2023年宁夏二造《建设工程造价管理基础知识》高频核心题库300题（含解析）

PAGEPAGE1522023年宁夏二造《建设工程造价管理基础知识》高频核心题库300题（含解析）一、单选题1.建立工程造价资料数据库，首要的问题是()。A、网络化管理B、工程分类与编码C、数据搜集与整理D、数据分析与录入答案：B解析：积极推广使用计算机建立工程造价资料的资料数据库，开发通用的工程造价资料管理程序，可以提高工程造价资料的适用性和可靠性。要建立造价资料数据库，首要的问题是工程的分类与编某码。由于不同的工程在技术参数和工程造价组成方面有较大的差异，必须把同类型工程合并在一个数据库文件中，而把另一类型工程合并到另一数据库文件中去。为了便于进行数据的统一管理和信息交流，必须设计出一套科学、系统的编码体系。2.下列关于比例估算法的说法，不正确的是（）。A、AB、BC、CD、D答案：D解析：比例估算法是根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资,再按比例估算拟建项目的静态投资的方法。3.下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）。A、超出原设计范围的重大变更B、超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C、超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D、超出预备费的国家重大政策性调整答案：B解析：本题考查的是设计概算的编制。允许调整概算的原因包括以下几点：（1）超出原设计范围的重大变更；（2）超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加；（3）超出工程造价调整预备费的国家重大政策性的调整。4.根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013，下列措施项目中，应列入安全施工项目的是()。A、现场施工机械设备防扰民措施费用B、建筑工地起重机械的检验检测费用C、“五牌一图”的费用D、防煤气中毒等措施费用答案：B解析：措施项目费的内容是以《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013中的规定为例。其中，A属于环境保护费，C和D均属于文明施工费。5.下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件落实情况的是（）。A、投资计划年度分配表B、年度建设资金平衡表C、年度计划项目表D、工程项目进度平衡表答案：C解析：年度计划项目表。用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件（图纸、设备、材料、施工力量）的落实情况。6.某合同约定了违约金，当事人一方迟延履行的，根据《合同法》，违约方应支付违约金并（）。A、终止合同履行B、赔偿损失C、继续履行债务D、中止合同履行答案：C解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。当事人一方迟延履行的，根据《合同法》，违约方应支付违约金并继续履行债务。7.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（）。A、Ａ.未达到固定资产标准的设备购置费B、Ｂ.达到固定资产标准的设备购置费C、Ｃ.引进设备时备品备件的测绘费D、Ｄ.引进设备的专利使用费答案：A解析：工具、器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。8.工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资（）左右的履约保函。A、5％B、10％C、15％D、20％答案：B解析：工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资10%左右的履约保函。9.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当在编制（）时确定。A、投资估算B、工程概算C、施工图预算D、施工组织设计答案：B10.在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A、概算定额法B、概算指标法C、预算单价法D、综合吨位指标法答案：B解析：本题考查的是设计概算的编制。概算指标法适用的情况包括：（1）在方案设计中，由于设计无详图而只有概念性设计时，或初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计采用的技术比较成熟时可以选定与该工程相似类型的概算指标编制概算；（2）设计方案急需造价估算而又有类似工程概算指标可以利用的情况；（3）图样设计间隔很久后再来实施，概算造价不适用于当前情况而又急需确定造价的情形下，可按当前概算指板来修正原有概算造价；（4）通用设计图设计可组织编制通用图设计概算指标来确定造价。11.货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移，同时买方承担自那时起的一切费用。该种交易价格被称为（）。A、离岸价B、运费在内价C、到岸价D、抵岸价答案：A解析：装运港船上交货时的价格亦称为离岸价格。货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移，同时买方承担自那时起的一切费用。12.在下列情形中，不构成缔约过失责任的是（）。A、假借订立合同，恶意进行磋商B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况C、有其他违背诚实信用原则的行为D、当事人在履行合同中没有全面地履行合同的内容答案：D解析：当事人在订立合同过程中有下列情况之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：⑴假借订立合同，恶意进行磋商；⑵故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；⑶有其他违背诚实信用原则的行为。关于选项D，是当事人在履行合同中的违约情形，不属于缔约过失责任。13.柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A、适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B、单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C、多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D、柱网布置与厂房的高度无关答案：A解析：本题考查的是影响工业建设项目工程造价的主要因素。选项B错误，单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低。选项C错误，多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。选项D错误，柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关。14.(2011年)对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。A、砌体工程B、幕墙工程C、钢筋工程D、电梯工程答案：D解析：分部工程是指将单位工程按专业性质、建筑部位等划分的工程。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，建筑工程包括：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等分部工程。15.(2015年)关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是()。A、非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B、国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C、承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告D、工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构核对结论为准答案：B解析：该题主要考察的是：竣工结算审核“选项A错误，非国有资金投资的建筑工程发包人在协商期内未与承包人协商或者经协商未能与承包人选成协议的，应当委托工程造价咨询企业进行竣工结算审核；选项C错误，发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核，承包人应在规定期限内将同意核对结论或不同意见的说明提交工程造价咨询机构。