2022年绍兴市越城区建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE412022年绍兴市越城区建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．关于建设工程返修的说法，正确的是()。A、施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B、施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C、施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D、施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用答案：C解析：A错误，因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。B正确，施工单位在质量保修书中，应当向建设单位承诺保修范围、保修期限和有关具体实施保修的措施，如保修的方法、人员及联络办法，保修答复和处理时限，不履行保修责任的罚则等。D正确，建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。E正确，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。2．关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是()。A、二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师B、二级建造师只能首屏并注册于施工企业C、二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理D、二级建造师可以担任中小型项目的项目经理答案：D解析：《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括:(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。3．关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人C、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止至少15日前澄清或者修改D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意的，可按原投标截止时间开标答案：C解析：招标基本程序。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。所以选项A和选项B是错误。选项C是正确的。选项D，不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。4．关于委托代理的说法，正确的是()。A、委托代理授权必须采用书面形式B、数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D、被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任答案：C解析：A错误，委托代理可以采用书面形式，也可以采用口头形式。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。C正确，D错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。5．我国目前的企业资质标准对技术装备的要求主要是()。A、必须使用与其从事施工活动相适的技术准备B、具有先进的自有机械设备C、具有较高的完好率、利用率和使用效率D、与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备答案：A解析：施工单位必须使用与其从事施工活动相应的技术装备6．法的效力层级规定了上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是()。A、《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B、《建设工程质量管理条例》高于《建设工程安全生产管理条例》C、《建设工程质量管理条例》高于《建设工程勘察设计管理条例》D、《天津市建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》答案：A解析：在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内较大的市人民政府制定的规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。7．投标有效期的起始时间是()时。A、发售招标文件B、投标截止C、评标结束D、发出中标通知书答案：B解析：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。8．根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B、监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C、未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D、施工图深化文件是监理工作的主要依据答案：B解析：A错误，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。B正确，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。D错误，监理工作的主要依据是：(1)法律、法规;(2)有关技术标准;(3)设计文件;(4)建设工程承包合同9．甲建设单位和乙建筑公司发生合同纠纷，甲向法院提出对工程质量进行鉴定的申请。确定具备资格的鉴定人的正确做法是()。A、由甲方指定B、由甲乙双方协商确定C、由乙方指定D、由法院指定答案：B解析：《民事诉讼法》规定，当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人;协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。10．关于中标和签订合同的表述中，不正确的是()。A、招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议B、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人D、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人答案：C解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。11．《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。A、评标委员会B、招标人C、有关行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。12．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A、期限性B、地域性C、专有性D、财产权和人身权的双重性答案：C解析：知识产权的专有性：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。13．根据有关规定，下列关于工程保证金使用的说法，正确的是()。A、凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金B、凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金C、凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金D、凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金答案：A解析：《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，建设工程质量保证金((以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。14．2010年4月25日，乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司于2010年5月22日，将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。则丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费应当由()承担。A、甲建筑工程公司B、乙房地产开发公司C、丙建设施工公司D、作业人员答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费”。故由甲建筑工程公司支付。15．下述关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是()。A、建筑意外伤害保险是一种社会保险B、建筑意外伤害保投保实行记名和计人数的方式C、建筑意外伤害保险费可以按照工资总额计提D、意外伤害险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止答案：D解析：建筑意外伤害保险是一种法定的商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费。意外伤害险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止16．根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，()。A、自动续期B、依法办理手续后续期C、自动消灭D、由主管部门注销答案：A解析：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。17．甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。A、交付B、合同成立C、合同生效D、车辆完成登记答案：A解析：动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。(区分：不动产物权的设立和转让，自登记时发生效力)18．根据《建设工程质量检测管理办法》规定，下列关于建设工程质量检测机构的说法中，正确的是()。A、检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位B、检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的C、检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权D、质量检测试样应当在建设单位或监理单位监督下现场提取答案：D解析：《建设工程质量检测管理办法》规定：“检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系”。A选项所列“检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位”违反规定，可见A选项不符合题干要求。