河南某高速公路供配电与照明段招标资料汇总

投标邀请书格式投标邀请书：******高速公路建设项目经国家有关部门批准建设，并列入******基本建设计划。现决定对该项目的供配电与照明系统工程的实施和完成进行公开招标。本次招标由招标人************高速公路发展有限公司组织进行招标。基于你单位已经通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加******高速公路供配电与照明系统工程施工合同段的投标。******高速公路供配电与照明系统工程施工合同段合同内容为：高速公路供配电与照明系统工程的施工，包括本合同段的联合设计、设备采购、安装及调试、竣工交验、缺陷责任期等全套服务。计划开工时间：2004年6月，计划完工时间为：2004年10月。请凭本邀请书于2004年6月1至2日8：00－18：00时（北京时间，下同）到******路南段******酒店三楼************高速公路发展有限公司向招标人支付人民币1000元/合同段，以获得一整套招标文件，售后不退。投标人在送交投标文件时，应按投标须知第13条规定提交人民币20万元/合同段的投标担保。开户名称：************高速公路发展有限公司开户行：************工行建设路支行账号：******01221招标人将不统一组织进行工程现场考察，投标人根据自身需要可自行进行工程现场考察，招标人可提供必要的协助。现场考察用车、所需费用及安全等均由投标人自行负责。招标人将于2004年6月3日10：00时在******路南段******酒店三楼召开标前会议。投标人提交文字质疑的截止时间为2004年6月12日17：30时，文字质疑必须加盖公章，否则不予受理。投标文件将统一在投标、开标会上递交。投标、开标会开始时间为2004年6月17日10：00时，投标截止时间为2004年6月17日10：00时，地点：******路南段******酒店三楼招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地址举行公开开标。投标人应派法人代表或其授权代表出席，若未前来出席开标会，则视为默认开标结果。招标人：************高速公路发展有限公司招标地址：************路南段******酒店三楼邮编：电话：******传真：******联系人：******招标人：************高速公路发展有限公司2004年6月2日投标须知一总则1项目说明1.1本次招标的合同段的项目工程内容和工期要求详见“第六篇”技术规范“第一册”总则中概述，具体数量详见“第八篇”工程量清单。供配电与照明施工工程合同段划分：桩号合同段里程(Km)主要工作内容备注LK0＋000～～LK5＋505K0＋000～KK58＋353PHGD-163.858供配电系统的供货货、施工与调调试。供配电合同段LK0＋000～～LK5＋505K0＋000～KK58＋353PHGD-263.858照明系统的供货、施施工与调试。照明合同段1.2本次招标项目的招标人为************高速公路发展有限公司。2资金来源2.1************高速公路发展有限公司已经根据国家基本建设程序的要求，办理了必要的基本建设手续，建设资金已落实。3投标人的合格条件3.1本次招标采取公开招标、资格预审的办法，通过本合同段资格预审，并收到《投标邀请书》的单位方可参加投标，但在整个投标过程中，招标人将始终对投标人的资格进行审查，若发现投标人资格条件与其资格预审申请文件发生实质性改变或业主不能接受的其它变化，将取消其投标或中标资格。投标人在通过资格预审后，一般不得变更其在资格预审申请书中承诺的人员、队伍、机械设备，如因故确需调整，必须获得招标人的书面同意，并保证调整不得降低其通过资格预审时的水平。招标人保留对投标人任何调整予以否决的权力，如被否决，则其投标文件将不参与评审。3.2投标人在送交投标文件时应按更新情况更改或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其仍继续满足资审合格的最低标准。至少应更新以下资料：财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明或获得其它资金来源的证据；以及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；资格预审之后新承包的工程名称、规模、进展程度；资格预审后新交工的工程及评定的质量等级；最近的仲裁或诉讼介入情况；投标人名称的变化及有关批件（如有）；通过资格预审后，资格审查资料中的表格所述内容与资格预审时发生的变化。3.3 为使招标单位认为投标人具有签订合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的证据，证明其具有足够的实力来履行合同。为此，提交的标书应包括下列资料：（1）投标人资格证明材料a企业法人营业执照复印件；b投标人名称的变化及有关部门的批件（如有必要）；c施工资质证书复印件；d以往完成的类似工程业绩证明复印件；e项目经理类似项目证明材料复印件；f投标人认为有必要的其他材料（信誉等级证书、ISO9000质量认证书等）。（2）法人代表授权书（若非法人代表签署投标文件）；（3）投标人财务状况：附投标人近三年独立审计机构审计的财务报表；（4）投标人拟用于本工程的关键设备的当前备有情况；（5）工程的合格性并符合招标文件规定的证明文件。a工程主要技术和特点的详细描述、技术实现方案说明；b一份说明所有细节的清单，包括使工程在技术规范中规定的特定时间内正常和连续工作所需要的所有备件和特殊工具的规格型号、供货来源及价格；c技术指标偏差表；d投标人应注意业主在技术规范中所指出的工艺、材料和设备的标准、商标和样本目录号码的参考资料，仅系说明并非进行限制。投标人可提出替代标准、商标和/或样本目录号码，但该替代对象应相当于或优胜于技术规范中的规定，以使业主满意；（6）主要设备供货商的证明文件（授权书或证明）。3.4凡有隶属关系或资产关联的投标人，不得参与同一标段投标。投标人不得以其他任何名义、形式对同一个标段投标。3.5本项目拒绝联合体投标。3.6投标人必须对整个合同项目投标，仅对某合同项目中的部分工程投标者，将不予考虑。每个投标人对每个合同段只能提交一份投标文件，否则其投标将被拒绝。3.7本项目不允许分包。4投标费用4.1投标人在投标过程中的一切费用，无论中标与否，均由投标人自负。5现场考察5.1招标人将不统一组织投标人对现场及周围环境进行考察，投标人可自行考察，以便使投标人查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。未参加现场考察的投标人将自行承担由此产生的对编制投标文件及合同实施期间的任何影响。5.2投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。5.3现场考察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。5.4在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，招标人均不负责。6标前会议6.1投标人应按投标邀请书中写明的时间和地点，派代表出席招标人主持的标前会议。未参加标前会议的投标人将自行承担由此产生的对编制投标文件及合同实施期间的任何影响。6.2标前会议的目的，是澄清并解答投标人在查阅招标文件和现场考察后提出的与招标有关的问题。二招标文件7招标文件的内容7.1招标文件按下列篇目和顺序装订，招标人在招标期间发出的图纸和有编号的招标修改书都作为招标文件的组成部分。