工程造价咨询机构收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核无异议的，发承包双方应在规定期限内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕；复核后仍有异议的，对于无异议部分办理不完全竣工结算；有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的,按照合同约定的争议解决方式处理。；选项D错误，发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核。”16.关于《国务院关于投资体制改革的决定》，特别重大的政府投资项目应实行（）制度。A、网上公示B、咨询论证C、专家评议D、民众听证答案：C解析：本题考查的是工程项目建设程序。政府投资特别重大的项目应实行专家评议制度。17.下列内容不属于企业管理费中的税金的有（）。A、房产税B、企业所得税C、土地使用税D、印花税答案：B解析：企业管理费中的税金包括企业缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等。18.按照有关规定，在尚未开发或建造自用项目前，土地使用权作为()核算。A、固定资产费用B、无形资产费用C、其他资产费用D、工程费用答案：B解析：对于土地使用权的特殊处理：按照有关规定，在尚未开发或建造自用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。19.对于设计方案比较特殊，无同类工程可比，且审查精度要求高的施工图预算，适宜采用的审查方法是（）。A、全面审查法B、标准预算审查法C、对比审查法D、重点审查法答案：A解析：本题考查的是施工图预算的编制。题干中的设计方案比较特殊，无同类工程可比且审查精度较高，最新题库，考前所以应当采用全面审查法。而且，该方法具有全面、细致，审查质量高、效果好的特点。在备选答案中，标准预算审查法（B），需要工程采用标准图设计；对比审查法（C），需要找到规模、标准等同类的工程；重点审查法（D），适合于在规模较大的工程中，突出重点20.下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A、场外运输损耗B、工地仓储损耗C、一般性检验鉴定损耗D、施工加工损耗答案：D21.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、研究试验费包括对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用答案：C解析：新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费22.(2015年)关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是()。A、招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B、同一招标工程的项目编码不得有重复C、清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D、当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个答案：A解析：该题主要考察的是：分部分项工程量清单的编制“分部分项工程项目清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的5项内容。”23.(2013年)下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A、工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B、建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量×相应单价C、工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D、工程计价中的工程单价仅指综合单价答案：C解析：工程计价包括单价的确定和总价的计算。①工程单价是指完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用。工程单价包括工料单价和综合单价。②工程总价是指经过规定的程序或办法逐级汇总形成的相应工程造价。分部分项工程费(或措施项目费)=∑[基本构造单元工程量(定额项目或清单项目)×相应单价]24.关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是()。A、应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B、各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C、工业布局的集聚程度越高越好D、相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率答案：D解析：建设地区的选择要遵循两个基本原则：(1)靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则，但这一原则并不是意味着项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地的等距离范围内，而是根据项目的技术经济特点和要求具体对待；(2)工业项目适当聚集的原则。但当工业聚集超越客观条件时，也会带来许多弊端，促使项目投资增加，经济效益下降。25.订立合同过程中，（）是要约。A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招股说明书答案：B解析：本题考查的是合同的形势与内容。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。26.一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请，该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自（）起归于消灭。A、合同变更请求之日B、合同成立时C、合同撤销请求之日D、合同撤销裁定之日答案：B效合同或者被撤销合同的法律后果。无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。27.应用美国建筑师学会（AIA）合同条件时，采用不同的计价方式只需选用相应的（）即可。A、协议书格式与通用条件B、财务管理表格与协议书格式C、通用条件与专用条件D、专用条件与财务管理表格答案：A解析：应用美国建筑师学会(AIA)合同条件时,采用不同的计价方式只需选用相应协议书格式与通用条件即可。28.某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、15%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A、233.48B、252.2C、287.4D、302.8答案：A解析：本题考查的是设计概算的编制。综合调整系数=20%×1.1+50%×1.2+10%×1.3+15%×1.15=1.1225，拟建工程概算造价=216/2700×1.1225×（1+4%）×2500=233.48（万元）。29.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交()进行核准。A、项目申请报告B、项目建议书C、可行性研究报告D、开工报告答案：A解析：对于企业不使用政府资金投资建设的项目，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。(1)核准制。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。(2)备案制。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。30.《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关延期申请；延期以（）次为限，每次不超过3个月。A、1；1B、2；2C、3；2D、4；3答案：C解析：本题考查的是建筑许可。设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。31.信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括（）。A、工程项目分类标准代码B、信息采集及传输标准格式C、建设工程人、材、机的分类及标准代码D、信息共享的管理机制和模式答案：D解析：加强全国建设工程造价信息系统的信息标准化工作，包括组织编制建设工程人工、材料、机械、设备的分类及标准代码，工程项目分类标准代码,各类信息采集及传输标准格式等工作，将为全国工程造价信息化的发展提供基础。32.