2022年秦皇岛市北戴河区建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE412022年秦皇岛市北戴河区建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。则关于该承包行为的说法中，正确的是()。A、该行为属于肢解工程发包的违法行为B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责D、建设单位必须与AB分别签订承包合同答案：B解析：联合体各方就中标项目承担连带责任，B选项正确。联合体投标指的是某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一个投标人的身份去投标的建设行为。A选项错误。C选项B公司应按照联合承包协议的约定对联合体各方负责。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。D选项错误。2．下列不属于强制性标准监督检查内容的是()。A、工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定C、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D、工程项目负责人的劳动合同是否符合强制性标准的规定答案：D解析：强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。3．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。A、厂房B、可转让的专利权C、生产原材料D、公立幼儿园的教育设施答案：D解析：担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。4．根据《合同法》，债务人转让合同债务应当()。A、通知债权人B、与债权人协商C、经过债权人的同意D、重新签订合同答案：C解析：二)合同义务的转让《民法典》规定：债务人将合同的全部或部分义务转移给第三人的，应当经债权人同意。5．根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是()。A、汇票B、仓单C、建设用地D、应收账款答案：C解析：权利质押一般是将权利凭证交付质押人担保，可以质押的权利：(1)汇票、支票、本票;债券、存款单;仓单、提单;(2)可以依法转让的基金股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。可见C为正确选项6．甲建设单位和乙建筑公司发生合同纠纷，甲向法院提出对工程质量进行鉴定的申请。确定具备资格的鉴定人的正确做法是()。A、由甲方指定B、由甲乙双方协商确定C、由乙方指定D、由法院指定答案：B解析：《民事诉讼法》规定，当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人;协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。7．建设工程安全生产管理基本制度中，()要求建筑企业职工在施工中应当遵守有关生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章作业;对于危及生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告。A、安全生产责任制度B、群防群治制度C、安全责任追究制度D、安全生产检查制度答案：B解析：群防群治制度是《建筑法》中所规定的建筑安全生产管理的一项重要的法律制度，它是施工企业进行民主管理的主要内容，也是群众路线在安全生产管理工作中的具体体现，广大职工群众在施工生产活动中既要遵守有关法律、法规和规章制度，不得违章作业，还拥有对于危及生命安全和身体健康的行为提出批评、检举和控告的权利。8．开标工作应由()主持。A、招标人B、招标代理机构C、行政监督部门D、建设主管部门答案：A解析：(六)开标开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。9．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A、补充责任B、共同责任C、按份责任D、连带责任答案：D解析：四、总承包单位的责任《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。10．企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。11．某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A、送货单B、合格证C、专业机构出具质量鉴定意见D、合同书答案：C解析：由于鉴定意见是运用专业知识所作出的鉴别和判断，所以，具有科学性和较强的证明力。12．根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：依据《民事诉讼法》第226条，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。13．某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A、2014年3月2日B、2014年3月7日C、2014年3月20日D、2014年3月31日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。14．债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的()。A、中止B、中断C、延长D、消灭答案：B解析：《民法通则》规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。15．下列物权中不属于益物权的是()。A、地役权B、建设用地使用权C、土地承包经营权D、土地所有权答案：D解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。16．下列合同中，不能实现留置权的合同是()。A、货物运输合同B、财产抵押合同C、物资保管合同D、构件加工承揽合同答案：B解析：《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。17．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是()。A、节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参与B、工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收C、节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理，项目技术负责人参加D、参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准答案：B解析：A错误，节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;C错误，节能分部工程验收应当由总监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加;D错误，参加验收各方主体验收意见不一致的，应重新组织建筑节能工程验收。18．企业申请延续资质证书，应在资质证书有效期届满()前向发证机关提出申请。A、6个月B、3个月C、1个月D、15天答案：B解析：建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。19．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、施工单位负责项目管理的技术人员D、施工单位项目经理答案：C解析：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。20．