上卷 第一篇 投标邀请书第二篇 投标须知第三篇 合同条款第四篇 合同格式第五篇 投标文件格式下卷 第六篇 技术规范第一册 总则第二册 供配电系统第三册 照明系统第七篇 图纸第八篇 工程量清单7.2投标人应认真审阅招标文件，并按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件和招标文件的规定、要求不符合，则投标文件将被拒绝。7.3投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。8招标文件的澄清和解答8.1要求澄清招标文件的投标人，应在文字质疑截止期前，以传真等书面的形式将需澄清的问题提交招标人，招标人在投标截止日3天之前，将书面答复以编号的招标补遗书的方式送达给所有已购买招标文件的投标人（不说明询问的来源）。投标人应立即以传真等书面方式进行确认。9招标文件的修改9.1在投标截止期5天之前，招标人可能会因任何原因，包括答复投标人的书面澄清要求，以印发有编号的招标补遗书的方式对招标文件进行修改。9.2招标补遗书应按时序编号，并发给所有购买招标文件的投标人，作为招标文件组成部分对所有投标人都有约束力。投标人在收到补遗书后，应立即以传真等书面方式向招标人确认收到的补遗书编号和日期。9.3招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，以便使投标人有合理的时间编制投标文件。三投标文件的编制10投标文件的编制10.1投标人的投标文件应包括下列内容：0、目录和页码1、投标书2、投标书附录3、投标人资料真实性承诺书4、授权书5、调价函6、报价汇总表7、工程量清单8、投标书附表9、投标书附表证明材料清单表10、设备供应商资格证明文件11、施工组织12、技术建议书13、合理化建议10.2投标文件必须按上述内容、第五篇投标书格式的格式或大纲要求填写，第五篇所列的表格可以按形式进行扩展，但表格的内容不得修改。技术建议书和施工组织计划至少应包括大纲所列的内容，但不仅限于此。按上述顺序装订，其中1～8为上册，9～10为中册，11~13为下册。严禁投标文件以任何活页形式进行装订，否则按废标处理。10.3投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均须使用中文。11投标价11.1投标报价和中标后的工程价款均以人民币表示、结算和支付。投标人的投标价应是本须知第1条中所述的本工程所投合同段的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为根据。投标人在编制投标价时需充分考虑现场情况和设施制作安装后维护的工作量，并在编制相关的单价时予以考虑。业主不会为因不可抗力以外的任何原因所造成的维护工作量的增加而支付任何费用。11.2投标人应严格按照招标人的工程量清单编制投标报价，并应保证为完成本工程及达到本工程设计功能所需的一切材料和工作都已包含在投标报价中。因此，投标人必须在其投标报价中补充那些本工程必需但未在招标人提供的工程量清单中列出的设备或工作，费用计入工程量清单其它已标有数量的项目单价中，并在技术建议书中详细说明。如未在其投标报价中列报，则认为所有这些设备或工作已包括在投标人的总价中。投标人发现招标人提供的工程量清单存在较大的问题，以致于足以影响到投标人的投标时，可书面向招标人提出。但未经招标人书面认可或修改，投标人不得擅自修改。投标人应仍以招标人提供的工程量清单作为报价依据，招标人在评标时仍以此报价为评价对象。投标人可以以建议书的形式进行补充，供招标人参考。投标人没有按照要求填写、少填单价或总额价的工程细目引起的一切后果责任自负。11.3每个合同只允许有一个报价，不接受选择性报价。严禁出现两个或两个以上的报价且未在投标书中声明以哪一个为准，或在投标文件中主动提出假设中标后的优惠条件。11.4投标人根据合同条款要求，其总标价应涉及项目管理、联合设计、采购、运输、制造、安装、调试直到运行验收，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得；操作、维护及培训服务以及招标文件可能规定的其它项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。投标人应在招标文件所附相应的工程量清单中写明他拟提供的合同设备的单价和投标总价。如果单价和总价有出入，按本须知23条办理。设备费均按至工地现场价进行报价，备件报价也须参照设备报价办理。为完成本项目工程所必须的设施及附件，即使清单中没有列出具体项目和数量，投标人也应将该费用合理地计入相关项目单价中。安装调试费用应包括所有劳动力、施工机械、临时工程、材料、消耗品（含安装调试用电）及所有其它不论何种性质的物品和事务。项目管理费是指为完成本招标文件所定义的工程和缺陷责任期服务承包人的管理费用。主要包括联合设计管理、设备采购、安装调试、施工图设计、竣工文件及资料、缺陷责任期服务管理、税金等一切费用。工厂监造费、培训费、联合设计费按指定价格等额计入投标报价中，投标人在投标文件中施工组织篇中，须针对上述项目编制详细的计划，供招标人参考。本工程设计的一切税金均应计列在表7-4项目管理费表中“其它”一栏中。11.5投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理：工程一切险和第三方责任险，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。11.6施工现场三通（水、电、临时道路）和通讯条件，投标人应根据现场考察情况自行解决，并在投标价中予以考虑。11.7在合同实施期间合同价格按下列原则进行调整。项目管理费为固定的总价，不予调整，除非项目的总工期调整3个月以上，或本招标文件定义的工作界面发生较大变更。自行采购的设备或材料单价不予调整。联合设计费、培训费、工厂监造费按实际发生费用调整和支付。11.8招标人有权在定标后要求中标人对中标工程量清单中不平衡或不实际的单价进行调整。中标人若不同意调整，招标人有权取消其中标资格。12投标有效期12.1投标文件有效期为开标之后的90天内。12.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求。这种要求和答复应以传真等书面形式进行。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标担保的有效期。在延长期内本须知第13条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然继续适用。如投标人拒绝延长有效期的要求，则其投标将会被拒绝，但退还其投标保证金。13投标担保13.1投标人在送交投标文件时，应同时提交一笔投标担保，具体金额见投标邀请书。13.2投标担保应为如下所列的形式：银行汇票或本票。开户行、帐号、名称在投标邀请书中明确。投标人应充分考虑银行转帐（或电汇）所需时间，投标担保应在开标截止期前到达指定帐户。13.3未能按要求提交投标担保的投标文件，招标人将按投标文件不完备而予以拒绝。13.4未中标人的投标担保，请凭招标人的书面通知（一般为其他单位的中标通知书）在规定时间带收据（如果有）到指定地点退还（无息）；中标人的投标担保，在签约并提供了符合要求的履约担保后，予以清还（无息）。13.5投标人如有下列情况之一者，将没收其投标担保：在投标有效期内撤回其投标文件；投标人不接受依据本须知第23条的规定对其投标价算术错误的修正；中标人未能按本须知第29条和第30条的规定签订合同协议书或提交履约担保。14选择性方案14.1投标人应在其投标文件中根据招标文件提出的基本要求提出选择性技术方案，作为考察投标人技术能力的一个方面，并将作为下阶段工作的依据和参考。至少应包括：系统方案的优化（但不能对功能要求提出修改）设备选型的备选方方案（不作限制，但应叙述选选择的理由和和性价比的比比较）对各阶段工作的建建议上述选择性方案应应编制在合理理化建议中。