2023年监理工程师之水利工程目标控制自我提分评估(附答案)

2023年监理工程师之水利工程目标控制自我提分评估(附答案)单选题（共100题）1、质量保证手段的最高形式是（）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】D2、堤防工程按（）或工程结构划分单位工程。A.每座独立的建筑物B.招标标段C.加固内容D.人员参与数量【答案】B3、岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行，钻孔和灌浆均需在相应部位的混凝土达到（）设计强度后方可开始灌浆。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】A4、设计文件未明确的，非经营性项目投资额为3200万元的属于（）。A.大中型项目B.大型项目C.中型项目D.小型项目【答案】A5、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C6、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B7、事故隐患排查治理是水利建设各参建单位安全生产工作的重点，（）隐患级别是排查治理的基础。A.预先识别B.科学判定C.事后检测D.防控结合【答案】B8、以下关于承包人提供的材料和工程设备的质量控制的说法，错误的是（）。A.承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备承包人应对其采购的材料和工程设备负责B.承包人应按通用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理机构审批C.承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准D.对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理机构进行检验和交货验收【答案】B9、监理实施细则中的进度部分，由负责进度控制工作的监理工程师组织（）编制监理实施细则的进度部分。A.相关专业监理人员B.相关监理员C.总监理工程师D.相关施工单位人员【答案】A10、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，特大质量事故处理所需的合理工期应大于（）个月。A.1B.3C.6D.9【答案】C11、安全网必须随着建筑物升高而升高，安全网距离工作面的最大高度不超过（）m。A.1.2B.2.0C.2.5D.3.0【答案】D12、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A13、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，压实质量检测的取样应选择在压实层厚的下部（）处取样。A.1/2B.1/4C.2/3D.1/3【答案】D14、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B15、项目法人应当自法人验收通过之日起（），制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。A.20天内B.20个工作日内C.30天内D.30个工作日内【答案】D16、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解.确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D17、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501--2007），工程量清单的组成不包括（）A.分类分项工程量清单B.措施项目清单C.零星工作项目清单D.单位工程工程量清单【答案】D18、提出对整个拟建项目的总体构想，是项目建设阶段最初阶段的工作是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】A19、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程【答案】A20、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B21、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样【答案】C22、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）时，发包方才对合同总价做相应调整。A.承包商漏算工程量B.材料价格变动C.不可预见的因素D.设计变更【答案】D23、对石料压实干密度的合格率不应小于（）%。A.80B.85C.90D.95【答案】C24、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。A.共同设计B.全员参与C.共同决策D.全员投资【答案】B25、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】D26、在建设项目决策阶段的投资控制中，如静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态投资10％以内时，需对工程变化内容和增加投资提出专题报告，报（）复审同意。A.项目法人B.质量监督机关C.原审批部门D.水利部【答案】C27、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D28、某常规投资方案，当基准收益率为14％时，净现值为200万元；当基准收益率为15％时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C29、材料强度测定值分别为21.0、23.4、19.2、19.06、20.4、21.6（单位：MPa），则该材料的中位数为（）。A.19.4MPaB.20.2MPaC.20.7MPaD.20.9MPa【答案】C30、总承包单位对分包工程的质量承担（）。A.主体责任B.领导责任C.连带责任D.主要领导责任【答案】C31、在进行设备安装时，如果安装大型及有振动力的设备，适合用（）A.素混凝土基础B.钢筋混凝土基础C.钢板基础D.复合基础【答案】B32、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C33、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C34、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B35、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C36、参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格，评定组人数应不少于（）人。A.3B.5C.7D.10【答案】B37、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D38、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】D39、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A40、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。A.