2023年铜陵市郊区建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE412023年铜陵市郊区建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件准备工作，其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是()。A、投入保证其安全生产条件所需的资金B、决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任C、依法参加工伤保险D、特种作业人员具有特种作业操作资格证书答案：B解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的条件其一，设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。2．某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此情况下()。A、应正常开标B、应重新招标C、可以进行议标D、可改为邀请招标答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。3．根据《民事诉讼法》规定，与本案有利害关系但不属于应当回避的人员为()。A、本案审判员B、本案的鉴定人员C、本案翻译人员D、本案被告的代理人答案：D解析：仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。被告的代理人不属于法定回避的人员。选D4．《工伤保险条例》的规定，申请劳动能力鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会做出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起()内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。A、5日B、10日C、15日D、30日答案：C解析：《工伤保险条例》第二十六条申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起15日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会作出的劳动能力鉴定结论为最终结论。5．关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人C、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止至少15日前澄清或者修改D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意的，可按原投标截止时间开标答案：C解析：招标基本程序。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。所以选项A和选项B是错误。选项C是正确的。选项D，不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。6．甲诉乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议。关于本案，下列说法正确的是()。A、当事人无权向法院申请撤诉B、法院应当裁定终结诉讼程序C、当事人可以申请法院对和解事项制作调解书D、当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书答案：C解析：当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。7．关于禁止投标人以行贿的手段谋取中标，按《反不正当竞争法》规定，没有违法的行为是()A、经营者采用现金贿赂交易相对方的工作人员，但接受贿赂的人员如实入帐了B、经营者采用财物或者其他手段贿赂受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人C、经营者采用财务或者其他手段贿赂利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人D、经营者公开向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金答案：D解析：《反不正当竞争法》还规定，经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实人账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。8．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A、补充责任B、共同责任C、按份责任D、连带责任答案：D解析：四、总承包单位的责任《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。9．《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利权侵权行为的是()。A、未经专利权人许可，实施其专利B、假冒他人专利C、以非专利产品冒充专利产品D、购买他人专利答案：D解析：除《专利法》另有规定的意外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营的目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法及使用许诺销售、销售进口依照该专利方法直接获得产品。10．甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是()。A、仲裁协议是发生纠纷后签订的B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的C、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序D、裁决所根据的证据是伪造的答案：A解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。11．根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。A、建设.施工.监理B、设计.施工.监理C、建设.设计.施工D、建设.设计.监理答案：B解析：施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。教材中说明如果有监理单位那么就是通知监理，本题干中，没有说明是否有监理，所以选项C更合适。12．下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A、两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B、不同投标人的投标文件在同一文印店装订C、不同投标人的投标保函由同一银行开具D、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容答案：D解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。13．行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起()日内向人民法院提起诉讼。A、10B、15C、30D、60答案：B解析：经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书起15日内诉讼;若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外，应当在行政复议期满之日起15日内起诉。14．某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。A、直接修改设汁B、要求设计单位修改C、报告建设单位提出修改建议D、报告工程建设行政主管部门要求修改答案：C解析：如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中存在差错，其有义务及时向设计或建设单位提出来，以避免造成不必要的损失和质量问题。15．施工企业认为()侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A、建设单位的违约行为B、总监理工程师的停工决定C、上级企业的处理决定D、行政机关的罚款答案：D解析：行政复议范围1、对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财务、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的。16．道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应及时补报。A、30B、14C、7D、28答案：C解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。17．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是()。