另外，对供配电与与照明系统技技术创新、提提高招标效率率，完善招标文文件等建议，也可以在此提提出。15投标文件件的签署和份份数15.1投标人人须按本须知知第10.11款的规定，向向招标人递交交投标文件，其其中正本一份份，副本三份份。副本为正正本的复印件件。当副本与与正本有不一一致时，以正正本为准。投投标文件封面面上应明确标标明“正本”或“副本”字样，并写写明合同项目目编号以及投投标人名称。中中标后，中标标人应根据合合同履行的需需要向业主再再补送多份投投标文件，对对此，中标人人不得拒绝。15.2投标文文件正本应使使用不能擦去去的墨水书写写或打印，由由投标人的法法定代表人或或其授权代理理人签署，正正本中的任何何一页右下角角均须由投标标人法定代表表人或其授权权代理人小签签。15.3投标文文件的任何一一页都不应涂涂改、行间插插字或删除。如如出现上述情情况，不论何何种原因造成成，均应由投投标文件签字字人在改动处处小签或盖章章。15.4为便于于评标工作高高效准确进行行，投标人须须提供无病毒毒的软盘或光光盘一张，软软盘或光盘内内容应包含也也只需要包含含投标文件中中的“报价汇总表”、“工程量清单”及投标书格格式中规定要要填报的其它它所有附表。“报价汇总表”和“工程量清单”必须用Exccel文档编编制。软盘或或光盘上须标标明投标人名名称和合同号号。四投标文件的递交16投标文件件的密封与标标志16.1投标文文件必须单独独包装。投标标人应将投标标文件的正本本和所有副本本用内层包封封分别密封，并并在内层包封封上正确标明明“正本”、“副本”并加盖密封封章，软盘（或或光盘）封入入一个单层封封套中，两包包密封的内层层连同软盘（或或光盘）的单单层封套中统统一用一个外外层包封密封封并加盖密封封章；未按要要求密封的投投标文件将不不予接收。投投标人的投标标担保应单独独密封，并在在投标人递交交投标文件时时单独递交。16.2外层封封套上应详细细注明：合同段名称：招标人：招标人地址：在2004年6月17日10：00时（即开标时间间）前不得开封封。16.3内层封封套上应写明明投标人的名名称和详细地地址，以便因因标书迟到或或其它原因宣宣布不能接受受该投标书时时，得以将标标书原封退回回。外层封套套上不得出现现任何与投标标人有关的标标志和文字，否否则其投标文文件将不予接接收。16.3如果封封套上未按上上述规定标出出，招标人将将不承担将投投标文件错放放或提前开封封的任何责任任。17送交投标标文件截止日日期17.1投标人人应于投标邀邀请书中规定定的时间内将将投标文件递递交到指定地地点。17.2招标人人可以以补充充通知的方式式，酌情延迟迟递交投标文文件的截止日日期或改变投投标文件的递递交地点，补补充通知应于于投标截止时时间3天前发出。在在上述情况下下，招标人与与投标人以前前在投标截止止期方面的全全部权力、责责任和义务，将适用于延长后新的投标截止日期。17.3不论是是否提交投标标文件，投标标人不应扩散散招标文件的的内容。18迟到的投投标文件18.1迟到的的投标文件一一律拒收。19投标文件件的更改与撤撤回19.1在送交交投标文件截截止期以前投投标人可以更更改或撤回投投标文件，但但必须以书面面形式提出，并并经授权的投投标文件签字字人签署。在在时间紧迫的的情况下，投投标文件撤回回的要求可先先以传真通知知招标人，但但应随即补发发一份正式的的书面函件予予以确认。更更改、撤回的的确认书必须须在送交投标标文件截止期期以前送达招招标人签收。19.2更改的的投标文件应应同样按照投投标文件送交交规定的要求求进行编制、密密封、标记和和发送。19.3在送交交投标文件截截止期以前投投标人可以通通过调价函的的形式调整其其投标报价，投投标调价函必必须采用招标标文件规定的的格式，在投投标截止期前前密封提交，且且最多只允许许有一次调价价函，招标人人接受投标人人的调价函后后将拒绝其在在随后递交的的所有调价函函，并且，调调价函不允许许撤消。若与与投标文件一一起提交，须须夹于投标文文件正本首页页。调价函必必须同时附有有调价部分的的详细说明及及调价后的工工程量清单，并并由投标人法法定代表人或或其授权代理理人逐页签署署，并有完整整目录和页码码，否则将被被视为无效。调调价后的详细细工程量清单单必须随投标标书同时递交交，评标时以以调价后的工工程量清单为为准。未递交交调价后工程程量清单的标标书将认为其其调价函无效效，以原报价价为准。投标标人同时须按按15.4款的的要求提交调调价后的报价价的电子文件件。19.4送交投投标文件截止止期以后，投投标文件不得得更改。需作作澄清时，必必须按本须知知第24条的规定定办理。19.5如果在在投标文件有有效期内撤回回投标文件，则则按本须知第第13.6款的的规定没收投投标保证金。五开标与评标20开标20.1招标人人将于投标邀邀请书中明确确的时间和地地点举行开标标会议，投标标人的法定代代表人或授权权代理人须出出席并签名报报到，以证明明其参加开标标会议。20.2开标会会议由招标人人主持，邀请请上级主管部部门、相关单单位、监督部部门、公证机机构派员参加加。20.3开标时时，招标人当当场对投标文文件的密封性性和完备性进进行检查，确确定它们是否否按招标文件件规定标记、密密封；文件编编制是否完整整；是否提供供了投标担保保。20.4投标人人法定代表人人或授权代理理人因故不能能参加开标会会议的，事先先应书面通知知招标人，明确谁将代代表投标人送送达投标文件件，参加开标会会议。20.5对己按按第19款规定要要求撤回的投投标文件，不不予开标。20.6开标时时，由招标人人宣读投标人人的名称、投投标价格等有有关内容，并并公布招标人人的标底。对对于未满足220.3条要求的，招标人须宣宣读其投标文文件无效的原原因。投标人人若认为宣读读的内容与投投标文件不符符，应现场提出出异议，在监督部门门监督下，由招标人审审查、确定最最后的有效内内容。若投标标人在开标现现场未提出异异议，则认为投标标人已确认了招标人人宣布的投标标价格等内容容。在开标现现场未经宣读读的调价函无无效。投标人人法定代表人人或授权代理理人未参加投投标开标会的的，视为默认开开标结果。20.7招标人人做好开标记记录存档备查查，开标记录录至少包括以以下内容：投投标人名称投投标文件完备备性、投标价价格。到会的的投标人代表表应在开标记记录上签字，但但未签字并不不影响开标记记录的有效性性。21评标的保保密21.1开标后后，直到签订订合同协议书书为止，凡属属于审查、澄澄清、评价和和比较投标的的所有有关授授予合同的信信息，都不应应向投标人或或与评标无关关的其他人泄泄露。21.2投标人人在上述过程程中对招标人人施加任何影影响的行为，都都将导致取消消其投标文件件的评定。21.3从开标标至工程竣工工交付使用后后3年时间内，业业主或招标人人均不得将投投标人投标资资料中蕴含的的商业秘密向向任何第三方方泄露，除非非征得原资料料提供单位的的书面同意。22符合性审审查22.1投标文文件进行详细细评审前，应应对投标文件件的符合性进进行审查。通通过符合性审审查的主要条条件如下：投标文件按照招标标文件规定的的格式、内容容填写，字迹清晰可可辨；投标文件上法定代代表人或法定定代表人授权权代理人的签签字（含小签）齐全，符合招标文文件规定；投标人按照招标文文件规定的格格式、内容和和要求提供了了投标担保；；投标人法定代表人人若有授权代理人人，其授权书符符合招标文件件规定；投标人如有分包计计划，应提交分包包协议，分包工作量量不应超过投投标价的30%%；一份投标文件应只只有一个投标标报价，在招标文件件没有规定的的情况下，不得提交选选择性报价；；投标人提交的调价价函（如果有有）符合招标标文件要求；；投标文件载明的招招标项目完成成期限不得超超过招标文件件规定的时限限；投标文件不应附有有招标人不能能接受的其它它条件。就本条而言，实质质上响应的投投标文件，应该与招标标文件的全部部条款、条件件和规定相符符，无重大差异异和保留。