仍能推迟支付工程价款B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持C.承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效D.招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致的，应当以对无过错方有利的合同作为结算工程价款的根据正确答案：C参考解析：建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。故选项A错误。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。故选项B错误。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。C选项正确。招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。故选项D错误。56.【单项选择题】承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出（）的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生正确答案：C参考解析：承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。57.【单项选择题】当和解方式解决建设工程合同价款纠纷时，下列表述中正确的是（）。A.发承包双方协商达不成一致的，以监理或造价工程师的暂定结果为准B.发承包双方协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力C.发承包双方或一方不同意暂定结果的，可不实施该结果，直到其按照发承包双方认可的争议解决办法被改变为准D.发承包双方对暂定结果认可的，在以书面形式予以确认后仍可提出改变暂定结果正确答案：B参考解析：合同价款争议发生后，发、承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力。如果协商不能达成一致协议，发包人或承包人都可以按合同约定的其他方式解决争议。发承包双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定。发、承包双方或一方不同意暂定结果的，应以书面形式向总监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方，此时该暂定结果成为争议。在暂定结果不实质影响发承包双方当事人履约的前提下，发承包双方应实施该结果，直到其按照发承包双方认可的争议解决办法被改变为止。58.【单项选择题】在竣工结算时，暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归（）所有。A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人正确答案：B参考解析：本题考核知识点为竣工结算。暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算，如有余额归发包人。59.【单项选择题】某大型项目投入使用后，应在（）个月内编报竣工财务决算，特殊情况需延长的，不得超过（）个月。A.3，2B.3，6C.2，3D.2，6正确答案：B参考解析：基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。60.【单项选择题】某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费以及应摊入费用如下表所示(单位：万元)，则总装车间新增固定资产价值为（）万元。A.62.86B.1900C.1962.86D.2150正确答案：C参考解析：一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。计算步骤：应分摊的建设单位管理费=(800+500+600)／(5000+800+1200)×80=21.71(万元)。应分摊的土地征用费=800／5000×90=14.40(万元)。应分摊的建筑设计费=800／5000×50=8(万元)。应分摊的工艺设计费=500／800×30=18.75(万元)。总装车间新增固定资产价值=800+500+600+21.71+14.40+8+18.75=1962.86(万元)。61.【多项选择题】从定义方面解释，设备运杂费是指（）。A.国外采购设备自来源地运至施工现场发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用B.国内采购设备自到岸港运至施工现场发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用C.国内采购设备自来源地运至指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用D.国外采购设备自到岸港运至指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用E.国内、外采购设备自到岸港运至工地仓库发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用正确答案：C,D参考解析：设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用。通常由下列各项构成：（1）运费和装卸费；（2）包装费；（3）设备供销部门的手续费；（4）采购与仓库保管费。62.【多项选择题】根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中环境保护费的有（）。A.工程防扬尘洒水费用B.建筑弃渣外运车辆防护措施费用C.场地排水排污措施费用D.防扰民措施费用E.其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用正确答案：A,B,C,D参考解析：本题考核知识点为按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。ABCD选项，E选项，属于文明施工费用。63.【多项选择题】下列费用中，属于工程建设其他费中建设单位管理费的有（）。A.设计评审费B.工程造价咨询费C.招募生产工人费D.固定资产使用费E.监理费正确答案：C,D参考解析：本题主要考查工程建设其他费中建设单位管理费。建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。64.【多项选择题】下列土地使用权获取方法中，属于取得国有土地使用权的基本方法的有（）。A.出让方式B.租赁方式C.划拨方式D.转让方式E.竞拍方式正确答案：A,C参考解析：获取国有土地使用权的基本方法有两种：一是出让方式，二是划拨方式。建设土地取得的基本方式还包括租赁和转让方式。65.【多项选择题】按现行对基本预备费内容的规定，下列费用中属于基本预备费范围的是（）。