A、节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参与B、工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收C、节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理，项目技术负责人参加D、参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准答案：B解析：A错误，节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;C错误，节能分部工程验收应当由总监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加;D错误，参加验收各方主体验收意见不一致的，应重新组织建筑节能工程验收。18．除专用合同条款另有约定外，()应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。A、发包人B、承包商C、分包商D、监理单位答案：A解析：《建设工程施工合同》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。19．在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人扎死，这种行为应当属于()。A、意外事件B、交通事故C、重大责任事故罪D、过失致人死亡答案：C解析：《刑法》(《刑法修正案(六)》)第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。20．投标有效期应从()之日起计算。A、开始提交投标文件B、提交投标保证金C、确定中标结果D、招标文件规定的提交投标文件截至答案：D解析：投标有效期是从投标人提交投标文件截止之日起计算，一般至中标通知书签发日期止。在此期限内，所有招标文件均保持有效。21．取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册，3年后申请注册时必须()。A、重新取得资格证书B、提供达到继续教育要求的证明材料C、提供新的业绩证明D、符合延续注册的条件答案：B解析：根据注册建造师制度体系规定，取得二级建造师资格证书后3年内提出申请。逾期未申请的，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。22．受我国法律所保护的知识产权不包括()。A、著作权B、专利权C、商标权D、企业信誉答案：D解析：第一百二十三条民事主体依法享有知识产权。知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：(一)作品;(二)发明、实用新型、外观设计;(三)商标;(四)地理标志;(五)商业秘密;(六)集成电路布图设计;(七)植物新品种;(八)法律规定的其他客体。23．某投标人投标时，在投标截止时间前递交了投标文件，但投标保证金递交时间晩于投标截止时间两分钟送达，招标人均进行了受理，同意其投标文件参与开标。下列说法中正确的是()。A、对于投标文件及投标保证金均不应受理B、该投标文件不应视为有效的投标文件C、该投标文件评标委员会初审后按否决其投标处理D、经招标人同意受理的,不应视为废标答案：C解析：《招标投标法》第三十六条规定,招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前受理的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读。该投标人的投标文件已经在投标截止时间前送达,招标人也进行了受理,故应在开标会议当众进行拆封、宣读。因投标保证金是投标文件的组成部分,是投标文件的“内容”,是需要评标委员会评审的内容,投标文件受理与否,不考虑内容是否完整,只考虑是否送到,由于投标保证金晩于投标截止时间两分钟送达,因此招标人对迟到的投标保证金不能受理,如果受理,就相当于在截止时间以后接收了招标文件的补充内容,违反《工程建设项目施工招标投标办法》(30号令)第五十条中关于逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理的规定。24．根据《建筑法》的规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由()个以上的承包单位联合共同承包。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：共同承包的适用范围。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。25．关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是()。A、买卖合同是一种转移财产所有权的合同B、买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的C、在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的D、买卖合同的标的物是作为一般等价交换物的货币答案：D解析：买卖合同的法律特征，包括买卖合同是一种转移财产所有权的合同，买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的;买卖合同是有偿合同，买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权;买卖合同是双务合同，买方和卖方的权利与义务是对应的;买卖合同是诺成合同，诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立。26．关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。A、上诉期为10日B、上诉时应当递交上诉状C、上诉状应当向第二审人民法院提出D、当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理答案：B解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。A项错。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。C、D项错。排除法选B27．根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中可以作为保证人的是()。A、高等院校B、国家机关C、社会团体D、公民答案：D解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构不可以作为保证人。28．进场的建筑材料、建筑构配件和设备在使用或者安装前，应该经过()签字。A、监理工程师B、总监理工程师C、项目经理D、建设单位代表答案：A解析：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。29．下列建设工程代理行为的终止情形中，属于委托代理终止的是()。A、被代理人恢复了民事行为能力B、被代理人取得了民事行为能力C、指定代理的人民法院取消指定D、代理期间届满或者代理事务完成答案：D解析：第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：(一)代理期间届满或者代理事务完成;(二)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(三)代理人丧失民事行为能力;(四)代理人或者被代理人死亡;(五)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。30．根据《水污染防治法》关于施工现场水污染的防治，下列说法错误的是()。A、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口B、禁止向水体排放含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣C、禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送或存贮含有毒污染物的废水D、禁止向水体排放生活污水答案：D解析：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。A对，禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。B对，禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。C对。31．工程施工完毕后，施工单位于2008年10月14日提交了竣工验收报告。同年10月24日组织了竣工验收。验收中发现质量问题并提出了整改要求。建设单位因急于开业，于同年11月1日实际入住。同年11月10日工程最终竣工验收合格。本工程的保修期限从()开始计算。A、10月14日B、10月24日C、11月1日D、11月10日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题描述中，施工单位虽然于2008年10月14日提交了竣工验收报告，但同年lo月24日组织竣工验收中发现质量问题并提出了整改要求，说明工程尚未竣工。可见该两个日期都不能作为竣工验收的日期，A、B选项都不符合题干要求。但是，建设单位却在未经竣工验收前擅自于11月1日实际使用了工程，根据上述司法解释的规定，应当“以转移占有建设工程之日为竣工日期”，即建设工程的保修期应当自11月1日起计算。