2022年保定安国市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE422022年保定安国市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．投标有效期的起始时间是()时。A、发售招标文件B、投标截止C、评标结束D、发出中标通知书答案：B解析：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。2．根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A、建设工程竣工验收合格后，即免除建设单位在施工阶段的任何责任B、建设单位应当委托监理单位组织设计、施工等有关单位进行竣工验收C、建设单位应当履行保修义务D、建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。3．甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。A、该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B、该联合体成员应签订共同投标协议C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人答案：B解析：二、联合体投标联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标无效。4．按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的是()。A、建设单位应向承包人提供产品合格证明B、建设单位应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点C、由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担D、施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要求答案：D解析：《建设工程质量管理条例》施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工单位是按照设计文件和合同要求进行检验，而不是保证建筑材料符合设计文件和合同要求。5．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。A、厂房B、可转让的专利权C、生产原材料D、公立幼儿园的教育设施答案：D解析：担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。6．某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为()万元。A、0B、15C、22.5D、45答案：A解析：《担保法》规定，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。7．《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为()。A、5万元以上10万元以下B、5万元以上15万元以下C、5万元以上20万元以下D、5万元以上25万元以下答案：D解析：《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;8．承包商甲向乙水泥厂发出要约，要求从乙处购买100t2.5R的水泥，乙收到要约立即派人按照要约将所需水泥装车运送至甲处，此情形表明乙的承诺方式为()。A、通知B、行为C、习惯D、主动答案：B解析：货运合同当事人的权利及义务关系，不是围绕货物本身产生的，而是围绕着运送货物的行为而产生。9．根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。A、1B、2C、5D、20答案：A解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;10．下列关于招标方式有关规定的说法，正确的是()。A、依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。B、采用邀请招标方式的，招标人应向两个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书C、以暂估价形式包含在总承包范围内的工程可以不再招标D、实行两阶段招标的，第—阶段的投标人应按招标公告的要求提交附带报价的技术建议答案：A解析：第八条依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称“发布媒介”)发布。采取邀请招标方式的，招标人应当向3个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书。以暂估价形式包含在总承包范围内的工程，范围和规模且满足必须招标的条件，必须依法进行招标实行两阶段招标的，第一阶段投标人应当按照招标公告要求提交不带报价技术建议。11．根据《民事诉讼法》规定，与本案有利害关系但不属于应当回避的人员为()。A、本案审判员B、本案的鉴定人员C、本案翻译人员D、本案被告的代理人答案：D解析：仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。被告的代理人不属于法定回避的人员。选D12．在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。A、甲某的行为属表见代理，该合同有效B、甲某的行为属无权代理，该合同无效C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任答案：D解析：无权代理。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理行为给被代理人和善意第三人造成的损失。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。13．在民事诉讼中，“一般授权”可以行使的诉讼权利包括()。A、代为承认对方的诉讼请求B、进行和解C、放弃诉讼请求D、法庭辩论答案：D14．甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。A、承担材料毁损的责任B、承担时间延误的责任C、承担全部责任D、不承担任何责任答案：D解析：该题要求考生掌握合同履行过程中发生不可抗力时双方当事人的权利与义务。《民法典》第311条规定对不可抗力发生承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。15．安全生产许何证的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：安全生产许可证的有效期为3年。16．某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是()。A、责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款B、对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款C、依法承担地下管线损害相应的赔偿责任D、构成犯罪的，依法追究刑事责任答案：D解析：《城市地下管线工程档案管理办法》规定，建设单位违反本办法规定，未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单位依法承担相应的责任。17．某工程竣工验收合格后第11年内，部分粱板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用答案：B解析：因为结构是终身(合理使用年限)，所以属于保修范围，是由于施工单位原因造成的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。18．招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处()的罚款。A、中标项目金额10‰以上10‰以下B、中标项目金额10%以上20%以下C、中标项目金额5‰以上10‰以下D、中标项目金额5%以上30%以下答案：C解析：招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。19．下列建设工程活动中，不得委托代理的是()。A、工程招标B、设备采购C、工程承包D、请律师代为诉讼答案：C解析：建设工程的承包活动不得委托代理。《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。20．根据《招标投标法》的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是()。A、采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供C、使用世界银行贷款的项目D、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供答案：C解析：第九条除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(一)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(二)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(四)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(五)国家规定的其他特殊情形。