所所谓重大差异异和保留是指指对本工程的的招标范围、工工程质量标准准或工程实施施等方面有重重大改变，或工期安排排有实质性偏偏离，或对保险、税税务、调价、供供料、预付、支支付条款提出出重大修正，或者对合同同中规定业主主的权利或投投标人的责任任和义务有实实质性的限制制，而且调整这这种偏离或保保留，将会对其他他符合招标文文件规定的投投标人的竞争争地位产生不不公正影响。22.2如果投投标文件实质质不响应招标标文件的要求求，招标人将将予以拒绝，并并且不允许投投标人通过修修正或撤消其其不符合要求求的差异或保保留，使之成成为具有响应应性的投标。23算术性复复核23.1对于实实质上符合招招标文件要求求的投标文件件，招标人将将对其报价进进行校核，算算术性修正在±5%内有效，超过作废标标处理。对有有算术上的和和累加运算上上的差错按以以下原则进行行修正：当以数字表示的金金额与文字表表示的金额有有差异时，以文字表示示的金额为准准；当单价与数量相乘乘不等于合价价时，以单价计算算为准；如果单价有有明显的小数数点位置差错错，应以标出的的合价为准，同时对单价价予以修正；；当各细目的合价累累计不等于总总价时，应以各细目目合价累计为为准，修正总价。23.2按以上上原则对算术术性差错的修修正，应取得得投标人的同同意，并确认认修正后的最最终投标价。如如果投标人拒拒绝确认，则则其投标文件件将不予评审审，如果这种种拒绝将影响响中标或评标标结果，将没没收其投标保保证金。23.3上述223.1条是有条件件的修正，这这种修正将在在对其他投标标人的公正竞竞争地位不产产生不公正影影响的前提下下进行，对于于明显存在投投机行为或情情况严重时将将导致废标。如如果发生任何何算术性修正正的情况，都都将以投标书书报价和算术术性修正后的的报价中最不不利的报价参参与评审。一一旦中标，合合同价以算术术性修正后并并经澄清确认认后的价格为为准。24投标文件件的澄清24.1在评标标阶段，招标标人认为需要要时，可书面面通知投标人人要求澄清其其投标文件中中的问题，或或者要求补充充某些资料，包包括单价的分分析资料等，对对此，投标人人不得拒绝。24.2有关澄澄清的要求与与答复，应以以书面形式进进行，投标人人不得借澄清清问题的机会会，与招标人人及评标人员员私下接触或或对原投标价价和内容提出出修改，但在在评标中对发发现的算术性性差错进行的的核实、修正正，则不在此列列。招标人不不接受投标人人主动提出的的澄清。25投标文件件的评价与比比较25.1招标人人将对实质上上符合招标文文件规定的投投标文件进行行评价与比较较。25.2在合同同执行期间采采用的价格调调整条款，在评标时不不予考虑。25.3凡超出出招标文件规规定的或给业业主带来的未未曾要求的利利益的变化、偏偏离或其他因因素在评标时时不予考虑。25.4投标文文件评比采用用综合计分法法（满分为1100分）。投标人的综合得分分仅为商务报价评审审得分。商务报价评审（1100分）以设备费、备件费费、安调管理理费、项目管管理费、联合合设计费、培培训费、工厂厂监造费报价价之总和（不不含暂定金额额）进行评分分。评分原则、评标基基准价的计算算方法如下：：报价评分原则评分内容分值评分原则商务报价（不含暂定金额）100分等于评标基准价得得100分每高1%，扣减22分每低1%，扣减11分评分最低为0分1)复合标底计算公式式为：（A+B1+B2++……+BN）/（N+1）=C式中：A——招标人的标底扣除除暂定金额后后的值；B1，B2,……，BN——所有在A值的1005％（含105％）至A值的85％（含85％）范围内内的评标价；；若所有投标人评标标价均未进入入复合标底的的计算范围，则C=A；N——有效投标价的个数数（所有在A值的105％（含105％）至A值的85％（含85％）范围内内的投标报价价的个数）C——复合标底值2)复合标底降低X之之后为评标基基准价X为4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%等六个系数数的任意一个个，开标时由由公证员从多多个密封信封封中随机抽取取。有效投标报价为通通过符合性审审查的投标总价位位于业主最终终签封标底的的85%～105%之间的报价价。对通过符合性审查查的各投标人人投标价经过过算术修正后后，确定其评标标价。计算最最优标价应取取算术修正后后的投标价；；计算存在算算术性错误的的单位投标价价应取修正前前后两个评标标价中分值评评定较低者为为评标价。按照得分高低排序序，取前五名名，根据招标标文件对其财财务能力、技技术能力、施施工组织设计计、业绩信誉誉进行评审（不不再进行打分分），对投标标人的盈利情情况、人员资资质配备及到到场情况、设设备投入情况况、关键工程程技术方案、施施工组织设计计、安全生产产保障措施、近近三年完成的的工程数量及及质量情况进进行评价，出出具书面意见见；根据评标标委员会评审审意见结合评评标价得分情情况从高到低低进行排序，推推荐得分前三三名为中标候候选人。六授予合同26合同授予予的条件26.1本合同同将授予符合合以下条件的的投标人：投标文件已被确认认与招标文件件要求实质上上符合；具备有效履行合同同的能力、经经验、人力、物物力和财力，并并且社会信誉誉好；标价合理；施工技术方案先进进合理；质量目标和工期符符合业主要求求；按投标人综合得分分由高到低排排列，得分靠靠前。27接受或拒拒绝投标的权权利27.1招标人人在发出中标标通知书前有有权接受或拒拒绝任何投标标，并对由此此引起的对投投标人的影响响不承担责任任，也不解释释原因，但投投标担保将退退还给投标人人。28中标通知知书28.1在规定定的投标有效效期截止前，招招标人将以书书面形式向中中标的投标人人发出中标通通知书。在该该通知书（以以下合同条件件中称“中标通知书”）中给出招招标人对中标标人按本合同同的中标价格格（以下合同同条件中称为为“合同价格”），以及工工期、质量标标准和有关合合同签订的日日期、地点。28.2中标通通知书将成为为合同文件的的组成部分。28.3中标人人在收到中标标通知书后，应应按本须知第第29条的规定定向业主提交交履约担保。招招标人在收到到履约担保并并与中标人签签订合同协议议书后，即通通知其他投标标人已落标。29履约担保保29.1在接到到中标通知书书30天内，中中标人应按合合同规定提供供履约担保。29.2中标人人应以银行保保函的形式提提供履约担保保，其金额为为中标价的110%。履约担保应应从在中国境境内合法经营营的地市级以以上（含地市市级）国有或或商业银行支行行开具，并保证其有有效性。29.3为取得得履约担保所所需的费用，由中标人自自行负责。29.4履约担担保将在工程程交工验收合合格、交工验验收委员会出出具交工验收收报告后退还还给承包人。30合同协议议书的签署30.1中标人人在收到中标标通知书后，应应按照中标通通知书规定的的时间和地点点等要求，将将履约担保和和招标公证费费送达招标人人，并与招标标人签订合同同协议书。履履约担保和合合同协议书的的格式必须按按照招标文件件规定的格式式。30.2合同协协议书经双方方法定代表人人或其授权的的代理人签署署加盖公章后后，并在中标标人提供了合合格的履约担担保以及公证证单位公证后后生效。30.3如果中中标人未能遵遵守本须知第第29.1或30.1款的的规定，招标标人则可宣布布其中标无效效，并没收其投投标担保。在在此情况下，可将合同授授予下一个推推荐的候选人人，或者重新组组织招标。七纪律与监督31纪律与监监督31.1招标评标标工作的有关关人员不得索索贿受贿，不不得泄露与评评标、会谈及及其他相关工工作情况；在在招标、评标标期间，不得得出席由投标标人主办或赞赞助的任何活活动。若发现现违法违纪行行为，应追究究当事人责任任，同时取消消投标人的投投标资格或中中标资格。31.2投标人人在投标过程程中严禁互相相串通、结盟盟，损害招标标的公正性和和竞争性，或或以任何方式式影响其他投投标人参与正正当投标。如如发现投标人人有上述不正正当竞争行为为，将取消其其投标资格或或中标资格。31.3招标工工作将公开接接受社会监督督。