2023年全国一造《建设工程造价管理》考前密押预测卷（十）含解析

PAGEPAGE442023年全国一造《建设工程造价管理》考前密押预测卷（十）含解析一、单选题1.根据《标准施工招标文件》，由施工承包单位提出的索赔按程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出索赔处理答复后（）天内完成赔付。A、14B、21C、28D、42答案：C解析：施工承包单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。施工承包单位不接受索赔处理结果的，按合同中争议解决条款的约定处理。2.（2020年真题）价值工程的核心是对产品进行（）分析。A、成本B、结构C、价值D、功能答案：D解析：P202-204价值工程的核心是对产品进行功能分析。3.（2016年考题）采用增量投资内部收益率（△IRR）法比选计算期不同的互斥方案时，对于已通过绝对见效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（）。A、△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案B、△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案C、无论△IRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额小的方案D、无论△IRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额大的方案答案：B解析：本题考查的是经济效果评价方法。若△IRR大于基准收益率时，则初始投资额大的方案为优选方案，若△IRR小于基准收益率时，则初始投资额小的方案为优选方案。4.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用条款中，属于发包人义务的是（）A、发出开工通知B、编制施工组织总设计C、组织设计交底D、施工期间照管工程答案：C解析：P144-148发包人在合同履行过程中的一般义务包括:（1）在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。（2）应委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知。（3）应按专用合同条款的约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。（4）应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。（5）应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。（6）应按合同约定向承包人及时支付合同价款。（7）应按合同约定及时组织竣工验收。（8）应履行合同约定的其他义务。5.(2015年)关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是()。A、缺陷责任期就是保修期B、屋面防水工程的保修期为5年C、结构工程的保修期为10年D、给排水管道的保修期为5年答案：B解析：该题主要考察的是：缺陷责任的概念和期限“A缺陷责任期。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期是指承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限。(2)保修期。建设工程保修期是指在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限。其期限长短由《建设工程质量管理条例》规定。C地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；D电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。”6.有关“流水节拍”的概念，正确的解释是（）。A、一个专业队的作业时间B、一个施工段的持续时间C、一个专业队的流水时间D、一个专业队在某施工段上的作业时间答案：D解析：本题考查的是时间参数。流水节拍是指组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。7.（2020年真题）为判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法（）。A、项目经济评价B、财政承受能力评价C、物有所值评价D、项目财务评价答案：C解析：P251-261物有所值评价是判断是否采用ppp模式代替政府传统投资运营方式提供公共服务项目的一种评价方法。8.根据《合同法》，执行政府定价或政府指导价的，政府价格调整时，仍按照原价格执行的情形是（）。A、逾期交付标的物的，遇价格上涨时B、逾期交付标的物的，遇价格下降时C、逾期提取标的物的，遇价格上涨时D、无论价格上涨或下降答案：A解析：本题考查的是合同履行的特殊规则。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。9.(2018年)关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。