21．施工企业必须为职工办理的保险是()。A、意外伤害险B、职业责任险C、工伤保险D、财产险答案：C解析：工伤保险强制险，必须办理;意外伤害险是商业险，国家鼓励企业为员工办理。22．下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是()。A、出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软件的知识产权归买受人B、标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证即为交付C、交付期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标的物D、除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移答案：D解析：出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的，除法律另有规定或者当事人另有约定的以外，该标的物的知识产权不属于买受人(A错)。标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品，当事人对交付方式约定不明确，且依照合同法第61条的规定仍不能确定的，买受人收到约定的电子信息产品或者权利凭证即为交付(B错)。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行.但应当给对方必要的准备时间(C错)。除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所有权自标的物交付时起转移(D对)。23．张某2012年9月参加了全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A、以建造师名义从事其他施工活动的管理工作B、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师注册执业证书和执业印章，同时在多个企业受聘并执业答案：C解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。24．全民所有即国家所有土地的所有权由()代表国家行使。A、国家土地管理部门B、全国人民代表大会C、国家发改委D、国务院答案：D解析：全民所有即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。25．关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A、应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B、应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C、应当进行安全施工技术交底D、应当对拆除工程进行备案答案：C解析：建设单位的安全责任包括：(1)向施工单位提供资料的责任;(2)依法履行合同的责任;(3)提供安全生产费用的责任;(4)不得推销劣质材料设备的责任;(5)提供安全施工措施资料的责任;(6)对拆除工程进行备案的责任。26．某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。A、2年B、3年C、5年D、8年答案：C解析：《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。27．下列关于建筑工程发包、承包的表述，符合《建筑法》的是()。A、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级可以承揽工程B、实际施工人可以以其他施工企业名义承揽工程C、发包人有权对承包人选定的专业分包单位予以认可D、发包人可以指定承包人购买特定品牌的建筑材料答案：C解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。AB错。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。D错。选C28．某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，()。A、应予支持B、不予支持C、如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D、如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持答案：A解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第11条规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。29．对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A、合同未成立B、合同成立，但暂未生效C、合同成立且生效D、合同效力待定答案：B解析：【考点】《建筑法》第二章第一节规定了建设行政主管部门对建筑工程施工许可管理制度，可见B选项属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求;《建设工程质量管理条例》第七章规定国家实行建设工程质量监督管理制度，其中，第49规定了竣工验收备案制度，第52条规定了建设工程质量事故报告制度，可见C、D选项也都属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求。《建设工程质量管理条例》第六章规定了建设工程质量保修制度，其主要作用在第41条已作了明确规定，即：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任”。由此可见，工程质量保修制度主要规定了施工单位的义务和责任，不属于行政监督管理制度对手段，可见A选项符合题干要求，为正确答案。30．我国《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请()。A、劳动争议调解委员会强制执行B、劳动争议仲裁委员会强制执行C、人民法院强制执行D、劳动行政部门强制执行答案：C解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。31．北方建筑公司是某省的施工企业，2014年8月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有()。A、只能申请行政复议B、只能进行行政诉讼C、可以自由选择行政复议或者行政诉讼D、只能提起民事诉讼答案：C解析：该案例属于行政纠纷。行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。根据《行政复议法》和《行政诉讼法》的规定范围，对行政机关作出的罚款等行政处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以提起行政诉讼。32．根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是()。A、代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B、代理人可以超越代理权实施代理行为C、被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D、代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案：A解析：代理是指代理人以被代理人的名义，在代理权限范围内与第三人为法律行为，其法律后果：直接由被代理人承受的民事法律制度。代理的法律特征如下：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为;(3)代理行为必须是具有法律意义的行为，代理人为被代理人实施的是能够产生法律上的权利义务关系;(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。33．对民事诉讼法的基本特征表述的正确的是()A、当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法律才有管辖权B、普通程序采用合议庭合议制C、所有民事案件审理及判决结果均应由社会公开D、一个案件须由两级人民法院审理才告终结答案：B解析：普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。34．关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()。A、超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B、将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C、未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D、允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书答案：C解析：施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。《建筑法》规定，未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收。