可见C选项符合题干要求，是正确选项。32．依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为()人以上的单数A、11B、3C、7D、5答案：D解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数33．北方建筑公司是某省的施工企业，2014年8月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有()。A、只能申请行政复议B、只能进行行政诉讼C、可以自由选择行政复议或者行政诉讼D、只能提起民事诉讼答案：C解析：该案例属于行政纠纷。行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。根据《行政复议法》和《行政诉讼法》的规定范围，对行政机关作出的罚款等行政处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以提起行政诉讼。34．没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：D解析：无因管理无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。35．对民事诉讼法的基本特征表述的正确的是()A、当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法律才有管辖权B、普通程序采用合议庭合议制C、所有民事案件审理及判决结果均应由社会公开D、一个案件须由两级人民法院审理才告终结答案：B解析：普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。36．甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。A、有效期满未延续注册B、工作调动未办理变更注册手续C、申请专业增项注册未得到批准D、所在聘用单位被降低资质等级答案：A解析：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：(1)聘用单位破产的;(2)聘用单位被吊销营业执照的;(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的;(5)注册有效期满且未延续注册的;(6)年龄超过65周岁的;(7)死亡或不具有完全民事行为能力的;(8)其他导致注册失效的情形。37．关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。A、暂估价由投标人在投标文件中自主确定B、工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C、暂估价的适用范围仅包括工程和货物D、暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目答案：B解析：暂估价由招标人在招标文件中填写，A错误。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标，B正确。暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额，CD错误。38．某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。A、确定施工单位前B、住宅小区工程开工前C、确定监理单位前D、住宅小区工程竣工验收前答案：B解析：《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。39．某工程监理单位在实施监理过程中，发现现场存在安全事故隐患，且情况严重，对此监理单位应采取的措施是()。A、要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改B、要求施工单位采取有效措施保证生产安全C、要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D、直接向建设单位和有关主管部门报告答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。40．在债权中，属于意定之债的是()。A、不当得利B、无因管理C、侵权之债D、合同之债答案：D解析：在当事人之间因产生了民法典律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债成为合同之债。41．甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失()。A、只能由甲承担责任B、只能由赵某承担责任C、由甲和赵某各自承担责任D、由甲和赵某承担连带责任答案：D解析：关于侵权的有关内容。甲和赵某承担连带责任的意思是说，甲不承担，则赵承担;赵不承担，则甲承担。42．二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是()。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期都为3年。43．根据《担保法》的规定，当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，其定金合同()之日起生效。A、按照合同约定B、从实际交付定金C、按照签订之日D、从双方口头约定答案：B解析：定金合同从实际交付定金之日起生效。44．甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿的表述正确的有()。A、由于保证方式、范围、期间均没有明确的约定，该保证合同无效B、乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任C、乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任D、乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息承担责任答案：D解析：选项A不正确，选项B不正确，保证方式未约定的按照连带保证，无需起诉，见下图。乙银行可以直接要求甲企业承担责任，也可以要求丙企业承担责任。选项C不正确，D正确，对保证范围没有约定的，担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。45．施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由()承担。A、建造师原注册单位B、建设主管部门C、施工企业D、项目经理本人答案：C解析：因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。46．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是()。A、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求B、绝对不得压缩合同约定的工期C、不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D、不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期;建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。47．建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。A、30%B、25%C、50%D、80%答案：B解析：施工单位负责人施工现场带班制度要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。48．根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A、特级、一级、二级B、施工总承包、专业承包、施工劳务资质C、工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D、甲级、乙级、丙级答案：B解析：建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务资质三个序列49．下列可视为投标人相互串通投标的是()。A、不同投标人的投标文件相互混装B、投标人之间约定中标人C、投标人之间约定部分投标人放弃投标D、投标人以弄虚作假方式骗取中标答案：A解析：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。50．张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。张某利用以前的盖了公章的空白合同，以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担付款义务的应是()。A、甲建筑公司B、乙建筑设备租赁公司C、张某D、张某、王某与乙建筑设备租赁公司答案：A解析：表见代理表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。二、多选题1．下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。