2023年一级造价师之建设工程计价押题练习试卷B卷附答案

2023年一级造价师之建设工程计价押题练习试卷B卷附答案单选题（共100题）1、假设新建一座宿舍大楼，其建筑面积4000m2。已知概算指标中的单位造价为826元/m2，其中一般土建工程660元/m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，毛石带形基础单价为145.65元/m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元/m3，则该新建宿舍大楼的概算造价为（）万元。A.265.57B.328.43C.330.00D.331.97【答案】D2、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.建设单位向总承包单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.专业承包单位向建设单位支付【答案】A3、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②【答案】C4、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】A5、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日。A.28B.30C.35D.42【答案】A6、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】D7、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是(）。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金【答案】D8、关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）。A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关【答案】D9、下列关于工程定额定位的说法中正确的是（）。A.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价的依据B.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价的依据C.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价的依据D.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算价的依据【答案】A10、关于工程造价指数，下列说法正确的是（）。A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示【答案】B11、采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:①套用各子目的综合单价;②搜集基础资料;③计算措施项目费:④编写概算编制说明;⑤汇总单位工程造价;⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。A.②⑥①③⑤④B.④②⑥①⑤③C.②⑥④①③⑤D.④⑥②①⑤③【答案】A12、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包B.EPC总承包C.设计——施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】B13、砌筑10m3砖墙需基本用工22个工日，辅助用工为6个工日，超运距用工需3个工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.12.72B.29.0C.33.64D.34.72【答案】D14、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】C15、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安拆费及场外运费的运输距离应按（）km计算。A.10B.15C.20D.30【答案】D16、（2010年真题）采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于（）。A.比例估算法B.系数估算法C.设备系数法D.指标估算法【答案】D17、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D18、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A.1.200B.1.204C.1.290D.1.294【答案】D19、当利用函数关系对拟建项目的造价进行类比匡算时，通常基于的变量是（）。A.某个表明设计能力或者形体尺寸的变量B.某个表明设计能力或者资源消耗的变量C.某个表明资源消耗或者形体尺寸的变量D.某个表明资源消耗或者型号规格的变量【答案】A20、（2020年真题）用干混地面砂浆铺贴600×600mm石材楼面，灰缝为2mm，石材损耗率为2%，则每100m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】A21、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】A22、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】C23、对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地【答案】D24、下列关于施工仪器仪表台班单价组成的说法，正确的是（）。A.对进口与国产施工仪器仪表性能规格相同的，应以进口为准取定施工仪器仪表原值B.进口施工仪器仪表原值应按估算期国内市场价格取定C.施工仪器仪表原值应按含一次运杂费和采购保管费的价格取定D.施工仪器仪表台班动力费是指施工仪器仪表在施工过程中所耗用的电费【答案】D25、某项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年1000万元，第三年500万元，年均投资价格上涨率为5％，则该项目的价差预备费为（）万元。A.165.49B.231.31C.298.77D.367.88【答案】C26、单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即（）。A.建筑安装工程费用B.分部分项工程费C.措施项目费D.其他项目费【答案】A27、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【答案】C28、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】D29、下列措施项目中，属于环境保护项目的是（）。A.工程防扬尘洒水费用B.现场围挡的墙面美化C.生活用洁净燃料费用D.现场绿化费用【答案】A30、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】D31、下列关于本周期合计完成的合同价款包括的内容，不正确的是（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期已完成的计日工价款D.本周期应减少的金额【答案】D32、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段不可以确定的内容是()A.预付款的支付比例B.工程的数量增减C.承担额外任务D.价格调整条款【答案】C33、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地质断层引起的索赔属于（）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.不可预见的不利条件索赔D.合同终止的索赔【答案】C34、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖意和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】C35、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】B36、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究【答案】C37、某分部分项工程的清单编码为020301008001，则专业工程代码为（）。