(2013年)招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价；②根据工程所在地的定额规定计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价，则正确的工作顺序是()。A、①④②③B、①③②④C、②①③④D、②①④③答案：D解析：综合单价的组价：①首先，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量；②其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价；③在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，计算定额项目合价；④计算工程量清单综合单价，未计价材料费（包括暂估单价的材料费）应计入综合单价。33.()用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。A、基本建设项目竣工财务决算表B、基本建设项目概况表C、基本建设项目交付使用资产明细表D、基本建设项目交付使用资产总表答案：A解析：(2)基本建设项目竣工财务决算表（见表6.2.2)。竣工财务决算表是竣工财务决算报表的一种，建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。34.可行性研究报告的市场分析与预测不包括（）。A、项目建设基本条件B、产品供需预测C、市场现状调查D、竞争力分析答案：A解析：市场分析与预测，包括市场预测内容、市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析、市场调查与预测方法。35.承包商可以向业主提起索赔的情形是（）。A.承包商为确保质量而增加的措施费B.监理工程师提出的工程变更造成费用的增加C.分包商因返工造成费用增加、工期顺延D.承包商自行采购材料的质量有问题造成费用增加、工期顺延A、AB、BC、CD、DE、E答案：B解析：通常，承包商可以提起索赔的事件有：（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（2）因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失；（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（6）合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；（8）物价上涨，法规变化及其他36.(2014年)招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备价及专业工程金额是（）。A、暂列金额B、暂估价C、总承包服务费D、价差预备费答案：B解析：暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。37.下列费用中，属于安装工程费中措施项目费的是（）。A、施工机具使用费B、暂列金额C、工程定位复测费D、工程排污费答案：C解析：措施项目费中工程定位复测费：指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。38.措施项目中的安全文明施工费按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)的要求，应按照（）规定的标准计取。A、县级以上人民政府建设行政主管部门B、国家或省级、行业建设主管部门C、国务院建设行政主管部门D、国务院价格主管部门答案：B解析：按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)的要求，措施项目费中的安全文明施工费应当按照国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价，该部分不得作为竞争性费用。39.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A、不同投标人的投标报价呈现规律性差异B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C、不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D、投标人之间约定中标人答案：D解析：本题考查的是编制投标文件。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；2）投标人之间约定中标人；3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。40.根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述中错误的是（）。A、缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算B、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期C、全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D、缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任答案：C解析：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。41.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。A、原价格B、新价格C、市场价格D、原价和新价的平均价格答案：B解析：本题考查合同履行的原则。42.单位建筑工程预算是建筑工程各专业单位工程施工图预算的总称，下列属于按其工程性质划分的是（）A、煤气工程预算，电气设备安装工程预算、工业管道工程预算B、一般土建工程预算，给排水工程预算，采暖通风工程预算C、电气设备安装工程预算、工业管道工程预算和热力设备安装工程预算D、给排水工程预算，机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算、工业管道工程预算答案：B解析：单位建筑工程预算是建筑工程各专业单位工程施工图预算的总称，按其工程性质分为一般土建工程预算，给排水工程预算，采暖通风工程预算，煤气工程预算，电气照明工程预算，弱电工程预算，特殊构筑物如烟窗、水塔等工程预算以及工业管道工程预算等。安装工程预算是安装工程各专业单位工程预算的总称，安装工程预算按其工程性质分为机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算、工业管道工程预算和热力设备安装工程预算等。43.(2014年)根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A、逾期付款的，遇价格上涨时B、逾期付款的，遇价格下降时C、逾期提取标的物的，遇价格下降时D、逾期交付标的物的，遇价格上涨时答案：A解析：本题考查的是合同履行的特殊规则。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。44.根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关，属于必须消耗的时间。45.关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A、包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B、包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C、包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D、包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费答案：B解析：联合试运转费是试运转支出的大于收入的差额部分费用，其中试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等。46.(2016年)某建设项目有两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为100、120、60、40万元。则该单项工程B的新增固定资产价值是（）万元。A、3132.5B、3135C、3137.5D、3165答案：B解析：AB是两个单项工程。所以总建筑工程费用是4000（1000+3000），总安装工程是800（就是800+0），总需安装设备费是1200（1200+0）。B单项工程：应分摊的建设单位管理费=(1000+800+1200)/（4000+800+1200）×100=50；应分摊的土地征用费=1000/4000×120=30；应分摊的建筑设计费=1000/4000×60=15；应分摊工艺设计费：800/800×40=40B的新增固定资产价值：1000+800+1200+50+30+15+40=313547.