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】C41、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行全局安排、统一协调的计划。A.工程测算B.总体控制性进度计划C.工程概算D.目标计划【答案】B42、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样【答案】C43、工期优化．资源优化和工期一费用优化属于（）的内容。A.进度计划优化B.控制计划优化C.网络计划优化D.管理计划优化【答案】C44、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】B45、下列质量数据特征值中，用来反映的是数据分散状况的是（）。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】A46、承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的（），并满足合同约定的质量标准。A.投标报价B.出厂报告C.质量证明文件D.验收记录【答案】C47、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C48、骨料应尽量减少转运次数。粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（），超过时应设置缓降设备。A.2mB.3mC.4mD.1m【答案】B49、根据《水利工程施工监理规范》，工程需要进行的专项检测试验，监理机构不进行（）。A.旁站监理B.见证取样C.跟踪检测D.平行检测【答案】D50、单价合同中，一般适用于工程性质比较清楚，但任务、范围及其要求标准不能完全确定的情况的合同形式是（）。A.单价成本合同B.单价总价混合合同C.纯单价合同D.估算工程量单价合同【答案】D51、地基处理检测压实度时，环刀法取样点应位于每层厚度的（）处。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【答案】C52、《水利工程设计概（估）算编制规定》，材料运杂费指材料从指定（）至工地分仓库所发生的全部费用。A.施工现场B.交货地点C.买方地点D.材料堆放场【答案】B53、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B54、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A55、双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】D56、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（）A.时距B.总时差C.虚工作D.自由时差【答案】D57、下列关于总价合同的说法中，正确的是（）。A.固定总价合同，承包人一般报价都较高，不利于降低工程造价B.可调值总价合同，承包人承担了物价上涨这一不可预测费用因素的风险C.固定工程量总价合同，如果设计改变或增加类似项目，发承包双方协商确定新的单价并调整总价D.总价合同对承包人来说没有风险【答案】A58、下列合同形式中，一般适用于工程性质比较清楚，但任务．范围及其要求标准不能完全确定的情况的是（）。A.估算工程量单价合同B.纯单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】A59、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B60、（）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。A.施工阶段B.设计阶段C.可行性研究阶段D.竣工验收阶段【答案】A61、承包人完成合同工程开工准备后，应向监理机构提交（）。A.单位工程开工申请表B.合同工程开工申请表C.分部工程开工申请表D.工序开工申请表【答案】B62、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B63、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C64、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。A.国家发展改革委B.水利部或委托流域机构C.省级水行政主管部门D.国务院【答案】A65、根据《水利工程建设标准强制性条文》，连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间应控制在混凝土（）时间以内。A.初凝B.终凝C.养护D.拆模【答案】A66、下列关于质量检验不合格项目处理的说法，不正确的有（）。A.原材料一次抽样检验不合格时，则该批次原材料定为不合格B.工序质量不合格时，应按合同要求进行处理C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验D.单元工程质量不合格时，可以进行返工重作【答案】A67、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D68、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.勘察单位B.承包人C.发包人D.监理单位【答案】B69、埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C70、发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向有关单位写出书面报告。A.12B.24C.48D.60【答案】C71、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天。则工作F的总时差和自由时差分别为（）天。A.5；4B.5；5C.4；4D.11；7【答案】A72、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A73、承包人提供材料时，应进行材料的进场抽样检验，检验和测试结果应提交监理人，若检验结果合格，需费用由（）承担。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】D74、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D75、承包人应在接到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A.5B.14C.28D.30【答案】C76、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】A77、在水利工作全面质量控制方法PDCA中，D代表（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.处理阶段【答案】B78、必须经监理人检查才能继续施工的部位为（）。A.见证点B.紧急放行点C.待检点D.例行检查点【答案】C79、平行检测费用由（）承担。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】D80、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B81、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行全局安排、统一协调的计划。A.