2023年东源县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE432023年东源县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．关于建设工程返修的说法，正确的是()。A、施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B、施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C、施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D、施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用答案：C解析：A错误，因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。B正确，施工单位在质量保修书中，应当向建设单位承诺保修范围、保修期限和有关具体实施保修的措施，如保修的方法、人员及联络办法，保修答复和处理时限，不履行保修责任的罚则等。D正确，建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。E正确，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。2．因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。A、建设单位B、设计单位C、总承包单位D、分包单位答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。3．工程承包企业取得法人资格的时间是()。A、公司宣布成立B、注册资金到位C、取得资质证书D、工商行政管理机关核准登记答案：D解析：营利法人经依法登记成立;依法成立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照;营业执照签发日期为营利法人的成立日期4．位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径丙省辖区，则下列观点正确的是()。A、无需经任何部门许可B、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可C、应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可D、应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可答案：D解析：转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。5．某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是()。A、恶意投标罪B、重大责任事故罪C、串通投标罪D、玩忽职守罪答案：C解析：《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。6．关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。A、暂估价由投标人在投标文件中自主确定B、工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求C、暂估价的适用范围仅包括工程和货物D、暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目答案：B解析：暂估价由招标人在招标文件中填写，A错误。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标，B正确。暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额，CD错误。7．关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。A、需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收B、分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收C、建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收D、环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产答案：B解析：需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应分期验收。环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收。建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。8．关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。A、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B、监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C、事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D、监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准答案：D解析：工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;A错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。BC错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审査施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。D对。9．甲建筑公司承揽的某施工项目，拖欠乙建筑公司分包工程款50万元，乙建筑公司多次催要未果，欲向法院提起诉讼。若甲、乙住所地和项目所在地均为不同城市，不适宜本案的起诉地点为()。A、甲住所地B、乙住所地C、项目所在地D、合同履行地答案：B解析：《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”对于建设工程施工合同纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”10．下列关于招标方式有关规定的说法，正确的是()。A、依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。B、采用邀请招标方式的，招标人应向两个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书C、以暂估价形式包含在总承包范围内的工程可以不再招标D、实行两阶段招标的，第—阶段的投标人应按招标公告的要求提交附带报价的技术建议答案：A解析：第八条依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称“发布媒介”)发布。采取邀请招标方式的，招标人应当向3个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书。以暂估价形式包含在总承包范围内的工程，范围和规模且满足必须招标的条件，必须依法进行招标实行两阶段招标的，第一阶段投标人应当按照招标公告要求提交不带报价技术建议。11．关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人C、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止至少15日前澄清或者修改D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意的，可按原投标截止时间开标答案：C解析：招标基本程序。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。所以选项A和选项B是错误。选项C是正确的。选项D，不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。12．建设单位将建设工程施工项目依法发包给某总承包单位，并委托了监理。总承包单位又依约将部分工程分包。施工中某一分包单位发生安全事故，则由()负责如实报告当地安全生产监督管理部门。A、建设单位B、总承包单位C、分包单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。13．某建设工程实行施工总承包，关于其工程文件移交的说法，正确的是()。A、总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位B、监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位C、总承包单位负责整理各分包单位的工程文件，立卷后移交建设单位D、总承包单位、各分包单位将其工程文件整理、立卷后分别移交建设单位答案：A解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块;②用于承重墙体的砌筑砂浆试块;③用于承重结构的钢筋及连接接头试件;④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。14．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是()A、当有两个以上仲裁机构时，仲裁委员会由当事人自主选定B、仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C、仲裁审理以公开审理为原则D、对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销答案：A解析：(3)选定的仲裁委员会。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁。15．甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。A、甲市政府建设行政主管部门B、乙银行C、丙建筑工程公司D、丁大学答案：C解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人;企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。16．甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从()起算。A、2012年2月1日B、2012年5月9日C、2013年12月5日D、2014年1月9日答案：D解析：当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。17．关于招标方式的说法，正确的是()。A、《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标以及议标三种方式B、根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C、如果采用公开招标方式，为了限制投标人过多，招标人可以限制所有制形式D、国内竞争性招标主要包括公开招标和邀请招标答案：D解析：选项A错误。D正确《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。选项B错误。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。选项C错误。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。