八月下旬一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》期中同步训练卷（含答案和解析）

八月下旬一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》期中同步训练卷（含答案和解析）一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。A、项目技术人员B、企业主要负责人C、项目负责人D、造价人员E、专职安全生产管理人员【参考答案】：BCE【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。故B、C、E选项正确。而A、D选项并非法律强制性规定的范畴，2、用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括（）。A、患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B、劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作和用人单位另行安排的工作的C、在试用期间被证明不符合录用条件的D、严重失职，对用人单位利益造成重大损害的E、被依法追究刑事责任的【参考答案】：CDE【解析】：《劳动合同法》第三十九条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：①在试用期间被证明不符合录用条件的；②严重违反用人单位的规章制度的；③严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；④劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；⑤因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；⑥被依法追究刑事责任的。3、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具.机械设备.施工机具及配件必须（）。A、由专人管理B、堆放在特定位置C、定期检查.维修和保养D、建立相应的资料档案E、按照国家规定及时报废【参考答案】：ACDE4、根据《担保法》的规定，下列关于定金的说法中，正确的是（）。A、定金应当以书面的形式约定B、定金数额不得超过主合同标的额的20%C、给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金D、收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金E、定金数额不得超过主合同标的额的10%【参考答案】：ABCD5、对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是（）。A、中标通知书就是正式合同B、中标通知书是要约邀请C、中标通知书是要约D、中标通知书是承诺E、中标通知书只是单方意思表示【参考答案】：ABCE【解析】：A选项：中标通知书不是正式合同，“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”，所以中标通知书不是正式合同。B选项：招标是要约邀请。C选项：投标是要约。D选项：中标通知书是承诺。E选项：中标通知书对招标人和投标人具有法律效力，所以不是单方意思表示。所以这题不正确的选ABCE。6、某建设项目招标，评标委员会由2位招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）。A、减少1名招标人代表，专家不再增加B、减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取1名专家D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家【参考答案】：BD【解析】：本题考核的是评标委员会的组成。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。7、《合同法》规定，要约邀请包括（）等。A、拍卖公告B、招标公告C、递交投标文件D、招股说明书E、寄送价目表【参考答案】：ABDE【解析】：《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告为要约邀请。C项，递交投标文件在性质上属于要约。8、《合同法》规定，施工合同的内容包括（）等条款。A、工程范围B、建设工期C、工程质量D、工程造价E、工程成本【参考答案】：ABCD【解析】：本题考核的是施工合同的内容。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。9、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。A、依法对设计文件进行技术交底B、依法保证使用的建筑材料等符合要求C、依法审查施工图纸设计文件D、依法办理工程质量监督手续E、依法承揽工程的勘察、设计业务【参考答案】：AE【解析】：勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括七个方面：(1)依法承揽工程的勘察、设计业务;(2)勘察、设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确;(4)设计依据和设计深度;(5)依法规范设计对建筑材料等的选用;(6)依法对设计文件进行技术交底;(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)勘察、设计单位质量违法行为应承担的法律责任。因此，A、E正确，B、D是建设单位的10、王某在施工中腿部受伤，施工队支付了医药费和治疗期间工资，双方就伤残补偿问题达成书面协议，约定再付一万元，王某不得起诉，但是王某收款后又起诉，以下关于达成协议的方式、协议效力以及王某诉讼权利的说法中，正确的是（）。A、双方是通过和解方式达成协议B、双方是通过调解方式达成协议C、协议书具有强制执行约束力D、协议书具有法律效力E、王某仍有权起诉【参考答案】：ADE11、建设工程债的常见种类包括（）。A、施工合同债B、买卖合同债C、无因管理之债D、侵权之债E、不当得利之债【参考答案】：ABD【解析】：本题涉及的考点是建设工程债的常见种类。建设工程债的常见种类：施工合同债；买卖合同债；侵权之债。12、申请领取安全生产许可证的条件包括（）。A、保证本单位安全生产条件所需资金的投入B、设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员C、管理人员和作业人员每半年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格D、有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备E、有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装【参考答案】：ABDE【解析】：本题涉及的考点是申请领取安全生产许可证的条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：①建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；②保证本单位安全生产条件所需资金的投入；③设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；④主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；⑤特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；⑥管理人员和作业人员每年至少进行113、甲．乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）A、如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B、建设单位可直接要求甲承担12万元C、建设单位可直接要求乙承担12万元D、建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任E、先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿【参考答案】：BCE14、某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）。A、减少一名招标人代表，专家不再增加B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家【参考答案】：BD【解析】：好题。5人以上单数，技术经济专家不少于2/3。15、建筑市场诚信行为公告，在下列（）情况下可修正或变更。A、公布的信息有误B、被公告单位的整改经审核确认有实效C、行政处罚决定经行政复议、行政执法监督被变更或撤销D、行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E、行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销【参考答案】：ABCE16、《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编制包括（）等的专项施工方案。A、基坑支护与降水工程B、脚手架工程C、楼地面工程D、土方开挖工程E、屋面工程【参考答案】：ABD【解析】：对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。17、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。A、著作权B、专利权C、商标权D、商业秘密E、肖像权【参考答案】：ABCD【解析】：知识产权是指权利人对智力成果依法享有的专有权利。我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有：①著作权；②专利权；③商标权；④商业秘密等。E项，肖像权属于人格权的一种，不属于知识产权的范畴。18、建筑工程一切险的被保险人包括（）。A、业主B、设计人员C、承包商D、监理工程师E、贷款银行【参考答案】：ACDE【解析】：建筑工程一切险的被保险人包括业主、承包商、监理工程师、贷款银行。19、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位建立质量责任制，需要确定工程项目的（）。A、设计人B、项目经理C、监理人D、技术负责人E、施工管理负责人【参考答案】：BDE【解析】：《建筑法》第五十八条规定，建筑施工企业对工程的施工质量负责。《建设工程质量管理条例》第二十五条规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。20、根据《大气污染防治法》的规定，排污单位排放大气污染物的（）有重大改变的，应当及时申报。A、种类B、数量C、温度D、湿度E、浓度【参考答案】：ABE21、关于《合同法》中解决合同争议的方式，下列表述正确的有（）。A、当事人可以通过和解或调解解决合同争议B、当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C、当事人不愿和解、调解的，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D、当事人不履行仲裁裁决的，对方当事人可以请求人民法院执行E、当事人未约定仲裁协议的，只能以诉讼作为解决纠纷的方式【参考答案】：ACD【解析】：B项，当事人订立有仲裁协议的，发生合同争议时，当事人只能向仲裁机构申请仲裁，而不能向人民法院起诉，这是仲裁协议法律效力的重要体现；E项，当事人未约定仲裁协议的，也可以采取和解、调解等方式来解决纠纷。22、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（）。A、调解只能在民事诉讼阶段进行B、和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C、仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D、仲裁实行一裁终局制E、民事诉讼实行两审终审制【参考答案】：BCDE23、工程监理单位在实施工程监理的过程中，发现安全事故隐患，其能够采取的措施有()。A、罚款B、要求施工单位整改C、要求施工单位暂时停工D、要求施工单位停业整顿E、向有关主管部门报告【参考答案】：BCE24、下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有（）。A、当事人因信任订立的委托代理合同B、建筑材料供应合同C、合同中约定禁止债权人转让权利D、供用电、水、气、热力合同E、最高额抵押的主合同【参考答案】：ACE25、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，（）。A、给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款B、责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款C、造成损失的，依法承担赔偿责任D、情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E、情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任【参考答案】：BCD【解析】：本题考核的是检验检测违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。26、下列各项属于行政强制执行方式的有（）。A、查封财物B、加处罚款C、恢复原状D、冻结存款E、划拨汇款【参考答案】：BCE【解析】：行政强制执行的方式包括：①加处罚款或者滞纳金；②划拨存款、汇款；③拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；④排除妨碍、恢复原状；⑤代履行；⑥其他强制执行方式。AD两项属于行政强制措施。27、下列案件中，诉讼时效期间为1年的有（）。A、甲商场出售不制冷的空调，事先未声明B、乙施工单位租赁设备不按时交纳租金C、丙单位出售的热水器漏电致人死亡D、丁施工单位施工过程中致人受伤E、戊将施工设备存放于他人仓库被丢失【参考答案】：ABDE【解析】：本题考查的是短期的诉讼时效，《民法通则》规定，下列适用1年诉讼时效：（1）身体受到伤害要求赔偿的；（2）出售质量不合格的商品未声明的；（3）延付或拒付租金的；（4）寄存财物被丢失或者损毁的。28、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A、受自然地域环境限制的B、涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C、施工主要技术需要使用某项特定专利的D、技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E、公开招标费用与项目的价值相比不值得的【参考答案】：ADE【解析】：根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目，以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标；有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：（一）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；（二）受自然地域环境限制的；（三）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；（四）拟公开招标29、下列关于地役权的说法中，正确的是（）。