A、需为本单位全部职工缴纳工伤保险费B、只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保C、只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费D、可以只为本单位危险作业岗位人员投保答案：A解析：工伤保险的投保人是中华人民共和国境内的用人单位，而被保险人则是用人单位的全部职工或者雇工。在这里应特别注意的是，无论劳动者与用人单位是否订立书面劳动合同还是未签订劳动合同，劳动者的用工形式无论是长期工、季节工、临时工，只要形成了劳动关系或事实上形成了劳动关系的职工，均享有工伤保险待遇的权利。10.建设工程全要素造价管理的核心是（）。A、工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机制B、协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系C、采取有效措施控制工程变更和索赔D、做好前期策划和方案设计.实现建设工程全寿命周期成本最小化答案：B解析：本题考查的是工程造价管理的基本内涵。全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。11.某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A、29B、30C、34D、35答案：A解析：本题考查的是等节奏流水施工。该工程流水施工工期T=（3+4-1）×5+2-3=29（天）。12.关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法，正确的是（）。A、敏感性分析只适用于财务评价B、风险分析只适用于国民经济评价C、盈亏平衡分析只适用于财务评价D、盈亏平衡分析只适用于国民经济评价答案：C解析：盈亏平衡分析只适用于财务评价，敏感性分析和风险分析可同时用于财务评价和国民经济评价。13.某产品有F1，F2，F3，F4四项功能，采用0-4评分法得出F2和F3同样重要，F1相对于F4重要得多，F1相对于F2重要。则功能F2的重要性系数是（）。A、0.08B、0.25C、0.35D、0.42答案：B解析：本题考查的是价值工程方法。F2和F3同样重要，都得2分；F1相对于F4很重要，F1得4分，F4得0分；F1相对于F2重要，F1得3分，F2得1分；同时，因为F2和F3同样重要，所以F1相对于F3重要，F1得3分，F3得1分；同时，因为F1相对于F4很重要，所以F2和F3相比，F2和F3相对于F4重要，F2和F3得3分，F4得1分。列表如下：14.(2016年)工程项目的多次计价是一个()的过程。A、逐步分解和组合，逐步汇总概算造价B、逐步深化和细化，逐步接近实际造价C、逐步分析和测算，逐步确定投资估算D、逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价答案：B解析：该题主要考察的是：工程项目的计价多次性，多次计价是一个逐步深入和细化，不断接近实际造价的过程。15.(2018年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价工作的人员不应少于（）人。A、6B、8C、10D、12答案：A解析：乙级：专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于6人，注册造价工程师不少于6人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历。16.下列工程项目目标控制方法中，控制的原理基本相同、目的也相同的是（）。A、香蕉曲线法和S曲线法B、网络计划法和香蕉曲线法C、排列图法和网络计划法D、S曲线法和排列图法答案：A解析：本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。常见的工程项目目标控制方法共有7种，但各有其适用的范围，香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同。S曲线法、香蕉曲线都可用来控制工程造价和工程进度。因此正确选项为A。17.（2019年考题）价值工程应用中对产品进行分析的核心是（）。A、产品的结构分析B、产品的材料分析C、产品的性能分析D、产品的功能分析答案：D解析：本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。18.下列关于房产税计税依据的说法中，正确的是（）。A、融资租赁房屋的，以房产余值为计税依据B、融资租赁房屋的，以房产原值为计税依据C、以房产联营投资、共担经营风险的，以房产原值为计税依据D、以房产联营投资、不承担经营风险的，以房产余值为计税依据答案：A解析：融资租赁房屋的，以房产余值为计税依据计征房产税，租赁期内该税的纳税人，由当地税务机关根据实际情况确定。所以A选项正确、B选项错误。以房产联营投资，共担经营风险的，按房产余值为计税依据计征房产税。所以C、D选项错误。19.建筑工程一切险中建筑工程的保险金额为（）。A、建筑工程总造价B、承包工程合同的总金额C、工程费用D、投保人与保险公司双方商定答案：B解析：本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险中建筑工程的保险金额为承包工程合同的总金额。20.项目管理实施规划是在开工之前由（）编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。A、建设单位负责人B、施工单位技术负责人C、施工项目经理D、总监理工程师答案：C解析：本题考查的是工程项目计划体系。