《建设工程质量检测管理办法》规定：“本办法规定的质量检测业务，由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同”。B选项所列“检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的”违反规定，可见B选项不符合题干要求。根据《建设工程质量检测管理办法》规定，检测机构按照与工程项目建设单位签订的书面合同从事质量检测业务;检测机构不得与行政机关等有隶属关系或者其他利害关系。C选项所列“检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权”违反相关规定，可见C选项不符合题干要求。《建设工程质量检测管理办法》规定：“质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人，应当对试样的真实性负责”。可见D选项符合题干要求。是正确选项。考查对建设工程质量检测机构的相关规定19．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中，()不符合建设单位质量责任和义务规定。A、对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理B、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位C、施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用D、建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预答案：D解析：三、限制不合理的干预行为《建筑法》规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。《建设工程质量管理条例》规定，要限制建设单位对承包单位不合理的干预行为，而并非限制干预行为。20．中标候选人应当应当不超过()人，并表明排列顺序。A、5B、3C、7D、2答案：B解析：中标候选人应当应当不超过3个，并表明排列顺序。21．取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册，3年后申请注册时必须()。A、重新取得资格证书B、提供达到继续教育要求的证明材料C、提供新的业绩证明D、符合延续注册的条件答案：B解析：根据注册建造师制度体系规定，取得二级建造师资格证书后3年内提出申请。逾期未申请的，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。22．某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。A、2018年5月10日B、2018年5月15日C、2018年7月20日D、2018年8月10日答案：C解析：建筑工程一切险的保险责任起始日自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，以先发生者为准。但不得超过保险单中列明的保险生效日。23．因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。A、建设单位B、设计单位C、总承包单位D、分包单位答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。24．关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。A、一审程序包括普通程序和特别程序B、原告必须与案件有直接利害关系C、必须以书面形式起诉D、提交起诉状的同时提交全部证据答案：B解析：一审程序包括普通程序和简易程序。所以答案A错。《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;所以答案B对。起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。所以答案C错。25．关于禁止投标人以行贿的手段谋取中标，按《反不正当竞争法》规定，没有违法的行为是()A、经营者采用现金贿赂交易相对方的工作人员，但接受贿赂的人员如实入帐了B、经营者采用财物或者其他手段贿赂受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人C、经营者采用财务或者其他手段贿赂利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人D、经营者公开向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金答案：D解析：《反不正当竞争法》还规定，经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实人账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。26．实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是()。A、监理单位总工程师签字B、施工单位总工程师签字C、监理工程师签字D、该工程项目经理签字答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不进行竣工验收。27．在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是()。A、施工单位、建设单位B、建设单位、施工单位C、施工单位、监理单位D、监理单位、施工单位答案：A解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款则相反。28．对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应该对裸露地面进行覆盖，超过一定时间的，应该进行绿化、铺装或者遮盖。该时间限定为()A、15天B、1个月C、3个月D、6个月答案：C解析：暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。29．建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。A、竣工验收合格B、建筑节能合格C、建筑节能达标D、能耗验收合格答案：A解析：按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。30．按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括()。A、申请人年龄已达65岁B、因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年C、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年D、申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故答案：B解析：《注册建造师管理规定》中规定不予注册情形，涉及本题目选项的有：因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;年龄超过65周岁的等。选项B执行处罚已满5年，不属于不予注册的范围。31．建设工程招标中，招标人不可以随意没收投标保证金的，除非投标人()。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标截止后撤销其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求答案：C解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。32．根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A、安全B、重大死亡C、死亡D、重伤答案：C解析：根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。33．工程监理单位应依法承担工程监理业务，下列工程监理单位的行为正确的是()。A、将本单位资质借给其他工程监理单位承担工程监理业务B、以其他工程监理单位名义承担工程监理业务C、在本单位资质等级许可的范围内承担工程监理业务D、将已中标的工程监理业务转让给具备相同资质的其他工程监理单位答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。34．生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的()。A、直接经济损失B、人员伤亡数量C、间接经济损失D、社会影响成度答案：B解析：事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素，人身要素就是人员伤亡的数量。施工生产安全事故危害的最严重后果，就是造成人员的死亡和重伤。因此，人员伤亡数量被列为事故分级的第一要素。35．根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是()。A、同级财政部门B、发包人C、总承包人D、同级审计部门答案：A解析：单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总承包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。36．建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。A、法定代理B、表见代理C、委托代理D、指定代理答案：C解析：法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。例如，《民法通则》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理，常发生在诉讼中。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”。选C37．对《合同法》所指的无效合同特征的表述，正确的是()。A、无效合同自订立时起就不具有法律效力B、当事人可以通过同意或追认使无效合同生效C、法院或仲裁机构不能主动审查确认合同无效D、合同一经被认定为无效合同，则其全部内容无效答案：A解析：无效合同的特征是：(1)具有违法性;(2)具有不可履行性;(3)自订立之时就不具有法律效力。38．投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在()之前进行。A、招标中止B、投标有效期满C、提交投标保证金D、投标截止日答案：D解析：(二)投标文件的修改与撤回《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。39．关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭，下列说法错误的是()。A、应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B、经依法登记，发生效力C、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D、不动产登记，由不动产所在地的建设主管部门办理答案：D解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。40．