A、地役权属于不动产用益物权B、地役权依登记设立C、土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权D、地役权不可以单独转让E、设立地役权应当签订地役合同【参考答案】：ADE【解析】：根据《物权法》第156条规定，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人约定设立的属于《物权法》第三章“用益物权”的范畴。第157条规定，设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。第158条规定，地役权自地役权合同生效时设立；第163条规定，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权；根据第165条规定，地役权属于从属30、根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A、管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B、依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入D、有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E、依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【参考答案】：ABCD【解析】：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备下列安全生产条件：（1）建立、建全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、这一属性是知识产权的（）。A、双重性B、地域性C、专有性D、时间性【参考答案】：C【解析】：知识产权与其他财产所有权都具有的绝对排他性，就是其专有性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。例如《专利法》第60条规定：未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，……认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为。故C为正确选项。2、关于法律责任特征的表述中，不正确的是（）。A、法律责任即承担不利的后果B、法律责任的实现由国家强制力作保障C、法律责任的认定和追究，由国家专门机关依约定程序进行D、法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务存在为前提【参考答案】：C【解析】：本题考核的是法律责任的特征。法律责任的特征为：(1)法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务存在为前提；(2)法律责任即承担不利的后果；(3)法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行；(4)法律责任的实现由国家强制力作保障。3、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。A、3个月B、6个月C、1年D、2年【参考答案】：D【解析】：《民事诉讼法》第239条规定：“申请执行的期间为二年”。故D为正确选项。4、劳动者连续工作（）年以上的，享受带薪年休假。A、1B、2C、3D、4【参考答案】：A【解析】：劳动者连续工作1年以上的，享受带薪年休假。此外，劳动者按有关规定还可以享受探亲假、婚丧假、生育（产）假、节育手术假等。5、实行施工总承包的，由（）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。A、设计单位B、监理单位C、建设单位D、总承包单位【参考答案】：D6、合同中的下列免责条款有效的是（）。A、受法律约束的B、造成对方人身伤害的C、因故意行为造成对方财产损失的D、因重大过失造成对方财产损失的【参考答案】：A【解析】：《合同法》第五十三条规定，合同中的下列免责条款无效：①造成对方人身伤害的；②因故意或者重大过失造成对方财产损失的。7、关于要约邀请的表述中，不正确的是（）。A、要约邀请可以向特定人发出B、要约邀请可以向不特定的人发出C、要约邀请具有法律约束力D、要约邀请处于合同的准备阶段【参考答案】：C8、施工合同债是发生在（）之间的债。A、建设单位和施工单位B、施工单位和监理单位C、建设单位和监理单位D、施工单位和设计单位【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是施工合同债的主体。施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。9、《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。A、县级以上人民政府B、县级以上人民政府建设主管部门C、省、自治区、直辖市人民政府D、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门【参考答案】：D【解析】：建筑施工企业应向省级以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。10、关于仲裁审理案件的方式，表述正确的是()。A、不公开也不开庭B、不公开但开庭C、公开但不开庭D、公开且开庭【参考答案】：B11、承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是（）。A、安装工程一切险B、建筑职工意外伤害险C、建筑工程一切险D、工程监理责任险【参考答案】：C12、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。A、人大主席团B、国务院总理C、最萵人民法院院长D、【参考答案】：D13、关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法，正确的是（）。A、甲要求乙加班，乙可以随时通知甲解除劳动合同B、在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同C、甲按照约定提供劳动条件，乙可以提前7日书面通知甲解除劳动合同D、甲未按劳动合同约定支付给乙工资，乙可以随时通知甲解除劳动合同【参考答案】：D【解析】：劳动者单方解除劳动合同分为预告解除、随时通知解除和无通知解除三种形式。预告解除，指的是劳动者提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同和劳动者在试用期内提前3日通知用人单位解除劳动合同。随时通知解除，是指如果出现了法定的事由，劳动者无需向用人单位预告就可通知用人单位解除劳动合同。由于劳动者行使随时解除权往往会给用人单位的正常生产经营带来很大的影响，所以，立法在平衡保护劳动者与企业合法利益基础上对此类情形作了具体的规定，只限于在用人单位有过错行为的情况下，允许劳动者行使随时解除权。具体有以下几种情况：按14、下列能够作为保证人的是（）。