A.02B.03C.008D.001【答案】A38、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（）。A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素【答案】C39、在对索赔进行计算的过程中，对可索赔的费用中的管理费，又可分为（）。A.材料管理费和人工管理费B.设计管理费和施工管理费C.现场管理费和企业管理费D.设备管理费和技术管理费【答案】C40、自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（）。A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备D.联合试运转费【答案】C41、关于期中支付，下列说法正确的是（）。A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除【答案】B42、关于工程计量原则，下列说法错误的是（）。A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工，发包人不予计量D.返工的工程量，发包人不予计量【答案】D43、用1:1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm。100㎡瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为1.5%，砂浆的损耗率为2%。则每100㎡瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3。A.1.0259B.1.0263C.1.0334D.1.0338【答案】C44、某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3％，教育费附加为3％，地方教育附加为2％，市区、县城城市维护建设税率分别为7％、5％，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金为（）万元。A.33.60B.33.00C.34.77D.34.13【答案】B45、在工业建设项目中，下列有关建筑设计对造价的影响，描述错误的是（）。A.建筑层高的增加会引起各项费用的增加B.增加建筑物层数会降低单位建筑面积的造价C.室内外高差过大，建筑物的工程造价提高，高差过小又影响使用D.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构【答案】B46、在用起扣点计算公式T=P-M/N确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指()。A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材料及构件所占比重【答案】C47、有关社会保险费的计算基础，正确的是（）。A.定额人工费B.直接费C.人工费+机械费D.直接工程费【答案】A48、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为2019年7月30日。A.751.14B.764.26C.737.31D.750.19【答案】A49、7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用【答案】A50、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】B51、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B52、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】A53、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。A.0.03B.0.02C.32.00D.48.00【答案】A54、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【答案】B55、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】B56、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B57、某地2019年拟建一座年产40万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品的项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】C58、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D59、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程D.基准日后法律的变化【答案】A60、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5万元，包装费0.8万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（）万元。A.5.36B.10.02C.10.72D.10.87【答案】D61、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括（）。A.劳动定额规定应增(减)计算的用工B.劳动定额内不包括的材料加工用工C.施工中不可避免的其他零星用工D.质量检查和隐蔽工程验收用工【答案】A62、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】B63、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（）。A.局部地基处理增加的费用B.一般自然灾害处理费用C.不可预见的地下障碍物处理的费用D.超规超限设备运输增加的费用【答案】A64、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程价值是工程计价的货币形式B.投资控制是工程计价的依据C.合同价款管理是工程计价的基础D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在【答案】D65、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单【答案】A66、在测定时所采用的方法中,测时法用于测定（）A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间【答案】A67、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.建设规模、标准和产品方案C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式【答案】B68、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】D69、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.矩形→正方形→T形→L形B.L.形→T形→矩形→正方形C.正方形→矩形→T形→L形D.T形→L形→正方形→矩形【答案】C70、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费【答案】D71、因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（）。A.承包人员遣送费B.临时工程拆除费C.施工设备运离现场费D.已完措施项目费【答案】D72、根据国际组织对项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.服务性建筑费用B.建筑保险和债券费C.生产前费用D.工艺建筑费【答案】C73、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平【答案】A74、下列费用包含在联合试运转费中的是（）。