2023年长春市二道区建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE422023年长春市二道区建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是()。A、甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性B、乙公司未在招标项目所在地注册C、丁公司与丙公司单位负责人为同一人D、戌公司与参加投标的另一家企业存在控股关系答案：B解析：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。2．因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。A、建设单位B、设计单位C、总承包单位D、分包单位答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。3．甲建筑公司承揽的某施工项目，拖欠乙建筑公司分包工程款50万元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起诉讼。若甲、乙住所地和项目所在地均为不同城市，不适宜本案的起诉地点为()。A、甲住所地B、乙住所地C、项目所在地D、合同履行地答案：B解析：《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”对于建设工程施工合同纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”4．某建设单位向供货商订购某种由国家定价的特种材料，合同签订的价格为3000元/吨，约定于9月1日按时交货。但供货商到期后迟迟不交货，到9月15日，国家调整该类材料的价格为2850元/吨，到9月30日，国家又调整价格为3200元/吨，供货商于10月5日交货。为此双方的结算价格应按()进行结算。A、合同价3000元/吨B、第一次调整价格2850元/吨C、第二次调整价格3200元/吨D、第一次和第二次调整价格的平均值答案：A解析：支付价款的义务执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。5．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是()。A、继续履行、消除危险或者赔偿损失B、继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C、返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施D、恢复原状、赔偿损失或者支付违约金答案：B解析：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。6．根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是()。A、汇票B、仓单C、建设用地D、应收账款答案：C解析：权利质押一般是将权利凭证交付质押人担保，可以质押的权利：(1)汇票、支票、本票;债券、存款单;仓单、提单;(2)可以依法转让的基金股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。可见C为正确选项7．招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。A、提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前B、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前C、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前D、提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。8．公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A、除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B、原告认为其合法权益受到行政机关或其工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害，有权在提起诉讼后7个工作日内提出C、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出答案：B解析：行政复议是指行政管理的相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向法定的机关提出申请，由受理机关根据法定程序对具体行政行为的合法性和适当性进行审查并作出相应决定的活动。9．李某与张某签订了一份《房屋租赁合同》，张某按期支付了一年的租金，三个月后第三人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利，并得到了李某的认可。此时张某可要求()。A、继续履行合同B、解除合同C、李某减少部分租金D、李某将剩余租金全部返还答案：C解析：在租赁期间，出租人应当担保没有第三人对租赁物主张权利。如果因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。10．下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。A、烟花爆竹生产企业B、食品加工生产企业C、建筑施工企业D、矿山企业答案：B解析：《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹，民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。11．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。A、实际控制人B、副总工程师C、主管经营的副总经理D、项目经理答案：B解析：施工单位负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。12．某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是()。A、恶意投标罪B、重大责任事故罪C、串通投标罪D、玩忽职守罪答案：C解析：《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。13．根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标答案：B解析：招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。14．勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A、委托方B、受托方C、双方共有D、协议补充答案：B解析：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。15．施工企业认为()侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A、建设单位的违约行为B、总监理工程师的停工决定C、上级企业的处理决定D、行政机关的罚款答案：D解析：行政复议范围1、对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财务、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的。16．仲裁庭调解达成协议的，调解书自()即发生法律效益。A、仲裁庭制作完成后B、当事人签字后C、人民法院确认后D、当事人签收后答案：D解析：调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。17．下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是()。(2017)A、建设资金已落实B、主要负责人经有关部门考核合格C、配备了兼职安全生产管理人员D、为职工办理了意外伤害保险答案：B解析：申领安全生产许可证的条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。参见18．某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。A、重新组成仲裁庭经评议后B、请示仲裁委员会主任并按其意见C、按乙和丙的意见D、按甲的意见答案：C解析：仲裁裁决有多数意见的按多数，无法形成多数意见的按首席仲裁员意见19．建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、10B、15C、30D、60答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。20．根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()个月。A、6B、8C、10D、12答案：D解析：停工留薪期一般不超过12个月。21．关于两阶段招标的说法，正确的是()A、对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标B、实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C、第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议D、招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件答案：A解析：实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。投标人撤回己提交的投标文件，招标人己收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。22．某建设单位一幢职工宿舍楼工程完工后尚未进行竣工验收，该建设单位便擅自安排职工入住。不久，该宿舍楼地基基础出现局部下沉。应对此工程质量问题承担相应民事责任的主体是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、勘察单位答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。23．建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A、2万元以上10万元以下B、10万元以上20万元以下C、20万元以上50万元以下D、50万元以上答案：C解析：建设单位有下列行为之一的责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款。1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的2)要求施工单位压缩合同约定的工期的3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。24．关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B、投保应实行实名制C、投保应计工程项目施工人数D、工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案：D解析：(三)建筑意外伤害保险的投保施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。25．因建设施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施的是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。