(2015年)关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是()。A、新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B、分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C、凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D、企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值答案：C解析：该题主要考察的是：新增资产的分类。A错：按照新的财务制度和企业会计准则，新增资产按资产性质可分为固定资产、流动资产无形资产和其他资产等四大类。B错：一次交付生产或使用的工程一次计算新增固定资产价值，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价。C对：(3)凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值。D错：建设单位管理费是计入新增其他资产价值的。48.下列设施的费用应计入安全文明施工措施费的是（）。A、安全施工标志的购置及安全宣传费用B、工程排污费C、财产保险费D、工伤保险费答案：A解析：其中答案A属于文明施工与环境保护的要求,B、C、D项均属于按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的构成，其中的工程排污费和工伤保险费属于规费的内容，财产保险费属于企业管理费的内容。49.工程定额计价的主要程序有：①计算工程量；②套用定额单价；③费用计算；④复核⑤熟悉施工图纸和现场，正确的步骤是（）。A、④-⑤-①-②-③B、⑤-①-④-②-③C、⑤-②-①-④-③D、⑤-①-②-③-④答案：D解析：定额单价法编制施工图预算的基本步骤如下：第一阶段:收集资料；第二阶段:熟悉图纸和现场；第三阶段：计算工程量；第四阶段:套定额单价；第五阶段:编制工料分析表；第六阶段:费用计算；第七阶段：复核；第八阶段：编制说明。50.下列费用中，属于生产准备费的是()。A、专利技术使用费B、生产职工培训费C、市政公用设施费D、工程保险费答案：B解析：生产职工培训费属于生产准备及开办费的内容。专利技术使用费属于专利及专有技术使用费，市政公用设施费、工程保险费属于与项目建设有关的其他费用。51.下列关于工程代建制的说法中，正确的是（）。A、工程代建制是一种针对经营性政府投资项目的建设实施组织方式B、工程代建单位参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理C、在项目建设期间，工程代建单位存在经营性亏损或盈利D、工程代建制由专业化的工程项目管理单位作为代建单位答案：D解析：工程代建制是一种针对非经营性政府投资项目的建设实施组织方式，专业化的工程项目管理单位作为代建单位，在工程项目建设过程中按照委托合同的约定代行建设单位职责。在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利，通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取代理费、咨询费。如果在项目建设期间使投资节约，可按合同约定从所节约的投资中提取一部分作为奖励。52.(2010年)城镇市政基础设施工程的建设单位应在开工前向()申请领取施工许可证。A、国务院建设主管部门B、工程所在地省级以上人民政府建设主管部门C、工程所在地市级以上人民政府建设主管部门D、工程所在地县级以上人民政府建设主管部门答案：D解析：从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，业主在开工前应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。53.某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计利息为()万元。A、120.0B、240.0C、243.6D、367.2答案：C解析：，当总贷是分年均衡发放时，建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。第1年贷款利息=（1/2）×2000×6%=60（万元）第2年贷款利息=（2000+60+（1/2）×4000）×6%=243.6（万元）54.我国工程造价管理组织的三个系统是（）。A、政府行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统B、国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、行业协会管理系统C、国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、企事业单位管理系统、D、国务院建设行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统答案：A解析：工程造价管理的组织系统（一）政府行政管理系统（二）企事业单位管理系统（三）行业协会管理系统55.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（）。A、合同公证书B、仲裁协议书C、履约保函D、合同担保书答案：B解析：本题考查的是解决合同争议的方法。仲裁应根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。56.(2016年)某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，其中人、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为()元/㎡。A、3699.00B、4590.75C、4599.00D、4623.75答案：D解析：先使用调差系数计算出拟建工程的工料单价。类似工程的工料单价=4500×(15%+55%+10%)=3600(元/m2)在类似工程的工料单价中，人工、材料、施工机具使用费的比重分别为18.75%、68.75%和12.5%。拟建工程的工料单价=3600×(18.75%×1.05+68.75%×1.03+12.5%×0.98)=3699(元/m2)则：拟建工程适用的综合单价=3699×(1+25%)=4623.75(元/m2)57.某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A、专业性B、季节性C、区域性D、动态性答案：C解析：工程造价信息的区域性是指建筑材料大多重量大、体积大、产地远离消费地点，因而运输量大，费用也较高。尤其不少建筑材料本身的价值或生产价格并不高，但所需要的运输费用却很高，这都在客观上要求尽可能就近使用建筑材料。因此，这类建筑信息的交换和流通往往限制在一定的区域内。58.下列内容中，不属于工程方案选择的基本要求是()。A、经济合理B、先进适用C、符合工程标准规范要求D、适应已选定的场址答案：B解析：工程方案选择应满足的基本要求包括：满足生产使用功能要求；适应已选定的场址（线路走向）；符合工程标准规范要求；经济合理。59.某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时点成本和进度状态的说法，正确的是（）。A、费用节约、进度超前B、费用超支、进度拖延C、费用节约、进度拖延D、费用超支、进度超前答案：D解析：费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用<0，故费用超支;进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用>0，故进度超前。60.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A、按政策规定标准估算报价B、按招标文件提供的金额报价C、自主报价D、待签证时报价答案：C解析：本题考查计日工的投标方法，计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。61.【2017年真题】关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A、投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B、招标人签收投标文件后，可以开启投标文件C、投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D、未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收答案：A解析：本题考查投标文件的送达与签收。