监督机构：*******交通通厅电话：地址：*******市市**路93号邮编：合同条款一合同与解释1款定义以下词与词句应具具备以下指定定给它们的涵涵义：“业主”指合同中的的“甲方”，即本合同条条款中执行投投资计划的单单位或其指定定的负责本建建设项目的代代表机构，以及取得该该当事人（单位）资格的合法法继承人或业业主允许的受受让人。本项项目“业主”指**************高速公公路发展有限限公司。“总监理工程师”指指业主为实现现本合同项目目的委托的或或指定的代表表业主履行本本合同的代表表。（简称“总监”）。“驻地监理工程师”指总监委托托的常驻工程程现场进行本本合同工程施施工监理的单单位或个人（简称“驻地监理”）。“监理工程师”是以以上各级监理理工程师在本本文件中的统统称。各级监监理的权力、责责任与相互关关系如下：驻地监理在总监同同意下，有权向承包包人发出各种种相关指令（业主派驻工工地人员无此此权力），各项工程程支付经驻地地监理核实确确认后，由总监签署署后才能生效效。总监拥有有否决驻地监监理相关指令令或支付的权权力。“承包人”指在合同同中指明被业业主接受的具具有本工程施施工承包主体体资格的当事事人以及其合合法继承人或或允许的受让让人。“承包人代表表”指按照本文文第19.2款，由承包人指定定，在合同条件件中提名，并由业主批批准的，在合同期间间将代表承包包人履行职责责的人。“分包人”指经业主主同意，分包了本合合同中部分工工程的单位及及其它的合法法的继承人及及允许的受让让人。“项目经理”指由承承包人书面委委派常驻现场场负责执行本本合同和管理理本合同工程程的代表。“项目技术负责人”指由承包人人书面委派常常驻现场负责责管理本合同同工程的总工工程师或技术术总负责人。“设计单位”指由业业主委托的具具有相应资质质等级的负责责本工程相关关设计工作的的单位。“工程质量监督部门门”指县以上人民民政府建设行行政主管部门门或其委托的的工程质量监监督管理机构构，本项目工程程质量监督部部门为*******厅工工程质量监督督站。“合同”指业主与承承包人之间达达成的合同协协议书以及一一起构成合同同协议的其他他合同文件，包括合同条条款、技术规规范、图纸、投投标书、投标标书附录、中中标通知书、招标文件以及构成合同组成部分的其他文件。“合同文件”指在“合同协议书书（格式）”中第2条和本文第第7款所列出的的文件（包括任何修修改书）。“合同价格”指在“合同协议书书（格式）”中第6条和本文第第12款规定的的总和，并按合同条条件作增加或或调整或扣减减。“规范”指合同和招招标文件中包包括的本合同同工程的技术术规范（包括任何修修改和增加以以及在技术规规范中引用的的国家、部颁颁规范、规程程、标准），或由承包包人提供并经经总监理工程程师批准的规规范。“图纸”指业主向承承包人提供的的全部设计图图纸（含可能附有有的计算书与与有关技术资资料，以及由监理理工程师签署署的变更设计计图纸），或由承包包人提交并经经监理工程师师批准的施工工工艺图（含计算书和和其他有关技技术资料）。“设备”指承包人根根据合同技术术规范须提供供并用于本工工程现场建设设的设备。“工程”指业主和承承包人在协议议书中约定，由承包人提提供设施和材材料，并为承包范围围进行建设、缺缺陷责任期维维修和相关服服务的全部内内容。“材料”指按合同由由承包人提供供用于工程之之中的设备、机机械、仪器、材材料、物品等等各种东西。但但不包括下述述的施工设备备。“施工设备”指承包包人提供的，用于工程施施工和养护的的所有设施、设设备、机械、工工具、仪器、物物品等一切东东西，但不包括可可能用于组成成或组成工程程一部分的设设备、材料或或其它的东西西。“现场”指工程建设设所在地及其其为本项建设设提供服务的的场所。“有效日期”指按照照“合同协议书书（格式）”第三条所述述的条件被全全部履行时，合同进入完完全有约束力力的实施的日日期。“工期”指合同协议议书中约定的的按总日历天天数（包括法定节节假日）计算的承包包天数。“开工日期”指合同同协议书中规规定的开始施施工的绝对或或相对的日期期。“交工日期”指合同同协议书中规规定的承包人人完成合同规规定的安装和和调试的全部部任务并交付付业主试运行行的绝对或相相对的日期。“完工日期”指按投投标书附录和和有关合同条条款，要求做完整整工程的安装装，或分项工程程的日期。“安装完工”指安装装工程（或在投标书书附录中所规规定的特定部部分工程）已按设计图图纸或监理工工程师通知完完成，并己置于一一个整洁干净净的条件，即意味着，工程或某一一部分工程已已可以交验（依照本文第第25款的规定定）。“预调试”指对承包包人完成的，可用于交验验的工程或某某一部分工程程进行的试运运转、测试，并按技术规规范规定进行行调整的过程程。“调试”指由承包人人在安装完工工后由承包人人进行，目的在于确确保各项性能能指标的实现现与合格。“保证测试”指由业业主主持的按按技术规范进进行的测试，以证实此设设施或某一部部分是否达到到功能保证书书的要求，此证书是按按技术规范规规定的。“运行验收/交工验验收”指由业主对对工程按第229款就设施施的功能保证证方面（并应包括按按第26款所认可可的验收）的验收（或合同规定定的任何部分分工程的验收收），验收合格格后，承包人即可可交付业主使使用。“缺陷责任期”指“运行验收/交工验收”后24个月的质质量保证期，在此期间承包包人对工程的的全部缺陷负负有维修责任任保证。“联合设计”指在设设计单位设计计图纸、文件件、方案以及及招标与投标标文件的基础础上，针对系统方方案、设备选选型等由业主主组织承包人人、监理工程程师及设备供供应商进行有有条件设计优优化，以利系统更更加可靠、设设备更加先进进、经济更加加合理。“联合采购”指由业业主与承包人人共同进行设设备材料供应应的选型、询询价工作，并由业主最最终选定设备备型号、供应应商，确定合理的的价格，具体合同谈谈判、采购等等事务按约定定由承包人完完成。如业主主认为有必要要，设备采购也也可采用竞争争性的招标方方式。根据承承包人推荐，业主将设备备采购、供应应的权力委托托给承包人，并要求承包人人对设备的质质量缺陷保证证期负责，并提供终身身维修服务。“保留金”指业主根根据第13款的规定定扣留的款项项。“天”指日历日，“年”、“月”、“日”按公历计算算。“时间”合同文件中中的所有时间间均为北京时时间。“国家”指中华人民民共和国。“书面”指手写、打打字或印刷的的通信函电及及经过确认的的电报、传真真等。“不可抗力”是指不不能预见，不能避免且且不能克服的的客观情况，如：战争、敌对行动（不管是否宣宣战）、外敌入侵侵行动；叛乱、革命、暴动动、军事或非非军事政变或或内战；以音速或超音速飞飞行的飞机或或其他飞行物物体所引起的的压力波；骚乱、骚动和混乱乱（承包人及其其分包人的雇雇员因为执行行合同而引起起的除外）；；因业主使用或占用用的永久工程程的某一区段段或某一部分分而造成的损损失或破坏，但合同中规规定的除外；；一个有经验的承包包人通常无法法预测和防范范的任何自然然力量的破坏坏。2款合同文件使用的语语言文字和法法律2.1合同文文件使用汉语语书写和解释释、说明。2.2本合同必须服从国国家现行法律律、法规及工工程所在地的的地方法规；；合同的解释释应以上述法法律和法规为为准。3款图纸3.1在签订订合同协议书书之后14天内，业业主向承包人人免费提供由由业主或其委委托的设计单单位设计的施施工图设计文文件和其他技技术资料2份，并及时时向承包人进进行技术交底底。承包人需需要更多份数数时，应自费费复制。上述述图纸和其他他技术资料，未未经业主和监监理工程师同同意承包人不不得提供给与与本工程施工工无关的第三三方。缺陷责责任期结束后后，承包人除除存档外，应应将全部图纸纸资料归还业业主。3.2分包人人的图纸和资资料由承包人人提供。4款解释4.1语言4.1.1所有合同、提供的的信函和通信信和合同之内内编制的其它它文件和补充充，应用中文文书写，按中中文解释。4.1.2如果合同文件、信信函、通信用用其它语言编编写的，中文文翻译的这些些文件、信函函通信稿应在在解释时优先先。4.2单数与与复数文本中，单数包括括复数，复数除上下下文另有要求求外，也包括单数数。