A.不可预见的地下障碍物处理的费用B.超规超限设备运输增加的费用C.利率调整增加的费用D.一般自然灾害处理费用E.工程变更增加的费用正确答案：A,B,D,E参考解析：基本预备费包括：工程变更及洽商、一般自然灾害处理、不可预见的地下障碍物处理的费用、超规超限设备运输增加的费用；价差预备费的内容包括：人工、设备、材料、施工机具的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。66.【多项选择题】下列费用中，属于社会保险费的有（）。A.养老保险费B.劳动保险费C.失业保险费D.工程保险费E.工伤保险费正确答案：A,C,E参考解析：社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。67.【多项选择题】招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制，由（）组成。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.开办费清单D.其他项目清单E.规费项目和税金项目清单正确答案：A,B,D,E参考解析：招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制，由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目、税金项目清单组成。68.【多项选择题】影响人工日工资单价的因素有（）。A.施工单位推行的福利政策B.社会平均工资水平C.生活消费指数D.人工日工资单价的组成内容E.劳动力市场供需变化正确答案：B,C,D,E参考解析：影响人工日工资单价的因素：（1）社会平均工资水平；（2）消费价格指数；（3）人工日工资单价的组成内容；（4）劳动力市场供需变化；（5）政府推行的社会保障和福利政策。69.【多项选择题】下列选项中，属于建设工程造价指数的有（）。A.工业产品产量指数B.商品销售量指数C.工料机市场价格指数D.建设工程造价综合指数E.职工人数指数正确答案：C,D参考解析：工程造价指数是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数，包括人材机市场价格指数、单项工程造价指数、建设工程造价综合指数。70.【多项选择题】关于建设地点(厂址)的选择，下列说法中正确的有（）。A.尽量把厂址放在荒地，不占或少占耕地B.厂址的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面C.厂区地形力求平坦而略有坡度，坡度一般5％～15％为宜D.应靠近铁路、公路、水路，以缩短运输距离，减少建设投资和未来的运营成本E.将排放大量有害气体和烟尘的项目建在城市上风口正确答案：A,B,D参考解析：选择建设地点(厂址)的要求包括：（1）节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用。项目的建设尽量将厂址选择在荒地、劣地、山地和空地，不占或少占耕地，力求节约用地。A选项正确。（2）减少拆迁移民数量。（3）应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段，土壤耐压力应满足拟建厂的要求。建设地点(厂址)的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面。B选项正确。（4）要有利于厂区合理布置和安全运行。厂区土地面积与外形能满足厂房与各种构筑物的需要，并适合于按科学的工艺流程布置厂房与构筑物，满足生产安全要求。厂区地形力求平坦而略有坡度(一般5％～10％为宜)，以减少平整土地的土方工程量，节约投资，又便于地面排水。C选项错。（5）应尽量靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方。建设地点(厂址)应靠近铁路、公路、水路，以缩短运输距离，减少建设投资和未来的运营成本。D选项正确。（6）应尽量减少对环境的污染。对于排放大量有害气体和烟尘的项目，不能建在城市的上风口，以免对整个城市造成污染。E选项错。71.【多项选择题】项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括（）。A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法正确答案：B,C,E参考解析：系数估算法包含：设备系数法、主体专业系数法、朗格系数法。72.【多项选择题】下列关于制约项目建设规模合理化因素的表述中，正确的有（）。A.确定项目生产规模的前提是项目资金供应情况B.先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益实现的保证C.市场价格分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素D.原材料市场、资金市场和劳动力市场对项目规模的选择起到制约作用E.市场风险分析是确定项目建设规模的重要依据正确答案：C,D,E参考解析：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。选项A错误，确定项目生产规模的前提是市场需求；选项B错误，先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益赖以存在的基础，而相应的管理技术水平则是实现规模效益的保证。73.【多项选择题】关于施工图预算对施工企业的作用，下列说法中正确的有（）。A.施工图预算是确定工程最高投标限价的依据B.施工图预算是施工企业控制工程成本的依据C.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据D.施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据E.施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容正确答案：B,D,E参考解析：本题考核知识点为施工图预算的概念及其编制内容。施工图预算对施工企业的作用：（1）施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础。（2）施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。（3）施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据。（4）施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。74.【多项选择题】投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（）。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性E.地质情况的调查正确答案：A,E参考解析：本题考核知识点