62.工人的工作时间中，熟悉施工图纸所消耗的时间属于（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、不可避免的中断时间答案：C解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。准备与结束工作时间：可分为班内的准备与结束工作时间和任务的准备与结束工作时间。其时间长短往往与工作内容有关。熟悉图纸、准备相应工具、事后清理现场。63.在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质的是（）。A、项目特征B、项目编码C、项目名称D、项目计量单位答案：A解析：本题考查的是工程量清单编制。项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。64.根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。65.某土方工程，计划总工程量为4800m3预算单价为580元/m3，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的费用偏差为（）万元。A、-34.8B、-6C、6D、34.8答案：B解析：计算过程如下：已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算单价=3000×580=174（万元）已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价=3000×600=180（万元）费用偏差（CV）=BCWP-ACWP=174-180=-6（万元）。66.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A、1B、2C、3D、5答案：D解析：本题考查的是合同权利义务终止。根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为5年。67.下列关于竣工日期的说法中，正确的是（）。A、竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B、建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期C、发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期答案：A解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。68.某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A、107.68B、110.24C、112.80D、52.80答案：A解析：本题考查的是施工机具台班单价。台班折旧费＝机械预算价格/耐用总台班＝50000/1250＝40（元/台班）检修费＝2000×（4-1）/1250＝4.8（元/台班）维护费＝4.8×60%＝2.88（元/台班）则机械台班单价＝40＋4.8＋2.88＋60＝107.68（元/台班）69.由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A、2B、3C、5D、6答案：A解析：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期(含延长部分)最长不能超过24个月。70.【2018年真题】发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A、编制招标文件B、印刷、邮寄招标文件C、招标人办公D、招标活动答案：B解析：本题考查招标文件的相关规定。招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。71.根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（）。A、爆破工程B、起重吊装工程C、脚手架工程D、高大模板工程答案：D72.根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（）。A、在建设单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位检测B、在施工单位技术负责人监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位检测C、在工程监理单位监督下现场取样，并送建设单位指定的质量检测单位检测D、在工程监理单位监督下现场取样，并送工程监理单位指定的质量检测单位检测答案：A解析：施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。73.(2010年)根据招标投标法，下列关于投标和开标的说法中，正确的是()。A、投标人如果准备中标后将部分工程分包的，应在中标后通知招标人B、联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C、开标应当在公正机构的主持下，在招标人通知的地点公开进行D、开标时，可以由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况答案：D解析：选项A，根据招标文件载明的项目实际情况，投标人如果准备在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工程进行分包的，应当在投标文件中载明；选项B，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任；选项C，开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。74.设计概算编制依据不包括（）。A、初步设计B、施工现场测定资料、试验资料和统计资料C、资金筹措方式D、类似工程概预算及技术经济指标答案：B解析：一般来说，设计概算编制依据主要包括：(1)国家、行业和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规、规定。(2)相关文件和费用资料，包括：1)初步设计或扩大初步设计图纸、设计说明书、设备清单和材料表等。2)批准的建设项目设计任务书(或批准的可行性研究报告)和主管部门的有关规定。3)国家或省、市、自治区现行的建筑设计概算定额(综合概算定额或概算指标),现行的安装设计概算定额(或概算指标)，类似工程概预算及技术经济指标。4)建设工程所在地区的人工工资标准、材料价格、施工机械台班价格，标准设备和非标准设备价格资料，现行的设备原价及运杂费率，各类造价信息和指数。5)国家或省、市、自治区现行的建筑安装工程企业管理费等有关费用标准。工程所在地区的土地征购、房屋拆迁、青苗补偿等费用和价格资料。6)资金筹措方式或资金来源。7)正常的施工组织设计及常规施工方案。8)项目涉及的有关文件、合同、协议等。75.已知某工程承包合同价款总额是3000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元。A、1000B、1400C、1500D、2000答案：D解析：起扣点的计算公式如下：T=P-M/N式中T一一起扣点(即工程预付款开始扣回时)的累计完成工程金额；P一一承包工程合同总额；M一一工程预付款总额；N一一主要材料及构件所占比重。预付款起扣点=3000-(3000×20%)÷60%=2000万元。76.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A、招标文件B、投标函及投标函附录C、委托监理协议书D、投标企业定额标准答案：B解析：解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)己标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。77.(2013年)下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()。A、专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B、在生产期支付的商标权费C、国内设计资料费D、国外设计资料费答案：D解析：专利及专用技术使用费的主要内容有：①国外设计及技术资料费、引进有效专利、专有技术使用费和技术保密费；②国内有效专利、专有技术使用费；③商标权、商誉和特许经营权费等。78.根据《注册造价工程师管理办法》的规定，下列关于注册造价工程师执业范围的表述正确的是（）。