A、以公益为目的的事业单位B、国家机关C、有书面授权的企业法人分支机构D、有书面授权的企业法人职能部门【参考答案】：C15、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B、甲必须收回房屋并向乙方交付C、丙取得该房屋的所有权D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任【参考答案】：B16、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D、由评标办委员会按废标处理【参考答案】：A【解析】：《招标投标法》第二十八条规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点；招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。17、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A、1B、2C、6D、9【参考答案】：C18、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时问推迟1d。根据我国《合同法》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（）。A、实质性变更，该承诺有效B、实质性变更，不构成承诺C、非实质性变更，不构成承诺D、非实质性变更，视为新要约【参考答案】：B19、因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。A、建设行政主管机关B、招标人或其委托的招标代理机构C、原评标委员会D、新组建的评标委员会【参考答案】：C【解析】：中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。故C为正确选项。20、对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关（）。A、责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B、收回施工许可证，责令停止施工，对责任单位处以罚款C、宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D、责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款【参考答案】：B【解析】：《建筑工程施工许可管理办法》第十一条规定，对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。D项，第十三条规定，有违法所得的，处5000元以上30000元以下的罚款。21、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。A、每年B、每半年C、每季度D、每月【参考答案】：B22、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由（）承担。A、非违约方B、违约方C、违约方与非违约方连带D、违约方与非违约方平均【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是建设工程赔偿损失的规定。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。23、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为（）A、发明B、实用新型C、外观设计D、设计方案【参考答案】：B24、投标有效期应从（）之日起计算。A、招标文件规定的提交投标文件截止B、提交投标文件C、提交投标保证金D、确定中标结果【参考答案】：A【解析】：投标有效期起算时间从提交投标文件截止日起计算，一般至中标通知书签发日期为止。招标文件应当规定一个适当的投标有效期以完成评标和签约。25、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A、被告住所地B、原告住所地C、调解协议签订地D、调解组织所在地【参考答案】：D【解析】：《民事诉讼法》第1;94条：“申请司法确认调解协议，由双方当事人依照人民调解法等法律，自调解协议生效之日起三十日内，共同向调解组织所在地基层人民法院提出”。故D为正确选项。26、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。A、对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B、撤销施工单位资质证书的决定C、因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分D、关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【参考答案】：B27、1998年9月1日对某施工现场检查时发现，存储建筑材料的仓库内有15名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。施工单位解释由于现场地狭窄，且工期紧，暂时无法解释这些建筑工人的居住问题。经行政监管部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是（）。A、这些建筑工人可以居住，但不得使用明火B、经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施C、经公安消防机构批准后，这些建筑工程可以居住，但要采取必要的消防安全措施D、施工单位同这些建筑工人签订防火安全责任书，并采取必要消防安全措施后，可以暂时居住【参考答案】：C【解析】：在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。在设有车间或者仓库的建筑物内，已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。28、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同A、有效B、效力待定C、可变更、可撤销D、无效【参考答案】：A【解析】：本题考点是无权处分。《合同法》笫51条规定：”无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。”29、工程监理的依据不包括（）。A、建设工程承包合同B、有关技术标准C、竣工图D、设计文件【参考答案】：C30、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。A、有名合同、双务合同、有偿合同B、有名合同、双务合同、不要式合同C、无名合同、单务合同、要式合同D、有名合同、单务合同、要式合同【参考答案】：A【解析】：有名合同（又称典型合同），是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同。《合同法》第十六章规定，建设工程施工合同属于有名合同；双务合同是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。例如，建设工程施工合同中，承包人有获得工程价款的权利，而发包人则有按约支付工程价款的义务。因此，建设工程施工合同属于双务合同；有偿合同，是指一方通过履行合同义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须支付相应代价的合同，如建设工程合同等。31、建设法的主体由（）构成。A、法律、行政法规、部门规章、地方规章B、建设法律、建设行政法规C、行政法、民法商法D、行政法、民法商法、经济法、社会法【参考答案】：B32、对建设用地使用权的表述中，有误的是（）。