项目管理实施计划是在开工之前由施工项目经理编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。21.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于参建单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）。A、建设单位在办理工程质量监督手续前，应当按照国家有关规定领取施工许可证B、设计单位不应在设计文件中注明选用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、型号、性能等技术指标C、施工单位不得转包或者违法分包工程D、未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收答案：C解析：建设单位在领取施工许可证前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。设计单位选用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、型号、性能等技术指标在设计文件中注明，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产商、供应商。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。22.根据《工程造价咨询企业管理办法》，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。A、专职专业人员中取得造价工程师注册证书的人员不少于6人B、企业注册资本不少于50万元C、企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元D、人均办公建筑面积不少于6平方米答案：C解析：级资质：①拥有一级资质满3年；②技术负责人拥有一级造价工程师注册证书，具有高级职称，并具有从业经验不少于15年；③专职专业人员不少于12人，其中具有中级职称或具有二级造价功臣是注册证书的不少于10人，一级造价工程师不少于6人；④近三年营业收入不少于500万；⑤专业专业人员和企业签订劳动合同，符合职业年龄要求；⑥社保手续齐全；⑦核定资质等级之日前3年内无违规行为。乙级资质：①技术负责人拥有一级造价工程师注册证书，具备高级职称，从业经验不少于10年；②专业专业人员不少于6人，其中具有中级职称或二级造价工程师注册证书不少于4人，一级造价工程师不少于3人；③劳动合同；④社会基本养老保险；⑤暂定期内营业收入不少于50万；⑥核定资质等级之日前无违规行为。23.(2010年)工程寿命周期成本分析方法的局限性是假定工程对象有()。A、确定的运行效率B、确定的投资额C、确定的寿命周期D、固定的功能水平答案：C解析：工程寿命周期成本分析法的局限性包括：①假定项目方案有确定的寿命周期；②由于在项目寿命周期早期进行评价，可能会影响评价结果的准确性；③进行工程寿命周期成本分析的高成本使得其未必适用于所有的项目；④高敏感性使其分析结果的可靠性、有效性受到影响。24.（2016年考题）采用目标利润法编制成本计划时，目标成本的计算方法是从（）中扣除目标利润。A、概算价格B、预算价格C、合同价格D、结算价格答案：C解析：目标利润法是指根据工程项目的合同价格扣除目标利润后得到目标成本的方法。在采用正确的投标策略和方法以最理想的合同价中标后，从标价中扣除预期利润、税金、应上缴的管理费等之后的余额即为工程项目实施中所能支出的最大限额。25.（2017年考题）工程网络计划中工作，D有两项紧后工作,最早开始时同分别为17和20，工作D的最开始时间为12,持续时间为3,则工作D的自由时差为（）。A、5B、4C、3D、2答案：D解析：考查网络计划时间参数计算（概念），历年最简单的一次考题，何为自由时差——不影响紧后工作最早开始时间的机动时间。26.(2014年)根据《工伤保险条例》，工伤保险费的缴纳和管理方式是（）。A、由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户B、由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入企业保险基金专户C、由企业按当地社会平均工资的一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户D、由企业按当地社会平均工资的一定比例缴纳，存入企业保险基金专户答案：A解析：该题主要考察的是：工伤保险，工伤保险费，由企业按照职工工资总额的一定比例缴纳，职工个人不缴纳工伤保险费。工伤保险基金存入社会保障基金财政专户，用于《条例》规定的工伤保险待遇，劳动能力鉴定，工伤预防的宣传、培训等费用，以及法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用的支付。27.（2020年真题）进行建设工程限额设计时，评价和优化设计方案采用的方法是（）。A、技术经济分析法B、工期成本分析法C、全寿命周期成本分析法D、价值指数分析法答案：A解析：P306-307设计阶段工程造价管理的主要方法是通过多方案技术经济分析，优化设计方案，选用适宜方法审查工程概预算;同时，通过推行限额设计和标准化设计，有效控制工程造价。28.(2013年)在工程项目财务分析和经济分析中，下列关于工程项目投入和产出物价值计量的说法，正确的是()。