26．下列选项中，属于行政处罚的是()。A、罚金B、没收非法财物C、拘役D、管制答案：B解析：行政处罚的种类：警告;罚款;没收违法所得，没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;行政拘留;法律、行政法规规定的其他行政处罚。27．关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。A、项目经理部具备法人资格B、项目经理是企业法人代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C、项目经理部行为的法律后果由自己承担D、项目经理部是施工企业内部常设机构答案：B解析：二、项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。28．某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，()。A、应予支持B、不予支持C、如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D、如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持答案：A解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第11条规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。29．对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A、合同未成立B、合同成立，但暂未生效C、合同成立且生效D、合同效力待定答案：B解析：【考点】《建筑法》第二章第一节规定了建设行政主管部门对建筑工程施工许可管理制度，可见B选项属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求;《建设工程质量管理条例》第七章规定国家实行建设工程质量监督管理制度，其中，第49规定了竣工验收备案制度，第52条规定了建设工程质量事故报告制度，可见C、D选项也都属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求。《建设工程质量管理条例》第六章规定了建设工程质量保修制度，其主要作用在第41条已作了明确规定，即：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任”。由此可见，工程质量保修制度主要规定了施工单位的义务和责任，不属于行政监督管理制度对手段，可见A选项符合题干要求，为正确答案。30．根据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()。A、建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B、认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C、当事人对行政机关作出的没收违法所得D、建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解答案：D解析：不得申请行政复议的事项。下列事项按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服行政机关的行政处分或者其他人事处理决定，应当依照有关法律、行政法规的规定提起诉讼(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。而D选项中的就建设行政管理部门对有关建设工程合同争议进行的调解属于行政机关对民事纠纷作出的调解。31．以下不属于建设工程竣工验收应当具备的条件是()。A、有施工单位签署的工程保修书B、有完整的技术档案和施工管理资料C、仅有施工单位和工程监理单位签署的质量合格文件D、完成建设工程设计和合同约定的各项内容答案：C解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.有施工单位签署的工程保修书。32．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，()不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。A、工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理B、工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务C、工程监理单位不得转让工程监理业务D、工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理答案：A解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。33．特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效，我国《合同法》规定涉外合同的诉讼时效期间为()年。A、1B、2C、4D、5答案：C解析：考查的是诉讼期间的种类《民法典》规定因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的诉讼时效期间为4年。34．某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则()。A、施工单位不再承担保修责任B、建设单位自己负责维修C、施工单位仍须承担保修责任D、防水材料厂家承担维修责任答案：C解析：建设工程质量的最低保修期限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。35．根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是()。A、同级财政部门B、发包人C、总承包人D、同级审计部门答案：A解析：单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总承包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。36．由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是()。A、可调价B、成本价酬金C、固定价D、总价答案：C解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条规定，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。只能在约定C固定价的提前下不予支持。37．关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。A、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B、监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C、事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D、监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准答案：D解析：工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;A错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。BC错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审査施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。D对。38．关于中标人法律责任的说法，正确的是()。A、中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B、中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C、中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D、中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格答案：B解析：中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5%。以上10%。以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。故A项错误。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。B对39．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。A、甲公司负主要责任B、乙公司负主要责任C、乙公司负全部责任D、监理公司负主要责任答案：B解析：《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。40．注册机关履行监督检查职责时，下列做法正确的是()。A、注册建造师执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书B、注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C、要求注册建造师公布个人信息D、要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档答案：D解析：关于撤销注册建造师注册证书的规定，A、B选项均超出了权限，只有原注册审批机构有权作出撤销的决定，县级政府及异地政府监管部门只能提出处理意见而不是决定。此外，注册机关监管时不能要求当事人公布个人信息，只能要求其出示与执业有关的信息，是否公布，还要看涉密和个人隐私等问题。41．下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。A、涉及国家安全、国家秘密的项目B、使用各级财政预算资金的项目C、使用企业事业单位自有资金的项目D、使用上市公司资金的项目答案：B解析：各级财政预算资金的项目属于使用国有资金投资的项目，应当进行公开招标。42．当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人()。A、学校B、交通运输工具C、医院D、幼儿园答案：B解析：当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：(1)生产设备、原材料、半成品、产品;(2)交通运输工具;(3)正在建造的船舶、航空器。43．某总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全和生产。工程施工中，分包工程发生安全事故，则该事故()。A、按照约定分包单位自行承担责任B、分包单位承担主要责任，总包承担次要责任C、总包单位承担责任D、总包单位与分包单位承担连带责任答案：D解析：建设单位自行建设可以不委托监理。下列建设工程必须实行监理：(外国大片)(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。44．甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按约定期间付款，设备公司应当采用()项方式解决。A、到甲地申请仲裁B、到乙地申请仲裁C、到甲地诉讼D、到乙地诉讼答案：C解析：当事人在合同当中既约定了仲裁又约定了诉讼的，仲裁协议无效。