职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A、用人单位B、医疗卫生专家组C、市级劳动能力鉴定委员会D、社会保险行政部门答案：C解析：《工伤保险条例》第25条设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。21．建筑工程一切险自()起开始生效。A、工程开工之日B、工程用料卸放于工地之日C、工程动土之日D、A和B先发生之日;答案：D解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准22．申请人申请财产保全的，人民法院接受申请后，必须在()小时内作出裁定。A、12B、24C、48D、72答案：C解析：人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定;裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。23．用人单位自用工之日起超过过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应向劳动者支付每月()倍的工资A、1.2B、1.5C、2D、3答案：C解析：用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。24．关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B、投保应实行实名制C、投保应计工程项目施工人数D、工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案：D解析：(三)建筑意外伤害保险的投保施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。25．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。A、实际控制人B、副总工程师C、主管经营的副总经理D、项目经理答案：B解析：施工单位负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。26．关于合同变更，错误的是()。A、合同的变更须经当事人双方协商一致B、合同变更须遵循法定的程序C、合同变更的内容必须明确约定D、合同变更应当采用口头形式答案：D解析：二、合同的变更当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。(一)合同的变更须经当事人双方协商一致(二)合同变更须遵循法定的程序(三)对合同变更内容约定不明确的推定：合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。27．从业人员发现未被告知的直接危及人身安全的紧急情况而停止作业，这是《安全生产法》赋予从业人员的()。A、拒绝权B、自主权C、紧急避险权D、知情权答案：C解析：紧急避险权：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。28．某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，()。A、应予支持B、不予支持C、如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D、如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持答案：A解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第11条规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。29．对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A、合同未成立B、合同成立，但暂未生效C、合同成立且生效D、合同效力待定答案：B解析：【考点】《建筑法》第二章第一节规定了建设行政主管部门对建筑工程施工许可管理制度，可见B选项属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求;《建设工程质量管理条例》第七章规定国家实行建设工程质量监督管理制度，其中，第49规定了竣工验收备案制度，第52条规定了建设工程质量事故报告制度，可见C、D选项也都属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求。《建设工程质量管理条例》第六章规定了建设工程质量保修制度，其主要作用在第41条已作了明确规定，即：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任”。由此可见，工程质量保修制度主要规定了施工单位的义务和责任，不属于行政监督管理制度对手段，可见A选项符合题干要求，为正确答案。30．全国重点文物保护单位的建设控制地制地带，经省、自治区、直辖市人民政府由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布A、文物保护单位B、城乡建设主管部门C、文物核定单位D、城乡规划行政主管部门答案：D解析：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。D正确31．我国民事诉讼中的()是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。A、质证B、证据交换C、认证D、证明责任答案：B解析：我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。32．工程总承包单位可以按合同约定或经建设单位同意，直接将相关业务分包给有相应资质的单位。对此，下列说法中错误的是()。A、仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应将项目的施工业务分包给具有相应资质的施工企业B、仅具有施工资质的企业承接工程总承包项目时，应将项目的设计业务分包给具有相应资质的设计单位C、工程总承包单位可以直接发包总承包合同涵盖的其他专业业务D、自行实施工程设计的总承包单位不得将主体部分的设计业务分包给其他单位答案：C解析：仅具有施工资质的工程总承包企业，应将设计业务依法分包给具有相应资质的企业;仅具有设计资质的企业，应将施工业务分包给具有相应施工资质的企业自行设计的，不能将主体部分的设计分包;自行施工的，不能将主体部分的施工业务分包。33．甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。(2017)A、50万元B、80万元C、90万元D、100万元答案：C解析：定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。参见34．某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续()。A、向发证机关申请延期B、自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C、自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D、向发证机关申请施工许可证废止答案：B解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A错，只有在建设工程因故不能按期开工时，建设单位才应当项发证机关申请延期;C项，建筑工程施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。35．涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。A、其他设计单位B、监理单位C、具有相应资质等级的设计单位D、装修施工企业答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;36．有效仲裁协议的内容不包括()。A、请求仲裁的意思表示B、仲裁事项C、选定的仲裁委员会D、具体的仲裁事实、理由答案：D解析：有效仲裁协议的内容包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。