4.3标题标题和边注文不应应视为合同文文本的一部分分或影响文本本的解释，它们是为参参考方便。4.4人称引进人称或团体的的词要包括商商家，有限公司和和政府单位。4.5国际贸易解解释通则Incotermms除非与与任何合同条条款有不一致致，所有运输条条款及其权力力责任部分，将以国际贸贸易术语解释释通则为准，“Incoteerms”指由国际商商会（1990版）出版的解释释贸易条款的的国际规则。4.6完整协协议合同构成业主和承承包人之间的的合同主题事事件方面的完完整协议，并且废除合合同签字前所所有关于此事事的通讯、协协商、协议（不论是书面面的，还是口头的的）。4.7合同修修改书除以书面的、注明明日期的、并并且及时经各各方授权代表表签字的合同同修改外，任何合同修修改和其它变变更都是无效效的。4.8独立承承包人承包人应为一独立立的承包人来来执行合同，在业主和承承包人之间，合同不能产产生代理、合合股关系、投投资或隶属关关系，按合同规定定，承包人要单单独在执行的的工程中对行行为负责。所所有的参与承承包人的雇员员，代表或分包包人在合同执执行的联系中中应受承包人人完全的控制制。在承包人人签署的合同同或任何分包包合同中，不能包含有有任何雇员、代代表或分包人人与业主之间间被解释可产产生隶属关系系的内容。4.9不放弃弃的权力4.9.1按照以以下的第4..9.2款任何一方方在执行任何何合同条款和和条件时放松松、宽容、延延迟或放纵，或或任何一方给给予另一方的的时间期限不不应损害、影影响或限制合合同规定的他他方权利，任任何一方对违违约的任何弃弃权也不应作作为对任何后后来或连续违违约的弃权。4.9.2对合同同之下一方的的任何权力或或补偿的弃权权，必须有同同意这种弃权权一方授权的的全权代表签签名、注明日日期的书面材材料并必须规规定被弃权部部分的权力和和范围。4.10可分割割性如果合同条件的任任何规定被禁禁止或宣布无无效或不可实实施，这样的被禁禁止、无效或或不能实施不不应影响有效效的或可实施施的任何合同同的规定和条条件。5款通告5.1承包人人、业主、监监理或与工程程相关的第三三方的所有合合同下发出的的通知、回复复均以有效的的书面形式。5.2通告被被认为包含任任何确认、目目录、指标、命命令和在合同同范围内给予予的证书。6款纠纷解决6.1友好协协商6.1.1在执行行本合同中发发生的或与本本合同有关的的争端，双方方应通过友好好协商解决。通通过协商和调调解，如果能能够达成书面面协议，双方方都应执行，对对业主和承包包人均有约束束力，该协议议应送监理工工程师一份。如如果协商或调调解不能达成成协议，则业业主或者承包包人任何一方方都可以在协协商或调解不不成后的300天内通知另另一方，说明明自己对纠纷纷中的问题将将提交仲裁的的意向，并抄抄送监理工程程师。该通知知即确立了提提出仲裁一方方按以下规定定开始仲裁的的权利。6.2仲裁6.2.1经协商商在60天内不能达达成协议时，该该争端应提交交仲裁。6.1.1款所述提交交正式仲裁的的争端，均应应在郑州或中中国国内其他他地点，应由由双方的上级级主管部门调调解，调解达达不成协议时时，由郑州市市仲裁委员会会依照《中华华人民共和国国经济合同仲仲裁条例》进进行。除非双双方另有协议议，仲裁的正正式语言应当当是汉语。6.2.3仲裁裁决是最终决决定，并对双双方具有约束束力。6.2.4除仲裁委员员会另有仲裁裁外，仲裁费费应由败诉方方负担。在仲仲裁期间，除除正在进行仲仲裁的部分外外，合同其它它部分继续执执行。6.2.5尽管有仲裁解决，但但是：双方应继续按合同同履行各自的的责任，除非双方另另有协议；业主要支付应该支支付或欠承包包人的金额。二合同的主要事项7款合同文件的优先顺顺序7.1组成合同的各个文文件应被认为为是一个整体体，彼此相互互解释，相互互补充，如果果出现含糊不不清，应由监监理工程师作作出解释；如如出现相互矛矛盾的情况，以以下述文件次次序在先者为为准。组成合同的各个文文件及其优先先支配地位的的次序如下：：在合同实施期间，业主与承包包人签订的任任何其他有效效协议；补充合同条款（如如果有）；本合同协议及附件件（含合同谈判判中澄清文件件，如果有）；中标通知书；投标书及投标书附附录（含承包人在在评标期间递递交和确认并并经业主同意意的对有关问问题的补充资资料和澄清文文件等，如果有）；编号的招标修改书书；合同条款；技术规范；图纸；标价的工程量清单单；投标文件其他部分分；构成本合同组成部部分的其他文文件。8款工作范围8.1承包人人应按合同规规定的时间和和要求做好以以下工作（但但不限于此）：：成立项目经理部，委派已被业主接受受的代表担任任项目经理，全面负责执执行本合同和和管理本合同同工程，并按要求组组织施工，保质、保量量、按期完成成施工任务，解决由承包包人负责的各各项事宜。将施工所需的水、电电、通讯线路路从施工场地地外接至施工工现场，并保证施工工期间的正常常使用。办理施工所需的各各种证件、批批件和其它审审批手续，如有必要，可申请业主协协助。在其设计资格证书书允许范围内内，按业主要求求，在设计院提提供的施工图图设计的基础础上完成施工工图深化设计计或与工程配配套的设计，经业主或监监理工程师批批准后使用。向业主和监理工程程师提供工程程进度计划及及相应进度统统计报表和工工程事故报告告。严格执行施工规范范、安全操作作规程、防火火安全规定、环环境保护规定定；严格按照图图纸或做法说说明进行施工工，做好各项质质量检查记录录；参加交工验验收，编制工程结算算。已完工程未移交业主主之前，承包人应按按合同规定负负责已完工程程的成品保护护，保护期间发发生损坏，承包人自费费予以修复。业业主提前使用用后，若因业主原原因发生损坏坏的修复费用用，由业主承担担。遵守国家或地方政政府及有关部部门对施工场场地交通、噪噪音、环保等等管理规定，妥善保护好好施工现场周周围建筑物、设设备管线、古古树名木不受受损坏，并承担责任任。施工中未经业主同同意或有关部部门批准，不得随意拆拆改原建筑物物结构及各种种设备管线。按工程需要提供和和维修非夜间间施工使用的的照明、看守守、围栏和警警卫等。如承承包人未能履履行此义务而而造成工程、财财产或人身伤伤害，由承包人承承担责任以及及所发生的费费用。做好施工现场垃圾圾清除等工作作，施工垃圾必必须运出高速速公路范围，不得弃置在在边坡、边沟沟内，保证施工现现场清洁达到到监理工程师师满意程度，处理好由于于施工带来的的扰民问题及及与周围单位位（住户）的关系。在施工过程中，应应服从监理工工程师的管理理，并积极配合合其它承包人人的施工，认真履行合合同。8.2承包人的工工作范围是提提供所有设备备、材料、完完成所有工程程和服务包括括要求的设计计、采购、施施工、安装、预预调试和调试试交付使用及及完成，要求还包括括工程的服务务、劳务的提提供、材料、设设备、备件（按按8.3款的规定），附附件、施工设设备、施工用用品和供应、临临时材料、结结构和设施、运运输（包括，但但不限于卸货货和进出现场场）和储存，除除非这些供应应工作和服务务由业主提供供。8.3承包人应进行并提提供合同中没没有具体说明明，但可合理理地推断出那那些为安装完完工和运行验验收所必需的的工作和材料料，这就意味味着在合同中中明确提到了了这些工作和和材料。8.4承包人人同意提供运运行的维护设设备所需的备备件直到投标标书附录中规规定的期限，但但是，此备件件的一致性、规规格和数量以以及关于供应应的条款由业业主和承包人人协商同意，并并且这些备件件的价格要加加入合同价中中，价格应包包括购买价格格和其它相关关费用和开支支（包括承包包人的费用）。8.5若承包人未能履行行上述各项义义务，造成工工期延误和工工程损失，应应对业主的损损失予以赔偿偿。9款开工期与完工时间间9.1承包人人应按合同中中规定的日期期内开工，在在对第25款无损害害的情形下，承承包人要按总总监理工程师师批准的工程程进度计划规规定开展工作作。9.2承包人人应在投标书书附录中规定定的时间或在在承包人被准准予的延期时时间内（388款完工时间间延长）完成成工程的安装装完工和运行行验收（或在在合同中规定定的单独工程程的安装完工工和运行验收收）。