A.由设备安装工程费用开支的调试及试车费用B.试运转中因施工原因发生的处理费用C.施工单位参加试运转人员工资D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用【答案】C75、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】A76、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A.单项工程竣工验收B.分部工程竣工验收C.分项工程竣工验收D.单位工程竣工验收【答案】B77、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（）A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【答案】C78、关于最终结清，下列说法不正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理【答案】A79、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】D80、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究【答案】C81、关于设计概算的调整，下列说法正确的是（）。A.若设计概算已通过批准，则不得调整B.一个工程可多次调整设计概算C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改革委申请调整概算D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算【答案】C82、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B83、（2011年真题）《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。A.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程【答案】C84、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为36工日/100m2和24工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100m2。A.316.55B.492.20C.508.45D.845.00【答案】B85、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。A.应结合市场需要确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法【答案】B86、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（）。A.技术经济标准使用费B.专有技术使用费C.研究试验费D.设计评审费【答案】A87、某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600m2、1000m2、800m2,计划单价为20元/m2。工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300m2、800m2、900m2、400m2，每月实际单价依次为20元/m2、20元/m2、23元/m2、23元/m2。则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是（)。A.投资节省2700元B.投资增加2700元C.投资节省5300元D.投资增加5300元【答案】B88、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A89、某地拟建一幢建筑面积为2500㎡办公楼。已知建筑面积为2700㎡的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A.245.44B.252.2C.287.4D.302.8【答案】A90、混凝土模板及支架(撑)费的计算方法通常是按照（）计算。A.按照混凝土构件的体积以m3B.按照混凝土构件的长度以mC.按照混凝土构件的截面面积以m2D.按照模板与现浇混凝土构件的接触面积以m2【答案】D91、建立工程造价资料数据库要解决的首要问题是()。A.工程分类与编码B.数据搜集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理【答案】A92、关于建设用地的取用及使用年限，下列说法中正确的是()。A.获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞标、挂牌三种C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年【答案】A93、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位【答案】A94、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】B95、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价【答案】B96、属于不宜计量的措施项目的是（）。A.脚手架费B.垂直运输费C.冬雨季施工增加费D.施工排水、降水费【答案】C97、某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款差额为（）万元。A.19.75B.28.75C.14.25D.27.25【答案】C98、已知某进口设备货价为3000万元，该设备运费率为10%，运输保险费率为5%，关税税率为20%，则该进口设备关税完税价格为（）万元。A.4158B.4169C.3465D.3474【答案】D99、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】B100、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】A多选题（共50题）1、关于工程招投标阶段的工程计价，下列说法正确的有()。A.编制招标控制价时，措施项目清单中的安全文明施工费包括了临时设施费B.投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格C.招标文件要求投标人承担的风险费用，投标人不应考虑进入综合单价D.措施项目清单计价时对于不宜计量的措施项目可以“项”为单位计价E:招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时，由招标人确定其专业工程中标价【答案】ABD2、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，正确的有（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费C.施工机械台班单价不包含大修理费D.上级单位管理费一般按工程直接费的5%-10%计取E.盈余就是利润，一般毛利定在5%-10%【答案】ABC3、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】AD4、（2018年真题）编制建设项目竣工决算必须满足的条件包括（）。A.经批准的初步设计所确定的工程内容已完成B.单项工程或建设项目竣工结算已完成C.收尾工程竣工结算已完成D.预留费用不超过规定比例E.涉及工程质量纠纷事项已处理完毕【答案】ABD5、采用造价信息调整价格差额，以下表述中正确的是（）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础计算B.人工单价发生变化，承发包双方应按照实际的市场人工单价调整合同价款C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，材料单价跌幅以基准单价为基础计算D.造价信息调整价格差额的方法适用于公路、水坝等工程E.施工机械台班单价变化超过建设主管部门规定的范围时，按照其规定调整合同价款【答案】AC6、在建设工程总平面设计阶段，影响工程造价的主要因素包括()A.占地面积B.功能分区C.环保条件D.运输方式E.