电梯安装劳务合同通用版

电梯安装劳务合同□□电梯安装劳务合同甲方：□乙方：一、受甲方委托，乙方为其安装以下1个项目共2台电梯：项目1项目2二、安装周期经乙方安装人员现场测量，土建符合要求，具备近点施工条件后进点开工至交付试运行：项目1总工期为10天；项目2总工期为20天。三、付款方式（按项目分批付款）1、乙方开工报告办理完毕，进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%，电梯快车调试后再支付10%3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后，甲方必须支付乙方安装总金额的40%。四、安装施工中双方的责任与费用分担1、乙方责任：（1）负责电梯设备的安装工作，电梯设备的调试工作；（2）提供电焊氧割设备；（3）参与甲方和其他有关部门（含厂检及建委验收）对电梯设备所进行的.安装工程验收工作；（4）负责所需的施工工具；（5）遵守施工现场的有关制度；（6）配合甲方整理电梯验收相关资料；（7）严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险，所有人员必须持证上岗；（8）服从甲方及现场项目业主的管理，任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报，由甲方出面与业主沟通；（9）工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。（10）在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款，由施工队自己承担。2、甲方责任：（1）协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房；（2）协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费；（3）负责电梯相关土建需整改项目；（4）负责电梯验收相关资料及费用；（5）负责电梯安装过程中的管理与协调工作，特别是安全及质量监督工作。五、违约和赔偿按《经济合同法》的有关规定执行，电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收，如安装质量原因导致复检，除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。乙方人员如发生安全责任事故，由乙方自行承担，如甲方因此受到损失的，按实际发生额由乙方赔偿。六、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各执一份；双方签字即生效。甲方：经办人：日期：乙方：经办人：日期：□□□石材安装劳务合同□□石材安装劳务合同范本合同能够有效保障双方的合法权益，具有法律效益。以下是石材安装劳务的合同范本，供大家参考。□采购方（甲方）:供应方（乙方）:根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、承包方式:承包。5、工期:本工程自年月日开工，于年月日竣工。6、工程质量:7、合同价款（人民币大写）:二、甲方工作1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空场地，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的陈设物等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2、指派进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。3、负责保护好周围建筑及装修、设备管线等不受损坏。4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。三、乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2、指派保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。4、严格按照图纸或作法说明进行施工。5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。（保护材料费甲方承担）。四、关于工程价款及结算的约定1、本合同签订后，甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的15%（元）。2、工程进度50%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的50%（元）。3、工程进度80%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的80%（元）。4、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结请尾款。五、关于材料供应的约定1、 本工程甲方负责采购供应的'材料及设备，（见附件清单），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。2、 凡由乙方采购的材料及设备（见附件清单），如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。六、 关于双方责任的约定1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。2、 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。3、 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方元，作为奖励。4、 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。5、 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。6、 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。7、 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。七、 争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。八、其他约定1、石材价格清单、甲乙双方所需提供的材料及设备清单、施工图和经双方协商，达成一致的其他具体问题协议为合同的附件，与合同具有同等效力。2、本合同经双方签章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（章）:乙方（章）:代表人:代表人:工程地点:办公地点:开户行:电话:帐号:电话:甲方:乙方:一、工程内容1.工程名称:2.工程地点:承包范围:干挂石材安装（包括龙骨架焊接、石材安装、设计、保温、打胶、下料等）。工程造价:现场暂估量为安装费川（详见后附清单）。合同暂估价为人民币结算方式:本合同为固定单价合同,单价一次包死,期间不再调整,结算面积以实际完成工程量计算。工期:施工工期暂定为四个月。乙方必须按照男方要求按时完工,如因乙方原因延误工期,给甲方造成损失,乙方应承担违约责任,包括每延迟一日支付合同总价1%的违约金。二、 施工要求乙方必须按图施工,图纸变更需经项目经理认可。工程质量要求:安装工程质量要求为合格。石材安装应遵守国家和北京市的有关规定执行,严格施工,确保通过业主方、总包方和监理方的验收合格。安全生产:乙方人员进场后,应遵守甲方、总包方和监理方的规章制度,服从现场人员指挥。按国家、有关施工规范要求,安全施工,杜绝现场安全事故,承担安全责任,一旦发生安全事故乙方负全部责任,若因施工不当发生安全事故及经济赔偿以及违规罚款等均由乙方负责。工程保修:本安装工程保修期为壹年,自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内乙方承担因安装质量问题造成的一切损失。保修期内免费维修,如遇使用不当或人为损坏,乙方免人工费维修,材料费用由甲方或责任方承担。保修期满后,乙方负责维修,费用由甲方或业主方承担。三、 劳保与工具乙方应为所属管理人员及劳务人员签订劳务合同,办理人身意外伤害保险。由于乙方安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。防护用品、劳动人员工资发放等事宜均由乙方负责。乙方自备必要的安装工具甲方提供宿舍。四、双方责任甲方责任:负责对乙方的施工质量、安全文明施工的监督检查。负责对施工现场的生产、安全、技术等组织协调。负责业主方、监理方、总包方各方面的配合和现场协调。负责按时支付安装费用。乙方责任:若工程质量不符合合同规定，不能通过甲方、总包方、监理方的验收，乙方负责返工返修直至符合要求，乙方承担由此造成的一切损失。由于乙方的责任造成的工期延误，所有损失由乙方负责。禁止乙方使用童工和北京市规定禁用的其他人员，如违反责任自负。成品保护:乙方在工程竣工验收前负责自己的成品保护。如遇不可抗力造成损失，双方损失各自承担。五、付款方式人员进场资金自备，其次每月向甲方提报工程完工量，经甲方项目部核对工程量，按完成工程量的80%支付安装款，以此类推，竣工验收合格且甲乙双方核对完工程量后付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质量保修金，待质保期满后付清。