10款承包人的责任和义义务10.1承包人人应按合同用用应有的细心心与勤奋去完完成和执行工工程。10.2承包人人确认他是在在恰当地检查查了业主提供供的与工程有有关的数据，以以及在现场考考查能够得到到的信息和其其他在标前会会和答疑时预预先得到的与与工程有关的的情况基础上上，（承包人人）接受这个个合同的约束束，如果承包包人未能了解解（掌握）上上述数据资料料，将不能免免除承包人成成功完成工程程而恰当估计计困难和费用用的责任。10.3当承包包人在复核合合同文件或工工程执行过程程中发现有关关工程设计或或规范中的任任何差错、失失误或缺陷后后，应立即通通知业主或监监理工程师。10.4承包人人应获得所有有现场所在国国的地方、省省、或国家政政府机构或公公共服务机构构要求承包人人以其名义申申请的各种许许可批准和许许可证，以备履行合合同之用，包包括但不限于于承包人和分分包人派遣人人员的签证、进进口所有建筑筑设备的进口口许可，并取取得根据第111.3款履行合合同所需非业业主责任的其其他许可、批批准和许可证证。10.5承包人人应遵守工程程所在国所执执行的所有法法律，不论是是国家、省的的、市的还是是影响合同执执行并对承包包人有约束的的法律。如果果因承包人或或其派遗人员员违反了这些些法律，从而而导致责任损损失、索赔、罚罚金、处罚和和费用、不论论其性质如何何，承包人或或其派遣人员员，包括分包包人及其派遣遣人员都不得得让业主承担担，同时不能能对本文第99.1款有损损害。10.6作为承承包人的义务务之一，本项目与周周边其它项目目发生为联合合调试等联系系时，承包人人必须无条件件地提供人员员、技术等服服务，无条件地服服从业主之协协调。本合同同项目与其他他项目发生联联系时，承包包人必须指定定某人负责联联系，无条件件地提供准确确的界面参数数，协调相关关的技术问题题。10.7投标人人应承诺向业业主提供本工工程供配电与与照明系统与与其他工程如如“三大系统”并网所需系系统接口等，并并负责在并网网时及时进行行一切安装调调试工作。10.8工程的的缺陷责任期期为交工验收收起三年，在在此期间承包包人应负责对对工程缺陷责责任及时维修修并支付所发发生的一切费费用，设备的的维护期应遵遵从国家的有有关规定。缺缺陷责任期结结束后，承包包人仍须按工工程缺陷责任任期约定的响响应时间等服服务方式为整整个工程提供供终身保修服服务，服务费费用的计取和和支付方式由由双方另行协协商。10.9除承包包人的疏忽大大意，故意的的错误行为或或违约行为外外，承包人不不对由于业主主违反合同、违违法等指令造造成的责任和和直接和间接接损失承担责责任。11款业主的责任和义务务11.1除合同同中另有明确确规定外，业业主应尽可能能保证按合同同规定所描述述的信息和资资料的正确性性。11.2业主负负责获得并提提供使用现场场和通往现场场道路所需要要法律的和实实际的权力，并并提供使用实实施工程所需需通往所有相相邻区域的道道路，包括所有必必需的道路通通行权。11.3如果承承包人要求，业主应尽最最大努力协助助承包人及时时获取所有必必需的许可、批批准和许可证证，以使履行行合同义务包包括从现场所所在地的当地地和国家政府府机构申请获获得，这些机机构要求承包包人或分包人人及其人员所所需获得的许许可和批准。11.4按工程程实施计划提提供相关的作作业面和相应应配套专业的的条件。11.5按照本本合同12款、13款规定及及时支付承包包人有关费用用。三支付12款合同价格12.1合同价价格应在合同同协议书中规规定。项目管管理费指承包包人为完成本本工程内容（包包括缺陷责任任期服务）的的管理费用。主主要包括联合合设计（设计计优化）组织织、设备采购购组织、系统统调试、竣工工文件及资料料、缺陷责任任期服务管理理等一切费用用。项目管理理费在合同中中应理解为固固定不变的合合同价格，设设备安装调试试费也应为一一固定不变的的价格，除非非实际安装的的设备数量发发生变化，业业主不允许承承包人因为设设备配置的提提高而要求变变更设备安装装调试费用；；联合设计、培培训、工厂监监造费用按专专项暂定金进进行配置，以以承包人的预预算为参考，由由业主根据实实际发生情况况控制，按实实支付；由承承包人自行采采购的单价固固定不变，由由业主和承包包人联合采购购的设备按12.3条办理。12.2联合设设计、培训、工工厂监造以及及外贸形式进进行设备采购购的关税、增增值税据实核核定费用，并并按此调整合合同价格。12.3 因业业主与承包人人联合采购而而引起的设备备费用等的变变化，业主将将按联合采购购确定的设备备价格，置换换相应合同清清单项目价格格，对合同价价格进行调整整。12.4 除因因发生较大的的方案变更导导致合同价格格中上述合同同条款12.2、12.3条所述费用用外的安装调调试费用、项项目管理等费费用已显然不不再合适时，可可按中标同等等价格水平予予以调整外，承承包人不得借借口任何理由由要求调整中中标合同中此此部分合同价价格。超出合合同工作界面面以外部分，按按设计变更办办理。12.5 122.2按10.2和第第35款、第36款（不可可预见和不可可抗力的情况况）规定，承承包人被认为为对自己合同同价格的正确确和充足性满满意，除非合合同中有另外外规定，它应应包括合同项项下的所有责责任。13款合同价价格的支付13.1业主应应以标价的工工程量清单中中所列的价格格为分类的基基础，按以下下方式支付承承包人。13.2设备费费用支付联合采购的设备，将将按实际联合合采购确定的的设备价格，作作为联合采购购设备支付费费用的依据。自自行采购的设设备，按合同同标价的工程程量清单价格格作为支付费费用的依据。联合采购国外设备备的支付国外设备如在国内内有代理商或或直销机构，可可通过他们进进行采购的，采采购方法和支支付程序与国国内设备联合合采购相同。国外设备在国内没没有代理商或或直销机构，只只能通过外贸贸公司直接向向国外订货采采购，则支付付程序如下：：在供货外贸合同签签订后7天内，业主主将通过其指指定的进口代代理向供货商商指定的国外外供货商出具具信用证，信信用证金额为为合同价的100%。业主在收到下外文文件并经审核核无误后21天内，业主主将通过进口口代理方向国国外供货商支支付设备费用用的80%；国外供货商出具的的合同总价100%的全额发票票三份；供货商提供的该设设备运单（正正本三份，复复印件三份）；；保险单据详细装箱单六份（品品名附中文说说明）；产地证明。设备安装、调试完完成后，在业业主收到由监监理工程师签签发的证明设设备运行正常常的证书，并并经审核无误误后21天内，业主主将通进进口口代理向国外外供货商支付付设备费用的的10%。业主在收到由监理理工程师签发发的整个工程程缺陷责任期期（三年）满满证书，并经经审核无误后后21天内，业主主将退还5%的质保金，五五年质保期满满后，再退还还5％的质保金金。13.2.3国内内联合采购设设备的支付在联合采购合同签订订后28天内，业主主将按联合采采购确定的相相应部分设备备合同价格的20%支付给承包包人。在设备到工地现场，并经监理工工程师检验合合格后28天内，业主将按清清单中相应项项目合同价格格的60%支付给承承包人。在设备安装调试完完成后28天内，业主将按清清单中的相应应项目合同价价格的10%支付给承包包人。在完成缺陷责任期期（二年）后28天内，业主将按清清单中的相应应项目合同价价格的5%给承包人人。三年质量量保证期满后后28天内，退还5％合同价的的质保金。承包人自行采购设设备的支付在设备到工地现场，并经监理工工程师检验合合格后28天内，业主将按相相应项目合同同价格的80%。支付第一期设设备款。在设备安装调试完完成后28天内，业主将按相相应项目合同同价格的10%，支付第二期设设备款。在完成缺陷责任期期（二年）后28天内，业主将按的的相应项目合合同价格的55%，支付第三期设设备款。三年质量保保证期满后28天内，退还5％合同价的的质保金。13.3设备安安装、调试、项项目管理费用用的支付13.3.1在合合同标价的工工程量清单中中，对设备安安装、调试及及项目管理费费用单独列项项，与设备费费分开支付。