A、经济分析采用影子价格计量，财务分析采用预测的市场交易价格计量B、经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量C、经济分析和财务分析均采用预测的市场交易价格计量D、经济分析和财务分析均采用影子价格计量答案：A解析：该题主要考察的是：财务分析与经济分析的区别两种分析中衡量费用和效益的价格尺度不同。项目财务分析关注的是项目的实际货币效果，它根据预测的市场交易价格去计量项目投入和产出物的价值，而项目经济分析关注的是对国民经济的贡献，采用体现资源合理有效配置的影子价格去计量项目投入和产出物的价值。29.从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A、全部建筑安装工程费用B、建设工程总费用C、全部固定资产投资费用D、建设工程动态投资费用答案：C解析：考查的是工程造价的含义。从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。30.（2013年考题）按工程进度绘制的资金使用计划S曲线必然包括在“香蕉图”内，该“香蕉图”是由工程网络计划中全部工程分别按（）绘制的两条S曲线组成。A、最早开始时间（ES）开始和最早完成时间（EF）完成B、最早开始时间（ES）开始和最迟完成时间（LS）完成C、最迟开始时间（LS）开始和最迟完成时间（L完成D、最迟开始时间（LS）开始和最早完成时间（E完成答案：B解析：由于在工程网络计划中，工作的开始时间有最早开始时间和最迟开始时间两种，如果按照工程网络计划中每项工程的最早开始时间绘制珍格格工程项目的计划累计完成工程量或造价，即可得到一条S曲线（ES曲线）；而如果按照工程网络计划中每项工作的最迟开始时间绘制珍格格工程项目的计划累计完成工程量或造价。又可得到一条S曲线（曲线），两条S曲线组合在一起，即成为香蕉曲线。31.某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。A、40.0B、80.0C、83.2D、86.4答案：D解析：(1000+1000×8%)×8%=86.4万元32.（）是控制资金使用成本，进而控制工程造价、降低工程项目风险所不可忽视的环节。A、目标策划B、融资方案的策划C、实施过程的策划D、项目组织策划答案：B解析：本题考查的是工程项目策划。融资方案的策划是控制资金使用成本，进而控制工程造价、降低工程项目风险所不可忽视的环节。33.按照现行财务制度的规定，固定资产折旧应从固定资产投入使用时间的（）计取。A、次月起按月B、当月起按月C、次年起按年D、次月起按年答案：A解析：本题考查的是施工成本管理。按照现行财务制度的规定，固定资产折旧应从固定资产投入使用月份的次月起，按月计取。34.(2012年)某投资方案设计生产能力为1000台／年，盈亏平衡点产量为500台／年，方案投产后前4年的达产率见下表。则该方案首次实现盈利的年份为投产后的第()年。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：②用生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP（%）。生产能力利用率表示的盈亏平衡点，是指盈亏平衡点产销量占项目正常产量的比重。所谓正常产量，是指达到设计生产能力的产销数量，也可以用销售金额来表示。生产能力利用率的计算式如下：BEP（%）=盈亏平衡点销售量/正常产销量×100%（4.2.48）所以本题该企业达到盈亏平衡的生产能力利用率=500/1000=50%，故第3年才能实现盈利。35.在施工合同履行过程中，如因施工当地发生停电而导致工期延长，则施工单位应当在知道或者应当知道这一索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书。A、3B、7C、10D、28答案：D解析：本题考查的是工程变更与索赔管理。施工承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，考前向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。36.(2013年)下列流水施工参数中，均属于时间参数的是()。A、流水节拍和流水步距B、流水步距和流水强度C、流水强度和流水段D、流水段和流水节拍答案：A解析：该题主要考察的是：时间参数，时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。37.已知名义年利率为12％，一年计息12次，则半年的有效利率和名义利率分别为（）。A、6.2％，6％B、12.7％，12％C、5.83％，6.2％D、6.35％，6％答案：A解析：本题考查的是等值计算。i=(1+r／m)m-1，其中r／m为计息周期利率，m为利率周期计息次数。在本题中，利率周期为半年，半年分为6个月，每月计息一次，共计息6次。每月的利率是12％÷12=1％。因此半年的有效利率为(1+1％)6-1=6.2％，半年的名义利率为1％×6=6％。2020教材P162-17538.(2012年)根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。A、承诺期限自要约发出时开始计算B、承诺通知一经发出不得撤回C、承诺可对要约的内容作出实质性变更D、承诺的内容应当与要约的内容一致答案：D解析：5）要约内容的变更。承诺的内容应当与要约的内容一致。39.下列流水施工参数中，均属于时间参数的是（）。A、流水节拍和流水步距B、流水步距和流水强度C、流水强度和流水施工工期D、施工段和流水节拍答案：A解析：本题考查的是流水施工的特点和参数。属于时间参数的是流水节拍、流水步距、流水施工工期。