仲裁协议无效，只能按照约定向被告住所地的人民法院起诉，则C选项正确。45．施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处罚是()A、责令停业整顿B、给予罚款处理C、给予撤职处分D、责令限期改正答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。46．依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列关于标底与投标限价的说法，正确的是()。A、国有资金投资的建筑工程，必须设有招标标底B、国有资金投资的建筑工程招标，应当设有最高投标限价C、非国有资金投资的建筑工程招标可设有最低投标限价D、设有最高投标限价，应当在招标时保密答案：B解析：招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，所以D错误。国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价。非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底47．某施工企业中标了某建筑工程，该施工企业必须投保的险种是()。A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、第三者责任险D、工伤保险答案：D解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。故选项D正确，其他选项不是依法必保的。48．关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。A、第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。B、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。C、担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。D、担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。答案：C解析：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。49．施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：以建筑工程施工总承包企业为例，2014年11月住房和城乡建设部经修改后发布的《建筑企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上;二级企业净资产4000万元以上;三级企业净资产800万元以上50．依据《劳动争议仲裁调解法》，关于劳务仲裁的说法，正确的是()。A、劳动仲裁的时效是2年，子当事人知道或应当知道其权利被侵害之日起计算B、当事人对劳动仲裁裁决不服的，可在15日内提起诉讼C、劳动争议仲裁委员会是独立的民间机构D、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起2年内提出答案：B解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之曰起15日内向人民法院提起诉讼。二、多选题1．下列关于劳务派遣的有关说法中，正确的有()。A、经营劳务派遣业务应依法申请行政许可，办理公司登记B、劳务派遣只能在临时性、辅助性或代替性的工作岗位上实施C、被派遣劳动者应当与用工单位订立劳动合同D、用工单位不能将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位答案：ABD解析：经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可;经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同和与用工单位订立的劳务派遣协议，载明或者约定的向被派遣劳动者支付的劳动报酬应当符合前款规定。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。2．我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括()。A、公开原则B、公平原则C、平等原则D、自愿原则答案：BCD解析：建设工程合同的订立，应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。3．关于终止劳动合同经济补偿的表述中，正确的有()A、工作年限为6个月以上不满1年的，按1年计算B、工作年限不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿C、月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资D、劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资的，按实际平均工资支付答案：ABC解析：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。4．民事诉讼与调解、仲裁这些非诉讼解决纠纷的方式相比，具有的特征包括()。A、公权性B、强制性C、自愿性D、独立性答案：AB解析：民事诉讼的基本特点。民事诉讼有如下特征：(一)公权性(二)程序性(三)强制性。5．根据《劳动合同法》的规定，劳动合同终止的情形包括()。A、劳动者达到法定退休年龄的B、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的C、劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的D、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的答案：ACD解析：《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：1.劳动合同期满;2.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;3.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;4.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;5.法律、行政法规规定的其他情形。6．根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。A、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B、用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C、以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D、用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的答案：CD解析：下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。《劳动合同法》第44条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用人单位被依法宣告破产的;(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。7．下列招标情形中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B、设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D、对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准答案：ABC解析：禁止限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。8．下列责任中，属于行政处罚的有()。A、罚金B、责令停产停业C、暂扣或者吊扣执照D、治安拘留答案：BCD解析：附加刑包括：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。而罚款是行政处罚的一种形式，行政处罚的种类：(一)警告;(二)罚款;(三)没收违法所得、没收非法财物;(四)责令停产停业;(五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(六)行政拘留;(七)法律、行政法规规定的其他行政处罚。故A是错误的。本题中A项属于刑罚的附加刑;D项属于行政拘留的一种，故B、C、D项正确。9．根据《行政诉讼法》的规定，提起行政诉讼必须符合的条件包括()。A、有明确的被告B、有具体的事实根据C、有具体的诉讼请求D、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖答案：ABCD解析：行政诉讼的起诉条件。提出行政诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实根据;(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。10．施工作业人员应享有的安全生产权利包括()。A、施工安全生产的知情权B、施工安全生产的建议权C、拒绝违章指挥权D、拒绝高空作业权答案：ABC解析：按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有如下的安全生产权利：(一)施工安全生产的知情权和建议权;(二)施工安全防护用品的获得权;(三)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(四)紧急避险权;(五)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(六)请求民事赔偿权;(七)依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。11．下列各项合同中，属于合同法调整范围的是()。A、抵押合同B、供用电合同C、婚姻合同D、行政合同答案：AB解析：考查《民法典》调整的范围合同有广义和狭义之分，我国合同法只能调整狭义的合同。不受合同法调整的主要关系类型为：1.有关身份关系的合同2.有关政府行使行政管理权的行政合同3.劳动合同4.政府间协议A、B项正确。12．下列原则属于专利权的侵权行为的是()。A、未经专利人许可，实施其专利B、假冒他人专利C、使用他人专利D、以非专利产品冒专利产品答案：ABD解析：专利人的权利：发明和实用新型专利权被授予后，除《专利法》另有规定的以外，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。13．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括()。A、当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的B、仲裁事项超越法律规定的仲裁范围C、裁决所根据的证据是伪造的D、原仲裁机构被撤销答案：ABC解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。14．某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。A、生产厂家的吊车制造许可证B、吊车出厂的产品合格证明C、机械燃油消耗定额证明D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录答案：AB解析：《建设工程安全生产管理条例》第16条规