六、本合同一经鉴定，双方应当遵守，不得无故解除，如有违约给对方造成经济损失的，按有关规定给予对方赔偿。七、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成的可向工程所属地的仲裁机构申请仲裁或向工程所属地的人民法院提起诉讼。八、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字之日起生效。甲方:乙方:负责人负责人:日期:日期:□□□水电安装劳务合同□□水电安装劳务合同范本合同又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。以下是“水电安装劳务合同范本”希望能够帮助的到您！□甲方：**建设集团有限公司**项目部乙方：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工综合治理。四、承包范围：五工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。六质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。七质量验收程序：对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。八质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的'所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。九本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有十承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为，计工程款约为元。十一本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。十二本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣元/tf.□十三付款办法：1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。5乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。十四保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元｛按承包总价的的5%缴纳｝.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。十五限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的%奖给乙方。十六甲方的责任和义务：1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。十七、乙方的责任和义务：1本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。2严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。4制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。5妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。十八违约责任（一）有下列情况之一，均属乙方违约：1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：1由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；2甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。十九其他：1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。二十本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。代表人：电话：签订日期：年月日路灯安装劳务合同□□路灯安装劳务合同范本□甲方：河南省洛阳市市政工程处乙方：河南北方光电工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，根据2004年8月25日《XXX路灯安装工程招标书》，参照2004年9月2日合同价格，经双方协商，签定本合同，共同遵守。第一条工程项目合同共分二部分：第一是材料部分；第二是安装部分材料部分桂郴路延伸段工程清单东华路增加部分工程清单观前路墙头灯增加部分工程清单安装部分安装路灯48套，安装华灯2套，墙头灯10套，铺设电缆1760米，安装开关箱2只，安装路灯每套150元，安装华灯每套200元，墙头灯每套20元，铺设电缆每米2元，安装控制箱200.00元/只，税收及其它1656元，计13296元。机械吊装费由业主承担。以上合计：叁拾捌万叁仟玖佰叁拾陆元捌角(¥383936.8)。口第二条施工准备一、从合同签定之日起，乙方10日内提供基础施工图纸和其他相关图纸。二、路灯基础和电缆管道由甲方根据乙方提供的图纸自建。三、乙方材料进场后，甲方免费提供仓库储室。四、乙方承诺工程竣工后一年内光源以及线路、设备等均实行保修，灯具、灯杆保修期为3年，其费用由乙方负责。第三条工程期限一、从合同签定之日起40日内（或业主通知后10天内），乙方材料全部进场交付甲方验收。二、材料验收合格后20日内乙方应安装结束，交付甲方验收。三、如遇下列情况，工期可以顺延：1、甲方未能完成基础部分、电缆管道铺设，或未能按图纸完成基础部分、电缆管道铺设（包括基础部分接地）。2、在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上（每次连续四小时以上）影响正常施工。3、未按合同规定拨付工程款而影响施工。4、人力不可抗拒的因数（如台风、水灾、地震以及其他自然原因等）而延误工期。第四条工程质量及验收办法一、本工程质量经双方协商要求达到：优良。二、验收办法1、乙方材料进场后书面通知甲方验收。甲方收到通知后七日内对工程所用材料按国颁标准随机抽样检查，相关费用由甲方承担。逾期视为合格。2、材料验收合格后，乙方派出相关技术人员进场安装、调试结束后，书面通知甲方验收。甲方于收到通知七日内对工程验收，逾期视为合格。3、乙方派出进场安装、调试的技术人员必须持有国家承认的相关资质证书，否则不得进场施工。第五条付款方式一、工程所需材料进场验收合格后五日内，甲方支付给乙方总材料款50%。二、工程安装验收合格后，甲方于2005年10月22日前共支付给乙方总工程款的96%。三、另外3%工程款，作为质量保证金。一年内工程无质量问题甲方一次性给乙方。其余1%在三年保修期满后7个工作日内付清。四、如甲方逾期不能支付工程款，按同期银行、信用社贷款利率支付违约金。第六条解决争议的办法双方协商调解或根据《合同法》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量纠纷由甲方所在地管辖，工程款纠纷由乙方所在地管辖。第七条合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定：合同订立双方签字盖章后生效。至双方义务均履行完毕后终止。本合同一式四份（甲方执三份，乙方执一份）。甲方（公章）：乙方（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐户：帐户：邮编：邮编：蒋洪芹（以下简称“甲方”）罗礼平（以下简称“乙方”）经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：第一条工程项目一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程二、工程地点：贵州镇远县三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设；新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。第二条工程实施一、工程定于2014年8月20日开工，2015年11月20日竣工工期15个月。二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延1、不可抗力原因。□2、 甲方未提供施工必备条件。□3、 其他非乙方原因引起的工期延误。□三、 甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。四、 甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的.费用和临时设施的相关费用。五、 在施工期间，乙方按工程需要自负看守．围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。六、 乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。第三条合同总价及付款方式一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元