A、用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的B、劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的C、因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的D、劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的答案：AD解析：劳动合同的解除和终止。选项B，除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照《劳动合同法》第44条第1项规定终止固定期限劳动合同的;选项C，是用人单位可以单方解除劳动合同的规定;选项D，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的。2．关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。A、失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B、基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C、生育保险费，由职工自行缴纳D、基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳答案：BD解析：A错误，《社会保险法》规定，职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。B正确，职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。C错误，《社会保险法》规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。D正确，职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。3．建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A、代理人丧失民事行为能力B、被代理人取得或者恢复完全民事行为能力C、被代理人取消委托或者代理人辞去委托D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。4．根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得()。A、订立无终止时间的劳动合同B、要求劳动者提供担保C、向劳动者收取财物D、约定竞业限制条款答案：BC解析：本题考察:―、订立劳动合同应当遵守的原则，用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物;不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。5．下列关于延期开工的说法中，正确的有()隐藏答案解析A、承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请B、工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求C、工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D、因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期答案：AB解析：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。6．法院调解的特征体现在()。A、当事人的行为无诉讼上的意义B、发生在诉讼过程中C、若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行D、在法院主持下进行答案：BCD解析：法院调解的特征表现在：发生在诉讼过程中;若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行;在法院的主持下进行;调解书送达双方当事人并经签收后产生法律效力。7．下列选项中属于保证担保范围的有()。A、主债权B、抵押权C、违约金D、主债权的利息答案：ACD解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。8．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列()等工程的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。A、基础设施工程B、供热与供冷系统工程C、房屋建筑的地基基础工程D、设备安装和装修工程答案：AC解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。9．按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。A、属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，应在当地和全国公布B、通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，也应在本地区公布C、公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告D、招标投标违法行为记录的公告必须不涉及商业秘密和个人隐私答案：ABC解析：对于D选项，需要视具体情况而定。一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。10．关于质量保证责任的说法，正确的有()。A、因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B、质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C、因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担D、建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金答案：BD解析：本题考查质量责任的损失赔偿。A错误，因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。C错误，因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。11．以下必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列规模必须招标的是()A、施工单项合同估算价500万B、主要设备采购单项合同估算价280万C、设计费估算价60万D、监理费单项估算价230万答案：ABD解析：建设工程必须招标的规模标准：(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上的;(施工：400万)(2)与建设工程有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的;(货物：200万)(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;(服务：100万)同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合并估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。12．以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有()。A、投资额30万元以上的建筑工程B、建筑面积300平方米以上的建筑工程C、实行开工报告审批制度的建筑工程D、农民自建低层住宅工程答案：CD解析：(二)不需要办理施工许可证的建设工程:1.限额以下的小型工程按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，，并报国务院建设行政主管部门备案。2.抢险救灾等工程《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。由于这几类工程有其特殊性，应当从实际出发，不需要办理施工许可证。(三)《建筑法》规定，，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。13．根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。A、房屋权属B、货物运输C、人身伤害D、建设工程施工合同答案：AD解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。14．关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有()。A、延长工作时间一般每日不得超过1小时B、用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间C、发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过36小时D、安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资150%的工资报酬答案：AD解析：用