35．关于联合体投标，下列不符合《招标投标法》规定的是()。A、招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体中至少应有一方具备承担招标项目的相应能力B、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标答案：A解析：《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;36．关于联合体投标的说法，正确的是()。A、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B、招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C、联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级答案：B解析：招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。37．根据《建设工程质量管理条例》的规定，()在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、政府工程质量监督机构答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。38．《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业规定，理解正确的是()。A、安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的，安全生产许可证自动延期B、管理和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行一次安全生产教育培训并考核合格C、总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给具有相应资质的分包单位D、企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销答案：D解析：《建设工程安全生产许可证管理条例》第十条规定，建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。39．下列选项中，()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A、抵押B、质押C、留置D、保证答案：B解析：质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。40．注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前()内申请续展注册。A、1个月B、2个月C、6个月D、12个月答案：D解析：3.注册商标的续展、转让和使用许可注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。因此，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。41．下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。A、取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效B、申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C、注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D、因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册答案：B解析：申请初始注册和延续注册申请初始注册时应当具备以下条件：受聘于一个相关单位;A取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，且没有参加继续教育学习的，其资格证书将失效。C注册建增加执业专业的，需要办理增项注册D取得建造师资格证书的人员只能在一家单位注册。42．甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A、该裁决书不需履行B、甲应当履行裁决书C、甲可以就裁决事项提起诉讼D、甲可以就裁决事项再行申请仲裁答案：B解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。43．建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。A、发证机关核验施工许可证B、发证机关收回施工许可证C、施工企业重新办理施工许可证D、施工许可证自行废止答案：D解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。44．某施工单位向已经在本单位工作3年8个月的李先生发出了裁员通知，经双方协商一致解除了劳动合同。按照劳动合同法的规定，该施工单位应当向李先生支付相当于()月工资标准的经济补偿金。A、1B、2C、3D、4答案：D解析：《劳动合同法》规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。根据上述法律规定，该施工单位应当向李先生支付相当于4个月工资的补偿金。可见，只有D选项符合题千要求，是正确选项;其他A、B、C选项都不符合题干要求。考查劳动合同解除后的经济补偿标准45．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是()。A、应当依法取得相应等级的资质证书B、不得转让工程监理业务C、可以是建设单位的子公司D、应与监理分包单位共同向建设单位承担责任答案：D解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。选D46．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是()。A、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求B、绝对不得压缩合同约定的工期C、不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D、不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期;建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。47．关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A、试样的真实性只能由取样人员负责B、用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检C、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D、取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可答案：B解析：见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;48．建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。A、30%B、25%C、50%D、80%答案：B解析：施工单位负责人施工现场带班制度要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。49．根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A、特级、一级、二级B、施工总承包、专业承包、施工劳务资质C、工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D、甲级、乙级、丙级答案：B解析：建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务资质三个序列50．下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。A、在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B、因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业C、特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D、建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报答案：D解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。二、多选题1．下列选项中不属于保证担保范围的有()。A、主债权B、抵押权C、主债权的利息D、维权律师费用答案：BD解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。2．施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。