工程测算B.总体控制性进度计划C.工程概算D.目标计划【答案】B82、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C83、在危险源评价的方法中，作业条件—管理因子危险性评价法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.各阶段【答案】D84、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B85、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B86、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（）的水泥砂浆。A.1～4cmB.2～4cmC.1～3cmD.2～3cm【答案】D87、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】A88、下列选项中，不属于MSProject主要功能的是（）。A.一致且高效地安排任务和资源B.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目C.跟踪收集与工作有关的所有信D.保障资源分配的合理化【答案】D89、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的（）天内预付工程款。A.7B.10C.14D.28【答案】A90、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。（）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。A.事后B.事中C.事前D.验收时【答案】C91、（）是指使产品或服务达到质量要求所采取的作业技术措施和管理活动的措施。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C92、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个大的概念B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A93、因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.发包方现场的人员伤亡D.工程所需的修复费用【答案】B94、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括制定质量方针和质量目标B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A95、项目法人应当自工程开工之日起（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.30B.45C.60D.75【答案】C96、发包人应在监理人出具最终结清证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B97、分部工程施工质量判定为优良的标准是()。A.所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良B.所含单元工程质量全部合格，其中80%以上达到优良C.所含单元工程质量90%合格，其中50%以上达到优良D.所含单元工程质量80%合格，其中50%以上达到优良【答案】A98、下列各项中，不属于施工用电价格组成内容的是（）。A.基本电价B.电能损耗摊销费C.供电设施购置费D.供电设施维修摊销费【答案】C99、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C100、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C多选题（共50题）1、根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（）。A.修补处理B.返工处理C.不作处理D.限制使用E.加固处理【答案】ABC2、下列属于RSM法的主要步骤的有（）。A.绘制时标网络的每单位时间的资源需要量动态曲线B.最终检查网络计划，确定是否存在资源冲突C.修正调整后的网络计划及资源需要量动态曲线D.根据式△Tij=EFi-LSj，逐步调整引起冲突的工作，直到冲突得到解决E.调整过程中如果有工期延长，按照调整资源冲突且延长工期的方案【答案】ACD3、关于安全技术交底的规定，正确的有（）。A.工程开工前，施工单位技术负责人应就安全技术措施和专项施工方案等，向施工技术人员及相关人员交底B.单项工程或专项施工方案施工前，施工单位技术负责人应组织相关人员进行全面、详细的安全技术交底C.各工种施工前，管理人员应进行安全作业技术交底D.每天施工前，班组长应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底E.安全技术交底应填写安全交底单，由交底人签字确认，安全交底单应及时归档【答案】ABD4、水利工程质量监督机构可分为（）。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC5、发包人进度计划编制注意事项中，（）里程碑节点确定时，应考虑分标方案。A.施工准备B.主体工程施工C.建设工期D.基础工程施工E.结构工程施工【答案】AB6、根据宪法和法律的有关规定，下列选项中表述错误的有哪些？（）A.山东省高级人民法院领导泰安屯中级人民法院的工作B.湖南省人大常委会领导湘潭市人大常委会的工作C.内蒙古自治区人民检察院领导赤峰市人民检察院的工作D.河南省人民政府领导洛阳市人民政府的工作【答案】AB7、按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件C.监理人可以直接发出开工通知D.完工日期是合同工程完工日E.实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准【答案】BD8、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。A.偿债备付率B.总投资收益率C.投资回收期D.利息备付率E.净年值【答案】AD9、甲乙两国是关系一直紧张的邻国，甲国曾多次出动空军非法轰炸乙国境内的军事目标。一甲国注册的承担甲丙两国航班飞行的民航机一日因天气原因偏离航线,误入乙国境内。甲乙丙三国均为国际民航组织的成员国。甲乙之间没有双边的航空或航线协定。下列哪项是正确的？（）A.乙国有权要求该民航机立即离开乙国的领空B.在该民航机载客不明的情况下，乙国有权对其使用武器，将其击落C.乙国无权要求位于其境内的该民航机在其指定安全地点降落D.该民航机在顾及安全的情况下可自行飞人乙国领空【答案】A10、下列关于司法的表述，哪些选项是正确的？（）A.司法是由特定的国家机关及其公职人员，按照法定职权实施法律的专门活动，具有国家权威性。在我国，人民法院和人民检察院是代表国家行使司法权的专门机关，其他任何国凌机关、社会组织和个人都不傳从事这项工作B.司法具有国家强制性，司法机关依法所作的决定，所有当事者都必须执行，不得违抗C.司法活动具有主动性,司法机关可以主动去实施法律D.司法必须有表明法的适用的法律文书，如判决书、裁定书和决定书等【答案】ABD11、下列关于渎职犯罪的论述，说法错误的一项是：A.看守所民警不正确履行职责，致使在押人员患病不能被及时送往医院治疗而死亡，成立玩忽职守罪B.根据司法实践，滥用职权造成直接财产损失10万元，应当追诉；玩忽职守造成直接财产损失15万元，应当追诉。