18．关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是()。A、仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B、当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭C、由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D、仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员答案：C解析：当事人约定1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。19．根据《建设工程质量管理条例》规定，不属于建设工程竣工验收应具备的条件是()。A、施工单位签署的工程保修书B、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C、设计和施工质量已得到了质量监督部门的认可并作出评定D、完整的技术档案和施工管理资料答案：C解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、逢筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。20．取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有()资质的企业。A、设计B、施工C、监理D、造价咨询答案：B解析：担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。21．根据《招标投标法》的规定，以下属于必须招标的工程建设项目范围的是()。A、施工主要技术采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目B、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目C、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目D、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的项目答案：B解析：《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。22．申请人申请财产保全的，人民法院接受申请后，必须在()小时内作出裁定。A、12B、24C、48D、72答案：C解析：人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定;裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。23．某建设工程项目的发包方和承包商在工程款支付方面发生争议，这种争议属于()。A、合同纠纷B、建筑工程行政纠纷C、损害赔偿纠纷D、侵权纠纷答案：A解析：合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议;建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷;损害赔偿纠纷是因造成损害需给予赔偿而产生的纠纷;侵权纠纷，是指一方当事人不法侵害他人财产权或者人身权而产生的纠纷。24．受我国法律所保护的知识产权不包括()。A、著作权B、专利权C、商标权D、企业信誉答案：D解析：第一百二十三条民事主体依法享有知识产权。知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：(一)作品;(二)发明、实用新型、外观设计;(三)商标;(四)地理标志;(五)商业秘密;(六)集成电路布图设计;(七)植物新品种;(八)法律规定的其他客体。25．招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。A、提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前B、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前C、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前D、提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。26．根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是()。A、书证只能提交原件B、涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C、经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据D、证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证答案：D解析：书证应当提交原件。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本，A错误;对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。B错误;经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。C错误;证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证，D正确。27．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法，正确的是()。A、造成5人死亡的事故是一般事故B、造成45人重伤的事故是重大事故C、造成15人死亡的事故是特别重大事故D、造成3000万元直接经济损失的事故是较大事故答案：D解析：事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。28．关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭，下列说法错误的是()。A、应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B、经依法登记，发生效力C、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D、不动产登记，由不动产所在地的建设主管部门办理答案：D解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。29．取得二级建造师资格证书的王某，受聘并注册于拥有乙级资质专门从事招标代理的单位。王某可以建造师名义从事()。A、建设工程项目总承包管理工作B、建设监理相关工作C、建设工程项目管理服务有关工作D、建设工程施工的项目管理工作答案：C解析：《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院建设主管部门规定的其他业务。30．《文物保护法》规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的()。A、责任B、义务C、任务D、权利答案：B解析：《文物保护法》规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的义务。31．某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理应追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A、1年以上3年以下B、5年以下C、3年以上5年以下D、5年以上答案：B解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。32．某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于()。A、所有权B、占有权C、用益物权D、担保物权答案：C解析：占有权，是对财产实际掌握、控制的权能。(二)用益物权：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。33．我国《招标投标法》规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A、15B、30C、45D、60答案：B解析：中标和签订合同《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议34．下列不属于《民事诉讼》证据种类的是()。A、书证B、视听资料C、勘验笔录D、鉴定笔录答案：D解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。35．张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。张某利用以前的盖了公章的空白合同，以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担付款义务的应是()。A、甲建筑公司B、乙建筑设备租赁公司C、张某D、张某、王某与乙建筑设备租赁公司答案：A解析：表见代理表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。36．关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。A、超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B、将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C、未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D、允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书答案：C解析：施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。《建筑法》规定，未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收。37．债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的()。A、中止B、中断C、延长D、消灭答案：B解析：《民法通则》规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。38．甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。(2017)A、50万元B、80万元C、90万元D、100万元答案：C解析：定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。参见39．进场的建筑材料、建筑构配件和设备在使用或者安装前，应该经过()签字。A、监理工程师B、总监理工程师C、项目经理D、建设单位代表答案：A解析：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。40．建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是()。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、监理工程师D、设计单位节能设计人答案：C解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。41．某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的()%。