所所有租用的临临时机具应视视为包含在设设备安装、调调试和项目管管理费用中。当第一批设备供货货到现场，并并开始安装后后28天内，业业主将安装、调调试及项目管管理费用的550%，支付给承包包人。当全部设备安装调调试完成，并并在系统开通通运行后288天内，业主将安装装、调试及项项目管理费用用的40%，支付给承承包人。当本工程项目缺陷陷责任期（二二年）完成后后28天内，业业主将安装、调调试及项目管管理费用的5%支付给给承包人。三三年质量保证证期满后28天内，退还5％合同价的的质保金。13.4联合设设计、培训费费用、工厂监监造费的支付付13.4.1联合合设计、培训训费用，将按按计划安排，在在交工验收完完成后一次性性支付90%，当本工程程项目缺陷责责任期（二年年）完成后228天内，支支付该部分合合同价格的55%。三年质量保保证期满后28天内，退还5％合同价的的质保金。工厂监造费将在工工厂监造完成成后28天内一次次性支付。13.5税费支支付13.5.1内贸贸形式的设备备采购合同所所涉及的关税税和增值税，由由供货商按国国家有关规定定办理纳税手手续，其关税税和增值税已已包含在设备备价格中，随随设备费同时时支付。13.5.2外贸贸形式的设备备采购合同，业业主将根据委委托外贸代理理人实际纳税税额，对采购购合同中的关关税和增值税税据实支付。13.6支付方方式除非双方另有协议议，合同支付付均按人民币币进行支付、结结算。在合同支付和结算算时，承包人人应向业主提提供设备、材材料供货商出出具的商业发发票正本。13.7支付程程序承包人应分期填报报“中期支付申申请”，报监理工工程师和业主主批准后支付付。“中期支付申请”按按合同协议书书附件规定格格式要求填报报和审批。如果业主不能按合合同规定的日日期或在某一一期限内作出出支付，业主主应向承包人人支付耽误的的支付数额的的利息。这个个利息时间是是按照投标书书附录中规定定的利率，计计息时间为：：从延误时起起至全部付清清为止，并且且不管是在判判决或仲裁授授予之前或之之后。14款税金14.1除非合合同中另有规规定，承包人人应承担和支支付所有工程程在国家之内内或之外，所所有与工程有有关的地方、省省或国家政府府机构向承包包人、分包人人或他们的雇雇员征收的所所有税收、关关税和费用。14.2尽管有以以上第14.1款，业主应应该承担和及及时支付所有有的由工地所所在国家法律律强制征收的的用于工程材材料的进口税税和关税。若若在实施过程程中关税和增增值税被减免免，则应在合合同价格中减减去这一部分分费用，不对对承包人支付付。14.3如果工工地所在国有有任何可能给给予承包人的的免税、减税税、折扣或特特权，业主主主要尽其最大大努力去让承承包人能够在在这些减免税税中享受最大大限度的利益益。14.4本工程程一切税金均均已计入项目目管理费，合同执行期期间不予调整整。15款开工预付款15.1开工预付付款为中标合合同价的200%。相应的联合合采购合同签签订后，业主不再单单独支付联合合采购设备的的预付款，设备预付款款由承包人从从其得到的开开工预付款中中支付。开工工预付款在承承包人提交了了预付款保证证金或在承包包人向业主提提交一分不可可撤消的由具具有授权、合合法经营的商商业银行出具具的预付款保保函后28天内由业业主支付。业业主支付的预预付款，在业主支付付证明累计总总价超过合同同价20%后的下下一个支付证证明开始分期期等额扣回，在业主支付付证明累计总总价达到相应应合同价或调调整合同价880%前全部部扣回。15.2如果业业主认为自己己有权力就保保证金进行索索赔，那么业主应应该通知承包包人告诉他并并指出作为提提出索赔基础础的承包人的的失误，并要要求承包人作作相应的补救救，如果承包包人在收到此此通知14天以内不不能补偿或采采取相应的措措施作相应的的补救，那么么业主就有权权力没收保证证金。16款履约保保证金16.1在接到到中标通知书书30天内，中中标人应按合合同条款规定定提供履约担担保。四知识产权17款版权17.1承包人人开发应用在在本工程上的的一切软件，其其产权归业主主所有。承包包人应在交工工时向业主提提交所有使用用和维护资料料，包括未经经编译的源程程序或源程序序代码。上述述资料作为交交、竣工验收收的必需条件件。17.2所有由由承包人提供供给业主的图图纸、文件和和其它含有数数据与资料的的材料的版权权应属于承包包人，或如果果版权是任何何第三方包括括材料供应商商直接或通过过承包人提供供给业主，这这些材料的版版权应属于这这个第三方，承承包人应取得得用于本工程程的版权的权权力。18款保密18.1除非对对方书面表示示同意，无论论合同前、期期间或终止以以后提供的资资料，业主与与承包人均应应保密，不应应把对方直接接或间接提供供的和合同有有关文件、数数据或信息泄泄露给其他人人。但承包人人可把从业主主那里得到的的这类文件、数数据和其他资资料，在分包包人履行本合合同工程所需需的范围内提提供给分包人人，同时，分分包人也有上上述同样的责责任和义务。18.2业主不不能把从承包包人处获得的的文件，数据据和其他资料料用于本工程程内设备操作作和维修目的的之外的其他他用处；同样样，承包人也也不能把业主主提供的文件件、数据和其其他资料用于于履行本工程程所需的设计计、材料采购购或类似的其其他工作和服服务以外的其其他用处。未未经业主的同同意，承包人不得得出版或传播播与合同有关关的任何详情情或工程的商商务和技术文文件。18.3上述第第18.1款和和第18.2款所规定的的一方义务并并不适应以下下情况：非那一方过失，现现在或以后为为公众所知。能够证明在泄露出出现时已为某一方所所有，并且不是以以前直接或间间接从其他方方获得。在无保密义务下从从第三方合法法转到另一方方。18.4任何部部分或工程的的合同签字日日之前，上述述第18款的任何何方面，不能能限制任何一一方做出有关关工艺和设备备的保密保证证。18.5不管何何种原因导致致的合同终止止，本第188款的规定继继续有效。五工程的实施19款代表19.1监理工工程师19.1.1本工工程监理工程程师机构按二二级设置，分别为总监监及驻地监理理工程师。总总监根据业主主的委托和授授权履行和行行使相应的职职权，驻地监理根根据总监的授授权，履行质量监监理、进度监监理与费用控控制职责，可以为此发发出指示，这些指示均均应视为是总总监发出的。监理工程师发出的的指令应是书书面的。由于于某种原因，监监理工程师可可以发出口头头指令，承包包人应执行此此口头指令，但但事后监理工工程师应以书书面确认上述述口头指令。如如果承包人在在监理工程师师发出口头指指令的3天内，未收收到监理工程程师的上述书书面确认，他他应立即以书书面形式要求求监理工程师师确认上述口口头指令。如如监理工程师师在收到承包包人的书面要要求后的3天之内没有有以书面形式式驳回上述确确认，则该口口头指令应认认为己被监理理工程师书面面确认。所有的由监理工程程师给承包人人的通知、指指令、信息资资料和其它通通讯应给承包包人代表。监理工程师在按本本合同要求作作出决定、同同意，或批准准，或确定价价值，或处理理涉及业主和和承包人的权权利和义务事事项时，应该该根据合同条条款规定，考考虑各方情况况，实事求是是和公正地作作出判断并经经受检查。如如发现有不当当之处，应进进行修正。19.2承包人人代表和工程程经理19.2.1承包包人必须按照照业主接受的的投标书承诺诺派出承包人人机构和人员员，机构和人人员的调整必必须是书面的的，且得到业业主的认可；；承包人在业业主书面认可可之前，不能撤消承承包人代表和和主要人员的的任命，否则则视为违约。19.2.2承包包人代表在合合同期间将作作为承包人的的代表进行工工作，他应将将承包人所有有的通知、指指令、资料信信息和其它合合同项下的讯讯息传达给监监理工程师。19.2.3经业业主批准同意意，承包人代代表可以将他他的一切权力力、职务及代代理权授予其其他人，被授授予权力和职职务及代理权权的人所采取取的行动，应应被认为是承承包人代表的的行为。19.2.4从项