40.（2019年）地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）A、5%B、10%C、15%D、20%答案：B解析：每一年度全部ppp项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。省级财政部门可根据本地实际情况，因地制宜确定具体比例，并报财政部备案，同时对外公布。41.根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A、由此增加的费用，工期延误B、工期延误，但不考虑费用和利润的增加C、由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D、由此增加的费用，工期延误，以及承包商合理利润答案：D解析：发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。42.（2019年）双代号网络计划中关于关键节点的说法正确的是（）A、关键工作两端的节点必然是关键节点B、关键节点的最早时间与最迟时间必然相等C、关键节点组成的线路必然是关键线路D、两端是关键节点的工作必然是关键工作答案：A解析：在双代号网络计划中，关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。特别是当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。关键节点必然处在关键线路上，但由关键节点组成的线路不一定是关键线路。43.(2018年)下列投资方案现金流量表中,用来计算累计盈余资金、分析投资方案财务生存能力的是（）A、投资现金流量表B、资本金现金流量表C、投资各方现金流里表。D、财务计划现金流量表答案：D解析：投资方案现金流量表。（1）投资现金流量表：以投资方案为一独立系统进行设置。它以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期（包括建设期和生产运营期）内现金的流入和流出。（2）资本金现金流量表：从投资方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以投资方案资本金作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率，反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力，用以比选融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据。（3）投资各方现金流量表：分别从投资方案各个投资者的角度出发，以投资者的出资额作为计算的基础，用以计算投资方案投资各方财务内部收益率。（4）财务计划现金流量表：反映投资方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力。44.在进行投资方案现金流量基本要素分析时，下列补贴中（）不能作为项目的财务效益中补贴收入。A、与资产相关的政府补贴B、先征后返的增值税C、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算的定额补贴D、政府扶持给予的其他形式的补贴答案：A解析：本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。某些经营性的公益事业、基础设施投资方案应按有关规定估算企业可能得到与收益相关的政府补助（与资产相关的政府补助不在此处核算，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助），包括先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，以及属于财政扶持而给予的其他形式的补贴等，应按相关规定合理估算，记作补贴收入。45.(2012年)对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点应在产品的()阶段。A、研究设计B、生产制造C、质量检验D、使用维护答案：A解析：对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究、设计阶段，产品的设计图纸一旦完成并投入生产后，产品的价值就已基本确定，这时再进行价值工程分析就变得更加复杂。46.（2020年真题）根据工程造价咨询管理制度，乙级造价咨询企业中取得一级造价工程师注册证书的人员应不少于（）人A、3B、6C、10D、12答案：A解析：P11-13乙级造价咨询企业中取得一级造价工程师注册证书的人员应不少于3人。47.用来分析工程质量主要影响因素的方法是（）。A、排列图法B、责任图法C、直方图法D、控制图法答案：A解析：排列图又叫主次因素分析图或帕累特图，是用来寻找影响工程（产品）质量主要因素的一种有效工具。考生可能错误地选择C.直方图法和D.控制图法。直方图法和控制图法是判断是否存在质量问题的方法，不能用于分析工程质量主要影响因素。48.关于网络图绘制规则，说法错误的是（）。A、双代号网络图中的虚箭线严禁交叉，否则容易引起混乱B、双代号网络图中严禁出现循环回路，否则容易造成逻辑关系混乱C、双代号时标网络计划中的虚工作可用波形线表示自由时差D、单代号搭接网络图中相邻两工作的搭接关系可表示在箭线上方答案：A解析：应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。