37．行政机关做出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是()。A、行政处分或者其他人事处理决定B、限制人身自由的行政强制措施决定C、罚款、没收非法财物等行政处罚决定D、有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定答案：A解析：行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。行政复议是公民、法人或其他组织(作为行政相对人)认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、适当性，该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审査，并作出行政复议决定的法律制度。行政处分是行政机关对其内部工作人员做出的，不能就此申请行政复议。选A38．因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程作业的，必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府()部门同意A、文物行政B、建设主管C、文物保护D、城乡规划答案：A解析：因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意39．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A、与合同计划工期一致B、自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止C、自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止D、自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。40．下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。A、投标保证金一般不得低于投标报价的2%B、招标人在投标有效期内可挪用投标保证金C、投标保证金的有效期与投标有效期相同D、实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供答案：C解析：A选项应当是不得超过招标项目估算价的2%，B选项招标人不得挪用投标保证金，D选项实行两阶段招标的，投标保证金应当在第二阶段提出。41．北江市第三建筑工程公司(甲公司)经过业主同意将该实验楼的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则北江中学可()。A、只能要求甲承担责任B、只能要求乙承担责任C、要求甲和乙承担连带责任D、要求甲和乙与自己分担责任答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。42．下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。A、涉及国家安全、国家秘密的项目B、使用各级财政预算资金的项目C、使用企业事业单位自有资金的项目D、使用上市公司资金的项目答案：B解析：各级财政预算资金的项目属于使用国有资金投资的项目，应当进行公开招标。43．不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。A、交付B、依法登记C、约定时生效D、法律行为生效答案：B解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。44．当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人()。A、学校B、交通运输工具C、医院D、幼儿园答案：B解析：当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：(1)生产设备、原材料、半成品、产品;(2)交通运输工具;(3)正在建造的船舶、航空器。45．场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容是()。A、保证方式B、保证期间C、保证担保范围D、被保证人的其他债权答案：D解析：保证合同包括的内容有：被保证的主债权种类、数额;债务人履行债务的期限;保证的方式;保证担保的范围;保证的期间;双方认为需要约定的其他事项。46．情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地()安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A、省、自治区、直辖市人民政府B、市级以上人民政府C、县级以上人民政府D、乡、镇以上人民政府答案：C解析：情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。47．建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照相关规定向()建设主管部门申请领取安全生产许可证。A、国务院B、省级以上C、市级以上D、县级以上答案：B解析：建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证48．某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。A、其间构成了不当得利之债B、其间构成了无因管理之债C、其间构成了侵权之债D、其间没有形成债的关系答案：C解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。49．下列选项中，属于转包工程的是()。A、分包单位将其承包的建设工程再分包B、总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成C、建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D、总承包单位将全部工程交由其他单位完成答案：D解析：第八条存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：(一)承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的;(二)承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;(三)施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的;(四)合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的;(五)专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;(六)承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(七)专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外;(八)专业作业的发包单位不是该工程承包单位的;(九)施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。50．当代中国法的渊源是主要以()为核心的各种制定法。A、刑法B、宪法C、民法D、行政法答案：B解析：宪法是我国的根本大法，在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力，是我国最高的法律形式。二、多选题1．依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与()有隶属关系或其他利害关系。A、被监理工程的施工承包单位B、建筑材料供应单位C、设备供应单位D、建设单位答案：ABC解析：《建筑法》以及《建设工程质量管理条例》规定，建设工程监理企业与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。2．