主要燃料、原材料供应【答案】ABD7、（2011年真题）下列费用中，项目投产时将直接形成固定资产的费用有（）。A.建设单位管理费B.研究试验费C.生产准备费D.工程保险费E.临时设施费【答案】ABD8、下列费用项目中，应计入人工日工资单价的有（）。A.计件工资B.劳动竞赛奖金C.劳动保护费D.流动施工津贴E.职工福利费【答案】ABD9、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.协作及土地条件B.产业政策C.投资政策D.燃料动力供应E.技术经济政策【答案】BC10、（2018年真题）投标人在递交投标交件后,其投标保证金按规定不予退还的情形有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人拒绝延长投标有效期的C.投标人在投标截止日前修改投标文件的D.中标后无故拒签合同协议书的E.中标后未按招标文件规定提交履约担保的【答案】AD11、国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有()。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E:办理进口清关手续【答案】BCD12、下列关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的表述中，正确的是（）。A.在矩形民用住宅建筑中长宽比以4.3最佳B.住宅层高降低，可降低工程造价和提高建筑密度’C.在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低工程造价D.随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐增加E.衡量单元组合、户型设计的指标是结构面积系数【答案】BC13、编制借款还本付息计划表时，需要直接引用的数据报表有()。A.流动资金估算表B.利润与利润分配表C.建设期利息估算表D.项目总投资使用计划及资金筹措表E:总成本费用估算表【答案】BD14、国产非标准设备原价的计算方法有（）。A.分部组合估价法B.生产费用综合法C.成本计算估价法D.定额估价法E.系列设备插入估价法【答案】ACD15、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，关于措施项目费的调整，下列说法中正确的有（）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程项目漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】ABD16、下列费用中属于企业管理费中检验试验费的有（）。A.建筑材料一般鉴定、检查所发生的费用B.施工机具一般鉴定、检查所发生的费用C.构件一般鉴定、检查所发生的费用D.建筑物一般鉴定、检查所发生的费用E.安装物一般鉴定、检查所发生的费用【答案】ACD17、采用概算指标法编制建筑工程设计概算，直接套用概算指标时，拟建工程符合的条件是（）。A.拟建工程和概算指标中工程建设地区相同B.拟建工程和概算指标中工程建设地点相同C.拟建工程和概算指标中工程的工程特征、结构特征基本相同D.拟建工程和概算指标中工程的建造工艺相差不大E.拟建工程和概算指标中工程的建筑面积相差不大【答案】BC18、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】ABD19、关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E:计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】B20、评标委员会在向招标人提交的书面评标报告中应当记载的内容有（）A.基本情况和数据表B.评标委员会成员名单C.开标记录D.经评审的投标人排序E.招标文件答疑【答案】ABCD21、下列项目中，必须采用工程量清单计价的是（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.使用国有企事业单位贷款资金的项目D.国有资金不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目E.非国有资金投资的项目【答案】ABD22、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】BCD23、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有适用或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】ACD24、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量、但并不包括在施工定额中的有()。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E:完成施工任务必须消耗的技术工程用工【答案】BCD25、下列有关建设期利息的计算阐述正确的是（）。A.包括境内外发行债券在建设期间应计的借款利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年中支用考虑C.本年度计算建设期利息时与以前年度和本年借款额有关，与以前年度利息无关D.国外贷款利息的计算还包括根据贷款协议以年利率方式收取的手续费、管理费等E.当总贷款分年均衡发放时，建设期利息的计算按当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息【答案】ABD26、下列关于共同费用分摊计人新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B.土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊E.地质勘察费按建筑工程造价比例分摊【答案】BC27、关于生产准备费，下列说法中正确的有（）。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费用E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】A28、根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E:不可抗力【答案】BC29、采用生产能力指数法估算项目的静态投资，主要应用于（）。A.设计已经达到一定深度B.拟建建设项目与类似建设项目的规模不同C.设计定型并系列化D.行业内相关指数和系数等基础资料不完备E.有详细的工程设计资料【答案】BC30、按定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为()。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E:投资估算指标【答案】AC31、估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按形成资产法分类，建设投资可分为（）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.固定资产费用D.无形资产费用E.预备费【答案】CD32、下列费用中，属于设备运杂费的有（）。A.国际运费B.运输损耗费C.供销部门手续费D.采购费E.仓库保管费【答案】CD33、下列工裎建设其他费用中，按规定将形成固定资产的有（）。A.市政公用设施费B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费D.专有技术使用费E.生产准备费【答案】ABC34、经初步评审后，评标委员会否决投标人投标的情形包括（）。A.投标联合体没有提交共同投标协议B.招标文件要求提交备选投标方案时，投标人可以提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价【答案】ACD35、下列关于国际性招标的说法正确的是（）。A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作D.标价由直接费用、间接费用以及利润组成E.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审【答案】BC36、下列施工企业支出的费用项目中，