当交叉不可避免时，可以采用过桥法或指向法处理49.资金成本中主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，确定筹资方式的重要依据的是（）。A、边际资金成本B、综合资金成本C、个别资金成本D、权益资金成本答案：C解析：本题考查的是资金成本与资本结构。个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。50.(2018年)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件，给排水管道工程的最低保修期限（）。A、1B、2C、3D、5答案：B解析：（1）在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。（2）其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。51.在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。A、撤销合同，无须通知对方B、撤销合同，但应通知对方C、解除合同，无须通知对方D、解除合同，但应通知对方答案：D解析：本题考查的是合同法。在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张解除合同，但应通知对方，然后要求对方赔偿损失。52.办理开工报告的，自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。A、5B、10C、15D、30答案：C解析：本题考查的是建设工程安全生产管理条例。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。2020教材P29-3453.某借款年利率为8%，半年复利计息一次，则该借款年有效利率比名义利率高（）。A、0.16%B、1.25%C、4.16%D、0.64%答案：A解析：54.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A、按合同约定违约金要求对方赔偿B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D、请求法院增加超过违约金部分损失答案：D解析：本题考查的是合同法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。55.（2019年）根据《国务院关于决定调整固定资产投资项目资本金比例的通知》投资项目最低比例要求为40%的是（）。A、钢铁、电解铝项目B、铁路、公路项目C、玉米深加工项目D、普通商品住房项目答案：A解析：56.(2011年)某项目有甲、乙、丙、丁4个可行方案，投资额和年经营成本见下表。若基准收益率为10%，采用增量投资收益率比选，最优方案为()方案。A、甲B、乙C、丙D、丁答案：D解析：现设I1、I2分别为甲、乙方案的投资额，C1、C2为甲、乙方案的经营成本。如I1＜I2,C1＞C2，则增量技资收益率R（2-l)为：R（2-1)＝(C1-C2）/(I2-I1)×100%。当得到的增量投资收益率大于基准技资收益率时，则投资额大的方案可行，它表明投资的增量（I2-I1）完全可以由经营成本的节约（C1-C2）来得到补偿。反之，投资额小的方案为优选方案。所以本题①甲乙两个方案投资额相同，但甲的经营成本小于乙的，故甲为优选方案；②R（丙-甲）=(100-100)／(900-800)×100%=0＜10%，故甲为优选方案；③R（丁-甲）=(100-70)／（1000-800）×100%=15%＞10%，故丁为最优方案。57.(2012年)某投资方案的净现值NPV为200万元，假定各不确定性因素分别变化+10%，重新计算得到该方案的NPV见下表。则最敏感因素为()。A、甲B、乙C、丙D、丁答案：A解析：(1）敏感度系数（SAF）。系指项目评价指标变化率与不确定性因素变化率之比，可按下式计算：SAF=（△A/A）/（△F/F）(4.2.53)式中：△F/F——不确定性因素F的变化率；△A/A——不确定性因素F发生△F变化时，评价指标A的相应变化率。本题敏感系数甲=[(120-200)/200]／10%=-4；敏感系数乙=[(160-200)/200]/10%=-2；敏感系数丙=[(250-200)/200]/10%=2.5；敏感系数丁=[(270-200)/200]/10%=3.5；敏感度系数甲的绝对值最大，故甲因素为最敏感因素。58.(2010年)下列情形中，可构成缔约过失责任的是()。A、因自然灾害，当事人无法执行签订合同的计划，造成对方的损失B、当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失C、当事人因合同谈判破裂，泄露对方商业机密，造成对方损失D、合同签订后，当事人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行，造成对方损失答案：C解析：缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件：①当事人有过错，若无过错，则不承担责任；②有损害后果的发生，若无损失，亦不承担责任；③当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。59.采用投资回收期指标评价投资方案的经济效果时，其优点是能够（）。A、全面考虑整个计算期内的现金流量B、作为投资方案选择的可靠性依据C、在一定程度上反映资本的周转速度D、准确衡量整个计算期内的经济效果答案：C解析：投资回收期指标的优点与不足。