A、20B、30C、40D、50答案：B解析：《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。B项正确。42．注册建造师担任施工项目负责人，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业。特例情况是()。A、发包方同意更换项目负责人B、承包方同意更换项目负责人C、发包方与承包方产生了合同纠纷D、因不可抗力解除施工合同答案：A解析：如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。43．根据《担保法》的规定，当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，其定金合同()之日起生效。A、按照合同约定B、从实际交付定金C、按照签订之日D、从双方口头约定答案：B解析：定金合同从实际交付定金之日起生效。44．某建设工程竣工验收后，需向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案，其执行者是()。A、施工单位B、建设单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。45．甲市某房地产公司在乙市投资10万㎡“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在()。A、甲市B、丙市C、乙市D、丁市答案：C解析：《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定，合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地，交付不动产的，不动产所在地为合同履行地。46．下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。A、投标保证金一般不得低于投标报价的2%B、招标人在投标有效期内可挪用投标保证金C、投标保证金的有效期与投标有效期相同D、实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供答案：C解析：A选项应当是不得超过招标项目估算价的2%，B选项招标人不得挪用投标保证金，D选项实行两阶段招标的，投标保证金应当在第二阶段提出。47．关于评际委员会成员的义务，下列说法中错误的是()。A、评标委员会成员应当客观公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况D、评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况答案：B解析：《招标投标实施条例》规定：评标委员会成员应当依照招投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求。不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。48．高某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。高某的行为是行使法律赋予的()。A、知情权B、拒绝权C、紧急避险权D、获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利答案：C解析：为了保证施工作业人员的安全，在施工中遇有直接危及人身安全的紧急情况时，施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。49．下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。A、涉及国家安全、国家秘密的项目B、使用各级财政预算资金的项目C、使用企业事业单位自有资金的项目D、使用上市公司资金的项目答案：B解析：各级财政预算资金的项目属于使用国有资金投资的项目，应当进行公开招标。50．当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向()人民法院提出书面异议。A、原审B、负责执行的C、原告所在地D、被告所在地答案：B解析：当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。二、多选题1．关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。A、不得压缩合同工期B、确保地下管线的安全C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料答案：CD解析：考查建设单位相关的安全责任。需要临时占用规划批准范围以外场地的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。CD正确、选项A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项B是施工单位的责任。2．某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。A、总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交B、分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交C、建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交D、勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交答案：BC解析：施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位按照总承包单位的总体安排做好各自项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。3．在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。A、屋面防水工程为5年B、给排水管道为2年C、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D、基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限答案：ABCD解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。4．下列符合合同解除条件的是()。A、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的B、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C、在约定期限内支付工程款的D、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的答案：ABD解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。5．依照《建筑业企业资质管理规定》，下列关于企业资质申请的表述中，正确的有()。A、建筑企业可以申请一项或多项建筑业企业资质B、资质证书的有效期为5年C、首次申请、增项申请建筑业企业资质的，其资质等级按最低等级核定D、资质证书期满前6个月，必须提出延续申请答案：ABC解析：企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。6．施工生产安全事故的调査组的职责主要包括()。A、对事故责任者给予相应的处分B、提出对事故责任者的处理建议C、总结事故教训，提出防范和整改措施D、认定事故的性质和事故责任答案：BCD解析：事故调査组履行下列职责:(1)査明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调査报告。7．关于证据保全，下列说法正确的是()。A、当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据B、人民法院接受证据保全申请后，必须在48小时内作出裁定C、当事人申请证据保全，不必提供担保D、申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全答案：AB解析：在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。8．按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，相关的节能激励措施主要有()。A、税收优惠B、信贷支持C、职工福利D、价格政策答案：ABD解析：二、按照《节约能源法》和《循环经济促进法》的规定，主要有以下相关的节能激励措施：(一)财政安排节能专项资金(二)税收优惠(三)信贷支持(四)价格政策(五)表彰奖励9．下列关于定金的说法正确的有()。A、债务人履行债务后，定金只能抵作价款B、定金合同自实际交付定金之日起生效C、定金超过主合同标的额的20%，定金合同无效D、给付定金的一方不履行合同的，无权要求返还定金答案：BD解析：《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回=可以抵作价款，也可以收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分无效。10．下列关于劳动合同的表述中，正确的有()。A、劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同B、劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件C、除了非全日制用工外，用建立劳动合同应当订立书面劳动合同D、固定期限劳动合同的效力有明确的起始和终止时间答案：ABCD解析：《劳动合同法》规定，劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。(一)劳动合同期限劳动合同期限由用人单位和劳动者协商确定，是劳动合同的一项重要内容。无论劳动者与用人单位建立何种期限的劳动关系，都需要双方将该期限用合同的方式确认下来，否则就不能保证劳动合同内容的实现，劳动关系将会处于一个不确定状态。劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件。(二)固定期限劳动合同固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，即劳动合同双方当事人在劳动合同中明确规定了合同效力的起始和终止的时间。(三)无固定期限劳动合同无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。11．下列各项合同中，属于合同法调整范围的是()。A、抵押合同B、供用电合同C、婚姻合同D、行政合同答案：AB解析：考查《民法典》调整的范围合同有广义和狭义之分，我国合同法只能调整狭义的合同。不受合同法调整的主要关系类型为：1.有关身份关系的合同2.有关政府行使行政管理权的行政合同3.劳动合同4.政府间协议A、B项正确。12．下列属于行政法规的是()。A、建筑法B、建设工程质量管理条例C、天津市住宅管理条例D、建设工程安全管理条例答案：BD解析：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。13．致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括()。A、发包人严重拖欠工程价款且经催告仍拒绝支付B、发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准且拒绝更换C、发包人坚决要求压缩工期D、总监理工程师要求更换项目经理答案：AB解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。14．下列争议中，属于劳动争议范围的是()。A、家庭与家政服务人员之间的争议B、个体工匠与学徒之间的争议C、因确认劳动关系发生的争议D、因终止劳动合同发生的