现，国家机关工作人员钟某一次滥用职权行为，造成直接财产损失8万元，一次玩忽职守行为12万元。对钟某无法作为犯罪追诉C.司法工作人员刘某明知在押人员甲要去找举报人报仇，仍将其予以非法释放，结果甲将举报人杀死。刘某成立私放在押人员罪与故意杀人罪的想象竞合犯D.未具体承办案件的司法工作人员帮助当事人毁灭伪造证据的，不认定为为徇私枉法罪【答案】B12、下列属于土方填筑工程质量检验内容的有（）。A.土料摊铺的检验B.土料的检验C.土料的运输D.土方填筑基础面的检验E.碾压施工质量及压实度的检验【答案】ABD13、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。A.价值标准评价方法B.功能重要性系数评价方法C.强制确定法D.“最合适区域”法E.ABC分析法【答案】ABD14、下列关于地基及基础工程计量与支付的说法正确的是（）。A.承包人按合同要求完成振冲试验所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付B.承包人按合同要求完成振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用支付C.承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付D.承包人按合同要求完成理设孔口装置、造孔、清孔、护壁等工作所需的包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中费用，不另行支付E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用应另行支付【答案】ACD15、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC16、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD17、发生质量事故，必须坚持（）原则。A.事故原因不查清楚不放过B.事故损失没有统计清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.整改措施没有落实不放过E.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】AC18、下列方法中，属于定量分析方法的有（）。A.安全检查表B.预先危险性分析C.事件树分析D.事故树分析E.作业危害分析【答案】CD19、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有（）。A.参加工序质量抽检工作B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为C.检查工程实体质量D.监督质量标准的执行情况E.监督工程质量验收【答案】BCD20、《专利法》规定：管理专利工作的部门对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。关于该查封、扣押，下列哪一说法是正确的：A.国务院《专利法实施细则》对该查封、扣押的期限，可以作特别规定B.被查封的产品可以由假冒专利嫌疑人自己保管，也可以由管理专利工作的部门自己或者委托他人保管C.管理专利工作的部门应当在实施该查封、扣押之日起三日内交付查封、扣押决定书D.因该查封、扣押发生的保管费用，由假冒专利嫌疑人承担【答案】A21、对工程质量进行评定的目的包括（）等。A.提高设计水平B.鉴定工程质量是否达到合同要求C.能否进行验收D.评优的依据E.鉴定材料品种规格【答案】BCD22、工程质量评定等级分为（）。A.完全合格B.基本合格C.优秀D.合格E.优良【答案】D23、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），政府验收主要包括（）A.竣工验收B.单位工程验收C.专项验收D.阶段验收E.水电站中间机组启动验收【答案】ACD24、作为我国工程管理体系中最基础的部分，对于确保工程质量也是至关重要的，是指的（）。A.监理人的质量保证体系B.分包人的质量保证体系C.建设单位的质量保证体系D.设计人的质量保证体系E.承包人的质量保证体系【答案】D25、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“特性”来源有（）。A.固有的B.赋予的C.定量的D.定性的E.可变的【答案】ABCD26、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1mC.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/hE.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】CD27、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD28、下列各项中，属于重大设计变更的有（）。A.一般机电设备及金属结构设计变化B.主要建筑物施工方案和工程总进度的变化C.水库库容、特征水位的变化D.工程布置、主要建筑物型式的变化E.水利枢纽工程的施工导流方式、导流建筑物方案的变化【答案】BCD29、根据《水利建设项目经济评价规范》（SL72--2013），水利建设项目的财务评价应包括（）A.盈利能力分析B.财务生存能力分析C.经济费用效益分析D.偿债能力分析E.地区人均纯收入分析【答案】ABD30、钢结构制作时，有效重量不扣减（）的重量。A.螺栓B.切肢C.电焊条D.切边E.孔眼损失【答案】BD31、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。A.社会影响评价B.环境影响评价C.财务评价D.运行管理评价E.建设实施评价【答案】D32、计算期不同的互斥方案，进行方案比选可以采用的方法有（）。A.最小公倍数法B.盈亏平衡分析C.研究期法D.费用现值法E.费用年值法【答案】AC33、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD34、对某水工建筑单位工程外观质量进行评定，下列项目中，评为三级的有（）。A.A项目合格率82%B.B项目合格率77%C.C项目合格率92%D.D项目合格率69%E.E项目合格率88%【答案】AB35、GB-T19000族核心标准的构成有（）。A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语B.GB-T19001质量管理体系——要求C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法D.GB-T19011—质量管理体系审核指南E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD36、张某是区人大代表候选人之一，该选区共有选民24，249人，根据现行法律规定，在下列何种情况下，他能顺利当选？（）A.参加投票的人数为10，765人，张某获得选票8854张B.参加投票的人数为13，476人，张某获得选票6928张C.参加投票的人数为16,874人，张某获得选票7864张D.参加投票的人数为20，101人，张某获得选票9765张【答案】B37、在施工阶段，质量检验的目的包括（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合要求B.判定工序是否正常C.取得检验数据，作为质量评定依据D.制定检测方案E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABC38、承包