A、修改工程造价成果文件，必须由签字盖章的注册造价工程师本人进行B、工程款支付与工程索赔费用的计算C、在本人所在单位承担的工程造价成果文件上签字并盖章D、没有资格参与竣工结（决）算的编制和审核等工作答案：B解析：注册造价工程师的执业范围:1)建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目经济评价，工程概算、预算、结算，竣工结（决）算的编制和审核；2)工程量清单、标底（或者控制价)、投标报价的编制和审核，工程合同价款的签订及变更、调整，工程款支付与工程索赔费用的计算;3)建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制，工程保险理赔的核查；4)工程经济纠纷的鉴定。79.下列表格中，不属于工程项目年度计划的是（）。A、年度计划项目表B、年度建设资金平衡表C、年度设备平衡表D、投资计划年度分配表答案：D解析：工程项目年度计划表格部分包括年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表和年度设备平衡表。80.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216)，下列关于变更程序的说法中正确的是()。A、发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B、承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C、承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D、承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作答案：B解析：本题考查的是工程总承包合同价款的结算。选项A，发包人要求的变更以及采纳了承包人提交的变更建议书后决定的变更，应事先以书面形式通知承包人。选项B正确，承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10天内向发包人提交书面建议报告选项C，如承包人不接受发包人变更通知中的此项变更时，建议报告中包括不支持此项变更的理由。选项D，承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。81.施工过程中，施工测量放线和复测工作发生的费用应计入（）。A、分部分项工程费B、其他项目费C、企业管理费D、措施项目费答案：D解析：措施项目费中工程定位复测费：指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。82.本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是()。A、专利权B、专有技术C、商标权D、存货答案：B解析：(2)专有技术（又称非专利技术）的计价。专有技术具有使用价值和价值，使用价值.是专有技术本身应具有的，专有技术的价值在于专有技术的使用所能产生的超额获利能力，应在研究分析其直接和间接的获利能力的基础上，准确计算出其价值。如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。对于外购专有技术，应由法定评估机构确认后再进行估价，其方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价。83.根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。A、5年B、2年C、1年D、6个月答案：C84.(2016年)某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为()。A、0.995B、0.996C、0.997D、0.998答案：A解析：报告期建筑安装工程费=1520+3200+580+600+700=6600分母为：1520/1.08+3200/0.95+580/1.01+600/1.03+700=6632.61，6600/6632.61=0.9950885.关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。A、劳动者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B、劳动对象、劳动工具不变，劳动者、工作地点可变C、劳动对象、劳动工具、工作地点不变，劳动者可变D、劳动者、劳动对象和使用的劳动工具均不发生变化答案：D解析：工序是指施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节。其主要特征是劳动者、劳动对象和使用的劳动工具均不发生变化86.根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》，下列工程中，属于分项工程的是()。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、桩基工程答案：B解析：钢筋工程属于分项工程，电气工程和屋面工程属于分部工程，桩基工程属于子分部工程。87.(2015年)某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为()万元。A、350B、400C、450D、475答案：C解析：该题主要考察的是：基本预备费的计算，基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率=(6000+1000+2000)×5%=450万元。88.用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A、1057块、0.372m3B、1057块、0.454m3C、1060块、0.372m3D、1060块、0.449m3答案：D解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。标准砖的净用量=1113/（1+5%）=1060（块）；砂浆的净用量=2-1060×0.24×0.115×0.053=0.449（m3）。89.完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度差系数为10%，则该单位分部分项工程预算定额人工消耗量为（）工日。A、5.92B、5.95C、6.02D、6.05答案：D解析：人工消耗量=（4.2+0.3+1）×（1+10%）=6.05（工日）。90.投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是()。A、50%～70%B、70%～90%C、70%D、75%～90%答案：B解析：据有关资料统计，在项目建设各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，达到70%～90%。91.下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A、新产品试制费B、水文地质勘察费C、特殊设备安全监督检验费D、委托专业机构验证设计参数而发生的验证费答案：D解析：本题考查的是与项目建设有关的其他费用。选项A应由科技三项费用列支，不包括在研究试验费中。选项B属于勘察设计费。选项C属于特殊设备安全监督检验费。92.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）A、施工单位参加试运转人员的工资B、单台设备的单机试运转费C、试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D、试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用答案：A解析：试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物资消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用93.某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（）。A、由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任B、由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担C、由承包人承担，理由是承包人责任导致延期，进而导致税金增加D、由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化的风险答案：C解析：考点:法律法规变化。因承包人原因导致工期延误，且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。参见教材P84。94.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）。A、以合法形式掩盖非法目的的合同B、损害社会公共利益的合同C、一方以胁迫手段订立的合同D、恶意串通损害集体利益的合同答案：C解析：A\B\D属于无效合同、C属于效力待定合同95.对于采用（）的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算。