我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括()。A、公开原则B、公平原则C、平等原则D、自愿原则答案：BCD解析：建设工程合同的订立，应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。3．《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标报价编制的依据包括()。A、工程量清单B、工程计价有关规定C、企业定额D、施工组织设计答案：ABC解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标报价应当依据工程量清单、工程计价有关规定、企业定额和市场价格信息等编制。4．根据《劳动法》和《女职工劳动保护特别规定》，下列关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。A、女职工怀孕期间不得安排三级劳动B、企业不得聘用未满十八周岁的未成年人C、女职工生育享受98天产假D、女职工怀孕未满四个月流产的，不得享受产假答案：AC解析：不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。A对。女职工生育享受不少于90天的产假。C对。《女职工劳动保护特别规定》中女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天。5．实际施工人以()为被告起诉的，人民法院应当依法受理。A、招标代理机构B、转包人C、违法分包人D、发包人答案：BC解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。6．下列符合合同解除条件的是()。A、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的B、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C、在约定期限内支付工程款的D、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的答案：ABD解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。7．关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。A、失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B、基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C、生育保险费，由职工自行缴纳D、基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳答案：BD解析：A错误，《社会保险法》规定，职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。B正确，职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。C错误，《社会保险法》规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。D正确，职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。8．物权的保护应当采取的方式有()等。A、因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利B、侵害物权，造成权利人损害的，权利人只能请求损害赔偿C、无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物D、妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险答案：ACD解析：三、物权的保护：因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可能伤害物权的，权利人可以要求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产损毁的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。9．根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A、有完整的技术档案和施工管理资料B、有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件C、完成建设工程设计和合同约定的主要内容D、有施工企业签署的工程保修书答案：ABD解析：竣工验收应具备的法定条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。10．根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。A、施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误答案：CD解析：本题考查的是违约责任的免除。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由;因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11．下列可以作为著作权主体的有()。A、国家B、股份有限公司C、事业单位D、个人独资企业答案：ABCD解析：著作权的主体是指从事文学、艺术、科学等领域装作出作品的作者及其他享有著作权的公民、法人或者其他组织。在特定情况下，国家也可以成为著作权的主体。12．根据我国仲裁法，下列陈述中正确的有()。A、发生纠纷的双方当事人如有一方不同意进行仲裁，仲裁机构即无权受理仲裁B、同样一纠纷经仲裁机构裁决后，如果其中一方不服可再申请仲裁或向法院起诉C、各仲裁机构必须是独立的组织，相互间不能有隶属关系D、公平合理是仲裁制度的基本原则答案：ACD解析：仲裁具有以下基本特点：(一)自愿性;(三)独立性：《仲裁法》规定，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。仲裁协议是当事人自愿原则的体现，当事人申请仲裁、仲裁委员会受理仲裁以及仲裁庭对仲裁案件的审理和裁决，都必须以当事人依法订立的仲裁协议为前提。《仲裁法》规定，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。13．根据《工伤保险条例》，下列情形中可以认定为工伤的有()。A、陈某因工外出期间发生事故下落不明B、张某因工作环境长期接触粉尘患有职业病C、杨某驾车上班途中因闯红灯发生交通事故而受伤D、取得革命伤残军人证的田某到企业工作后旧伤复发答案：ABD解析：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤(需要举证)：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：(1)故意犯罪的;(2)醉酒或者吸毒的;(3)自残或者自杀的。所以，C不得认定为工伤。14．按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有()。A、有完整的技术档案和施工管理资料B、部分工程的质量必须优良C、有施工单位签署的工程保修书D、有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件答案：AC解析：建设工程竣工验收应当具备的条件，《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。15．不能作为民事诉讼证人的有()。A、本案书记员B、本案鉴定人员C、本案诉讼代理人D、当事人亲属答案：ABC解析：考查证人的条件根据相关法律规定，下列几类人不能作为证人：1.不能正确表达意志的人;2.诉讼代理人;3.审判员、陪审员、书记员;4.鉴定人员;5.参与民事诉讼的检察人员。结合本题，A、B、C项正确。16．注册管理机构应当注销建造师注册的情形有()。A、因过错发生工程建设质量