A、建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上B、建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C、建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利D、取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利【参考答案】：B【解析】：本题考核的是建设用地使用权。建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。33、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（）.A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B、挂靠的个人承担全部责任C、建筑施工企业承担全部责任D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任【参考答案】：A【解析】：“二、承包单位违法行为应承担的法律责任”第2段第3行，这个点已经考过好几次。34、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（）。A、法定代表人B、技术负责人C、项目负责人D、安全管理部门负责人【参考答案】：A【解析】：《建筑法》第四十四条第二款规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。35、下列不属于总承包单位安全生产责任的是（）。A、负责向有关部门上报生产安全事故B、自行完成建设工程主体结构的施工C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入D、统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案【参考答案】：C【解析】：用排除法做。36、某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。A、特别重大事故B、重大事故C、较大事故D、一般事故【参考答案】：B【解析】：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，属于重大事故。本题中，因直接经济损失为5000万元，因此属重大事故。故B为正确选项。37、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（）。A、乙承担损失B、甲可根据实际情况部分接收C、双方合同已变更，乙送货构成违约D、甲拒绝接收，应承担违约责任【参考答案】：D【解析】：《合同法》第七十七条规定，当事人协商一致，可以变更合同。即合同变更须经当事人双方协商一致，且内容明确。第七十八条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中，甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量，即对合同变更的内容约定不明确，应推定为未变更，按原合同执行。则按原合同约定，甲拒绝接收水泥构成违约，应承担违约责任。38、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。A、乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责B、建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同C、甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D、该行为属于肢解工程发包的违法行为【参考答案】：C【解析】：联合体投标是一种特殊的投标人组织形式，一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。39、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；lo月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A、6月1日B、8月30日C、10月8日D、10月20日【参考答案】：A【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对实际竣工日期有争议的，按以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故A为正确选项。40、职工培训合格上岗率最低为（）%。A、60B、80C、90D、100【参考答案】：D【解析】：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》规定，企业用工要严格依照劳动合同法与职工签订劳动合同，职工必须全部经培训合格后上岗。故D选项正确。41、关于建设工程分包的说法，正确的有（）。A、总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B、总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C、总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D、总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【参考答案】：A【解析】：本题考查的是建设工程分包的规定。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。42、甲委托乙购买水泥。下面属于有效代理的行为是（）。A、乙在购买水泥同时还为甲购买了钢材，甲对此予以追认B、乙将这项委托又委托给了丙，丙购买的水泥甲不认可C、乙以自己的名义购买了水泥后将这批水泥卖给了甲D、乙与水泥厂商量后以高价将水泥卖给了甲【参考答案】：A【解析】：被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。A项正确。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。B项错误。《民法通则》规定，代理人应以被代理人的名义对外实施代理行为。C项错误。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任，此种代理不为有效代理，D项错误。43、2013年4月10日，某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，2013年6月22日导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定，张某自刑罚执行完毕之日起（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A、8B、7C、6D、5【参考答案】：D【解析】：本题考核的是生产安全事故主要负责人应承担的法律责任。生产安全事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。44、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担（）责任。A、合同B、不当得利C、无因管理D、侵权【参考答案】：D【解析】：侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权或人身权的行为。《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。45、按照装饰装修专业工程规模标准，下列幕墙工程属于中型规模的是（）。