A、投资补助、转贷和资本金注入方式B、直接投资和贷款贴息方式C、投资补助、转贷和贷款贴息方式D、直接投资和资本金注入方式答案：D解析：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。96.下列指数中，属于数量指标指数的是（）。A、商品销售量指数B、产品价格指数C、设备、工器具价格指数D、人工费价格指数答案：A解析：指数按其所反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数。数量指标指数是综合反映现象总的规模和水平变动情况的指数。如商品销售量指数、工业产品产量指数、职工人数指数等。质量指标指数是综合反映现象相对水平或平均水平变动情况的指数。如产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数等。97.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是()。A、特殊设备安全监督检查费B、供销部门手续费C、成品损失费及运输包装费D、外购配套件费答案：D解析：单台非标准设备原价={[（材料费+加工费+辅助材料费）×（1+专用工具费率）×（1+废品损失费率）+外购配套件费]×（1+包装费率）-外购配套件费}×（1+利润率）+销项税金+非标准设备设计费+外购配套件费。98.债权人在项目融资过程中，关注的重点是（）。A、抵押人所提供的抵押物的价值B、项目公司的资信等级C、项目贷款期内可用于还款的现金流量D、项目投资人的实力和信用等级答案：C解析：债权人在项目融资过程中主要关注项目在贷款期内能产生多少现金流量用于还款，能够获得的贷款数量、融资成本高低及融资结构设计等都与项目的预期现金流量和资产价值紧密联系在一起。99.建设投资由（）三项费用构成。A、工程费用、建设期利息、预备费B、建设费用、建设期利息、流动资金C、工程费用、工程建设其他费用、预备费D、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用答案：C解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。100.关于施工过程中材料费控制的说法，正确的是（）。A、有消耗定额的材料采用限额发料B、没有消耗定额的材料必须包干使用C、零星材料应实施计划管理并按指标控制D、有消耗定额的材料均不得超过领料限额答案：A解析：考点:施工成本的过程控制方法。对于有消耗定额的材料，以消耗定额为依据，实行限额发料制度。参见教材P117。101.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（）。A、合同公证书B、仲裁协议书C、履约保函D、合同担保书答案：B102.(2016年)施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A、和解协议书B、造价认定书C、行政调解书D、仲裁调解书答案：D解析：(2)仲裁裁决的执行。仲裁裁决做出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以向被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院申请执行。103.(2016年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是()。A、跨地区承接业务不备案的B、出租、出借资质证书的C、设立分支机构未备案的D、提供虚假材料申请资质的答案：B解析：该题主要考察的是：合同价款履行工程造价咨询企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款：(1)涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；(2)超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务；(3)同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；(4)以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争；(5)转包承接的工程造价咨询业务；(6)法律、法规禁止的其他行为。故正确答案是B。跨地区承接业务不备案的，设立分支机构未备案的，应处以5000元以上2万元以下罚款，故选项A、C错误。申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质，故选项D错误。104.招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出。A、7B、10C、14D、15答案：D解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。105.根据FIDIC合同条件的规定，下列有关工程量变更引起的价格调整的情形，错误的是()。A、该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”B、该部分工程实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动大于10%C、该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D、由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过0.1%答案：D解析：本题考查的是国际工程合同价款的结算。“国际工程工程量变更引起的价格调整：(1)该部分工程实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动大于10%；(2)该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%；(3)由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%；(4)该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。”106.按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（）A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算答案：B解析：本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。107.某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间投邮，由于邮局错递而延误了到达时间，对此情况，该承诺文件应（）A、因迟到而自然无效B、必须经要约人发出接受通知后有效C、必须经要约人发出拒绝通知后才无效D、因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺答案：C108.(2016年)根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是()。A、以两次为限，每次不超过2个月B、以三次为限，每次不超过2个月C、以两次为限，每次不超过3个月D、以三次为限，每次不超过3个月答案：C解析：该题主要考察的是：施工许可证的有效期限，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。109.(2011年)根据《注册造价工程师管理办法》，造价工程师初始注册的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：C解析：3）初始注册：取得造价工程师执业资格证书的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须出具近一年的继续教育证明方可申请初始注册。初始注册的有效期为4年。110.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A、技术水平对比B、管理及监测方式对比C、安全生产条件对比D、环境效益对比答案：C解析：环境治理方案必选的主要内容包括：1）技术水平对比；2）治理效果对比；3）管理及监测方式对比；4）环境效益对比111.根据《中华人民共和国建筑法》，关于施工许可证的有效期限，下列说法正确的是（）。A、建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工B、因故不能按期开工的，应当向当地政府申请延期C、延期以三次为限，每次不超过3个月D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止答案：D解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。112.