A、了解其工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、接受安全生产教育和培训，正确使用安全防护用具和机械设备C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业或撤离作业场所D、拒绝施工项目负责人的违章指挥和强令冒险作业并进行检举、控告答案：ACD解析：施工作业人员应当享有的安全生产权利：(1)施工安全生产的知情权和建议权;(2)施工安全防护用品的获得权施工安全防护用品;(3)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(3)紧急避险权;(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;施工作业人员应当履行的安全生产义务：(1)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(2)接受安全生产教育培训的义务;(3)施工安全事故隐患报告的义务。3．招标人的下列行为中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有()。A、规定投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B、限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应C、招标公告中表明不接受投标联合体D、对本地企业和外地企业提供不同的项目信息答案：ABD解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。4．某建筑公司投保了建筑职工意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。A、遭受自然灾害工程本身受损B、意外事故使施工用设施受损C、被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D、被保险人在施工现场被高空坠物砸死答案：CD解析：建筑职工意外伤害险的承保范围是：被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作，或在施工现场及施工制定的生活区域内遭受意外伤害。而选项A、B是建筑工程一切险和安装工程一切险。5．根据《消防法》的规定，有()行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。A、消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B、擅自拆除消防设施C、不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量D、遮挡消火栓答案：ABD解析：单位违反《消防法》规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款:(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的;(2)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(5)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的;(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。6．下列关于延期开工的说法中，正确的有()隐藏答案解析A、承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请B、工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求C、工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D、因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期答案：AB解析：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。7．根据《劳动合同法》的规定，劳动合同终止的情形包括()。A、劳动者达到法定退休年龄的B、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的C、劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的D、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的答案：ACD解析：《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：1.劳动合同期满;2.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;3.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;4.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;5.法律、行政法规规定的其他情形。8．甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判。后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件。甲的行为()。A、属于正常的商业行为B、属于泄露或不正当使用商业秘密C、构成违约行为D、应承担缔约过失责任答案：BD解析：根据《民法典》第43条：当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。本题中甲公司在缔约磋商过程中，违背诚实信用原则不正当地使用乙公司商业秘密，应承担缔约过失责任;B、D项正确。乙公司对自己的设计方案拥有著作权，甲未经乙同意擅自使用，构成侵权行为。9．根据《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()。A、交通运输工具B、建筑物C、生产设备、原材料D、建设用地使用权答案：BD解析：本题考查的是抵押权。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：(1)生产设备、原材料、半成品、产品;(2)交通运输工具;(3)正在建造的船舶、航空器。10．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有()行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。A、机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用B、使用未经验收的整体提升脚手架C、委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械D、在施工组织设计中未编制安全技术措施答案：ABCD解析：施工单位有下列行为之一的责令限期改正，逾期未改正的责令停业整顿。并处10万以上30万以下罚款1)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格投入使用的2)使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的3)委托不具有相应资质的单位承担事故现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的4)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。11．某建设单位发包工程时，对承包商提出了若干要求，下列属于不合理干预行为的是()。A、要求承包方以低于成本价竞标B、商议承包方大幅压缩工期C、要求承包方无条件采用建设单位采购的材料设备D、要求承包商违反工程建设强制性标准以降低成本答案：AD解析：《建设工程质量管理条例》第十条规定：“建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。”12．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是()。A、建设工程施工合同中的工程价款B、建设工程施工合同中的建筑物C、建材买卖合同中的建筑材料D、建设工程勘察合同中的勘察行为答案：ACD解析：本题考查民事法律关系的客体，民事法律关系的客体指的是作为法律关系内容的民事权利和民事义务所指向的对象。民事法律关系的客体，依利益表现形式可分为财(资金及有价证券)、物、行为、智力成果、人身利益几类。建设工程施工合同中的工程价款，是发包方对承包方提供施工服务的对价，属于民事法律关系的客体。可见A选项符合题干要求，是正确选项。建设工程施工合同中的建筑物，是承包方提供施工承揽服务的工作成果，但不属于民事法律关系的客体。因为承包方将建筑物移交给发包人的行为，并非是建筑物的买卖行为，不涉及建筑物的物权转移(因为施工过程中建筑物的所有权就不属于承包方)。可见B选项不符合题干要求。建材买卖合同中的建筑材料，是买卖行为权利义务所指向的对象，属于民事法律关系的客体。可见C选项符合题干要求，是正确选项。建设工程勘察合同的勘查行为，是勘查承包方提供的服务，属于民事法律关系的客体。可见D选项符合题干要求，是正确选项。建设工程设计合同的施工图纸，是设计承包方提供的智力成果的载体，并非智力成果本身(例如提供的图纸不符合要求，并不等于没有提供图纸)，不属于民事法律关系的客体。13．根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查的B、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者