投资回收期指标容易理解，计算也比较简便；项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。显然，资本周转速度愈快，回收期愈短，风险愈小，盈利愈多。这对于那些技术上更新迅速的项目或资金相当短缺的项目或未来情况很难预测而投资者又特别关心资金补偿的项目进行分析是特别有用的。但不足的是，投资回收期没有全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量，即：只考虑投资回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，即无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果。60.（2019年考题）根据《标准施工招标文件》，合同价格的准确数据只有在（）后才能确定。A、后续工程不再发生工程变更B、承包人完成缺陷责任期工作C、工程审计全部完成D、竣工结算价款已支付完成答案：B解析：本题考查的是标准施工招标文件。合同价格是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。多选题1.应用价值工程，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（）。A、优缺点列举法B、德尔菲法C、加权评分法D、强制评分法E、连环替代法答案：CD解析：教材页码：P2182.（2020年真题）按索赔目的不同，工程索赔可分为（）。A、合同时明示的索赔B、合同中默示的索赔C、工期索赔D、费用索赔E、工程变更索赔答案：CD解析：P334-339按索赔的目的分类。工程索赔可分为工期索赔和费用索赔3.根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有（）。A、提供图纸延误B、承包人遇到不利物质条件C、发包人的原因造成试运行失败D、施工过程发现文物E、法律变化导致的价格调整答案：ABD解析：选项A:属于发包人的工期延误，承包人可以申请索赔费用和工期。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润:①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。选项B:发包人的原因造成试运行失败，承包人可以索赔费用和利润。选项C:施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。选项D:施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。选项E:法律变化导致的价格调整，承包人只可以索赔费用。4.分支机构从事工程造价咨询业务，应当由设立该分支机构的工程造价咨询企业负责（），而不是分支机构。A、组建工程造价咨询项目管理机构B、委托工程造价咨询项目负责人C、出具工程造价成果文件D、订立工程造价咨询合同E、承接工程造价咨询业务答案：CDE解析：本题考查的是工程造价咨询管理。分支机构从事工程造价咨询业务，应当由设立该分支机构的工程造价咨询企业负责承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件，分支机构不得以自己名义承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。2020教材P13-165.(2016年)采用控制图法控制生产过程质量时，说明点子在控制界限内排列有缺陷的情形有()。A、点子连续在中心线一侧出现7个以上B、连续7个以上的点子上升或下降C、连续11个点子落在一倍标准偏差控制界限之外D、点子落在两倍标准偏差控制界限之外E、点子落在三倍标准偏差控制界限附近答案：AB解析：点子在控制界限内排列有缺陷，包括以下几种情况：(1)点子连续在中心线一侧出现7个以上；(2)连续7个以上的点子上升或下降；(3)点子在中心线一侧多次出现，如连续11个点中至少有10个点在同一侧，或连续14点中至少有12点、连续17点中至少有14点、连续20点中至少有16点出现在同一侧：(4)点子接近控制界限，如连续3个点中至少有2个点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间，或连续7点中至少有3点、连续10点中至少有4点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间；(5)点子出现周期性波动。6.(2012年)互斥型投资方案经济效果评价可采用的静态分析方法有()。A、最小公倍数法B、增量投资收益率法C、增量投资回收期法D、综合总费用法E、年折算费用法答案：BCDE解析：互斥方案静态分析常用增量投资收益率、增量投资回收期、年折算费用、综合总费用等评价方法进行相对经济效果的评价。7.下列属于项目管理实施规划内容的是（）。A、项目概况B、组织方案C、设计与技术措施D、成本计划E、财务评价指标汇总表答案：ABCD解析：详见目管理实施规划的主要内容包括：(1)项目概况；(2)总体工作安排；(3)组织方案；(4)设计与技术措施；(5)进度计划；(6)质量计划；(7)成本计划；(8)安全生产计划；(9)绿色建造与环境管理计划；(10)资源需求与采购计划；(11)风险管理计划；(12)信息管理计划；(13)沟通管理计划；(14)项目收尾计划；(15)现场平面布置图；(16)技术经济指标。（17）项目目标控制计划8.