关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算,下列说法正确的是（）。A、改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B、凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C、新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D、新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算答案：B解析：改扩建项目一般只计拆除清理费，A错误；新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算，CD错误。113.(2016年)对于不能计量工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则()。A、以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B、以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C、只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D、以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”答案：C解析：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。114.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100m2和24工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100m2。A、316.55B、491.55C、508.45D、845.00答案：B解析：修正结构件指标人工、材料、机械台班消耗量的计算公式如下：结构变化修正概算指标的人工、材料、机械数量＝原概算指标的人工、材料、机械数量＋换入结构件工程量×相应定额人工、材料、机械消耗量－换出结构件工程量×相应定额人工、材料、机械消耗量即结构变化修正概算指标的人工消耗量：500＋24×65%－37×65%=491.55(工日/100平方米)。115.某工程施工合同对工程款付款时间约定不明，工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款的利息应从（）之日计付。A、工程计划交付B、提交竣工结算文件C、当事人起诉D、监理工程师暂定付款答案：C解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。116.建设工程采用DBB模式的特点是（）。A、责权利分配明确，指令易贯彻B、不利于控制工程质量C、业主组织管理简单D、工程造价控制难度小答案：A解析：采用DBB模式的优点：建设单位、设计单位、施工总承包单位及分包单位在合同约朿下，各自行使其职责和履行义务，责权利分配明确；建设单位直接管理工程设计和施工，指令易贯彻。而且由于该模式应用广泛、历史长，相关管理方法较成熟，工程参建各方对有关程序都比较熟悉。117.对于技术复杂、设计有难度的工程通常采用三阶段设计，即()。A、方案设计、技术设计和施工图设计B、总体设计、技术设计和施工图设计C、初步设计、技术设计和施工图设计D、总平面设计、工艺设计和建筑设计答案：C解析：对于技术上复杂、在设计时有一定难度的工程，根据项目相关管理部门的意见和要求，可以按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行，称为三阶段设计。118.自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入()。A、建筑安装工程费B、建设单位管理费C、生产准备D、联合试运转费答案：C解析：包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等属于生产准备费中的人员培训费及提前进场费。119.关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。A、采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B、采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C、规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D、现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案：D解析：在工程竣工结算时，其他项目应按下列规定计价：⑴计日工应按发包人实际签证确认的事项计算。⑵暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定计算。⑶总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。⑷施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算。⑸现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算。⑹暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。120.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A、筑路机在工作区末端的调头时间B、体积大而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C、机械在工作地点之间的转移时间D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B解析：选项A属于不可避免的无负荷工作时间；选项C属于不可避免的中断工作时间；选项D属于损失的工作时间。121.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。A、5B、7C、14D、20答案：D解析：在投标过程中应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。122.根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。A、建筑安装工程费B、设备及工器具购置费C、建设用地费D、可行性研究答案：B解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备及工器具购置费用是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成的，它是固定资产投资中的积极部分。123.(2015年)关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是()。A、即指零星工作所消耗的人工工时B、在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C、应按投标文件载明的数量和单价进行结算D、在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写答案：D解析：该题主要考察的是：计日工的内容“计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、^施工机具台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。表2.2.7注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。”124.(2010年)下列工程中，属于概算指标编制对象的是()。A、分项工程B、单位工程C、分部工程D、整个建筑物答案：B解析：(4)概算指标。概算指标是以单位工程为对象，反映完成一个规定计量单位建筑安装.产品的经济指标。概算指标是概算定额的扩大与合并，以更为扩大的计量单位来编制的。概算指标的内容包括人工、材料、机具台班三个基本部分，同时还列出了分部工程量及单位工程的造价，是一种计价定额。125.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（）。A、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日答案：D解析：本题考查的是最高人民法院司法解释有关要求。建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为工程实际交付之日。126.最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括()。A、工程造价指数、在建工程信息