A、面积6000m㎡B、幕墙高70m，面积3000m㎡C、幕墙高50m，面积5000m㎡D、幕墙高40m【参考答案】：C【解析】：幕墙工程规模标准是：大型单体建筑幕墙高度不小于60m或面积不小于6000m㎡；中型单体建筑幕墙高度小于60m且面积小于6000m㎡；小型：无。46、《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制（）。A、许可B、赔偿C、执行D、处罚【参考答案】：C【解析】：《行政强制法》第2条规定：“本法所称行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行”。故C为正确选项。47、《建设工程质量管理条例》规定，（）必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。A、施工单位B、建设单位C、设计单位D、监理单位【参考答案】：A【解析】：本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。48、关于推荐性的标准，下面说法正确的是（）。A、不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行B、如果是推荐性地方标准，也必须要执行C、如果是推荐性行业标准，也必须要执行D、如果是推荐性国家标准，也必须要执行【参考答案】：A【解析】：《标准化法》第14条规定，强制性标准，必须执行。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。违反了强制性标准的规定，要承担相应的民事、行政甚至刑事法律责任。对于推荐性标准，虽然不是国家强制执行的，但是一经约定采用，即在当事人之间产生法律约束力。49、下列关于投标人法定要求的表述中，错误的是（）。A、投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织B、任何单位或个人不得非法干涉投标人投标C、存在控股、管理关系的不同单位，可参加同一标段的投标D、投标人发生合并、分立等重大变化可能影响招标公正性的，其投标无效【参考答案】：C50、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同，合同对履行地点没有作出明确约定，事后双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定。根据我国《合同法》的规定，下列表述中，正确的是（）。A、双方应当在合同签订地履行合同B、乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物C、甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在受领货物D、乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付【参考答案】：C【解析】：本题考核的是关于买卖合同中履行地点约定不明的规定。买受人应当按照约定的地点支付价款。对支付地点没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，买受人应当在出卖人的营业地支付，但约定支付价款以交付标的物或者交付提取标的物单证为条件的，在交付标的物或者交付提取标的物单证的所在地支付。51、下列保险中，属于强制性保险的是（）.A、意外伤害保险B、建筑工程一切险C、安装工程一切险D、工伤保险【参考答案】：D【解析】：工伤保险是强制的，意外伤害保险是鼓励上的．52、人民法院适用普通程序审理的施工合同纠纷案件，审理期限通常为（）个月。A、3B、6C、9D、12【参考答案】：B【解析】：《民事诉讼法》第一百四十九条规定，人民法院适用普通程序审理的案件，应在立案之日起6个月内审结，有特殊情况需延长的，由本院院长批准，可延长6个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。53、甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为200万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还（）万元人民币。A、30B、40C、60D、200【参考答案】：C【解析】：本题考核的是定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。54、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应当向建设单位出具（）。A、质量保证书B、咨询评估书C、使用说明书D、质量保修书【参考答案】：D【解析】：建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。55、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A、作出决定的公安消防机构B、公安机关C、人民法院D、建设行政主管部门【参考答案】：A【解析】：本题考查的是建设工程纠纷主要种类和法律解决途径。当事人逾期不执行停产停业、停止使用施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。56、甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确，双方又未达成补充协议，则该购销合同应当（）。A、视为没有成立B、按照合同签订地的建材价格履行C、按照乙公司所在地的建材价格履行D、按照货物所在地的建材价格履行【参考答案】：C【解析】：《合同法》第62条第二款规定：价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。本题中，双方约定在乙公司所在地交货，该地即为合同履行地。故C为正确选项。57、可不予报废的建筑起重机械是（）。A、超过安全技术标准的B、超过制造厂家规定的使用年限的C、经检验达不到安全技术标准规定的D、没有齐全有效的安全保护装置的【参考答案】：D【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的；(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；(3)经检验达不到安全技术标准规定的；(4)没有完整安全技术档案的；(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。故D为正确选项。58、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（）合同。A、无效B、可变更、可撤销C、有效D、效力待定【参考答案】：A59、国家所有的不可移动文物不包括（）。A、古文化遗址B、古墓葬C、石窟寺D、中国境内出土的文物【参考答案】：D【解析】：属于国家所有的不可移动文物范围包括：古文化遗址、古墓葬、石窟寺。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。D项属于可移动文物范围。60、以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是()。A、原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B、原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D、被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决【参考答案】：C61、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。A、实体权