根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A、60%B、75%C、80%D、90%答案：C解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。41．不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。A、交付B、依法登记C、约定时生效D、法律行为生效答案：B解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。42．如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A、就没有权利选择仲裁委员会B、申请仲裁后就不可以再达成和解了C、仲裁申请人无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D、若对仲裁结果不服，依然可以上诉答案：C解析：仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。43．关于定金的说法，正确的是()。A、债务人履行债务后，定金不可抵作价款B、订金与定金的法律效果相同C、定金超过合同金额的20%，则定金无效D、定金的法律性质是担保答案：D解析：A错误，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回;B错误，定金具有担保效力，订金没有担保效力，只是作为预付款使用;C错误，超过20%部分的定金，没有双倍返还的担保效力，但是可以作为预付款使用;20%以内的定金，具有担保效力;D正确，定金的法律性质是担保。44．根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A、特级、一级、二级B、施工总承包、专业承包、施工劳务资质C、工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D、甲级、乙级、丙级答案：B解析：建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务资质三个序列45．需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送()审核。A、公安消防部门B、建设工程安全监督机构C、建设行政主管部门D、上级主管部门答案：A解析：目前，已增加的施工许可证申领条件主要是消防设计审核。2019年4月经修改后公布的《中华人民共和国消防法》规定,特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。46．在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是()。A、任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B、在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证C、在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D、乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证答案：A解析：《土地管理法》的规定，任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。故A选项正确。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内容，故无需补办用地规划许可证。而对于乡村公益事业建设工程，须核发乡村建设规划许可证。47．建设工程开工后因故中止施工，建设单位应当自中止施工之日起的()内向施工许可证发证机关报告。A、15日B、30日C、60日D、90日答案：B解析：《建筑法》第十条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。48．施工单位在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当()。A、向建设单位提出修改意见B、向设计单位提出修改意见C、直接修改设计D、继续按图施工答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。49．根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是()。A、行政不作为纠纷B、涉外婚姻纠纷C、施工企业工资纠纷D、工程质量纠纷答案：D解析：对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。ABC错。选D50．甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500m3细砂发给了丙路桥公司，二天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()。A、合同之债B、侵权之债C、不当得利之债D、无因管理之债答案：C解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。二、多选题1．下列原则属于专利权的侵权行为的是()。A、未经专利人许可，实施其专利B、假冒他人专利C、使用他人专利D、以非专利产品冒专利产品答案：ABD解析：专利人的权利：发明和实用新型专利权被授予后，除《专利法》另有规定的以外，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。2．根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()。A、长期性B、替代性C、关键性D、辅助性答案：BD解析：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。3．债的产生根据有()。A、合同B、侵权C、支付价款D、不当得利答案：ABD解析：建设工程债的产生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。4．招标人的下列行为中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有()。A、规定投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B、限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应C、招标公告中表明不接受投标联合体D、对本地企业和外地企业提供不同的项目信息答案：ABD解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。5．工程建设强制性标准的监督机构包括()。A、建设项目规划审查机关B、施工图设计审查单位C、工程质量监督机构D、工程建设标准批准部门答案：ABC解析：建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。6．根据《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括()。A、警告B、赔礼道歉C、刑事拘留D、罚款答案：AD解析：《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。A、D项为正选。考点：考查行政处罚种类7．根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A、裁决的事项超出仲裁协议约定的范围B、依据伪造的证据作出的裁决C、双方当事人均对裁决不服D、重大案件适用了独任庭审理答案：AB解析：仲裁案件采用普通程序或者简易程序来审理。采用普通程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成合议仲裁庭，采用简易程序审理仲裁，由1名仲裁员组成独任仲裁庭。(详见)根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决由下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;A选项正确;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;B选项正确;(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。8．对于可撤销合同，下列选项中能导致具有撤销权的当事人撤销权消灭的有()。A、自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内未行使撤销权的B、当事人未能在权利受到侵害后的一年内行使撤销权的C、当事人未能在知道撤销事由的六个月内行使撤销权的D、当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的答案：AD解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。9．按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。A、建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类B、建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月C、公告部门可将所有招标投标违法行为的行政处罚决定书公告D、招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私答案：AB解析：A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C错，D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。10．根据《仲裁法》的规定，仲裁协议法律效力的表现包括()。A、对双方当事人的法律效力B、对法院的法律效力C、对仲裁机构的效力D、仲裁事项的效力答案：ABC解析：仲裁协议法律效力表现为：(1)对当事人的法律效力;(2)对法院的约束力;(3)对仲裁机构的法律效力;(4)冲裁协议效力的独立性11．关于施工合同中债权债务的说法，正确的有()。A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人答案：BC解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。12．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括()。A、当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的B、仲裁事项超越法律规定的仲裁范围C、裁决所根据的证据是伪造的D、原仲裁机构被撤销答案：ABC解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。13．某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。A、生产厂家的吊车制造许可证B、吊车出厂的产品合格证明C、机械燃油消耗定额证明D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录答案：AB解析：《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。14．根据《安全生产许