(2012年)根据《合同法》，下列各类合同中，属于无效合同的有()。A、恶意串通损害第三人利益的合同B、一方以欺诈手段订立的合同，损害国家利益C、一方乘人之危订立的合同D、损害社会公共利益的合同E、订立合同时显失公平的合同答案：ABD解析：(1）无效合同的情形。有下列情形之一的，合同无效:1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；3）以合法形式掩盖非法目的；4)损害社会公共利益；5）违反法律、行政法规的强制性规定。9.(2016年)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的()编制专项施工方案。A、土方开挖工程B、钢筋工程C、模板工程D、混凝土工程E、脚手架工程答案：ACE解析：该题主要考察的是：达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程：⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。10.（2019年）工程网络计划优化是指()的过程。A、寻求工程总成本最低时工期安排B、使计算工期满足要求工期C、按要求工期寻求最低成本D、在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E、在满足资源限制条件下使工期延长最少答案：ABCE解析：网络计划的优化目标应按计划任务的需要和条件选定，包括工期目标、费用目标和资源目标。根据优化目标的不同，网络计划优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。1、工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。2、费用优化，又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。3、资源优化，在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即"资源有限，工期最短"的优化和"工期固定，资源均衡"的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程。而后者是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。11.（2016年考题）采用控制图法控制生产过程质量时，说明点子在控制界限内排列有缺陷的情形有（）。A、点子连续在中心线一侧出现7个以上B、连续7个以上的点子上升或下降C、连续11个点子落在一倍标准偏差控制界限之外D、点子落在两倍标准偏差控制界限之外E、点子落在三倍标准偏差控制界限附近答案：AB解析：点子在控制界限内排列有缺陷，包括以下几种情况：1）点子连续在中心线一侧出现7个以上；2）连续7个以上的点子上升或下降；3）点子在中心线一侧多次出现，如连续11个点中至少有10个点在同一侧；或连续14点中至少有12点、连续17点中至少有14点、连续20点中至少有16点出现在同一侧；4）点子接近控制界限，如连续3个点中至少有2个点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间；或连续7点中至少有3点、连续10点中至少有4点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间；5）点子出现周期性波动；12.下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有（）。A、A：建设规模大且技术复杂的工程项目B、B：施工图纸和工程量清单详细而明确的项目C、C：施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目D、D：施工工期紧的紧急工程项目E、E：承包风险较大，各项费用不易准确估算的项目答案：ACDE解析：选项AE，建设规模大且技术复杂的工程项目，承包风险较大，各项费用不易准确估算，因而不宜采用固定总价合同。选项C，施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目，不宜采用固定总价合同。选项B，如果已完成工程项目的施工图设计、施工图纸和工程量清单详细而明确，则可选择总价合同。选项D，施工工期紧的紧急工程项目应选择成本加酬金合同较为合适。13.(2018年)根据FIDIC《土木工程施工合同条件》关于争端裁决委员会（DAB）及其解决争端的说法，正确的有（）。A、DAB由1人或3人组成B、DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由。C、合同一方对DAB裁决不满时，应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知D、合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB载决E、合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的，DAB裁决对双方有约束力答案：ADE解析：FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，争端应提交争端裁决委员会（DAB）裁决。1）DAB的委任。DAB是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。DAB由1人或3人组成；2）DAB在